道路工程监理合同

道路工程的合同范本(精品8篇)道路工程的合同范本篇1发包人：________________承包人：________________风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目1、工程名称：________道路工程。

2、工程地点：________________3、承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价(暂定)_______元单价(综合单价包干)。

6、质量标准：合格。

风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

7、工期：工程总日历工期天_______，具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二、技术标准1、技术标准：(1)执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、______市相关技术标准、规范;(2)质量评定执行相关质量检验评定标准：所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

公路工程施工监理合同协议书样版5篇篇1甲方：XXX公路工程建设指挥部乙方：XXX监理咨询有限责任公司根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同。

一、工程概况工程名称：XXX一级公路南段路基、路面、桥涵、绿化、沿线设施工程工程地点：XXX二、监理范围和监理工作内容1. 监理范围：本合同段所有工程的施工监理。

2. 监理工作内容（1）编制并签发开工令、停工令、复工令。

（2）审查承包人提出的实施性施工组织设计。

（3）审查承包人提交的有关施工计划、方案、申请、变更设计报告等。

（4）检查、监督承包人严格按照合同规定的质量标准、工期要求施工，并按合同规定及时支付工程款。

（5）对承包人提出的索赔报告进行调查、核实，提出处理意见。

（6）检查、监督工程现场的安全生产、文明施工情况，对承包人提出的安全生产专项方案进行审查。

（7）组织工程各部位的初验，参加业主组织的工程竣工验收。

（8）整理合同文件档案资料，编制工程决算。

（9）协助业主办理工程交接事宜。

（10）完成合同文件规定的其他工作内容。

三、监理依据与要求1. 监理依据（1）国家、省、市颁布的有关法律、法规、规章及文件。

（2）本合同文件。

（3）经审核批准的设计图纸及变更设计文件。

（4）工程质量标准、规范、规程、工艺标准和上级颁发的施工验收规范和质量检验评定标准。

（5）经审核批准的施工组织设计和工程进度计划。

2. 监理要求（1）监理单位要严格按照监理合同、监理程序和工作制度要求，认真履行监理职责，同时确保监理人员及监理工作的连续性、稳定性。

（2）监理人员要熟悉图纸、规范及工程现场，了解工程进展情况和存在的问题，并采取相应的监理措施。

（3）总监理工程师要常驻现场，每月在现场工作时间不得少于22天，驻地监理工程师不得少于28天，并不得在其他项目兼职。

（4）监理人员要按合同规定的监理权限和程序办事，重大问题及时向业主汇报。

（5）监理人员要遵守职业道德，不得泄露与本工程有关的技术与商业秘密。

三方协议道路施工合同范本一、合同主体1.1 甲方甲方为道路建设项目的甲方代表，负责项目总体协调、资金筹措、合同签订及验收等工作。

1.2 乙方乙方为具有相应资质的道路施工企业，负责道路施工的具体实施。

1.3 丙方丙方为项目监理单位，负责对道路施工过程进行监督、检查、验收，确保工程质量。

二、合同标的2.1 工程名称：________2.2 工程地点：________2.3 工程规模：________2.4 工程内容：包括道路路基、路面、桥梁、隧道、交通工程、绿化等施工内容。

三、合同工期3.1 工程开工日期：________3.2 工程竣工日期：________3.3 工期延长条件：因不可抗力因素导致工程不能按期完成，经甲方同意，可适当延长工期。

四、合同价款4.1 合同总价：人民币________元（大写：________元整）。

4.2 付款方式：按照工程进度付款，具体付款比例及时间由甲乙双方协商确定。

4.3 价格调整：在合同执行过程中，如遇政策性调价等因素导致材料价格上涨，双方可协商调整合同价格。

五、工程质量5.1 乙方应按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。

5.2 丙方应对施工过程进行监督、检查、验收，发现问题及时通知乙方整改。

5.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料和工程保修书。

六、安全生产6.1 乙方应建立健全安全生产责任制，严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2 丙方应对施工现场进行安全生产监督，发现问题及时通知乙方整改。

