关于设计变更和现场签证的补充协议
- 格式:doc
- 大小:61.00 KB
- 文档页数:5
项目变更补充协议合同范本合同范本。
项目变更补充协议。
合同编号, [编号]
甲方, [甲方名称]
地址, [地址]
联系人, [联系人姓名]
电话, [联系电话]
乙方, [乙方名称]
地址, [地址]
联系人, [联系人姓名]
电话, [联系电话]
鉴于:
1. 根据双方之前签订的[原合同名称],甲方与乙方就[项目名称]达成合作协议;
2. 自原合同签订以来,由于[变更原因],双方需对项目内容进行变更;
经甲乙双方协商一致,特订立本补充协议,以资明确:
一、项目变更内容。
1. [具体变更内容描述]
2. [具体变更内容描述]
3. [具体变更内容描述]
二、变更后的权利和义务。
1. 甲方应在变更后按时提供所需资源和支持;
2. 乙方应按变更后的项目要求进行调整,并保证按时完成;
3. 变更后的费用支付及结算方式;
三、其他。
1. 本补充协议经双方签字盖章后生效;
2. 本补充协议是对原合同的补充,具有同等法律效力;
3. 其他未尽事宜,双方可另行协商确定。
甲方(盖章),___________ 日期,___________。
乙方(盖章),___________ 日期,___________。
以上为项目变更补充协议范本,甲乙双方如同意以上内容,请在指定位置签字盖章确认。
感谢您的合作!。
合同外增加工程量签证---甲方(业主): [甲方名称]乙方(承包商): [乙方名称]鉴于甲乙双方于[签约日期]签订了关于[项目名称]的建设工程合同(以下简称“原合同”),现因[变更原因,如设计变更、现场条件变化等],需对原合同范围之外的工程量进行增加。
经双方友好协商,达成如下签证协议:1. 增加工程内容及数量:- 增加的工程内容为[具体工程内容];- 增加的工程数量为[具体数量]。
2. 增加工程的单价及总价:- 增加工程的单价按照原合同中的相应单价执行,如有新增项目,则按照双方协商确定的单价执行;- 增加工程的总价为[具体总价]。
3. 工期调整:- 由于增加工程量的实施,原合同的工期相应延长至[新的工期];- 乙方应在新的工期内完成所有工程任务,并保证工程质量。
4. 付款方式:- 增加工程的款项将与原合同款项一并支付,具体的支付时间、方式和比例按照原合同执行。
5. 其他条款:- 乙方应确保增加工程的质量符合国家相关标准和规定;- 如因乙方原因导致增加工程出现质量问题或延误工期,乙方应承担相应的违约责任;- 双方应共同做好增加工程的实施记录和验收工作,确保工程顺利进行。
6. 争议解决:- 如双方在执行本签证协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 附则:- 本签证协议作为原合同的补充协议,具有同等法律效力;- 本签证协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(业主):_________________ 乙方(承包商):_________________代表签字:_________________ 代表签字:_________________日期:______________________ 日期:______________________---。
签证变更补充协议
我们特此补充协议,以更改原先签订的签证协议。
双方同意将签证类型从旅游签证变更为商务签证。
此外,为了保证签证的有效性,我们同意提供额外的文件和信息,包括但不限于商务行程计划、商务招待信、公司注册证明和财务报表。
双方确认,这些文件和信息是必要的,并将在签证申请过程中提供。
如果签证申请被拒绝,我们将会积极合作以解决任何问题,并采取必要的措施以确保签证的成功。
本补充协议是对原先签订的签证协议的补充,双方将共同遵守并执行。
任何未在本协议中包含的条款和条件将继续有效。
- 1 -。
第1篇一、引言工程现场签证是指在建设工程施工过程中,由于设计变更、现场条件变化等原因,需要调整合同内容或增加新的工程内容,经建设单位、施工单位、监理单位协商一致后,对原合同进行补充或修改的法律行为。
工程现场签证是建设工程合同管理的重要组成部分,对于保障工程顺利进行、维护各方合法权益具有重要意义。
本文将详细阐述工程现场签证的法律规定。
二、工程现场签证的法律依据1.《中华人民共和国合同法》:合同法是调整建设工程合同关系的基本法律,其中涉及工程现场签证的相关规定包括合同的订立、履行、变更、解除等方面。
2.《中华人民共和国建筑法》:建筑法对建设工程的施工、监理、质量、安全等方面进行了规定,其中也涉及工程现场签证的相关内容。
3.《建设工程质量管理条例》:条例对建设工程质量、安全生产、施工许可、监理等方面进行了规定,其中也涉及工程现场签证的相关内容。
