下载文档原格式
房屋买卖补充协议书正式版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1房屋买卖补充协议书甲方（出售方）：___________________乙方（购买方）：___________________丙方（经纪方）：___________________鉴于甲方与乙方就____________________（房屋地址或房屋描述）签订了房屋买卖合同，为明确双方权利义务，现就有关事项再次作出补充协议如下：一、房屋交付：经双方再次确认，甲方将在____________（具体时间）将房屋交付给乙方，届时乙方将支付其余房款，并完成房屋所有权的过户手续。
二、房屋质量：乙方在房屋交付后________（具体时间）内有权对房屋进行质量检查，如发现质量问题，可要求甲方承担维修费用或进行退款处理。
三、装修问题：甲方将在________（具体时间）前将房屋内的装修问题进行整改，并提供装修报告给乙方。
乙方若发现装修问题需进一步整改，甲方应积极配合。
四、税费问题：房屋过户的税费由双方按照法律规定按比例共同承担，具体比例为______________。
五、违约责任：若任何一方因违约行为导致合同无法履行，应赔偿对方合同金额___________%的违约金。
六、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应向______________人民法院提起诉讼解决。
七、其他约定事项：双方还约定_________________________。
特此补充协议书，该协议经双方签字盖章后生效，并与原房屋买卖合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________ 日期：____年____月____日丙方（签字）：_____________________ 日期：____年____月____日本补充协议一式____份，双方各执____份，经签字盖章后生效。
二手房买卖免责合同3篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就二手房买卖事宜，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成以下合同协议，以兹信守。
一、免责声明1. 甲方的免责声明：甲方在房屋交易过程中，应确保对房屋的状况进行真实、全面的披露。
但甲方对以下事项不承担任何责任：（1）房屋质量、安全隐患等固有或潜在问题；（2）房屋周边环境、配套设施的变化；（3）因不可抗力造成的房屋损坏或损失。
2. 乙方的免责声明：乙方在购买房屋前应对房屋状况进行充分了解和评估。
对于以下事项，乙方不追究甲方的责任：（1）房屋的自然损耗；（2）房屋价值波动；（3）因市场变化导致的房屋价格波动。
二、交易房屋基本情况1. 房屋位置：详细描述房屋所在地址。
2. 房屋面积：详细写明房屋的面积。
3. 房屋权属：确保甲方拥有房屋的合法所有权。
4. 房屋状况：详细描写房屋的装修状况、设施设备等。
三、交易条款1. 交易价格：双方商定的房屋交易总金额。
2. 付款方式：详细约定付款时间、比例及付款方式。
3. 交付期限：约定甲方向乙方交付房屋的时间。
4. 过户手续：双方应配合办理房屋过户手续。
四、违约责任1. 若甲方未能按约定时间交付房屋，需向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按约定时间支付房款，需向甲方支付违约金。
3. 若因一方原因导致合同无法履行，违约方应承担相应法律责任。
五、解决争议的方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
房屋买卖补充协议书参考样本卖方（以下简称甲方）：身份证号：联系电话：地址：买方（以下简称乙方）：身份证号：联系电话：地址：根据《_____》、《_____》及其他有关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的房产事宜，签订本合同，以资共同遵守执行。
第一条_____甲方同意出售甲方所有的位于____市____区____幢____号房。
房屋建筑面积____平方米，其中套内建筑面积为____平方米。
甲方保证此房产一切情况介绍属实，承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷，权属无任何瑕疵，同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人同意出售。
同时物业交接前需付清甲方产生的物业管理费、水电、有线、通讯费及附属于该房屋的所有费用。
第三条_____付款时间及方式房屋价款分____次付给甲方。
____年____月____日，乙方向甲方支付房款_____元。
____年____月____日，乙方向甲方支付房款_____元。
余款_____元，在办理产权证完成之日交付。
第四条_____办理过户及房屋交付1、甲方应于____年____月____日开始办理房屋产权证、土地使用证，上列证件办理完毕之日至迟为____年____月____日。
2、上列过户费用及契税由甲方承担_____元，乙方承担_____元。
第五条_____风险转移，配套设施及费用承担乙方已对房屋构造、装饰及配套设施等情况，做充分了解。
房屋及配套设施的风险自房屋实际交付之日起转移给乙方。
第六条_____权利义务甲方确保本合同项下的房产水、电、通讯、排水等设施完好、畅通可正常使用。
甲方确保本合同项下交易的房屋不存在产权纠纷、权利瑕疵及关于房屋税费、银行抵押、户口等未清事项。
第七条_____协议的变更、终止1、本合同生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同。
如需变更本合同条款或就未尽事项签署补充协议，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。
2024年房屋买卖补充协议范本5篇篇1房屋买卖补充协议鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于房屋买卖的主合同，现根据双方意愿，就其中部分条款及未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景双方均认可原房屋买卖合同的有效性，为明确双方在交易过程中的权益，经友好协商，订立本补充协议。