七、合同变更与解除7.1 合同变更：在合同执行过程中，如需对合同内容进行变更，经甲乙丙三方协商一致，签订书面变更协议。

a. 不可抗力因素导致合同无法履行；b. 一方严重违约，导致合同无法继续履行。

八、争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

8.2 如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同工期。

关于公路工程施工合同范文5篇公路工程施工合同范文1甲方:__________________________(以下简称甲方)乙方：________________________(以下简称乙方)为了抢抓国家的政策机遇，高标准、高质量完成今年的村级公路硬化任务，彻底解决村级公路通而不畅，车辆、行人通行困难的问题，经甲、乙双方协商同意，特签订此合同。

一、工程总量整个工程里程__公里。

(以实际验收为准)二、建设工期整个工程建设工期为__天(即20________年____月____日至20________年月____日，竣工时间必须保证在省、市验收之前)。

三、工程任务1、路基处理。

根底路面必须达5米，并且保证每公里有三处的路面宽度到达6.5米(错车台位置，长度为12米以上)方可硬化，含降凸填凹，除垮方，补砌石岸，修通排水沟(40某40某60)，补路基缺口，局部地方里切等。

路基用沙石料调平碾压。

2、水泥路硬化(含养生、切缝)。

每立方米用7包水泥，混凝土配比到达C25标准，硬化宽度3.5米(错车台处为6.5某12规格)，厚度为0.18米。

3、路肩带。

公路硬化后两边用沙石料铺平，路里到达0.5米宽，路外有多宽铺多宽，厚度应略高于水泥路面。

4、修涵洞6个(其中拱涵4个，管涵2个)。

四、工程造价每公里造价__万元(包工包料)，整个工程在保证质量标准的前提下，不因市场物价的浮动和其他任何原因而调整工程造价，甲乙双方均不得提出调整和变更要求。

五、质量要求路基坚实，线条流畅，配比合规，振动到位，路面整洁，切缝合理，适时养生，排水畅通。

即路基处理要用沙石料调平，宽度到达5米以上(错车台处6.5米)，碾压后路面沙石料不少于5公分，经甲方验收后再报县交通局验收合格方可硬化;硬化用425水泥，并且每立方米(净方)到达700斤以上，硬化宽度为3.5米(错车台处6.5米)，厚度为0.18米，在施工中先用振动棒提浆，再用平板振动器振，然后用自动式振动梁振平，最后用滚筒滚光滑收成净面并刻纹。

道路工程监理专用合同条款第一部分总则1. 本合同由甲方（业主）与乙方（监理单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于平等、自愿、公平和诚信的原则签订。

2. 本合同的目的是为了规范双方在道路工程项目中的权利、义务和责任，确保工程按照预定的质量、进度和成本完成。

第二部分监理范围及内容1. 乙方应根据甲方的委托，对道路工程的设计、施工、验收等全过程进行监督、检查和指导。

2. 监理内容包括但不限于工程质量、工程进度、工程成本、安全生产、环保等方面。

第三部分监理期限和费用1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2. 监理费用由甲乙双方根据实际工作量和市场行情协商确定，并在合同中明确。

第四部分双方权利和义务1. 甲方应提供必要的工程资料，及时支付监理费用，并对乙方的监理工作给予支持和配合。

2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，保证监理工作的独立性、公正性和专业性。

第五部分违约责任1. 如甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金。

2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或延误，应承担相应的违约责任。

第六部分争议解决1. 合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 如果协商不成，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

第七部分其他约定1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经双方确认后方有效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

第八部分附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

以上合同条款范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和项目需求进行调整。

在签订合同前，建议双方咨询法律专业人士，确保合同的合法性和有效性。

交通道路施工监理委托合同4篇篇1交通道路施工监理委托合同甲方（委托方）：__________ （以下简称甲方）乙方（监理方）：__________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就交通道路施工监理工作签订本合同。