4.《建设工程施工合同示范文本》:示范文本对建设工程施工合同的主要内容进行了规范,其中也包括工程现场签证的相关条款。
5.其他相关法律法规和规范性文件。
三、工程现场签证的适用范围1.设计变更:由于设计图纸、施工图等设计文件发生变化,导致原合同内容需要进行调整。
2.现场条件变化:如地质条件、周边环境、交通状况等发生变化,影响施工进度和质量。
3.合同约定:合同中约定的其他需要签证的事项。
四、工程现场签证的程序1.提出签证:施工单位根据现场实际情况,提出需要签证的事项,并附上相关资料。
2.审核签证:监理单位对施工单位提出的签证进行审核,确认签证的合法性和必要性。
3.协商签证:建设单位、施工单位、监理单位就签证事项进行协商,达成一致意见。
4.签署签证:协商一致后,各方签署工程现场签证单。
5.签证备案:将签证单报送给相关管理部门备案。
五、工程现场签证的内容1.签证事项:明确需要调整或增加的工程内容。
2.签证原因:说明导致签证发生的原因。
3.签证内容:详细描述签证事项的具体内容。
设计变更管理制度设计变更管理制度1(997字)1.经批准的设计文件是施工的主要依据。
各项目部/施工队/全体施工人员都必须按图施工,确保工程质量。
在施工过程中,如发现设计有问题或由于施工方的原因需要进行设计变更及材料代用,应提出设计变更申请,办理签证后方可更改。
2.设计变更分为三种2.1.小型变更:不涉及变更原设计原则,不影响质量和安全经济运行,不影响整洁美观,且不增减预算费用的变更事项。
2.2.普通变更:不涉及变更原设计原则,不削弱部件强度(性能),不影响部件的质量和工艺,不影响生产运行和经济性,一次变更工程费用在1万元~5万元以内(不含5万元)的设计变更。
2.3.重大变更:变更原设计原则,变更系统方案和主要结构、布置。
修改主要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目。
(一次变更经济费用在5万元及以上)3.设计变更审批手续3.1.在工程施工中,由施工单位提出设计变更事项,由项目部以《工程联系单》向工程监理提出;3.2.因施工需要所提出的小型及普通设计变更,由项目部直接向监理提出,重大的设计变更必须由项目部事先报公司总工程师(工程管理部专业工程师)同意后,方能按3.1.条执行。
3.3.设计下达的小型设计变更通知单经监理工程师签证后方可实施。
3.4.设计下达的普通设计变更单须附有工程预算变更单,并经项目法人或监理工程师签证后方可实施。
3.5.设计下达的重大设计变更单须附有工程预算变更单,当涉及初步设计主要内容的设计变更和总概算的修改应由原审批单位进行审批。
并经建设单位和监理工程师签证后方可实施。
3.6.小型和普通设计变更可按签证后的电子邮件或传真件实施,重大设计变更必须收到原件后方能实施。
4.设计变更单及有关事项应及时以书面形式传递到公司相关部门(工程、质量、物资、计划经营)。
5.设计变更实施后,项目部应以设计变更反馈单的形式形成设计变更闭环管理。
6.凡有关变更的文件资料,如设计变更联系单、设计变更通知书,变更后的施工图纸、各种文件、会议记录、均应交资料员妥善完整保管,并作为工程竣工资料移交。
合同关于工程签证办理约定甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________鉴于甲乙双方就______________________项目(以下简称“本项目”)的建设工作达成合作,为了规范工程签证的办理流程,确保工程质量和进度,特订立本合同约定如下:1. 签证内容与依据1.1 工程签证内容包括但不限于工程设计变更、施工图纸修订、材料替换、施工方法调整、工程量增减、工期延误及相应的费用变化等。
1.2 签证依据应当基于实际施工情况,符合国家相关法律法规、工程建设标准及本项目合同约定。
2. 签证程序2.1 乙方在发现需要办理工程签证的情况时,应及时通知甲方,并提出初步的变更方案。
2.2 甲方收到通知后,应在三个工作日内组织相关人员进行现场核实,并与乙方协商变更细节。
2.3 双方协商一致后,应共同编制工程签证单,并附上必要的技术资料和证明材料。
2.4 工程签证单需经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。
3. 签证审核与批准3.1 工程签证单应由甲方项目负责人初审,并在五个工作日内提出书面审查意见。
3.2 如涉及重大变更或费用增加,需提交甲方上级管理部门审批。
3.3 甲方应在接到乙方提交的完整签证材料后十个工作日内完成审批流程。
4. 签证执行与结算4.1 经批准的工程签证单是乙方施工和甲方支付工程款的依据。
4.2 乙方应按照批准的签证内容执行,不得擅自变更。
4.3 工程签证引起的费用调整,应根据合同约定的计价方式进行结算。
