工程款抵房款合同范本
- 格式:doc
- 大小:27.53 KB
- 文档页数:6
工程款抵房款协议(30篇)工程款抵房款协议(精选30篇)工程款抵房款协议篇1甲方:_________________乙方:_________________鉴于:1、甲方、乙方于_______年_______月_____日签订了_________________项目工程施工合同(以下简称_________________合同),合同编号为_________________,合同金额为_________________元,结算额_________________元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________万元;2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况:1、该商品房建筑面积暂定为_________________平方米,单价_________________元平方米,房屋总额暂定为_________________元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。
工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。
以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇,欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方:(身份证号:)乙方:(身份证号码:)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。
甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定:1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人:担保人:根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定,本着自愿、公平和诚实信用的原则,当事人经共同协商,签订本合同。
工程款抵房款合同通用版范本(篇一)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
甲方:*********乙方:*********丙方:*********甲方、乙方于******年*****月*****日签订了项目工程施工合同(以下简称合同),合同编号为,合同金额为********元,结算额********元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款********元;经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:一、抵款、抵房手续办理相关商定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
2、、该商品房位于**********区路号室,建筑面积为********平方米,单价********元平方米,房屋总额为********元人民币。
不论乙方转让给丙方单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
5、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;二、以房抵款金额及方式:1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款********万元;2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中商定)。
3、若甲方抵付工程款额不足支付全部房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按支付给乙方。
三、其它1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。
一式6份,甲乙丙方各执两份。
甲方:*****乙方:*****法定代表人:*****法定代表人:*****经办人:*****经办人:*****丙方:*****身份证号码:*****住址:***********年*****月*****日工程款抵房款合同通用版范本(篇二)合同编号:合同标题:工程款抵房款合同通用版范本摘要:本合同有效确立甲方与乙方之间关于工程款抵房款的相关约定,旨在规范双方在合同履行过程中的权益与义务,以确保合同的顺利执行。
工程款抵房协议书范本(汇总9篇)工程款抵房协议书范本第1篇贷款人(甲方):__ 借款人(乙方):__因乙方公司清算,为解决乙方所欠甲方债务事宜,双方就乙方债务偿还问题,根据我国现行法律法规和有关政策规定,在自愿、平等、协商的基础上,达成如下协议:一、债权确认条款双方共同确认,截止____年__月__日,乙方积欠甲方人民币__元。
二、抵债条款1.抵债责任人__乙方作为债务人,甲方同意乙方按下述第2项约定偿还其积欠甲方的债务。
2.抵债物及抵债额__乙方自愿将有合法处分权的资产抵偿甲方债务人民币合计__万元。
资产详见后附资产清单。
三、乙方的保证1.确保自己对抵贷资产拥有合法的处分权,并无其他任何产权纠纷。
2.确保抵债行为符合法律、法规及公司章程所规定的程序。
3.确保甲方不因该抵债行为受到乙方其他债权人的干扰。
4.承担因无处分权和违反相关规定所产生的`一切责任。
四、抵债物的交付本协议书签订后,甲方有权对本协议书项下的抵债资产进行处分,将所有抵债资产进行转让。
乙方应在接到甲方的书面通知后,向甲方所确定的受让人交付本协议书项下抵债资产,交付方式由乙方与受让人另行协商。
五、资产抵债行为的生效在下列条件全部成就后,乙方在得到甲方资产抵债行为生效的确认书时,本协议所约定的抵债行为正式生效。
1.经甲方上级行批准本抵债协议。
2.甲方顺利完成本协议书项下抵债资产的转让或足额收到转让款。
3.甲方得到受让人抵债物已交付的书面证明。
六、债权债务的消灭本协议第五条所确认的抵债行为生效后,乙方所欠甲方的借款本金和利息,视为全部清偿完毕。
