广东省建设工程标准施工合同年版

最新广东省建设工程标准施工合同范本(版)合同编号：________甲方（委托方）：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方（承包方）：________地址：________法定代表人：________联系电话：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担广东省建设工程施工的事宜，经协商一致，签订本合同，以共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程类型：________1.5 工程质量：________1.6 工程期限：________1.7 工程价款：________第二条承包方式2.1 乙方按本合同约定承担施工任务，按工程实际完成情况收取工程价款。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范等要求进行施工，并确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。

第三条工程价款结算3.1 工程价款支付方式：按工程进度支付，具体支付方式和比例双方另行约定。

3.2 工程价款支付时间：按工程进度支付，具体支付时间双方另行约定。

3.3 工程竣工结算：工程竣工后，双方按照实际完成工程量进行结算，多退少补。

第四条工程变更4.1 甲方有权对施工过程中的工程进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。

4.2 工程变更导致工程价款增加或减少的，双方应另行约定。

第五条工程质量5.1 乙方应按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

5.2 工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至符合约定。

第六条工程期限6.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

6.2 因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第七条违约责任7.1 甲方未按约定支付工程价款的，应承担相应的违约责任。

广东省建设工程标准施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟对位于广东省的建设工程进行施工，乙方愿意承包该工程，双方经友好协商，根据《合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程范围：________________1.4工程内容：________________1.5工程面积：________________1.6工程质量：________________1.7工程期限：________________1.8工程价款：________________第二条承包方式2.1乙方以包工包料的方式承包本工程。

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件、施工规范、技术要求及合同约定的质量标准进行施工。

第三条工程进度3.1乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。

3.2乙方应严格按照批准的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。

3.3甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，乙方应予以配合。

第四条工程质量4.1乙方应按照国家有关工程质量的标准和合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合规定。

4.2乙方应建立健全质量管理体系，加强质量检验和验收工作。

4.3甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。

第五条工程价款支付5.1工程价款支付方式：________________5.2工程价款支付期限：________________5.3工程价款支付条件：________________第六条合同变更和解除6.1在合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。

6.2合同变更或解除不影响已经完成工程的价款支付。

第七条违约责任7.1乙方未按合同约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方返工，并赔偿因此造成的损失。

广东省建设工程标准施工合同广东省建设工程标准施工合同第一章总则第一条本合同的订立、履行和解释，适用于广东省境内建设工程的施工活动。

第二条本合同适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、土木工程等。

第三条标准合同文本由广东省建设工程管理部门或相关机构编制并发布，属于我省建设工程标准合同文件。

第四条本合同的参与主体包括业主、施工单位和监理单位。

第五条本合同的具体内容与涉及分包、设备购买等情况，由业主、施工单位和监理单位根据需要进行补充约定。

第六条本合同的履行应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。

第二章合同的建立和变更第七条业主在招标文件中明确了施工单位，双方应在招标结果确定后15日内签订本合同。

第八条合同的签订需要提供的证明文件有：（一）业主单位法人资格证明文件；（二）施工单位营业执照；（三）工程负责人的职称资格证书；（四）监理单位的执业资格证书。

第九条业主变更施工单位的，应提前30日书面通知原施工单位。

第十条合同的变更应经业主、施工单位和监理单位协商一致，并以补充协议的形式确认。

第三章合同的履行第十一条施工单位应按照本合同约定的工程计划、工程质量要求、工期要求等完成施工任务。

第十二条业主应按照合同约定支付施工单位的工程款项。

第十三条工程款项的支付应按照进度款支付方式进行，具体支付方式和比例由双方协商确定。

第十四条施工单位应按照工程质量验收标准和监理单位的要求进行质量验收。

第十五条施工单位发现工程质量问题或者存在设计变更的情况，应及时通知监理单位和业主，并共同协商解决办法。

第十六条工程竣工后，施工单位应按照要求提交完整的竣工验收资料。

第四章合同的变更和解除第十七条合同的变更应经业主、施工单位和监理单位协商一致，并以补充协议的形式确认。

第十八条出现下列情况之一的，业主有权解除合同：（一）施工单位未按照合同约定的工期完成工程；（二）施工单位未保证工程质量达到合同约定的标准；（三）施工单位严重违反合同约定的其他情形。