5. 违约责任5.1 如一方未按本合同约定履行签证办理程序,造成对方损失的,应承担违约责任。
5.2 如因一方原因导致签证办理延误,影响工程进度或质量的,该方应赔偿因此给对方造成的损失。
6. 争议解决6.1 双方在合同履行过程中如有争议,应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第一章总则第一条为规范现场管理、工作流程。
确保工程质量和进度,特制定本管理办法。
第二章现场签证应严格执行以下原则第二条权利限制原则:对现场签证管理实行严格的权限规定,不在权限范围之内的签字一律无效。
第三条时间限制原则:对现场签证及其结算实行严格的时间限制,禁止事后补办。
第四条一单一算原则:一个现场签证单应编制一份结算单,且对应一个工程合同.第五条完工确认原则:现场签证完工后,甲方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内履行相关手续后签字确认,如属隐蔽工程,必须在其覆盖之前签字确认。
第六条原件结算原则:现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
总包单位应汇总上月已完工且手续完备的设计变革及现场签证,核清造价并签字(相关各方)确认。
第七条标准表格原则:所有现场签证单都必须使用甲方规定的标准表格.第八条50万元以上的工程合同,甲方与承包单位签署工程合同的同时,应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》作为合同的补充协议,供双方执行。
50万以下的工程合同应有符合本办法的相应条款。
第三章现场签证类型现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认,例如:因涉及变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、临时用工等.现场签证的主要类型有:第九条因设计变更导致已施工的部位需要拆除(需注明设计变更编号);第十条在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;第十一条合同规定需要实测工程量的工作项目。
第四章现场签证的一般办理流程(附件1)第十二条项目监理、造价咨询及甲方职能部门、现场工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。
特别是对发生的原因及责任单位的交代应详细、明确。
第十三条监理工程师、甲方预算合约现场工程师、甲方现场工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实"等模糊性内容,而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等.原则上监理工程师不应直接在签证签认有关单价或总价。
2024年装饰工程合同补充协议____年装饰工程合同补充协议甲方:(委托人的名称)乙方:(承包人的名称)鉴于甲方与乙方就____年装饰工程项目(以下简称为“项目”)签订了装饰工程合同,现甲、乙双方本着共同合作,互利共赢的原则,经友好协商,就以下事项达成一致意见,并签订本补充协议,以补充原装饰工程合同内容。
一、项目概述1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目位置:(填写项目位置)1.3 项目描述:(填写项目概要描述)1.4 项目工期:根据原装饰工程合同约定执行。
二、设计变更2.1 根据实际情况,甲方需对原设计进行部分调整,具体调整内容如下:(列出具体的设计变更内容,包括但不限于平面布局、材料选择、装饰风格等)2.2 设计变更工作由甲方提供详细设计方案,并经与乙方沟通后确定。
2.3 甲方应承担由于设计变更而产生的费用增加。
具体费用变化由双方协商确定并在后续付款中结算。
三、工程进度调整3.1 由于设计变更的原因,工程进度可能会产生调整。
双方同意根据实际情况进行工期的调整。
具体调整方案由双方协商确定,并签署相关的调整协议。
四、费用结算4.1 根据设计变更和工程进度调整,甲方需支付相应调整后的工程费用。
具体费用由双方协商确定,并在后续付款中结算。
4.2 甲方应按照原合同约定的付款方式及时间节点支付相关费用。
五、合同变更5.1 本补充协议是对原装饰工程合同的补充,与原合同具有同等效力。
5.2 本补充协议的生效条件是:经双方签字盖章后生效。
六、争议解决6.1 在履行本补充协议过程中,如发生甲、乙双方的争议或纠纷,双方应友好协商解决。
6.2 如双方无法达成一致意见,则可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