七、如本协议所确认的抵债行为未生效,本协议对各方均不具有法律约束力。
甲方有权按原借款合同和担保合同的约定,行使追索权。
八、本协议书一式四份,具有同等法律效力。
甲方(签章):__乙方(签章):_____年___月___日___年___月___日工程款抵房协议书范本第2篇 _____________债务,双方经平等协商,达成下列条款。
工程款抵房款协议7篇篇1甲方:XXXX房地产开发有限公司乙方:XXXX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在工程款抵房款过程中的权利和义务,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程款及房款概述1. 工程款:甲方应支付给乙方的工程款,具体金额以双方结算为准。
2. 房款:乙方应支付给甲方的购房款,具体金额以双方协商确定的房屋价格为准。
二、工程款抵房款方式1. 甲方同意将应支付给乙方的部分或全部工程款,用于购买乙方开发的房屋,具体房屋以双方协商确定为准。
2. 乙方同意将应支付给甲方的购房款,与甲方应付的工程款进行抵扣,抵扣后的余额由双方另行结算。
三、房屋价格及结算方式1. 房屋价格:双方协商确定的房屋价格,应遵循市场价格原则,确保公平合理。
2. 结算方式:抵扣后的余额,甲方应以银行转账方式支付给乙方,乙方应出具相应的收款凭证。
四、房屋交付及产权登记1. 房屋交付:甲方将抵扣后的工程款支付给乙方后,乙方应及时交付房屋,并确保房屋质量合格。
2. 产权登记:乙方应协助甲方办理房屋产权登记手续,确保甲方合法取得房屋产权。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间支付工程款的,应按中国人民银行同期贷款利率支付利息,并承担违约责任。
2. 乙方未按约定时间交付房屋的,应按合同总金额的5%支付违约金,并承担违约责任。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他条款仍应继续履行。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):XXXX房地产开发有限公司法定代表人(签字):__________日期:____年__月__日乙方(盖章):XXXX建筑工程有限公司法定代表人(签字):__________日期:____年__月__日篇2甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲方与乙方在建设工程方面存在合作关系,甲方同意将部分未付工程款用于抵付乙方应得的房款。
工程款抵房合同协议书范本5篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲方欠乙方工程款,甲方同意将其所持有的房产(以下简称“抵押物”)抵押给乙方,以担保其债务的履行。
为此,双方经过友好协商,达成如下协议:一、房产抵押1. 甲方将其所持有的房产,位于_________,建筑面积为_________平方米,作为抵押物抵押给乙方。
2. 甲方保证抵押物的所有权明晰,无争议,并已依法办理了相关登记手续。
3. 乙方同意接受抵押物,并承诺在甲方履行债务后,将抵押物返还给甲方。
二、债务履行1. 甲方应在协议签订后,尽快将其所欠乙方的工程款支付完毕。
若甲方逾期未支付,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若甲方无法一次性支付全部工程款,可与乙方协商分期支付,但应确保在合理期限内全部支付完毕。
三、抵押物保管与使用1. 在本协议有效期内,乙方应妥善保管抵押物,并不得擅自转让、出租或抵押给第三方。
2. 乙方在使用抵押物时,应确保不损坏抵押物,并遵守相关法律法规的规定。
四、违约责任1. 若甲方逾期未支付工程款,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若乙方擅自转让、出租或抵押给第三方抵押物,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
五、协议解除与终止1. 若甲方在规定期限内未支付全部工程款,乙方有权解除本协议,并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若双方协商一致,可以解除本协议。
但应确保在解除协议前,双方已就债务履行和抵押物返还等事宜进行了充分协商并达成一致意见。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
2. 若双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
工程款抵顶房屋合同7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方欠乙方工程款,经双方友好协商,甲方同意以房屋抵顶部分工程款项,为明确双方权利义务,达成如下协议:一、工程款项甲方确认欠乙方工程款项总额为人民币______元(大写:______元整)。
二、抵顶房屋甲方同意将其合法拥有的房屋(以下简称“抵顶房屋”)用于抵顶部分工程款项。
抵顶房屋的具体信息如下:1. 房屋坐落地址:____________________2. 房屋面积:______平方米3. 房屋产权证明文件:____________________4. 房屋价值:经双方协商,确定抵顶房屋的价值为人民币______元(大写:______元整)。
三、抵顶方式1. 双方同意,以抵顶房屋的价值部分或全部抵顶工程款项。
具体抵顶金额由双方协商确定。
2. 抵顶房屋的产权证明文件及相关手续由甲方负责办理,并承担相关费用。
3. 乙方同意接受抵顶房屋,并承担该房屋交付后的物业管理费用等相关费用。
四、工程款项结算1. 抵顶房屋的价值从工程款项中扣除,双方根据实际抵顶金额调整工程款项总额。
2. 剩余工程款项支付方式及期限由双方另行协商确定。
五、房屋交付与产权登记1. 甲方应于本合同签订后______日内将抵顶房屋交付给乙方,并保证房屋的完好及附属设施的配置。
