下载文档原格式
监理工程师《合同管理》试题（含答案）合同管理是监理工程师在工作中必不可少的一项技能。
本文将针对监理工程师的合同管理能力进行测试，内容包括合同管理的基本概念、合同的订立与履行、合同的变更与解除以及合同的违约与争议解决等方面。
一、选择题（每题5分，共25分）1. 监理工程师在进行合同管理时，下列哪项不是其主要工作内容？A. 合同的订立与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的违约与争议解决D. 合同的投资控制答案：D2. 下列哪项不是合同订立的基本原则？A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 无效原则答案：D3. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，下列哪项不是解决违约行为的正确方式？A. 要求承包商及时整改B. 要求承包商支付违约金C. 立即解除合同D. 向业主报告情况答案：C4. 监理工程师在合同管理中，下列哪项不是合同变更的条件？A. 合同订立后，合同主体发生变更B. 合同订立后，合同内容发生变更C. 合同履行过程中，出现不可抗力因素D. 合同履行过程中，出现合同约定的事由答案：A5. 下列哪项不是合同解除的情形？A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方当事人严重违约D. 不可抗力导致合同无法履行答案：A二、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述监理工程师在进行合同订立管理时的主要工作内容。
答案：监理工程师在进行合同订立管理时，主要工作内容包括：审查合同当事人资格，确保合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；审查合同内容，确保合同内容符合法律法规、工程建设的需要和合同当事人的意愿；参与合同谈判，协助业主争取合同权益；起草合同文本，明确合同条款和双方的权利义务；办理合同签订手续，确保合同合法有效。
2. 请简述监理工程师在进行合同履行管理时的主要工作内容。
答案：监理工程师在进行合同履行管理时，主要工作内容包括：监督承包商按照合同约定完成工程任务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求；检查承包商的施工进度和质量，发现问题及时要求整改；审核承包商的工程量报表和工程款项申请，确保工程款项的合理支付；协调处理合同履行过程中的变更、索赔等问题，维护业主的合法权益。
上海2017年上半年监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于要约失效的情形的是。
A：拒绝要约的通知到达要约人B：要约人依法撤销要约C：承诺期限届满前，受要约人作出承诺D：受要约人对要约的内容作出实质性变更E：工程保险金2、某工程双代号时标网络计划如图3-36所示，其中工作A的总时差和自由时差周。
A：均为0B：分别为1和0C：分别为2和0D：均为4E：自我评定3、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理4、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性B．明确性C．现实性D．层次性5、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由组织。
A：建设单位负责人B：总监理工程师C：施工项目负责人D：专业监理工程师E：工程变更单6、分部(子分部)工程质量验收记录需要永久保存。
A：建设单位B：施工单位C：监理单位D：城建档案管理部门E：工程保险金7、图纸会审和设计交底应由来组织进行。
A：发包人B：承包人C：设计人D：监理单位E：专业监理8、【例2·单选题】某承包商承揽了一大型建设工程的设计和施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商能够提出工程延期的条件是。
A：施工图纸未按时提交B：检修、调试施工机械C：地下埋藏文物的保护、处理D：设计考虑不周而变更设计E：自我评定9、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A：1B：12C：24D：48E：工程保险金10、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。
2015年下半年上海监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是。
A：编制切实可靠的实际总进度计划B：落实设计工作技术经济责任制C：按照设计技术经济定额进行考核D：审查设计进度计划的合理性和可行性E：自我评定2、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理3、下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是__。
A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作B．审查确认施工分包单位C．审查施工组织设计D．做好工程计量工作4、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
A：发包人严重拖欠工程进度款B：发包人拖延组织工程竣工验收C：发包人拒绝支付工程竣工结算款D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料E：专业监理5、当设计深度不够，对于投资比较小、比较简单的工程项目，可采用编制设计概算。
A：概算定额法B：概算指标法C：类似工程预算法D：生产能力指数法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料7、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、调换专业监理工程师时，应书面通知建设单位。