本补充协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、房屋基本信息本协议涉及的房屋位于XXXX（详细地址），建筑面积为XX平方米，产权明晰，无任何权利纠纷。
三、交易金额及支付方式1. 双方同意，房屋成交价格为人民币（大写）XXXX万元整。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起X个工作日内，支付定金人民币（大写）XX 万元整；（2）房屋过户手续办理完成后X个工作日内，支付剩余房款人民币（大写）XXXX万元整。
四、交付日期及方式1. 甲方应于本合同签订后X个月内，将房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应确保房屋空置，并清理个人物品。
3. 双方应在交付当日共同办理房屋交接手续，签署交接清单。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，应支付乙方违约金，每逾期一日支付总房款XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间支付房款，应支付甲方违约金，每逾期一日支付未付款项XX%的违约金。
3. 若因违约导致合同解除，违约方应承担相应法律责任。
六、补充条款1. 甲方承诺在房屋交付前办理完毕产权注销抵押手续，确保房屋产权无瑕疵。
2. 双方同意在交易过程中产生的税费由乙方承担。
3. 甲方应提供房屋的合法证明文件，如产权证、身份证等。
4. 双方应共同遵守国家法律法规及相关政策，确保交易合法合规。
5. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
6. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
7. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
房屋买卖合同补充条款（精选3篇）房屋补充条款篇1出卖人：_________________买受人：_________________鉴于买、卖双方已签订了《商品房买卖合同》(以下简称“合同”)，合同编号为。
为进一步明确双方的权利义务，根据合同的相关约定，经双方协商一致，特签订如下补充协议(以下简称“本协议”)。
一、签约前的明示内容出卖人在签订合同之前，已向买受人明示了《商品房买卖合同》及附件、《前期物业服务合同》、《临时管理规约》、《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》等，买受人已经知悉，并在此承诺遵守该《前期物业服务合同》和《临时管理规约》。
提示：_________________ 为避免部分项目出现的电话、网络等开通费纠纷和土地年限、商品房结构及环境争议，新增本条内容，明确相关权利义务。
二、对合同第三条的补充约定(商品房基本情况和房价款)1、合同约定的房价款不包括电话开户费、网络接入开通费、光纤电视开通费等，由买受人自行向相关部门缴纳。
2、买受人在签订合同时已知悉所购买商品房的基本情况包括但不限于面积、价款、层(净)高、结构、户型、朝向、土地用途、土地使用年限等，以及周边区域已有的道路交通环境、线网架设、市政配套设施等现状情况，出卖人已作了合理的提示和说明，买受人对此无异议，并承诺在合同签订后不以对相应事项有歧义为由向出卖人主张索赔。
提示：_________________ 新增本条内容，明确了商品房售后抵押问题，同时在实践中应注意避免因抵押造成产权证办理迟延的问题。
三、对合同第四条的补充约定(抵押情况)买受人同意，在合同签订后出卖人可以对该商品房所分摊的土地使用权及在建工程设定抵押而无需另行告知。
但出卖人因此延误买受人对该商品房权属证书的办理日期的，则出卖人应当按照合同中逾期办理权属证书的相关约定承担违约责任。
提示：_________________针对实践中回款问题突出的情况，在本条第(二)款按揭贷款特别约定条款中增加了买受人提交按揭贷款资料和办理按揭贷款手续的时限，加强了按揭贷款未获批准和按揭贷款未按时到账的处理措施，结合集团此前出台的《商品房销售应收款管理办法》以及形成的催收措施，力争增强商品房销售回款力度，降低回款纠纷几率。
一、概述为保障购房者的合法权益，明确双方责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合项目实际情况，特制定本补充协议免责条款。
本条款为购房补充协议的一部分，与购房补充协议具有同等法律效力。
二、免责范围1. 自然灾害、战争、罢工、政府行为等不可抗力因素导致的逾期交房、配套设施延误等情形，开发商不承担违约责任。
2. 因城市规划、公共设施建设、土地征用等原因，导致项目延迟交房、变更规划、调整户型等情形，开发商不承担违约责任。
3. 因购房者提供的资料不真实、不完整、不准确，导致办理房产证、贷款等手续延误或无法办理，开发商不承担违约责任。
4. 因购房者原因导致的合同解除、房屋买卖纠纷等，开发商不承担任何责任。
5. 因购房者擅自改变房屋结构、使用性质、擅自装修等原因，导致房屋质量、配套设施、周边环境等方面出现问题，开发商不承担任何责任。
6. 因购房者未按时支付购房款、违约金等款项，导致开发商无法履行合同约定的义务，开发商不承担违约责任。
7. 因购房者自身原因导致的贷款失败、无法办理房产证等情形，开发商不承担任何责任。
8. 因购房者原因导致的合同解除、房屋买卖纠纷等，开发商不承担任何责任。
三、免责条件1. 发生免责情形时，开发商应在第一时间通知购房者，并提供相关证明材料。
2. 购房者应在接到通知后，在规定时间内确认免责情形，否则视为放弃免责权利。
3. 免责情形确认后，开发商不承担任何违约责任，但应依法承担其他相关责任。
四、其他1. 本免责条款未尽事宜，按照购房补充协议、商品房买卖合同等相关法律法规执行。
2. 本免责条款自签订之日起生效，与购房补充协议具有同等法律效力。
3. 本免责条款的修改、补充、终止，均需双方协商一致，并以书面形式作出。
4. 本免责条款的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。