2. 甲方应在交付房屋后______个月内办理产权登记手续,将产权证明文件交付给乙方。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付抵顶房屋,则自逾期之日起,每日需向乙方支付违约金人民币______元。
2. 若甲方未在规定时间内办理产权登记手续,则自逾期之日起,甲方应按抵顶房屋价值的______%向乙方支付违约金。
3. 乙方若未按约定支付剩余工程款项,则自逾期之日起,每日需向甲方支付违约金人民币______元。
七、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决。
房屋抵偿工程款协议书范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方欠付乙方工程款,双方经过友好协商,就甲方以房屋抵偿欠付乙方工程款事项达成如下协议:一、协议目的双方同意以甲方拥有的房屋抵偿欠付乙方的部分或全部工程款,以解决双方的债务问题。
二、抵偿金额及房屋信息1. 抵偿金额:甲方欠付乙方的工程款共计人民币______元(大写:______元整),以本协议约定的房屋抵偿部分或全部欠款。
2. 房屋信息:甲方用于抵偿的房屋位于______市______区______路______号,建筑面积为______平方米,产权证号为______,房屋用途为______,结构为______,楼层为______,具体情况详见附件《房屋信息表》。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵偿的房屋权属清晰,无争议,未设定抵押权等限制权利,符合相关法律法规的要求。
2. 乙方同意接受甲方的房屋抵偿方式支付部分或全部工程款,并保证遵守相关法律法规的规定。
3. 双方应共同办理房屋过户手续,确保乙方取得房屋的合法产权。
4. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续,提供必要的文件资料,确保过户手续的顺利进行。
5. 乙方应按照约定支付剩余的工程款,确保工程款项的结算清晰。
四、违约责任及争议解决方式1. 若甲方所提供的房屋存在权属纠纷、限制权利或其他违法行为,导致无法办理过户手续,甲方应负责解决并承担违约责任。
2. 若乙方在工程款结算过程中存在违约行为,应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、协议生效及变更解除1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本协议生效后,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法继续履行,双方应协商解决方案。
房屋抵偿工程款协议书范本6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方欠付乙方工程款,双方经过友好协商,甲方同意以房屋抵偿部分工程款,为明确双方权益,达成以下协议:一、协议目的甲方为偿还所欠乙方的工程款,同意以其所拥有的房屋(以下简称“抵押房屋”)抵偿部分工程款。
本协议旨在明确双方的权利与义务,规范操作流程,保障双方的合法权益。
二、工程欠款及抵偿方式1. 甲方确认欠付乙方工程款共计人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方同意以抵押房屋抵偿部分工程款,抵偿金额为人民币______元(大写:______元整)。
三、抵押房屋信息1. 抵押房屋地址:____________________。
2. 抵押房屋权属:甲方为房屋的合法所有人,有权进行处置。
3. 抵押房屋状况:包括但不限于房屋面积、户型、装修等情况,详见附件。
四、工程欠款与抵押房屋的差额处理1. 如抵偿金额少于工程欠款,甲方应在双方约定时间内支付差额部分。
2. 如抵偿金额超出工程欠款,乙方同意将超出部分退还给甲方或经双方协商后另行处理。
五、房屋交付与产权过户1. 甲方应在本协议签订后___个工作日内将抵押房屋交付给乙方使用。
2. 双方应在本协议签订后___个月内办理完毕抵押房屋的产权过户手续。
3. 产权过户所需税费由甲方承担。
六、双方声明与承诺1. 甲方声明:抵押房屋无任何权属纠纷,未被司法机关查封、冻结或限制处置,未设置其他抵押权。
2. 乙方承诺:在收到抵押房屋后,遵守国家法律法规,合法使用、管理该房屋。
七、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定交付房屋或办理产权过户手续,每逾期一天,应向乙方支付人民币______元的违约金。
2. 若乙方违反本协议约定,擅自处置抵押房屋或存在其他违约行为,应向甲方支付违约金并承担由此产生的所有损失。
八、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程抵房合同范本3篇篇一工程抵房合同范本甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、抵房房屋的基本情况1. 房屋位置:位于_______________________(具体位置)。
2. 房屋面积:建筑面积为_______________________平方米,套内面积为_______________________平方米。
3. 房屋户型:_______________________(具体户型)。
4. 房屋用途:_______________________(住宅/商业/办公等)。
5. 房屋状况:该房屋为_______________________(毛坯/精装修),具备正常使用条件。
二、抵房房屋的价值及工程款结算1. 双方确认,该抵房房屋的价值为人民币_______________________元(大写:_______________________元整)。
2. 甲方应向乙方支付的工程款总额为人民币_______________________元(大写:_______________________元整)。
3. 双方同意,将该抵房房屋的价值与甲方应支付的工程款进行结算,结算后的差额由甲方以现金或其他方式支付给乙方。
三、房屋交付及产权办理1. 甲方应在本合同签订之日起______日内,将该抵房房屋交付给乙方。