七、其他事项7.1 本补充协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本补充协议的签署和履行地点为双方约定的工程现场。
7.3 本补充协议以中文书写,并以中文为解释和执行语言。
本补充协议于甲方和乙方签字盖章后生效。
第1篇一、引言工程现场签证是指在工程建设过程中,由于设计变更、施工条件变化等原因,导致原合同约定无法满足实际施工需求,需对原合同进行补充、修改或变更,而双方当事人就变更事项达成一致意见后,形成的书面文件。
工程现场签证是工程建设过程中常见的现象,对于保障工程顺利进行、维护合同双方的合法权益具有重要意义。
本文将从工程现场签证的法律规定、签证的办理程序、签证的效力等方面进行阐述。
二、工程现场签证的法律规定1. 法律依据工程现场签证的法律依据主要包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规。
2. 签证的内容工程现场签证主要包括以下内容:(1)设计变更:因设计原因导致原设计图纸不符合实际情况,需对设计进行修改或补充。
(2)施工条件变化:因地质条件、周边环境等因素导致施工条件发生变化,需对施工方案进行调整。
(3)材料、设备更换:因材料、设备质量、价格等因素导致原合同约定材料、设备无法使用,需更换其他材料、设备。
(4)工程量增减:因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量发生增减。
(5)工期调整:因设计变更、施工条件变化等原因导致工期延长或缩短。
3. 签证的形式工程现场签证应当采用书面形式,并经合同双方当事人签字或盖章确认。
三、工程现场签证的办理程序1. 提出签证申请在工程建设过程中,如需办理现场签证,应按照以下程序提出签证申请:(1)施工单位根据实际情况,填写《工程现场签证申请表》,详细列明签证原因、内容、涉及金额等。
(2)监理单位对签证申请进行审核,确认签证内容的合理性和必要性。
2. 双方协商监理单位审核通过后,施工单位与建设单位就签证内容进行协商,达成一致意见。
3. 签署签证文件双方协商一致后,由施工单位、监理单位、建设单位共同签署《工程现场签证文件》。
4. 签证生效签证文件签署后,签证即生效,双方应按照签证内容执行。
四、工程现场签证的效力1. 法律效力工程现场签证具有法律效力,对合同双方当事人具有约束力。
附件《设计变更、现场签证协议》关于项目的设计变更、工程签证相关事宜补充协议甲方:乙方:甲、乙双方经协商于年月日就项目签订了合同(以下称合同),为规范与该合同有关的设计变更、工程签证(以下分别简称“变更”、“签证”)的管理工作,分清责任,提高结算效率,维护甲乙双方的权益,特签订本补充协议:第一条:关于设计变更、工程签证费用支付乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更/签证,并保证工程的质量和进度;甲方应按照变更/签证审定的金额,根据合同相关条款支付乙方相应价款。
第二条:甲乙双方确认并完全同意所有变更/签证均必须按照本协议约定的流程和规定取得,否则均视为无效签证不得作为结算依据。
第三条:变更/签证形式要求(1)变更/签证签发时间及编号;(2)变更/签证要求事项开始时间、完成时间及签证单提交的日期;(3)变更/签证的依据(变更/签证通知单、变更/签证完工验收单;现场测量记录、照片或其它影像资料等作为附件);(4)变更/签证事实的数量(签证内容中不得填报单价或费用);(5)按照本协议规定的变更/签证单表格填写。
第四条签证范围应符合以下要求(1)签证仅对合同工作内容之外且经甲方代表安排实施的事项,合同工作内容之内的事项不准办理签证。
(2)不允许以工日或台班签证。
如确需以工日或台班计算,必须说明工作量情况,工人施工起止时间及人数,机械设备运转时间及数量,否则甲方代表不予审核审批。
(3)对于因甲方设计变更造成返工项目,必须注明返工原因,厘清责任。
如果涉及到甲方其它原因返工时,乙方应于当日会同甲方代表及成本管理部负责人办理返工量签证;如果涉及到工程量增加且根据变更/签证单等不能计算出增加工程量时,乙方应于该变更/签证完成七天内,会同甲方代表及成本管理部负责人到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。
(4)甲方拒绝受理虚假签证、重复签证、过时效签证等未按本合同约定程序办理的相关签证。
(5)超过20万元的签证事项,须双方签订补充协议,否则不予结算。
设计变更签证(现场签证)工程量签证工程量确认单工程洽商一、设计变更1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。