广东省建设工程标准施工合同版6篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程造价：[工程造价]二、工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 工程质量标准：优质2. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。

四、付款方式1. 银行转账或其他双方约定的付款方式。

2. 付款时间：根据工程进度和合同约定进行支付。

3. 乙方在签订合同后，应向甲方提供有效的发票和收据。

五、权利义务1. 甲方应按时支付工程款项，并履行合同中约定的其他义务。

2. 乙方应按时完成施工任务，并履行合同中约定的其他义务。

3. 甲方应提供必要的技术支持和监督，确保工程质量符合要求。

4. 乙方应接受甲方的监督和检查，确保施工过程符合规范。

5. 甲方应按时向乙方支付合同款项，确保施工进度不受影响。

6. 乙方应确保施工进度符合合同约定，并及时向甲方报告施工进展。

7. 甲方应尊重乙方的施工自主权，不得随意干涉施工进程。

8. 乙方应确保施工过程中的安全环保措施得到有效执行。

9. 甲方应对乙方的施工成果进行验收，并按照规定进行结算。

10. 乙方应协助甲方进行工程验收和结算工作。

六、违约责任1. 甲方未按时支付工程款项的，应按合同约定向乙方支付违约金。

2. 乙方未按时完成施工任务的，应按合同约定向甲方支付违约金。

3. 因甲方原因造成工程延误的，甲方应承担相应的违约责任。

4. 因乙方原因造成工程延误的，乙方应承担相应的违约责任。

5. 甲方未履行合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。

工程合同广东省建设工程标准施工合同范本1：正式风格1. 合同当事人1.1 甲方：（甲方全称）1.2 乙方：（乙方全称）2. 项目背景2.1 项目名称：（项目名称）2.2 项目地点：（项目地点）2.3 项目规模：（项目规模）3. 工程内容和要求3.1 工程范围：详细描述项目所有的工程范围3.2 工作内容：列出完成该工程所需的所有工作内容3.3 工作要求：针对每个工作内容，明确具体的工作要求，并列出验收标准4. 工期计划4.1 工期安排：根据项目规模和工作内容，制定详细的工期计划表4.2 工期延误责任：明确工期延误责任的承担方及补偿事宜5. 付款方式5.1 付款阶段：明确工程项目的付款阶段5.2 付款条件：列出每个付款阶段的具体付款条件6. 质量保证和验收6.1 质量保证责任：明确工程质量保证的责任承担方及相关条款6.2 工程验收：定义工程验收的标准和程序7. 违约责任7.1 违约责任：明确违约责任的承担方及相关违约金或补偿事宜8. 争议解决8.1 争议解决方式：定义争议解决的方式和程序9. 合同变更和解除9.1 合同变更：明确合同变更的条件和程序9.2 合同解除：列出合同解除的条件和程序10. 其他条款10.1 附件：详细列出合同所涉及的附件及其内容10.2 法律名词及注释：详细列出合同中涉及的法律名词及其注释11. 生效和适用法律11.1 合同生效：明确合同的生效日期和方式11.2 适用法律：明确适用的法律法规【附件】1. （附件1名称）（附件1内容）2. （附件2名称）（附件2内容）【法律名词及注释】1. 法律名词1：注释2. 法律名词2：注释范本2：轻松风格1. 合同当事人1.1 甲方：（甲方全称）1.2 乙方：（乙方全称）2. 项目背景2.1 项目名称：（项目名称）2.2 项目地点：（项目地点）2.3 项目规模：（项目规模）3. 工程内容和要求3.1 工程范围：用简洁明了的语言描述项目的工程范围 3.2 工作内容：简要列出完成该工程所需的工作内容3.3 工作要求：简明扼要地列出工作的要求和验收标准4. 工期计划4.1 工期安排：编制简单易懂的工期计划表4.2 工期延误责任：解释工期延误的责任和补偿方式5. 付款方式5.1 付款阶段：简述工程项目的付款阶段5.2 付款条件：概括每个付款阶段的付款条件6. 质量保证和验收6.1 质量保证责任：明确工程质量保证的责任方和相关条款6.2 工程验收：梳理工程验收的标准和程序7. 违约责任7.1 违约责任：说明违约责任的承担方和相应的违约金或补偿事宜8. 争议解决8.1 争议解决方式：简要概述争议解决的方式和程序9. 合同变更和解除9.1 合同变更：定义合同变更的条件和程序9.2 合同解除：概述合同解除的条件和程序10. 其他条款10.1 附件：简短说明合同涉及的附件及其内容10.2 法律名词及注释：解释合同中涉及的法律名词及其注释11. 生效和适用法律11.1 合同生效：简单说明合同的生效日期和方式11.2 适用法律：总结适用的法律法规【附件】1. （附件1名称）（附件1内容）2. （附件2名称）（附件2内容）【法律名词及注释】1. 法律名词1：注释2. 法律名词2：注释。