2. 甲方应在房屋交付后______日内,协助乙方办理该房屋的产权过户手续,将房屋产权登记至乙方名下。
工程抵账房协议工程抵账协议6篇篇1甲方(债权人):名称:_________地址:_________法定代表人:_________联系方式:_________乙方(债务人):名称:_________地址:_________法定代表人:_________联系方式:_________丙方(开发商):名称:_________地址:_________法定代表人:_________联系方式:_________鉴于:甲方对乙方享有债权,乙方无法以现金方式偿还债务,丙方作为开发商,同意以其开发的房产抵偿乙方的债务,甲方同意接受该房产以抵偿乙方的债务。
为明确各方权利义务,特制定本协议。
第一条抵账房产的基本情况1. 房产名称:_________2. 房产地址:_________3. 房产面积:_________平方米4. 房产单价:_________元/平方米5. 房产总价:_________元第二条抵账房产的交付与过户1. 丙方应在本协议签订后_________日内,将抵账房产交付给甲方,并办理相关过户手续。
2. 甲方应在收到房产并办理过户手续后,向丙方出具收据。
第三条抵账金额与支付方式1. 乙方所欠甲方的债务总额为_________元。
2. 甲方同意以抵账房产的方式,冲抵乙方所欠甲方的债务。
抵账金额为房产总价_________元。
3. 乙方应在本协议签订后_________日内,将剩余的债务金额_________元以现金方式支付给甲方。
第四条违约责任与赔偿1. 如果丙方未在规定期限内交付房产并办理过户手续,应承担违约责任,并向甲方支付违约金_________元。
同时,甲方有权要求丙方在_________日内交付房产并办理过户手续。
如果丙方在规定期限内仍未交付房产并办理过户手续,甲方有权要求丙方承担全部违约责任,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2. 如果乙方未在规定期限内支付剩余的债务金额,应承担违约责任,并向甲方支付违约金_________元。
工程抵房合同范本三篇篇一甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方在[工程名称]项目中欠付乙方工程款项,为妥善解决双方的债权债务问题,经友好协商,甲方同意以其开发的房产抵偿所欠乙方的部分工程款,双方达成如下协议:一、抵房基本情况1. 甲方用于抵偿工程款的房屋位于[具体地址],房屋建筑面积为[X]平方米,房屋用途为[住宅/商业],房屋户型为[具体户型]。
2. 该房屋的不动产权证号为[具体证号],房屋状态为[毛坯/精装]。
二、抵房价格及工程款结算1. 双方协商一致,上述房屋的抵偿价格为人民币[X]元/平方米,总价款为人民币[X]元(大写:[大写金额])。
2. 经双方确认,甲方欠付乙方的工程款总额为人民币[X]元(大写:[大写金额]),以本房屋抵偿部分工程款后,剩余未结清的工程款为人民币[X]元(大写:[大写金额]),甲方应按照双方另行约定的方式和时间支付。
三、房屋交付及相关手续办理1. 甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方使用,并确保房屋符合交付条件,包括但不限于通水、通电、通气等。
2. 甲方应在房屋交付后[X]日内,协助乙方办理房屋产权变更登记手续,所需税费由[双方约定承担方]承担。
四、双方的权利与义务1. 乙方有权对抵偿的房屋进行查验,如发现房屋存在质量问题或与约定不符,有权要求甲方予以解决。
2. 甲方应保证所抵偿的房屋不存在任何产权纠纷、抵押、查封等限制交易的情况,否则应承担相应的法律责任。
3. 乙方应按照本合同的约定接受房屋,并配合甲方办理相关手续。
4. 在办理房屋产权变更登记手续前,乙方不得擅自将房屋转让、出租或抵押给第三方。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋或办理产权变更登记手续,每逾期一日,应按照房屋总价款的[X]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本合同约定配合甲方办理相关手续,每逾期一日,应按照房屋总价款的[X]%向甲方支付违约金。
房屋抵偿工程款协议书范本7篇第1篇示例:房屋抵偿工程款协议书甲方:(单位或个人)__________鉴于甲方与乙方就工程款支付事宜达成一致意见,为确保双方权益,特订立本协议,共同遵守。
一、支付方式及期限1. 乙方应按照双方约定的工程款支付方式及期限,按时足额支付工程款。
2. 工程款支付方式为(具体说明)__________,共计人民币(¥__________)。
二、抵偿方式及标的1. 如乙方未按照约定支付工程款,甲方有权进行房屋抵偿。
2. 抵偿标的为乙方位于(具体地址)__________的产权房屋,权属清晰,无争议。
3. 乙方同意将该房屋作为抵偿标的,如有异议需提前书面通知甲方。
如乙方拒绝提出异议,视为同意抵偿。
三、房屋抵偿程序1. 甲方在乙方逾期未支付工程款之日起5日内书面通知乙方启动房屋抵偿程序。
2. 乙方应在接到通知后5日内将产权证、相关房屋证明及相关手续交由甲方核查。
3. 核查无误后,甲方有权通过公证处或相关机构对房屋进行评估,评估价格即为抵偿金额。
4. 乙方应协助甲方进行抵偿手续,协助完成不动产权属过户及相关手续。
四、争议解决1. 甲方与乙方因本协议引起的一切争议,应友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程款支付完毕及房屋抵偿程序完成之日终止。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
(以下空白不得填写)第2篇示例:房屋抵偿工程款协议书范本甲方(委托人):身份证号码:住址:为明确双方的权利义务,就甲方委托乙方进行房屋抵偿工程款事宜,经双方友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方委托乙方进行房屋抵偿工程款事宜,工程包括但不限于房屋装修、维修、改建等相关工程。
具体施工内容和要求双方另行商定。