上海2016年下半年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是。
A：合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程B：准确分解投资限额数量C：多层次控制设计工作D：提高投资估算的合理性和准确性E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。
A：业主额外支付B：工程师承担C：承包商自行承担D：业主与承包商协商补偿E：专业监理3、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是。
A：尽快作出延长工期的临时决定B：及时向政府有关部门报告C：要求承包单位提出工程延期意向申请D：重新审核施工合同条件E：自我评定4、是监理评标的重点。
A：监理投标报价B：监理依据和监理工作内容C：工程监理难点、重点及合理化建议D：工程监理实施方案E：工程保险金5、是用于审核和第三方认证的唯一标准。
A：GB／T19000--2008B：GB／T19001--2008C：IS010012D：GB／T19004--2009E：工程变更单6、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得__批准。
A．设计单位现场代表B．建设单位项目负责人C．监理单位项目总监D．总包单位项目负责人7、分部分项工程量清单项目设置五级编码。
其中第五级编码为顺序码。
A：专业工程B：分部工程C：分项工程D：工程量清单项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。
A：采用的是条件担保形式B：自合同签订时生效C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D：自始至终保函的金额不得变动E：专业监理9、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。
监理工程师考试《合同管理》真题及答案【真题】题目：某工程项目合同中规定，乙方（承包商）应按合同约定的时间节点完成工程进度，并确保工程质量符合甲方（业主）的要求。
若乙方未能按约定完成工程进度或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方支付合同违约金。
请回答以下问题：1. 请简述合同违约金的性质及其在合同中的作用。
2. 请说明监理工程师在合同执行过程中应如何控制合同违约金的风险。
3. 若乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方要求乙方支付违约金，监理工程师应如何处理？【答案】1. 合同违约金的性质及其作用：性质：合同违约金是指合同当事人一方违约时，按照合同约定向另一方支付的一定数额的货币。
它是一种预先确定的、具有惩罚性和补偿性的违约责任方式。
作用：惩罚性：违约金可以惩罚违约行为，促使合同当事人履行合同义务。
补偿性：违约金可以弥补因违约造成的损失，保护合同当事人的合法权益。
预防性：合同违约金的规定可以预防合同当事人违约，维护合同的严肃性和权威性。
2. 监理工程师在合同执行过程中控制合同违约金风险的措施：审核合同条款：在合同签订前，监理工程师应仔细审核合同中的违约金条款，确保其合理性和合法性。
监督工程进度：监理工程师应加强对工程进度的监督，确保乙方按照合同约定的时间节点完成工程。
检查工程质量：监理工程师应严格检查工程质量，确保其符合甲方的要求。
及时沟通协调：监理工程师应与甲乙双方保持良好的沟通，及时解决合同执行过程中的问题，避免违约行为的发生。
建立风险预警机制：监理工程师应建立风险预警机制，对可能发生的违约行为提前预警，并采取相应的措施。
3. 监理工程师处理乙方未能按合同约定完成工程进度，甲方要求乙方支付违约金的步骤：核实情况：监理工程师首先要核实乙方是否确实未能按合同约定完成工程进度。
分析原因：监理工程师应分析乙方未能按时完成工程进度的原因，判断是否属于不可抗力等因素。
提出处理意见：根据核实的情况和分析结果，监理工程师应提出处理意见，包括是否同意甲方要求乙方支付违约金。
监理工程师合同管理考试题（附答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 解除合同【答案】C2. 下列属于合同执行过程中的管理工作的是（）。
A. 签订合同B. 监督合同的执行C. 解除合同D. 履行合同【答案】B3. 下列关于合同履行原则的说法，错误的是（）。
A. 合同各方应按照合同约定的内容履行合同义务B. 合同各方应按照合同约定的时间履行合同义务C. 合同各方应按照合同约定的方式履行合同义务D. 合同各方可以按照自己的意愿履行合同义务【答案】D4. 下列属于合同变更情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同价款支付方式变更【答案】D5. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 给予承包商一定的宽限期D. 向业主报告情况【答案】B6. 下列属于合同解除情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限届满D. 合同当事人协商一致【答案】D7. 监理工程师在合同管理中的基本原则是（）。
A. 公正、公开、公平B. 全面、准确、及时C. 合法、合规、合理D. 严格、严谨、严密【答案】C8. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任【答案】D9. 下列关于合同管理信息系统的说法，错误的是（）。
A. 合同管理信息系统可以提高合同管理的效率B. 合同管理信息系统可以提高合同管理的准确性C. 合同管理信息系统可以实现合同管理的自动化D. 合同管理信息系统可以完全替代人工管理【答案】D10. 下列属于合同风险管理的是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 预防合同风险的发生【答案】D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 监理工程师在合同管理中的主要工作内容包括（）。