☆广东省建设工程标准施工合同☆广东省建设工程标准施工合同第一章总则第一条为了规范广东省建设工程施工过程中的各项合同条款，加强合同双方的权益保护，确保工程质量和进度的顺利进行，根据国家有关法律法规和行业标准，制定本合同。

第二条本合同适用于广东省范围内的建设工程施工合同，适用于各类建设工程施工单位与建设业主之间的合同。

第三条本合同的主要内容包括工程下达、进度管理、质量控制、工程款支付等方面的合同条款。

第二章合同的签订与履行第四条合同的签订应符合国家法律法规关于建设工程合同的规定，并依法经过合同双方的协商、订立。

第五条工程开工前，施工单位应向建设业主提供必要的资质证明和施工方案等相关文件。

第六条工程进入施工阶段，施工单位应按照合同约定的工程进度进行施工，并定期向建设业主提交工程进展报告。

第七条施工单位应按照国家有关质量标准和施工规范，严格控制工程质量，并提供工程质量保修期。

第八条建设业主应按照合同约定的进度支付工程款项，并提供必要的协助和配合，确保施工工序的顺利进行。

第三章工程验收与结算第九条工程完工后，施工单位应按照合同约定的程序进行工程质量验收，并提交相关验收报告和资料。

第十条工程质量验收合格后，建设业主应按照合同约定和国家有关规定，及时结算工程款项。

第十一条如发现工程质量问题或合同履行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决，并可依法启动相应的争议解决程序。

第四章合同的变更与解除第十二条合同履行过程中，如有变更，双方应及时协商制定变更合同，并经过合同双方的签字盖章后生效。

第十三条合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致无法继续履行合同的，合同双方可协商解除合同。

第十四条合同解除或终止后，双方应按照国家有关规定进行结算和清算，并交还对方合同约定的质保金。

第五章补充条款第十五条本合同的解释和争议解决适用广东省法律法规和仲裁机构的规定。

第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为工程竣工之日起质保期满。

广东省建设工程标准施工合同广东省建设工程标准施工合同第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，结合广东省的实际情况，依据工程建设的特点制定的标准施工合同。