二、工程款支付方式1.甲方应按照双方约定的工程款支付方式进行支付,不得拖欠或提前支付工程款。
房屋抵顶工程款合同书(范本)5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方欠付乙方工程款,双方经友好协商,甲方同意以房屋抵顶部分工程款,为明确双方权利义务,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程款总额及欠款金额:双方确认工程总造价为人民币________元整(大写:________元整),截止本协议签订之日,甲方欠付乙方工程款人民币________元整(大写:________元整)。
二、房屋抵顶事项1. 房屋位置及面积:甲方同意将位于____________的房产(以下简称“抵债房屋”)用于抵顶部分工程款。
该房屋建筑面积为______平方米。
2. 房屋权属证明:甲方应在本协议签订之日起______个工作日内向乙方提供抵债房屋的权属证明文件。
如因甲方原因导致不能提供权属证明文件,乙方有权解除本协议。
3. 房屋价值及抵顶金额:双方经协商一致,确定抵债房屋的价值为人民币______元整(大写:______元整),用于抵顶甲方欠乙方的部分工程款。
4. 房屋过户费用:双方按照国家有关规定承担过户税费。
三、双方权利义务1. 甲方应保证抵债房屋的合法性,不存在产权纠纷及其他债权纠纷。
2. 甲方应在协议签订后______个工作日内办理抵债房屋的过户手续。
3. 乙方应在收到抵债房屋权属证明文件并确认无误后,办理相关收款手续。
4. 乙方应保证在收到抵债房屋后,不再向甲方追索已抵顶的工程款部分。
5. 乙方在取得房屋产权后,如因甲方原因导致无法正常使用或产权受到侵害,甲方应承担相应的赔偿责任。
四、违约责任1. 甲方如未按本协议约定履行义务,应支付违约金人民币______元整(大写:______元整)给乙方。
房屋抵顶工程款合同书(范本)3篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款一事,双方经友好协商,达成以下协议:一、背景说明甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了关于XX工程项目的建设工程施工合同。
在施工过程中,甲方未能按照合同约定支付乙方全部工程款。
现双方同意以房屋抵顶部分欠款的方式解决此事。
二、抵顶金额及支付方式1. 甲方确认拖欠乙方工程款总额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 双方同意以房屋抵顶部分欠款,抵顶金额为人民币______元(大写:______元整)。
剩余欠款______元(大写:______元整)由甲方在约定时间内以现金或其他方式支付。
3. 房屋具体信息如下:房屋坐落位置______;房屋面积______平方米;房屋产权归属______;房屋价值评估______元。
三、房屋产权及手续办理1. 抵顶工程款的房屋产权应清晰,无任何纠纷。
甲方应提供房屋的合法证明文件。
2. 乙方需在规定时间内办理房屋产权过户手续,甲方应提供必要的协助。
3. 办理产权过户手续过程中产生的税费由______方承担。
四、工程质量及保修责任1. 甲方抵顶工程款的房屋应满足国家相关工程质量标准。
2. 如因房屋质量问题导致乙方损失,甲方应承担相应赔偿责任。
3. 房屋保修责任按照国家和地方相关规定执行,保修期内出现质量问题,由甲方负责修复。
五、违约责任1. 若甲方未能按约定时间交付房屋,应支付乙方违约金,违约金按照拖欠金额的每日万分之____计算。
2. 若乙方未能按约定办理房屋产权过户手续,应支付甲方违约金,违约金按照未办理过户手续金额的每日万分之____计算。
3. 若因甲方原因造成乙方无法取得房屋产权,甲方应退还乙方已支付的款项并支付相应利息。
六、争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第1篇甲方(抵房方):________乙方(施工单位):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就工程施工抵房事项达成一致意见,特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程内容:________1.4 工程规模:________1.5 工程投资:________第二条抵房条件2.1 甲方同意将位于________的房产作为施工场地,用于本工程的施工。
2.2 甲方承诺在施工期间,保证乙方正常施工,不得擅自占用或改变施工场地用途。
2.3 甲方应确保施工场地具备以下条件:(1)土地权属清晰,无任何权属纠纷;(2)土地平整,具备施工条件;(3)具备必要的排水、供电、供水等基础设施。
第三条工程施工3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程要求,按时、保质、保量完成工程施工。
3.2 乙方在施工过程中,应严格遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规,确保施工安全、环保。
3.3 乙方应按照合同约定的时间、进度完成工程施工,如遇特殊情况需延长工期,应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延长工期。
第四条抵房期限4.1 抵房期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
4.2 乙方在抵房期限内,应妥善使用甲方提供的房产,不得擅自改变房产结构、设施和用途。
第五条付款方式5.1 甲方按照工程进度支付工程款,具体支付方式如下:(1)工程开工前,支付合同总价款的20%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定比例时,支付相应比例的工程款;(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的30%;(4)工程保修期满后,支付合同总价款的10%。
5.2 甲方支付工程款时,应按照合同约定的付款方式进行。