监理工程师《合同管理》考试试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调各方利益2. 合同订立过程中，要遵循（）原则。
A. 公平B. 自愿C. 平等D. 诚实信用3. 合同的履行期限自（）。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 合同约定之日D. 工程开工之日4. 合同变更的条件包括（）。
A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同一方当事人死亡D. 合同生效后，合同约定的内容发生变更5. 合同终止的情形不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同当事人协商一致终止合同D. 监理工程师决定终止合同6. 违约责任中，预期违约是指（）。
A. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B. 当事人一方未履行合同义务C. 当事人一方迟延履行合同义务D. 当事人一方不完全履行合同义务7. 合同纠纷的解决方式不包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向法院起诉8. 监理工程师在合同管理中，对合同履行情况进行监督检查，主要包括（）。
A. 合同价格的执行情况B. 合同条款的执行情况C. 工程质量的符合情况D. 工程进度的符合情况9. 合同管理中的风险防范措施不包括（）。
A. 充分了解合同对方当事人B. 明确合同条款，降低合同纠纷风险C. 建立健全合同管理制度D. 工程师在项目过程中严格把关工程质量10. 下列关于合同履行过程中的变更管理，说法错误的是（）。
A. 变更事项应当明确、具体，符合合同约定B. 变更事项应当符合项目目标，有利于项目顺利进行C. 变更应当经过合同当事人协商一致D. 监理工程师可以根据实际情况单方面决定合同变更二、多项选择题（每题3分，共60分）1. 合同管理的基本原则包括（）。
A. 合法性B. 公平性C. 自愿性D. 诚实信用E. 严格履行2. 合同订立的形式包括（）。
2021年上海市汇编监理工程师《合同管理》例题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方按照卖方现场服务人员的指导和设备安装、调试技术要求进行设备安装和调试，调试过程中发现设备运行参数不符合合同约定的技术性能指标，由此造成的损失应由（）承担A.卖方B.买方C.买方委托的第三方D.买方和卖方共同2.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.104.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。
A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人6.根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法7.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的频率8.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费9.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方10.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
一、选择题1.在监理工程师合同管理中，下列哪项不属于合同变更的常见原因？A.工程量清单错误B.法律法规变更（正确答案）C.设计变更D.施工现场条件变化2.关于监理工程师在合同管理中的角色，下列说法错误的是：A.监督合同执行情况B.处理合同争议C.单方面修改合同条款（正确答案）D.审核工程变更和索赔3.在工程合同中，关于违约责任的约定，下列哪项是正确的？A.违约方只需承担直接经济损失B.违约责任可以无限期追溯（正确答案）C.违约责任不包括名誉损失赔偿D.双方违约时，责任各自承担，不相互抵销4.监理工程师在审查工程延期索赔时，应重点考虑以下哪个因素？A.承包商的盈利状况B.延期事件是否属于合同约定的免责范围（正确答案）C.延期事件对工程师工作的影响D.延期事件对第三方造成的损失5.关于合同解除，下列哪项表述是正确的？A.合同一旦签订，任何情况下均不得解除B.双方协商一致，可以解除合同（正确答案）C.只有在一方严重违约时，另一方才有权解除合同D.合同解除后，已履行的部分无需恢复原状6.在工程合同争议解决过程中，监理工程师通常不承担以下哪项职责？A.提供争议调解建议B.作出最终裁决（正确答案）C.协助收集争议相关证据D.促进双方沟通协商7.下列哪项不属于监理工程师在合同管理中的风险控制措施？A.严格审查合同条款B.及时处理合同变更和索赔C.承担合同中的所有风险（正确答案）D.监督合同履行情况，预防违约行为8.关于工程合同中的价款调整条款，下列说法正确的是：A.价款调整只能由发包方提出B.价款调整与市场价格波动无关（正确答案）C.价款调整需经双方协商一致，并符合合同约定的条件D.价款调整条款一旦约定，任何情况下均不得更改。