(二)设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。
但在审查时应注意以下几点:①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的,应按设计变更程序进行。
②一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再作决定。
③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内,若确需变更而有可能超预算时,更要慎重。
④施工中发生的材料代用应办理材料代用单,要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位,而只是纯材料用量的变更。
工程签证补充协议模板第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]本补充协议(以下简称“本协议”)由[甲方名称](以下简称“甲方”)与[乙方名称](以下简称“乙方”)于[签订日期]签订,并构成双方之间关于[工程名称]工程的签证补充协议。
一、背景与依据1.1 甲方作为[工程名称]工程的业主,同意聘请乙方作为该工程的[具体工程内容]的供应商。
1.2 甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程合同》(以下简称“主合同”),合同编号:[主合同编号]。
1.3 鉴于主合同中未涵盖的部分,甲乙双方同意就签证事项签订本补充协议。
二、签证范围与内容2.1 乙方同意按照本协议的约定,为甲方提供[具体工程内容]的签证服务。
2.2 签证服务的具体范围与内容如下:(1)[签证服务内容1](2)[签证服务内容2](3)[签证服务内容3]2.3 乙方应按照甲方的要求,按时提供签证服务,并确保签证服务的质量符合甲方的要求。
三、签证费用与支付3.1 乙方提供签证服务的费用为[签证服务费用],包括但不限于人工费、材料费、交通费等。
3.2 甲方应按照本协议的约定支付签证费用。
支付方式如下:(1)[支付方式1](2)[支付方式2](3)[支付方式3]3.3 甲方应在签证服务完成后[支付时间]内支付签证费用。
甲方逾期支付的,应按照逾期支付部分每天[逾期支付利率]支付滞纳金。
四、签证进度与质量控制4.1 乙方应按照甲方的要求,制定签证进度计划,并报甲方审批。
4.2 乙方应严格按照经甲方批准的签证进度计划进行签证服务,确保签证服务的质量。
4.3 甲方有权对乙方提供的签证服务进行监督和检查,乙方应予以配合。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
5.2 本协议项下违约金的具体数额和计算方式,由甲乙双方另行协商确定。
六、争议解决6.1 甲乙双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
设计变更、工程洽商、现场签证的区别观点一1.工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权;2.工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。
甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。
3.设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
4.工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。
观点二因为在工程建设中,经常会遇到设计变更、工程洽商、现场签证这三个词,由于三者产生后共同效果就是工程成本的增减,并无明显区别。
但从提出者、产生原因及费用的责任归属三者是有明显区别的。
清晰三者的定义对于判断费用承担责任是非常重要的。
1.设计变更属于由设计单位提出的对承包合同之设计资料做出的补充、完善、优化,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。
2.工程洽商属于由非设计单位(包括发包方或承包人或工程监理)根据工程实际情况对承包合同之设计资料及非设计原因而做出的补充、完善、优化、做法确认,及根据发包方要求的功能改变而做出的相应变更。
3.现场签证属于由承包人根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量的确认。
现场签证现场签证是施工过程中经常碰到,是对某种施工实施情况的书面描述,由此发生的价格不仅成为工程造价的组成部份,而且也是成为合同的补充部分。