合同内容如下：第一条监理服务的内容1.监理服务的范围包括但不限于：工程质量、工程进度、安全文明施工等方面的监督、检查、指导和协调工作。

2.监理服务的具体内容由甲方与乙方协商确定，并书面确认。

第二条监理服务的责任1.乙方应当严格依照国家相关法律法规和标准，认真履行监理职责，确保工程施工质量符合国家标准和合同约定。

2.乙方应当根据合同约定，履行监理职责，对工程施工过程中的质量、安全等问题提出合理建议，并督促施工单位进行整改。

3.乙方应当按照约定的工作时间、工作内容及工作方式履行监理职责，确保监理服务的时效性和有效性。

第三条甲方的权利和义务1.甲方有权按照合同约定要求乙方对工程进行监理，并要求乙方对工程质量提出合理建议。

2.甲方应当及时向乙方提供施工相关资料和信息，配合乙方履行监理职责。

3.甲方有权对乙方履行监理职责的情况进行监督和评价，并根据实际情况支付相应的监理费用。

第四条乙方的权利和义务1.乙方有权依法独立行使监理权力，监督工程施工单位合法合规地履行施工工作。

2.乙方应当及时报告工程质量和安全问题，对违规违约行为提出严肃处理意见。

3.乙方有权通过监督、检查等方式对工程施工质量进行评价，并向甲方提出改进意见。

第五条价格及支付方式1.本合同监理费用为__________，甲方应当按约定的时间和方式支付给乙方。

2.如因工程变更、工程延误等原因，导致监理服务工作量增加，甲方应当与乙方重新协商确定监理费用。

第六条保密条款双方应当对在履行合同过程中获知的对方的商业秘密及其他保密信息进行保密，不得泄露给第三方。

道路施工合同（精选13篇）道路施工合同道路施工合同（精选13篇）在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，它也是实现专业化合作的纽带。

那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编精心整理的道路施工合同（通用13篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

道路施工合同1甲方：_________________乙方：_________________因甲方中标承建工程施工任务，需进行道路路面混凝土工程施工，由于工期紧、任务重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。

为确保工程质量和进度，甲、乙双方本着互惠互利、平等的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循自愿、诚实守信的原则，就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议，以资共同信守：一、工程名称：_________________土地整理项目。

二、工程地点：__________________________________三、承包范围、数量及内容：（一）承包范围、数量：土地整理项目（自求）道路路面混凝土工程（约米），最终数量以现场实际完成工程数量为准。

（二）主要工程施工内容：1、道路路面混凝土工程：强度等级C30；2、道路路面厚度200mm厚，宽度3.0m、3.5m和4.0m（按图纸和甲方要求的尺寸施工）；3、传力杆及套筒制作、安装；4、混凝土搅拌、运输、浇筑、压光、压痕；5、路面养生和维护；6、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝；7、错车道、减速带、加宽带；8、路面两侧土路肩施工；9、路面混凝土保护；10、混凝土拌和站设置、运输、水、电。

凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。

四、施工工期及班组要求：1、工期要求：开工日期：______年____月____日竣工日期：______年____月____日工期总日历天数__________天。

2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后，甲方有权要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延误时，甲方有权解除合同。

交通部公路工程合同范本交通部公路工程合同范本篇1甲方：_____________联系方式：_____________乙方：_____________联系方式：_____________为了加强县乡公路养护与管理，稳定提高县乡公路路况，保证公路安全畅通，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，经甲乙双方协商签订如下劳务协议：第一条：公路养护劳务内容1、甲方将养护线路：合计_______公里，以劳务方式交由乙方养护。

2、乙方承担公路养护的内容：清扫路面、削高路肩、培路肩、清理边沟、清理塌方、填补缺口；安保设施、构造物、桥栏杆、百米桩的的维护和油漆，绿化管养、行道树的刷白等工作；做好公路巡路，特别是雨雪后的巡路，发现险情及时向公路站汇报，并积极参加抢险。