一、选择题1.根据《标准施工招标文件》，施工合同履约担保应采用的形式是（）：A.保证金B.银行保函C.保险D.第三方保证合同2.在建设工程施工合同中，若合同当事人一方明确表示不履行合同义务，守约方可以要求其承担违约责任的起始时间是（）：A.守约方履行其合同贷款支付义务之后B.合同履行期限届满之后C.守约方全部合同义务履行完成之后D.一方明确表示不履行合同义务之后3.资格预审和资格后审的主要区别在于（）：A.审查的对象不同B.审查的标准不同C.审查的内容不同D.审查的时间不同4.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人对承包人的设计文件审查的期限为（）：A.7天B.14天C.21天D.28天5.下列关于施工合同计价方式的说法，正确的是（）：A.固定总价合同适用于工程量变化较大的工程B.可调单价合同适用于工程量明确的工程C.成本加酬金合同有利于发包人控制投资D.单价合同适用于施工内容尚不明确的工程6.建设工程材料和设备的采购方式中，不包括（）：A.询价选择供货商B.直接向供货商订购C.协商谈判D.招标选择供货商7.最低评标价法是以（）为基数，考量其他因素形成评审价格的方法：A.市场价B.标底价C.投标预估价D.投标报价8.在施工招标中，履约担保的金额一般不得超过中标项目合同金额的（）：A.5%B.10%C.15%D.20%9.下列关于施工合同索赔的说法，错误的是（）：A.索赔是合同一方对另一方的违约行为提出的赔偿要求B.索赔必须以合同为依据，且符合合同约定的索赔程序C.索赔的金额必须准确计算，并附有相应的证明材料D.索赔只能由承包人向发包人提出10.根据《民法典》合同编，合同无效或被撤销后，因该合同取得的财产应（）：A.返还给合同当事人B.归国家所有C.返还给合同相对人D.予以收缴。
2016年上海监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程投资控制的目的是。
A：投资越少越好B：中标价低于标底价C：实现项目投资管理目标D：控制动态投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列不属于监理企业综合资质标准要求的是。
A：申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为B：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故C：申请工程监理资质之日前二年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故D：具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质E：工程保险金3、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是。
A：通知中标结果并退还投标保证金B：通知中标结果，但不退还投标保证金C：不通知中标结果，也不退还投标保证金D：不通知中标结果，但退还投标保证金E：专业监理4、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指的线路。
A：工作的持续时间总和最大B：相邻两项工作之间的时距之和最大C：相邻两项工作之间时间间隔全部为零D：相邻两项工作之间的时距全部为零E：自我评定5、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理(CM)方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责方面的监督、管理与协调工作。
A：施工招标和施工B：设计和施工招标C：设计和施工D：设计、施工招标和施工E：自我评定6、在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是。
A：所有工作均按最早开始时间安排B：所有工作均按最迟开始时间安排C：早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排D：早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。
根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。
A：甲B：乙C：丙D：丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括。
A：投资计划年度分配表B：工程项目一览表C：工程项目进度平衡表D：年度建设资金平衡表E：自我评定10、关于设计招标的说法，正确的是。
A：招标文件中应有具体的工作量B：评标时不考虑设计资历C：评标时应进行投入、产出经济效益的比较D：开标时应按报价高低排定标价次序E：专业监理11、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备，应由组织鉴定小组进行检验。
A：监理单位B：建设单位C：安装单位D：制造单位E：工程变更单12、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。
A：审查施工总进度计划B：编制单位工程施工进度计划C：编制详细的出图计划D：确定建设工期总目标E：自我评定13、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法14、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是。
A：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间B：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率C：补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D：补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费E：专业监理15、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是。
A：工作C和工作DB：工作A和工作BC：工作C和工作ED：工作B和工作DE：自我评定16、下列选项中不是流水施工的垂直图表示法的优点是。
A：施工过程及其先后顺序表达清楚B：时间和空间状况形象直观C：编制起来比横道图方便D：斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度E：自我评定17、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。
A：直接费B：直接工程费C：间接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工18、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。