特此声明，本免责条款为购房补充协议的一部分，购房者同意并签署本免责条款，视为对购房补充协议的全面认可。
第1篇协议编号：________甲方（卖方）：姓名：________________________身份证号：________________________联系电话：________________________乙方（买方）：姓名：________________________身份证号：________________________联系电话：________________________丙方（中介方）：名称：________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方拟将位于________________________的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方，丙方作为中介方促成双方达成交易，现甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次二手房交易中的权利义务及相关免责事项达成如下协议：一、协议标的1.1 甲方同意将位于________________________的房产出售给乙方，该房产的具体信息如下：- 房产证号：________________________- 房产地址：________________________- 建筑面积：________________________平方米- 房屋结构：________________________- 产权性质：________________________- 产证取得时间：________________________1.2 甲方保证该房产权属清晰，不存在任何权利瑕疵，包括但不限于抵押、查封、租赁等情况。
二、交易价格及支付方式2.1 本次交易的成交价格为人民币____________元整（大写：________________________）。
2.2 乙方应在签订本协议之日起____个工作日内，向甲方支付定金人民币____________元整（大写：________________________），作为成交意向的确认。
房屋买卖补充协议3篇篇1甲方（出售方）：____________________乙方（购买方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了关于房屋买卖的主合同，现根据双方的共同协商和意愿，就有关事宜达成以下补充协议：一、协议背景本协议旨在明确主合同中的未尽事宜、特殊约定及双方共同认可的相关内容，确保双方在房屋交易过程中的权益得到合法保护。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋面积：____________________平方米。
3. 房屋权属：甲方确保对该房屋拥有合法、完整的产权，无抵押、查封或其他权利限制。
三、交易条款1. 交易价格：双方同意以人民币________元（大写：____________________元整）作为房屋的成交价格。
2. 付款方式：乙方应按照以下约定支付房款：（1）合同签订之日起____个工作日内支付定金人民币________元；（2）房屋过户完成后，支付剩余房款人民币________元。
3. 交付期限：甲方应于房屋过户完成后的____个工作日内将房屋交付给乙方。
四、违约责任1. 若甲方未能按照约定交付房屋，应支付乙方违约金，并承担由此产生的所有损失。
2. 若乙方未能按照约定支付房款，甲方有权解除协议，并追究乙方的违约责任。
五、其他事项1. 甲方应确保房屋的质量、权属等状况与约定相符，若存在不符情况，应承担相应责任。
2. 双方应共同办理房屋的过户手续，相关费用按照法律规定承担。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，主合同条款与本协议内容不一致的，以本协议为准。
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
如有未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中，如双方发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
2. 无论发生何种争议，双方均应继续履行本协议中的其他条款。
房屋买卖补充协议书范本经典版本3篇篇1甲方（卖方）：_____________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________乙方（买方）：_____________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲乙双方就房屋买卖事项已经签订了主合同，现根据双方的实际需求和协商一致，对原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景甲乙双方在主合同中明确了房屋买卖的基本条款，现为了更加明确双方的权利义务，特签订本补充协议。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：_____________________。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房屋权属：甲方保证该房屋权属无争议，无抵押、查封等情况。
三、交易价格及支付方式1. 交易价格：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方按照主合同的约定支付定金、首付款及尾款。
四、房屋交付1. 甲方应当在主合同约定的交付日期前将房屋清空并交付给乙方。
2. 交付时，甲方应提供房屋的权属证明及相关文件。
五、违约责任1. 甲乙任何一方如未按照本协议的约定履行义务，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若甲方在交付房屋时存在权属纠纷或房屋质量问题，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方的损失。
六、其他约定1. 甲方应支付房屋交易的税费，并按照国家相关规定办理产权过户手续。