3、养护劳务经费：①线路养护劳务经费年公里_____元，合计_____元。

②间断护栏油漆每个两元共计_____个，合计_____元。

③警示桩油漆每个三元共计_____个，合计_____元。

三项合计养护劳务经费_____元。

第二条：公路养护劳务期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

第三条：公路养护劳务质量标准1、路况指标：路面整洁、路肩顺适、边坡稳定、排水良好；绿化、桥涵、安保设施保持完好状态，路况稳定，养护好路率稳中有升。

2、加强公路养护，及时清扫路面，保持路面整洁，清除塌方、路障，积极配合公路站对线路内的坑洞修补。

3、路肩整洁不积水、无堆积物、无杂草，边沟排水畅通、路面与路肩不脱节，绿化修剪治虫、管养及时，路容整洁美观。

4、桥头（涵顶）无跳车，桥涵排水良好，发现危桥、危涵立即上报公路站，做到桥栏、K桩、百米桩、安全设施及标志牌整洁整齐、无倾斜倒地现象。

5、发现塌方应立即清理，确保畅通，同时应立即向公路站报告。

每次塌方在____立方米以上，由公路养护站统一安排清理。

6、详细的公路养护质量标准以浙江省发布的《公路养护质量检查记录评分表》为准。

公路工程监理合同怎么写7篇篇1甲方（业主单位名称）：____________________乙方（监理公司全称）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方在友好协商的基础上，就甲方委托乙方对公路工程项目进行监理事宜达成如下协议：一、合同标的与工程概况（此处描述工程的具体名称、地点、规模、监理内容等详细信息。

）二、监理服务范围与内容（一）工程监理范围1. 工程施工进度控制及实施情况监督。

2. 工程质量监督与管理。

3. 工程计量支付审核。

4. 安全设施设计与实施的监督管理。

5. 合同争议调解及其他相关事务处理。

（二）监理服务内容包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期内的监理服务内容，具体涵盖但不限于以下内容：进度计划审查、质量控制措施、安全监管执行等。

乙方需确保监理工作规范化、专业化进行，并提出合理的优化建议等。

具体内容在本合同的附件《监理大纲》中详细说明。

三、合同期限与监理周期本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收并办理完毕相关手续后终止。

监理周期与工程实际进度相适应，乙方须在合同期内完成相应的监理任务。

四、监理费用及支付方式（一）监理费用计算方式：根据工程规模及监理工作量双方协商确定具体金额。

（二）支付方式：按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间节点和金额在附件《支付计划表》中明确。

工程完工后结算剩余款项。

五、甲乙双方职责与义务（一）甲方职责与义务：按时提供图纸文件等资料，及时向乙方通知施工进展动态，对重大设计更改及时通知乙方等。

（二）乙方职责与义务：严格执行监理规范，履行监理职责；按期提交监理工作报告等。

具体见附件《甲乙双方职责清单》。

六、风险管理和保密责任（一）风险管理：双方应共同防范可能出现的风险问题，制定相应应对措施和预案。

（二）保密责任：乙方对甲方提供的所有资料负有保密义务，未经甲方同意不得泄露任何相关信息。

公路工程合同范本（通用16篇）公路工程篇1甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)现甲方在贵州省兴仁至贞丰公路改建工程格(格沙屯)坪(坪上)段投标活动中已中标承建第二标段路基路面工程施工任务。

该合同段全长5.67km，具体桩号k28+00~K33+670。

为了充分利用社会资源、发挥互补优势，按时完成该工程施工任务，甲乙双方依据甲方与业主签订的《工程书》及其附件、中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、安全生产法》等相关法律法规和当地政府公布的相关规定，本着公开、公平、公正和平等自愿、诚实守信的原则，经双方友好协商达成以下合同，希甲乙双方遵照执行。

