建设工程施工承包垫资协议书培训课件

建设工程施工承包协议书(垫资)本协议书由甲方（以下简称“发包人”）与乙方（以下简称“承包人”）双方共同订立，根据《合同法》等相关法律法规，就甲方拟在指定地点进行的建设工程的承包事宜达成一致。

第一条协议目的本协议的目的是明确甲、乙双方在建设工程承包过程中的权利和义务，确保项目按时、按质、按量完成，并解决相关款项支付方式的问题，以便保证项目的正常进行。

第二条工程内容1. 甲方委托乙方进行建设工程承包，具体工程内容详见附表。

2. 承包范围包括但不限于工程设计、材料采购、施工、设备安装、工程验收等环节。

第三条合同金额及支付方式1. 本合同的总金额为人民币（以下简称“RMB”）××××元（大写：××××元整），具体款项划分详见附表。

2. 甲方应按照工程进度支付相应款项给乙方，并在每笔款项支付前提供相应的工程进度证明文件。

3. 乙方同意在甲方支付款项之前对工程进行垫资，用于项目施工的相关费用，垫资金额为RMB××××元（大写：××××元整）。

4. 乙方在合同履行过程中如遇到资金困难，可以按照实际需要提出垫资申请，并提交相关申请材料，甲方有义务尽快予以审批和支付。

第四条施工期限1. 本工程的总工期为××××天，自合同生效之日起计算。

2. 甲、乙双方应按照工程进度安排合理的施工计划，确保工程按时完成。

第五条质量保证和验收标准1. 承包人应按照国家有关施工标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合约定的验收标准。

2. 工程竣工后，甲方将组织专业验收部门对工程进行综合验收，验收结果应符合相关规定。

第六条违约责任1. 甲、乙双方在履行合同过程中，如有一方违反合同约定，应承担违约责任并赔偿对方造成的损失。

2. 如因不可抗力或其他无法预见、无法避免的原因导致工程无法继续进行，甲、乙双方可以解除合同，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。

建设工程施工承包垫资协议书（现场管理费垫付）1. 背景2. 协议内容2.1 现场管理费垫付资金方同意垫付建设工程施工阶段的现场管理费用。

具体垫付金额及垫付方式如下：垫付金额：根据项目计划及实际施工需要，经承包方提出申请后，资金方同意垫付的现场管理费用总额为元。

垫付方式：资金方将垫付的现场管理费用直接支付给承包方，支付方式为银行转账。

资金方将在每个月的第一个工作日将应付款项支付至承包方指定的收款账户。

2.2 垫付费用使用范围承包方应将垫付的现场管理费用用于建设工程施工过程中的相关费用，包括但不限于：现场巡查和检查的人员工资、差旅费等；材料和设备的运输费用；施工现场临时设施的搭建和拆除费用；施工现场安全、环境保护等所需的费用；其他与现场管理相关的合理费用。

2.3 费用清算与结算承包方应于每月月底向资金方提交现场管理费用的相关申请及费用清单，包括详细的费用明细和相关票据。

资金方将在收到申请后的五个工作日内进行审核，并将审核结果及支付意见反馈给承包方。

费用结算方式为月度结算，资金方将按照审核结果支付应付款项至承包方指定的收款账户。

承包方应在收到款项后的三个工作日内向资金方出具相应的收款凭证。

2.4 保证事项2.4.1 资金方的保证事项：资金方保证垫付的现场管理费用来源合法，并无任何纠纷或限制；资金方保证按照协议约定的时间及金额进行垫付；资金方保证对于承包方提供的相关申请及费用清单进行及时审核，并按照审核结果进行支付。

2.4.2 承包方的保证事项：承包方保证所提供的费用清单及票据真实、合法并符合相关法律法规的要求；承包方保证将垫付的费用用于建设工程施工的相关费用；承包方保证按照协议约定的时间向资金方提供申请及费用清单，并将审核结果及时反馈给资金方。

3. 违约责任3.1 承包方违约责任3.2 资金方违约责任4. 争议解决对于因履行本协议而发生的争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