施工现场签证是工程建设在施工期间的各种因素和条件发生变化情况的真实记录和证实。
工程签证补充合同在工程建设过程中,由于设计变更、工程量增减或其他不可预见因素,常常需要对原合同内容进行修改或补充。
为此,制定一份工程签证补充合同是确保项目顺利进行的关键步骤。
以下是一份标准的工程签证补充合同范本,供参考之用。
甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现因工程设计调整/工程量变更/材料价格波动等原因,经双方协商一致,特订立本补充合同:一、工程内容及范围1. 本补充合同所涉及的工程内容为:________(详细描述变更的工程内容)。
2. 变更后的工程范围包括:________(明确列出变更范围)。
二、合同价款及支付方式1. 经双方协商,因工程内容变更导致的合同价款调整为:________(金额)。
2. 价款支付方式如下:________(详细说明支付时间、分期比例等)。
三、工期调整1. 由于工程内容变更,原定工期需相应调整。
新的工期为:________(具体日期)。
2. 若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照原合同规定承担违约责任。
四、质量保证1. 乙方应保证补充合同范围内的工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。
2. 对于补充合同涉及的工程内容,乙方应提供相应的质保服务,并在保修期内负责免费维修。
五、变更管理1. 任何后续的工程变更均需书面形式提出,并经甲乙双方协商一致后实施。
2. 变更实施前,乙方应提供详细的变更方案及预算,经甲方审核批准后方可执行。
六、争议解决如双方在履行本补充合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本补充合同未尽事宜,按照原合同相关条款执行。
4. 本补充合同是对原合同的有效补充,与原合同具有同等法律效力。
设计合同补充协议范本
甲方:设计公司
地址:XX市XX区XX街XX号
法定代表人:XXX
乙方:甲方客户
地址:XX市XX区XX街XX号
法定代表人:XXX
签订日期:XXXX年XX月XX日
协议背景:甲方与乙方就设计项目达成合作协议,现双方为明确合作细则,特签订本补充协议。
具体条款和条件:
1. 设计项目名称:XXX
2. 设计费用:XXX元,支付方式为XXX
3. 设计周期:XXX,具体工作内容为XXX
4. 设计成果归属:设计稿权益归甲方所有,乙方有权使用设计成果,但未经甲方书面同意不得擅自修改或转让。
5. 完成标准:设计成果需符合乙方要求,如需修改,双方应协商解决。
6. 付款方式:XXX
7. 违约责任:一方违约需承担相应责任,如给对方造成损失,需赔偿损失。
8. 保密事项:双方应对涉及商业机密的信息保密,未经对方同意不得泄露。
9. 不可抗力:如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可暂停履行合同,但应尽力减少损失。
10. 协议终止条件:合作完成或双方一致解除合同。
11. 违约和争议解决方式:如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
12. 其他附加条款:XXX
本补充协议自双方签字生效,具有法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:。
总包建设工程招标文件附件9
关于设计变更、现场签证的补充协议
甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商于年月日签订了《》,为规范与该合同有关的设计变更、现场签证(以下简称“变更”“签证”)的管理工作,分清责任,提高结算效率,保护甲乙双方的利益,特签订以下协议:
第一条:双方义务
1.1乙方对于甲方正式发出的变更、签证通知单,应及时、完整地的执行,并保证工
程的质量和进度要求。
1.2 甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况,根据合同约定及时、足量地支付乙
方变更签证的价款。
第二条:关于变更、签证办理的约定
2.1 甲方发出的变更、签证通知单,应加盖甲方指定的印章,否则乙方可以不接受。
乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单,如果没有甲方指定的印章,甲方将不予结算费用。
2.2 乙方申报的变更、签证预算必须加盖指定的印章,否则甲方可以不接受。
2.4 合同履约中,甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表