1.工程项目内容1.1工程地点：兴仁县新龙场镇、潘家庄镇1.2工程名称：兴仁至贞丰公路改建工程格坪段第二合同段路基路面工程。

1.3工程承包范围1.3.1工程里程桩号：1.3.2工程承包内容：1.3.1条款内的甲方与业主签名签订的《工程施工合同书》及其附件等合同文件规定的全部工程内容，包括路基土石工程、防护工程、桥涵构筑物、排水工程、路面工程以及相应的工程变更等。

1.3.3工程造价：该段总计工作量约具体以甲方与业主最后结算数据为准。

2.承包方式2.1确定以包工包料的方式进行承包。

2.2根据甲方与业主签订的《工程施工合同书》实行单价承包，单价以甲方中标单价(附工程量清单，该清单作为合同的组成部分)下浮,在原中标总价不变的前提条件下,甲乙双方可协商调整。

如出现清单外的变更单价或总价，亦按照同样比率下浮。

对于该合同价，乙方不再承担任何税费、甲方的任何管理费用。

3.合同期限3.1工期3.1.1总的工期目标控制：20xx年08月31日前必须完成路基工程施工，包括路基土石方工程、防护工程、涵洞构筑物、排水工程、桥梁工程等，达到路基验收标准;20xx年11月30日前完成路面工程施工。

3.1.2乙方必须严格按照甲方下达的周计划、月计划精心组织合理安排，按时足量或超量完成计划任务，确保工程计量工作的顺利进行和总的工期目标的实现。

道路工程监理资料
道路工程监理资料通常包括以下内容：
1. 工程合同：包括监理合同、施工合同等。

2. 工程设计文件：包括道路设计方案、施工图纸、技术规范等。

3. 施工组织设计文件：包括施工组织设计方案、施工进度计划、安全生产计划等。

4. 施工材料资料：包括材料质量证书、材料验收报告、材料试验报告等。

5. 施工工序记录：包括施工进度记录、施工工序验收记录等。

6. 质量检测资料：包括工程质量检验报告、检测记录等。

7. 安全生产资料：包括施工安全检查记录、事故处理报告、安全教育培训记录等。

8. 质量投诉处理资料：包括质量投诉记录、处理过程和结果等。

9. 工程变更和索赔资料：包括变更和索赔申请、变更和索赔处理过程和结果等。

10. 工程竣工验收资料：包括竣工验收报告、竣工图纸、竣工验收证书等。

这些资料可以用于监督施工过程、检查工程质量、处理施工纠纷以及确定工程的完工和验收情况。

公路工程施工监理合同范本公路工程施工监理合同范本1一、公路工程施工监理合同通用条件第1条“定义与解释”，适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件，即：协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件。

二、协议书由系列文件组成，其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件，签约时必须在协议书中具体写明。

协议书所包括的文件之间如果出现矛盾，按监理合同通用条件第1.2.3条的规定，按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

而与该文件在协议书中的排列顺序无关。

三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件C中，约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式；在监理合同附件B中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。

四、签约双方在监理合同附件A中，约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容；在监理会同专用条件第5.2条中，约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。

五、双方签约时确定的协议书终止日期，如果在履约过程中发生变化，双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。

六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数，也可约定协议书正本与副本具有同等效力，当两者出现矛盾时，以正本为准。

公路工程施工监理合同通用条件1.1.6“第三方”应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人，即“承包人”。

1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中，规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力，此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。

2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容。

2.2.2改变监理合同附件A规定的监理服务形式，或超出其范围，或增加其内容，双方应通过签订补充协议进行变更。

监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务，是监理单位的义务，监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。

编号：__________2024版内蒙古道路施工合同条款甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024版内蒙古道路施工合同条款合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于内蒙古地区道路建设事业的发展，甲方拟对所属道路进行施工，为确保工程质量和进度，甲方特委托乙方承担本工程的施工任务。