建设工程施工承包垫资协议书（项目进度款垫付）1. 协议主要内容本协议的主要内容是就甲方委托乙方承包的建设工程项目中，对项目进度款项的垫付进行约定。

2. 甲方义务1.在乙方按照项目进度款支付安排向甲方提出垫资申请后，甲方应按约定时间将垫资款项支付至乙方指定的账户，确保款项的及时到账。

2.甲方保证提供的资金用于垫付乙方在可开票条件下的工程进度款项，不得用于其他用途。

3. 乙方义务1.乙方应按照项目进度款支付安排提出垫资申请，并提供相应的资料以证明垫资的必要性。

2.乙方应保证所申请的垫资款额与实际需要的款项相符，并且在垫资后按约定时间进行工程进度款的支付。

如乙方未按约定时间支付款项，甲方有权采取相应法律手段追偿。

4. 垫资款项及支付时间1.本协议约定的垫资款项为乙方在工程施工过程中按照合同约定的进度款项需垫付的金额。

2.垫资款项的支付时间以乙方提出申请后与甲方达成一致的时间为准。

甲方应在达成一致后的三个工作日内将垫资款项支付至乙方指定的账户。

5. 垫资方式1.垫资款项的支付方式应通过银行转账或其他有法律效力的支付方式进行。

2.乙方应提供与垫资款项支付相关的有效账户信息，确保款项的及时到账。

6. 垫资款项返还1.乙方在工程进度款付清后，应立即将垫资款项返还给甲方，返还的方式和时间应按照双方共同商定的约定进行。

2.如乙方未按约定时间将垫资款项返还给甲方，甲方有权采取相应法律手段追偿。

7. 协议变更和解除1.任何一方认为有必要变更本协议内容时，应提前书面通知对方并进行协商。

变更内容应经双方签字确认后生效。

2.在特殊情况下，如一方丧失履行合同能力或发生法律禁止的情况，协议可被解除。

解除协议应经双方书面协商一致，并以解除协议书形式确认。

8. 法律适用和争议解决1.本协议的订立、生效、解释、履行和争议解决均适用法律。

2.如在履行本协议过程中发生任何争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工承包协议书(垫资)建设工程施工承包协议书(垫资)本协议书由包工方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）共同签订，双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则下，经友好协商达成以下协议：一、协议背景和目的为了规范双方在建设工程施工承包过程中的权利和义务，明确各自责任，并保障项目顺利进行，特制定本协议。

二、项目概况1. 项目名称：【填写项目名称】；2. 项目地点：【填写项目地点】；3. 项目规模和工程内容：【填写项目规模和工程内容】；4. 工期：【填写工期】；5. 总承包价款：【填写总承包价款】。

三、垫资安排1. 甲方同意在本协议签订后，向乙方垫付资金用于项目施工。

四、垫资返还1. 乙方同意按照约定的工程进度，按比例返还甲方垫资款项。

2. 乙方应当在获得工程款支付后的【填写天数】个工作日内，将相应金额返还给甲方。

五、付款方式1. 甲方向乙方支付垫资款项时，应采用【填写付款方式】支付。

2. 甲方向乙方支付进度款项时，应采用【填写付款方式】支付。

六、材料和设备购买1. 乙方负责根据项目需要购买材料和设备，并向甲方提供购买清单、发票等相关资料。

2. 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付相应的材料和设备采购款项。

七、质量和安全责任1. 乙方承担工程质量的责任，保证施工质量符合相关法律法规和标准要求。

2. 乙方应采取必要的安全措施，确保施工过程中人身和财产安全。

八、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方所遭受的直接或间接损失。

九、争议解决1. 双方在协商解决争议时，应本着友好协商，达成一致意见。

2. 如协商无法解决争议，则应提交到【填写仲裁/法院名称】进行仲裁/诉讼解决。

十、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在项目完工后终止。

本协议书共【填写页数】页，双方各持一份。

甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________。

建设工程施工承包垫资协议书(标准版)甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工及垫资事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量：________________6. 工程期限：________________二、垫资事项1. 乙方垫资金额：人民币（大写）：____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥____元。

2. 垫资期限：自本协议签订之日起至甲方支付完毕乙方垫资款项之日止。

3. 甲方应在垫资期限届满后【】个工作日内，按照约定的方式和期限，向乙方支付垫资款项及相应的利息。

4. 利息计算方式：________________三、施工事项1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。

2. 乙方应按照国家有关工程建设的规定、技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量。

3. 乙方应按照约定的工程期限完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

4. 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件，并协助乙方办理相关施工手续。

四、工程验收及结算1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。

2. 甲方应在收到竣工报告及竣工资料后【】个工作日内组织验收，如无特殊情况，甲方应在【】个工作日内完成验收。

3. 验收合格后，双方进行工程结算。

结算依据为施工图纸、设计文件、施工方案、工程量清单及国家有关工程造价的规定。

4. 甲方应在工程结算后【】个工作日内向乙方支付工程款项。

工程承包协议书模板甲方：乙方：合同签订地：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容：工程量：承包形式：三、工期：1、开工日期：2、竣工日期：3、合同总工期为工作日。