格,否则甲方可以不予审核费用,乙方可以不予接受。
2.5 甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录,交付对方单据时应要求对
方签收,接受方不得拒签。
2.6 甲、乙方均应对变更、签证通知单连续编号、妥善保存。
第三条关于变更、签证计价及结算的约定
3.1变更、签证的计价严格执行与其相关的主合同变更签证计价条款。
3.2乙方接受甲方发出的变更通知单后5日内(从通知单盖章签收日期计算),向甲
方报送完整变更签证费用计算书;逾期申报的,增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%,减少费用的变更签证由甲方自动扣减;逾期10天未申报的,
增加费用的变更签证在结算时不予考虑,减少费用的变更签证由甲方自动扣减并对乙方处以审核造价5%的违约金。
3.3乙方报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制,甲方不接
受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。
3.4乙方报送的变更签证费用不应超出双方最终审定额5%,如超出则甲方按超出部分
费用的10%作为违约金扣除。
3.5特急变更签证的实施以甲方项目部总经理或其授权人的签字为依据,乙方可事先
就计价方式或价格与甲方项目成本商谈一致。
但实施后10日内,双方必须办理相关手续,方可作为结算依据。
3.6关于临时用工的签证事项,双方应在签证通知单上协商确定以下问题:工作内容
及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价(是综合单价,已含管理费和利润)。
3.7当变更、签证的工作内容完成之后,乙方要及时督促监理和甲方工地代表在完工
后5日内签字确认,否则甲方可以不予支付费用。
对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证,必须在覆盖或拆除前,会同监理、现场工程师、成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判,否则甲方可以不计价款。
3.8因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时,应在拆除前与甲方谈定材料
的可重复利用率,否则视为乙方100%的回收利用。
3.9甲方项目成本负责与乙方核对变更签证费用,经甲方成本管理部复审后,双方应
在变更签证造价审定单上签字确认。
双方的有效签字如下:
甲方:
乙方:
3.10对甲方下发的变更签证通知单乙方不得拒绝实施,否则甲方有权要求第三方完成,
并按实际发生费用的20%计取管理费,直接从乙方工程款中扣除。
3.11合同结算时,乙方须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分,变更签
证资料应包括:①双方确认的造价审定单;②变更签证通知单及完成回执;③申报的变更签证预算书;④原合同相同工作内容的综合单价;⑤套用定额编号的直接费计价表,其他直接费、间接费的取费表;⑥综合调差系数和主材调差依据;
⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。
3.12每月15日前,甲、乙方应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算
书,进行综合性核对。
核对后甲方方可按主合同约定的付款比例与工程款同期支付。
甲方:
签署人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:年月日乙方:
签署人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:年月日
设计变更通知单
备注:1、是否需要设计单位在本单上签章确认,由甲方根据具体情况确定。
2、本单未盖甲方专用印章,无效。
本单原件作为结算依据存项目成本,复印件一式三份,项目部、施工单位、监
理各执一份。
3、请贵公司在收到本通知后日内,就上述变更事项需增减的费用向我方项目成本申报预算,逾期日申报的,
增加费用结算时只付终审价的70%,超过10天不申报的,结算时将不予考虑。
现场签证通知单
备注:1、是否需要设计单位在本单上签章确认,由甲方根据具体情况确定。
2、本单未盖甲方专用印章,无效。
本单原件作为结算依据存项目成本,复印件一式三份,项目部、施工单位、监
理各执一份。
3、请贵公司在收到本通知后日内,就上述变更事项需增减的费用向我方项目成本申报预算,逾期日申报的,
增加费用结算时只付终审价的70%,超过10天不申报的,结算时将不予考虑。