2. 乙方在装修房屋时，不得擅自改变房屋结构，应遵循相关法规。
3. 本协议中的未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
七、解决争议的方式甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第1篇协议编号：_______甲方（买方）：________________________身份证号码：________________________联系电话：________________________乙方（卖方）：________________________身份证号码：________________________联系电话：________________________丙方（中介方）：________________________营业执照号：________________________联系电话：________________________鉴于甲方有意向购买乙方名下位于________________________（以下简称“房产”）的房产，经丙方居间服务，甲乙双方就房产买卖事宜达成如下协议：一、房产基本情况1. 房产位于：________________________2. 房产产权证号：________________________3. 房产面积：________________________平方米4. 房产用途：________________________5. 房产结构：________________________6. 房产权属情况：________________________7. 房产现有租赁情况：________________________二、交易价格及付款方式1. 甲方同意购买乙方名下的房产，成交价格为人民币_______元整（大写：________________________）。
2. 付款方式如下：（1）首付：甲方在签订本协议之日起_______个工作日内支付首付款人民币_______元整（大写：________________________）；（2）尾款：甲方在签订本协议之日起_______个工作日内支付尾款人民币_______元整（大写：________________________）；（3）甲方应按照本协议约定的时间和金额支付全部房款。
房屋买卖合同补充协议免责条款（精选3篇）房屋补充协议免责条款篇1甲方：_________________乙方：_________________双方友好协商，一致达成如下合意：_________________1、甲方将阜阳北路__________号__________小区_____幢_____室房屋产权证过户至乙方名下(庐阳房管局办理房屋产权转移手续前)乙方第一次支付甲方元，大写：_________________人民币。
2、年月日前乙方第二次支付甲方购房款元，大写元人民币。
3、年月日前乙方第三次支付甲方购房款元，大写元人民币。
4、乙方逾期付款每日赔付甲方万分之五违约金，乙方任何一次逾期付款甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知到达乙方时合同解除，乙方应当将阜阳北路__________号__________小区_____幢__________室房屋产权证重新过户至甲方名下，期间产生的与过户有关的所有费用由乙方承担。
甲方解除合同通知到达乙方时给予乙方7天的过户办理手续时间，乙方逾期过户每日赔付甲方万分之十的违约金。
5、此协议一式两份，甲乙各持一份与主合同具有同等效力，如与主合同条款有冲突时本协议优先于主合同。
甲方(盖章) ___________法定代表人(签章) ___________乙方(签章) _______________ 年 _____ 月 _____ 日房屋买卖合同补充协议免责条款篇2卖方： (以下简称甲方)，身份证号：买方： (以下简称乙方)，身份证号：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，该房屋具体状况如下：甲方自愿将坐落在市镇村号(自建住宅)的房屋，东至南至西至北至(集体土地建设用地使用证)(包括该房屋占用土地上的树、木、地面附着物等，暂不一一列举)，出售给乙方。
第二条甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为人民币(大写)共万仟佰圓(小写元)，乙方在年月日前，一次付给甲方。
第三条特别约定：1·甲方保证在房子交付时，甲方在该房屋上不设有他项权，如抵押权等。
2·甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷，由甲方承担全部责任。
3·因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。
该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。
若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。
4·如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。
第四条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。
第五条今后如房屋重建，甲方应承认乙方的住房面积。
如国家征地或拆迁，则土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方所有，甲方负责积极配合。
第六条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔。
若甲乙双方违反约定，则须支付给对方购房款的百分之三十作为违约金。
第七条今后如乙方就此房屋出卖时，需要甲方签字时，甲方无条件给予配合。