第二条本合同适用于广东省范围内的建设工程。

第三条本合同的甲方为建设工程的业主，乙方为承建工程的施工单位。

第四条本合同的目的是明确工程的范围、工期、质量、报酬等事项，确保工程的顺利进行。

第二章合同的签订第五条本合同的签订应当遵循公开、公平、公正的原则，经双方协商达成一致意见后，由各自的法定代表人或授权人签署。

第六条合同的签订应当明确工程的名称、位置、规模、用途、款项支付方式等基本信息，并附上工程招标文件以及双方的公章。

第三章工程范围第七条工程范围应当根据项目招标文件明确，并在合同附件中详细列出。

第八条工程范围包括建筑主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。

第九条工程范围的变更应当经双方协商一致，并在合同附件中进行补充说明。

第四章工程工期第十条工程工期是指从合同生效之日起到工程竣工验收的时间。

第十一条工程工期由双方协商确定，并在合同附件中明确写明。

第十二条若因不可抗力因素导致工程工期的延误，应当及时通知对方，并根据实际情况进行工期的调整。

第五章工程质量第十三条工程质量应符合国家和广东省相关标准的要求。

第十四条乙方应保证施工工艺、材料、设备等符合相关标准，并按合同要求进行施工。

第十五条乙方应保证工程的质量达到合同约定的标准，并负责工程的维修和保养。

第六章合同价款与支付方式第十六条合同的价款由甲方按工程进度和质量支付给乙方。

第十七条工程付款方式一般按工程进度分阶段支付，并在合同附件中进行明确。

第十八条乙方应按时向甲方提供工程相关的发票和证明文件。

第七章合同违约与解除第十九条若任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。

第二十条若因一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同，并追究违约方的责任。

广东省标准施工合同标准版，可打印doc（二）广东省标准施工合同标准版（二）序言广东省标准施工合同标准版是根据国家有关法律法规和工程建设的实际经验制定的，以规范施工合同的签订和执行，保障合同各方的合法权益，促进工程建设的顺利进行。

本标准版根据施工合同的一般性和特殊性，统一了施工合同的基本条款、特殊条款和补充条款，具有较高的适用性和可操作性。

第一章总则第一条为了规范广东省工程建设中施工合同的签订与履行，保护施工参与各方的合法权益，保证工程的质量和进度，特制定本标准。

第二条本标准适用于广东省各类工程建设中的施工合同的签订与履行。

第三条施工合同的签订与履行，应遵循合法、公正、自愿、互利、平等的原则。

第四条本标准中的术语定义和解释如下：（一）甲方：指工程项目的权益所有人或委托管理人。

（二）乙方：指承包商、施工队伍或供应商。

（三）工程变更：指未经甲乙双方同意，发生的对工程内容、范围、标准和质量要求的变更。

第五条施工合同应以成文形式订立，并经甲乙双方签署，且签署前应明确双方的权益和义务。

第六条施工合同的签订和执行应依法进行，不得违反国家有关法律法规和规章制度。

第二章合同的签订（一）工程基本情况：包括工程名称、地理位置、规模、性质、施工期限等。

（二）工程造价和支付方式：明确工程造价的确定方法和支付方式。

（三）工程进度计划：确定工程的开工日期、竣工日期和各个节点的期限。

（四）工程质量要求：确定工程的质量标准和验收标准。

（五）工程保修期：规定工程的保修期限。

（六）约定的其他条款：根据具体情况，可添加其他约定条款，如保密协议、违约责任等。

第八条双方在签订合同时，应同时提交甲乙双方的营业执照、法定代表人授权委托书等相关材料。

第九条甲乙双方应当对合同内容进行认真核实，并保证提供的信息真实、准确、完整。

第十条合同的签订应由甲乙双方在法律许可的范围内自愿进行，不得强迫、欺诈、威胁或以不正当手段达到签约目的。

第三章合同的履行第十一条施工合同的履行应按照约定的工期、质量标准进行，并及时向对方提供施工进展情况。

广东省建设工程标准施工合同范本版（二）广东省建设工程标准施工合同范本版（二）一、前言广东省建设工程标准施工合同范本版（二）是根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规范性文件，结合广东省建设工程实际情况制定的标准化合同范本。