本合同旨在明确双方在道路施工过程中的权利、义务，确保工程顺利进行。

2.2 合同依据中华人民共和国合同法、建筑法、安全生产法等相关法律法规。

三、定义与解释3.1 专业术语（1）道路施工：指对甲方所属道路进行新建、改建、扩建、维修等工程。

（2）工程量清单：指双方根据本合同约定的工程内容、工程量及工程标准，编制的工程量清单。

（3）工程变更：指在合同履行过程中，由于设计、地质、甲方要求等原因，对工程内容、工程量、工程标准等进行调整。

3.2 关键词解释（1）合同价格：指甲方支付给乙方的工程款。

（2）工程进度：指乙方完成工程的时间节点。

（3）质量保证期：指乙方对工程质量承担保证责任的期限。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督。

（2）甲方应按时支付合同价格。

（3）甲方负责提供施工所需的图纸、技术资料等。

（4）甲方负责办理施工所需的各项手续。

4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定收取合同价格。

（2）乙方应按照合同约定完成施工任务，保证工程质量。

公路工程合同协议书（8篇）公路工程合同协议书公路工程合同协议书（精选8篇）公路工程合同协议书篇1协议书由____(以下简称“业主”)为一方，与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(jtj077-95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件a监理服务的形式、范围与内容附件b业主提供的监理工作条件附件c监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后，自2022年_月__日生效，至2022年_月__日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。

协议书副本___份.双方各执___份。

业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)单位地址：单位地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行;帐号：帐号：公路工程合同协议书篇2鉴于业主为修建( ) 并接受了承包人对该项工程___ ___合同段的投标书,现由(业主全称)(以下简称“业主)为一方和(承包人全称) (以下简称“承包人”)为另一方于2022年_____月______日共同达成并签订本协议如下:1.第___合同段由K___+____至K____+_____,长约____km,技术标准_ __级，____路面。

市政道路维修工程监理合同
一、合同双方
甲方（委托方）：XXXX市市政工程管理局
乙方（受托方）：XXXX工程监理有限公司
二、工程概况
本次维修工程位于XXXX市XXXX路段，全长XX公里，主要包括路面翻新、排水系统升级、人行道修复等项目。

三、监理范围和内容
1. 乙方负责对甲方指定的市政道路维修工程全过程进行质量、进度、成本、安全等方面的监督管理。

2. 乙方需根据工程实际情况，制定详细的监理计划，并按照国家及地方相关标准和规范执行。

3. 乙方应指派专业监理工程师常驻现场，对施工过程进行实时监控，及时发现问题并提出整改建议。

4. 乙方需定期向甲方提供工程进展报告，并在工程完工后提交最终的监理总结报告。

四、合同期限
本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

五、费用支付
甲方应按合同约定向乙方支付监理服务费用，具体支付方式和时间由双方协商确定。

六、违约责任
如任一方未能履行合同义务或违反合同条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决
合同执行过程中如出现争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项
双方可根据工程实际需要，协商确定其他必要的合同条款。

九、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、签字盖章
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。

交通监理合同模板甲方：（监理单位名称）乙方：（建设单位名称）为了保障工程建设过程中的安全和质量，双方就本工程的交通监理事宜达成如下协议：一、监理范围1. 甲方将依据国家有关法律法规、标准及合同规定，对工程建设过程中的交通管理进行监督和指导。

2. 具体监理范围包括但不限于：交通组织设计审查、施工交通管理计划审查、交通标志标线设置监测、交通流量调查分析等。

二、监理时间1. 监理时间为从本合同签订之日起至工程竣工验收结束。

2. 如果甲方监理人员发现工程存在严重质量问题或安全隐患，有权提前通知乙方并要求立即停工。

三、监理义务1. 甲方应安排专业人员全程跟踪监理交通管理情况，确保交通组织和管理工作符合相关规定。

2. 甲方应及时向乙方提供监理报告，对工程建设过程中的问题和风险进行评估和分析，并提出改进建议。

3. 甲方应对工程建设过程中的问题和风险及时向乙方报告，并协助乙方采取有效措施进行处理。

四、监理费用1. 监理费用为（具体金额），按（具体方式）支付。

2. 如需调整监理费用，双方应协商一致并签订书面变更协议。

五、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定支付监理费用，甲方有权暂停监理工作，并要求乙方承担违约责任。