第六条争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款抵房款协议书(精选16篇)工程款抵房款篇1甲方:有限公司乙方:有限公司经双方友好协商达成以下协议:1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款¥,现乙方申请将该笔款项转给,由在购买住宅一套,该房屋户名写为,身份证号,若产生一切责任由春承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。
该笔费用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公司无关。
甲方:乙方:______年____月____日______年____月____日工程款抵房款协议书篇2甲方:乙方:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、项目概况:本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥________万元(大写:万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥________万元(大写:________元)人民币。
道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间:本工程项目于年月日前完成,在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则:本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式:所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。
工程款抵房款合同范本
篇一:工程款冲抵房款协议书
工程款冲抵房款协议书
甲方:河南中力房地产发展有限公司
乙方:
鉴于乙方承揽了甲方开发的位于项目中工程,为解决项目遗留问题,甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款,针对此特达成如下协议:
1、截止目前,甲方已向乙方累计支付工程款金额¥元,剩余工程款数额以工程决算单为准;乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅,具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。
该住宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。
2、冲抵房款过程中,若发生工程款不足冲抵房款的话,乙方可采取按揭方式支付,若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的,乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕,否则,甲方有权单方解除售房合同,并追究乙方差额房款20%的违约金。
售房过程中,产生的权利义务以售房合同约定为准,同时乙方有权要求将选定的房子签
约至符合郑州市政府关于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。
3、冲抵工程中,乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票,
甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。
4、本协议签订后,甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务,如违约,可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。
5、本协议生效后,既视为双方都同意工程款冲抵房款事实,若一方反悔,违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。
6、未尽事宜,另行协商,协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7、本协议一式两份,双方各持一份,每份具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
签约日期:20XX年月日
篇二:工程款抵房款协议书
xxxxx工程款抵房款协议书
甲方:xxxx有限公司
乙方:xxxxxx有限公司
经双方友好协商达成以下协议:
1、乙方申请将甲方所欠乙方xxx项目外墙涂料工程款¥xxxx,现
乙方申请将该笔款项转给xxx,由xxx在xxxx购买住宅一套,该房
屋户名写为xxxx,身份证号xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,若产生一切责任由xxxxxx春承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。
该笔费
用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方
3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与xxxxxxx有限公
司无关。
甲方:乙方:
年月日年月日
篇三:房屋抵工程款合同书
合同书
甲方:**房地产开发有限公司(后附营业执照复印件)乙方:**工程有限公司(后附营业执照复印件)丙方:***(后附身份证复印件)鉴于:
1、甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同(以下简称**合同),合同编号为***,合同金额为**元,结算额**元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款**元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。
经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:。