期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

四、质量标准采用下列：1、工程质量达到省优至鲁班奖;2、工程质量评定等级为优良;3、符合国家质量验收标准;4、双方约定的标准、具体为：五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。

若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 .2、按实际发生的工程量结算。

并按下列约定执行：(1) 工程预算价： (工程结束后按实结算)工程单价： (含外运等其他一切费用)(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。

(3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。

(5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。

(7)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

建设工程施工承包协议书(垫资)一、协议双方本协议由双方订立：甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）二、协议目的和背景1.甲方拟对某建设工程进行施工，因资金问题无法立即启动工程，故需寻找承包人提供垫资服务。

三、协议内容1.甲方同意委托乙方承担该建设工程的施工任务，并由乙方提供垫资服务。

2.垫资金额为（具体金额），由乙方以自有资金提供。

垫资款项应在工程完工并经甲方验收合格后由甲方按约定时间和方式归还给乙方。

3.甲方同意在协议签订后的（具体时间）内向乙方支付一定比例的总合同价款，作为垫资的一部分。

4.甲方应按照工程进度和需要及时支付合同款项给乙方，以确保工程的正常进行。

5.乙方在垫资期间应保持施工进度，确保项目按时完成，并保证施工质量符合相关法律法规和技术标准的要求。

6.甲方应提供工程所需的设计文件、施工图纸等技术资料，并协助乙方办理相关工程施工手续。

7.双方应本着公平、公正、诚信的原则，严格按照协议约定履行各自的义务。

四、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体时间），双方在协议有效期履行各自义务。

五、协议变更和解除1.双方在履行本协议的过程中如发生变更，应经双方协商一致，并以补充协议形式确认。

2.双方协商一致可以解除本协议，解除时应以书面形式通知对方。

六、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方有权提请相关法院解决。

七、协议生效与其他1.本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2.本协议的修改和补充事项应经双方签署的书面协议确认后方可生效。

3.本协议未尽事宜应根据双方实际情况具体约定。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：_________________ 日期：________________。

建设工程施工承包协议书(垫资)一、背景介绍二、协议条款1.项目名称和地点发包方和施工承包商应明确协议所涉及的建设工程项目的名称和具体地点。

2.合同金额和垫资金额发包方和施工承包商应在协议中确定项目的总合同金额，以及施工承包商需垫付的金额，包括垫资金额、垫付利息等。

3.垫资方式和期限发包方和施工承包商应明确垫资的方式和期限，例如银行贷款、自有资金等，并约定施工承包商垫资的起止日期和还款期限。

4.垫资利息如果垫资需要涉及利息，发包方和施工承包商应在协议中明确利息的计算方式和支付时间。

5.垫资款的使用施工承包商需明确垫资款的使用范围，确保垫资款只用于项目启动和进展，并进行适当的财务审计。

6.垫资款的保管发包方和施工承包商应约定垫资款的保管方式，保证垫资款的安全和合法性。

发包方可监督施工承包商垫资款的使用情况和账务核对。

7.垫资款的还款施工承包商应按照约定的还款期限和方式，按时将垫资款和利息归还。

（注：可视具体情况协商可调整还款期限和方式）8.合同变更如项目发生变更，包括变更合同金额、垫资金额等，双方应协商并书面确认变更协议。

9.违约责任如一方违反协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。

10.争议解决对于协议执行过程中产生的争议，双方应通过友好协商解决。

若无法协商一致，任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.协议生效和解除协议经双方签字盖章后生效，并由双方各留存一份原件。

协议解除需双方书面同意并签署解除协议书。

三、其他事项1.相关附件相关协议附件：项目合同、垫资清单、财务审计报告等，以附件形式作为协议的一部分。

2.法律适用本协议的签订、生效、履行和解释均适用法律。

3.协议补充和修改本协议的补充和修改需经双方书面协商一致，并签署补充协议。

4.协议效力本协议对双方具有约束力，自协议生效之日起生效，有效期至合同完全履行之日。

本协议一式两份，发包方和施工承包商各执一份。

发包方（盖章）：______________________施工承包商（盖章）：______________________日期：_________________。