本合同旨在规范广东省建设工程的施工活动，确保工程质量和施工安全。

二、合同主要内容1. 合同基本信息本合同包括合同编号、合同名称、出让人（甲方）和承包人（乙方）的基本信息以及代理人、项目名称、项目地址等相关信息。

双方应确保基本信息的准确性和完整性。

2. 工程范围本合同明确规定工程的具体范围和内容，包括建设工程的主要构造物、设备、零配件等，以及合同中特别约定的工程内容。

3. 施工期限本合同规定了工程施工的开始日期和完成日期，以及工期的计算方法和延期的处理方式。

双方应按照约定的工期安排工作，并在发生延期情况时及时协商解决。

4. 价格和支付方式本合同明确规定了工程的合同金额、支付方式以及付款的时间节点和分期付款的约定。

双方应按约定的方式进行支付，确保及时支付且符合法律法规的要求。

5. 质量及验收标准本合同明确规定了工程的质量要求和验收标准，确保工程的质量符合相关标准和规范。

双方应按照约定的质量标准进行施工、验收和交付。

6. 变更和索赔本合同规定了变更和索赔的程序和要求。

当工程发生变更时，双方应及时协商并签订变更合同。

当发生索赔时，双方应提供相关证据和情况说明，并按照法律法规的要求进行处理。

7. 违约责任本合同规定了双方的违约责任和处理方式。

当一方违约时，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任，并可以采取相应的救济措施。

8. 合同解除本合同规定了合同解除的条件和程序。

当合同无法继续履行时，双方可协商解除合同，并按照约定的程序进行解除。

9. 法律适用和争议解决本合同明确规定了适用的法律和争议解决的方式，确保合同的有效性和权益的保护。

三、结语广东省建设工程标准施工合同范本版（二）的制定旨在规范广东省建设工程的施工活动，保障工程质量和施工安全。

☆广东省建设工程标准施工合同（二）广东省建设工程标准施工合同（二）一、合同背景二、合同范围广东省建设工程标准施工合同（二）适用于广东省范围内的各类建设工程项目，包括但不限于建筑、土木、水利、电力、交通、通信以及市政等工程项目。

三、合同主要条款1. 合同订立和修订该合同应由项目业主和施工方双方共同签订，经过合同法定的程序和程序，双方达成一致意见后生效。

若需修订合同，应经双方协商一致，并按照法定程序进行修订。

2. 工程范围和内容该合同将明确工程项目的范围和具体的施工内容，包括设计要求、施工技术要求、工程进度计划等等。

同时，还会明确工程质量要求和验收标准，以确保工程的质量合格。

3. 合同价款和支付方式合同价款将在合同中详细列明，双方应按合同约定的工程进度和验收标准进行支付。

合同约定的支付方式可以是总价款一次性支付、分期支付或根据完成工程量支付等等。

4. 工程变更和索赔若工程项目发生变更，双方应按照合同规定的变更程序和合理标准进行协商和签订变更协议。

若因合同履行过程中发生纠纷，任何一方均有权提出索赔，双方应进行协商解决。

5. 保证和担保施工方应提供工程完工质量担保，确保工程达到合同约定的质量要求。

同时，施工方还应提供对工程质量瑕疵和施工过程中的损失承担相应的保证责任。

6. 稽查和验收合同规定了项目业主对工程施工过程进行稽查和验收的权利和程序。

项目业主有权要求施工方按照规定的验收标准进行验收，同时施工方也有权要求项目业主对工程质量进行确认。

7. 合同解除和补偿若施工方未按合同约定履行义务或严重违反合同，项目业主有权要求解除合同，并要求施工方进行相应的赔偿。

同时，双方也应遵循合同规定的解除程序进行协商解决。

四、合同附则本合同还包括了合同附则，如合同的生效时间、争议解决方式、法律适用等条款，对合同的执行和效力进行了明确规定。

五、合同履行和监督广东省建设工程标准施工合同（二）的履行和监督应由广东省建设工程管理机构负责，确保合同的实施合规。

2024新编广东省建设施工合同(标准版)目录：1. 合同双方2. 工程概述3. 工程施工范围及内容4. 工程质量及验收标准5. 工程施工期限6. 工程费用及支付方式7. 双方的权利与义务8. 违约责任9. 争议解决10. 合同的变更、解除与终止11. 附件合同正文：1. 合同双方甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________2. 工程概述工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________3. 工程施工范围及内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工，并保证施工质量符合国家及地方的相关标准。

具体施工范围及内容如下：（1）____________________（2）____________________（3）____________________4. 工程质量及验收标准工程质量应达到国家及地方的相关标准，验收标准如下：（1）____________________（2）____________________（3）____________________5. 工程施工期限工程开工日期：____________________工程竣工日期：____________________6. 工程费用及支付方式（1）工程总费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

（2）支付方式：____________________7. 双方的权利与义务甲方：（1）____________________（2）____________________乙方：（1）____________________（2）____________________8. 违约责任（1）甲方未能履行合同约定的付款义务，应承担违约责任。

广东省建设工程标准合同施工合同5篇篇1合同编号：XXXXXX发包人：XXXXXX承包人：XXXXXX工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX建筑面积：XXXXXX平方米；层数：XXXXXX层承包范围：详见施工图及报价清单开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日工程质量：合格合同价款：大写：XXXXXX元整小写：XXXXXX元一、合同文件及解释顺序1. 合同文件包括：(1) 施工合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标书及其附件；(4) 施工图；(5) 报价清单；(6) 往来函件；(7) 其他有关文件。