2. 若甲方未按照本合同约定履行监理义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、争议解决双方因履行本合同发生的任何争议应友好协商解决，若协商不能达成一致意见，则提交有关仲裁机构或法院进行解决。

七、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

2. 对本合同的任何修改或补充均应经双方协商一致，并以书面形式作出。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为本次交通监理合同的内容，甲乙双方需遵守合同约定，共同维护工程建设过程中的交通安全和畅通。

如有任何变动或争议，均应根据合同规定进行处理。

愿本次合作顺利、成功！。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024宿松路南延（深圳路段）建设合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同甲方：深圳市城市建设部门1.2 合同乙方：施工单位1.3 合同丙方：监理单位2. 工程概况2.1 工程名称：2024宿松路南延（深圳路段）建设2.2 工程地点：深圳市2.3 工程规模：具体规模见工程设计文件3. 工程工期3.1 开工日期：具体日期见工程开工令3.2 竣工日期：具体日期见工程竣工令4. 工程质量标准4.1 工程质量应符合国家及地方相关法律法规、技术规范要求4.2 工程质量应达到设计文件规定的标准5. 工程造价与支付5.1 工程造价：具体金额见工程预算书5.2 支付方式：按工程进度分阶段支付6. 施工许可与验收6.1 施工单位应依法办理相关施工许可手续6.2 工程验收：工程完成后，由甲方、乙方、丙方共同进行验收7. 违约责任7.1 甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任7.2 乙方未按约定完成工程，应承担违约责任7.3 丙方未按约定进行监理，应承担违约责任8. 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同自双方签字盖章之日起生效9.2 合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议9.3 合同终止条件：工程竣工并验收合格10. 保密条款10.1 双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密10.2 保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年11. 法律适用与争议解决11.1 本合同适用中华人民共和国法律11.2 合同履行过程中的争议，按照本合同第8条约定解决12. 其他条款12.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份12.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议13. 合同附件13.1 工程设计文件13.2 工程预算书13.3 施工许可证明文件14. 签字盖章14.1 甲方代表（签字）：14.2 乙方代表（签字）：14.3 丙方代表（签字）：第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.2 工程地点：位于深圳市，具体施工地点以甲方提供的工程地质勘查报告和设计文件为准。

甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承建的道路工程的质量问题达成如下免责协议：一、协议目的为明确甲乙双方在道路工程质量问题上的责任和义务，避免因工程质量问题产生的纠纷，特订立本协议。

二、免责范围1. 乙方在施工过程中，因不可抗力因素（如自然灾害、地质条件、设计变更等）导致的道路工程质量问题，甲方同意乙方不承担相应的责任。

2. 乙方在施工过程中，因甲方提供的材料、设备不符合设计要求或质量不合格导致的道路工程质量问题，甲方同意乙方不承担相应的责任。

3. 乙方在施工过程中，因甲方未按约定提供施工场地、施工条件或未及时提供相关资料导致的道路工程质量问题，甲方同意乙方不承担相应的责任。

4. 乙方在施工过程中，因甲方委托的第三方监理单位未履行监理职责导致的道路工程质量问题，甲方同意乙方不承担相应的责任。

5. 乙方在施工过程中，因设计变更、图纸修改等非乙方原因导致的道路工程质量问题，甲方同意乙方不承担相应的责任。

三、免责责任1. 乙方在免责范围内发生道路工程质量问题，甲方应承担相应责任，包括但不限于修复、赔偿等。

2. 乙方在免责范围内发生道路工程质量问题，甲方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，向乙方支付相应的费用。

四、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。

2. 争议解决过程中，双方应继续履行本协议，确保道路工程顺利进行。

五、其他1. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________签订日期：____年____月____日。