A：物B：财C：行为D：智力成果E：专业监理19、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理20、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计入建筑安装工程的。
A：直接工程费B：措施费C：间接费D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
A：发包人严重拖欠工程进度款B：发包人拖延组织工程竣工验收C：发包人拒绝支付工程竣工结算款D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料E：专业监理22、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。
A：间接搜集信息法B：直接调查法C：专家调查法D：情况调查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。
A：业主额外支付B：工程师承担C：承包商自行承担D：业主与承包商协商补偿E：专业监理24、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能25、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有。
A：完成监理任务后获得酬金B：变更委托监理工作范围C：监督委托人执行法规政策D：委托人严重违约时解除监理合同E：协调委托人与设计单位的关系2、关于设备采购的质量控制，以下说法正确的有。
A：成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B：总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准C：市场采购设备，一般用于小型通用设备的采购D：建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E：向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商3、在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。
A．生产准备费B．建设单位管理费C．研究试验费D．土地使用权出让金E．工程监理费4、下列__情况宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
A．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过1%B．该项工作工程量的变化造成其单位成本的变动超过0.5%C．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于10%D．该项工作实际测量工程量比原工程量表的工程量的变动大于15%E．该工作是根据变更与调整的指示进行的。
5、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。
A：强调各方的权利、义务和利益B：在微观利益上相互对立C：共同解决问题D：强调合作精神E：强调共同的目标和利益6、依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起__。
A．双方必须协商签订延期支付协议B．发包人承担违约责任C．可协议将该工程折价D．承包人申请人民法院将该下程依法拍卖E．承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息7、建设工程的风险识别往往通过__方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。
A．对经验数据的分析B．风险调查C．风险评价D．专家咨询E．实验论证8、某分部工程中各项工作问逻辑关系见表3-8，相应的双代号网络计划如图3-56所示，图中错误有。
A：多个终点节点B：多个起点节点C：工作代号重复D：不符合给定逻辑关系E：节点编号有误9、监理工程师在工程质量事故处理中，应做好以下（）等工作。
A．下达停工令B．发出质量事故报告C．组织审查调查报告D．研究制定实施事故处理技术方案E．提交“质量缺陷调查报告”10、推行标准设计对提高建设工程设计阶段的投资控制水平具有重要意义，其主要体现在等方面。
A：合理控制工程建设规模、标准B：加快提供设计图纸的速度、缩短设计周期、节约设计费用C：有利于较大幅度降低建设投资D：可加快施工准备和定制预制构件等项工作E：提高工程计量与支付的准确性11、下列文件中，属于施工合同组成部分的有。
A：合同协议书B：中标意向书C：投标文件中的施工组织设计D：工程量清单E：规范及有关技术文件12、工程质量的特点主要有。
A：质量波动大B：质量隐蔽性C：终检局限性D：复杂性E：影响因素多13、标底与标价的编制可以采用（）。
A．工料单价法B．综合单价法C．工程量清单法D．市场价格法E．成本加酬金法14、关于盈亏平衡点分析，说法正确的是__。
A．盈亏平衡点的含义指企业的固定成本等于变动成本B．当实际产量小于盈亏平衡点时，企业亏损C．盈亏平衡点产量越低，项目抗风险能力越强D．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强E．实际产量大于盈亏平衡点时，且无产品积压，企业盈利15、在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括__。
A．业主提供的设计不当造成的损失B．承包商提供的设计不当造成的损失C．不属于承包商原因造成的放射性污染D．属于承包商原因造成的放射性污染E．政策法规的变化对工程成本的影响16、设计概算可分为。
A：单位工程概算B：一般土建工程概算C：单项工程综合概算D：建设工程总概算E：预备概算17、下列可能导致工程出现质量缺陷的情况中，不属于施工管理不到位的有。
A：选用了不恰当的标准图集B：采用不正确的结构方案，荷载取值过小C：挡土墙未按图设滤水层、排水孔D：悬挑结构未进行抗倾覆验算E：未进行技术交底，违章作业18、可行性研究中对项目进行的评价包括（）。