第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签章)：_____________ 乙方(签章)：___________________________________ ______________________证明人(签字)：联系电话：______________________年_____月_____日房屋买卖合同补充协议免责条款篇3出卖人：_________________________________________________________ 注册地址：_______________________________________________________营业执照注册号：_________________________________________________企业资质证书号：_________________________________________________法定代表人：____________________联系电话：_______________________邮政编码：_______________________________________________________地址：__________________________买受人：________________________________________________________ 身份证：__________________________________________________________ 国籍______________邮政编码：______________________联系电话：______________________地址：__________________________________________________________ 根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。
【土地使用权出让合同号】为_____________________________，【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________.该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________.建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________.第二条商品房销售依据买受人购买的商品房为【预售商品房】。
预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________.第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房为本合同第一条规定的项目中的：第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。
该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。
该商品房阳台是【封闭式】______【非封闭式】_______。
该商品房【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米第四条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：1.按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米______元，总金额_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米__________元，总金额_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套计算，该商品房总价款为_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
第五条面积确认及面积差异处理商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，以产权登记面积为准。
第六条付款方式及期限买受人按下列第__________种方式按期付款：1.一次性付款2.分期付款第七条买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：1.按逾期时间，分别处理逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第______天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。
买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____项中的比率)的违约金。
第八条交付期限出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
第九条出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：1.按逾期时间，分别处理逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第___天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。
买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第____天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______项中的比率)的违约金。
第十条规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起______日内，书面通知买受人：该商品房结构形式：_______________________户型：______________________________________空间尺寸：_________________________________朝向：_____________________________________买受人有权在通知到达之日起_____日内做出是否退房的书面答复。
买受人在通知到达之日起______日内未作书面答复的，视同接受变更。
出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