2. 当合同文件出现含糊不清或互不解释时，由发包人解释。

二、承诺与保证1. 发包人承诺按照合同约定支付工程款，确保施工顺利进行。

2. 承包人承诺按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合要求。

三、合同双方的义务1. 发包人义务：(1) 提供施工图纸及相关技术资料；(2) 协助承包人办理相关手续；(3) 按照合同约定支付工程款。

2. 承包人义务：(1) 按照施工图纸及报价清单完成施工任务；(2) 确保施工质量符合要求；(3) 遵守施工安全规定，确保施工安全。

四、工期与进度1. 工期：本工程工期为XX个月，自开工日期起计算。

2. 进度：承包人应按照施工图纸及报价清单中的进度安排进行施工，确保按时完成施工任务。

五、质量与验收1. 质量标准：本工程质量应达到合格标准。

2. 验收程序：工程完工后，承包人应向发包人提交验收申请，发包人组织相关人员进行验收，并出具验收报告。

3. 保修责任：承包人对工程质量负责保修，保修期为一年，自验收报告出具之日起计算。

保修期内出现质量问题，承包人应负责维修。

六、工程款支付方式与时间1. 支付方式：本工程款采用银行转账方式支付。

2. 支付时间：(1) 预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的XX%作为预付款；(2) 中期款：工程进行到一半时，发包人向承包人支付合同总价的XX%作为中期款；(3) 竣工款：工程竣工后，发包人向承包人支付合同总价的XX%作为竣工款；(4) 保修款：保修期满后，发包人向承包人支付合同总价的XX%作为保修款。

广东建设工程标准施工合同【合同编号】：___________________________【甲方】(下称甲方):单位名称：___________________________法定代表人：___________________________地址：___________________________电话：___________________________传真：___________________________邮编：___________________________【乙方】(下称乙方)：单位名称：___________________________法定代表人：___________________________地址：___________________________电话：___________________________传真：___________________________邮编：___________________________鉴于乙方具备从事广东建设工程施工的资质，并且甲方有一项工程项目需要委托乙方进行施工，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就有关事项达成如下合同：第一条合同目的和范围为确保广东建设工程的质量、安全和按期竣工，甲方授权乙方按照广东省建设工程标准进行施工，包括但不限于以下主要工作：1. 施工准备：乙方应按照甲方提供的设计文件，合理安排施工队伍和施工材料，制定详细的施工方案并报甲方审批；2. 施工过程：乙方应遵守广东省建设工程的相关规定，按照合同约定的工程进度、质量标准和安全要求进行施工，确保工程质量符合国家和广东省的标准和规范；3. 质量控制：乙方应配备符合要求的质量监控人员，进行现场施工质量的检查和控制，并按照相关标准进行质量验收；4. 工程竣工：工程竣工后，乙方应进行工程交接和验收，并按照合同约定的要求进行质量保修和维护。

广东省建设工程标准施工合同年版甲方：_______________（甲方名称）乙方：_______________（乙方名称）根据国家相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，就以下工程项目签订本合同：一、工程项目名称：___________二、工程项目地点：___________三、工程规模：___________四、工程工期：___________五、工程质量标准：按照国家相关标准执行。

六、工程费用及支付方式：总工程价款为__________元，支付方式为_____________。

七、工程变更：若需要变更工程内容或规模，应经双方书面协商一致。

八、工程管理：乙方应派遣符合资质要求的工程管理人员负责施工管理。

九、工程保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限内的免费保修。

十、违约责任：任何一方未履行合同义务均应承担相应的违约责任。

十一、合同解决方式：因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构解决。

十二、合同生效及效力：本合同自双方盖章生效，具有法律效力。

十三、其他事项：双方如有其他约定，应另行签订书面协议。

甲方（盖章）：___________ 日期：___________乙方（盖章）：___________ 日期：___________甲方：_______________（甲方名称）乙方：_______________（乙方名称）根据国家相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，就以下工程项目签订本合同：一、工程项目名称：___________二、工程项目地点：___________三、工程规模：___________四、工程工期：___________五、工程质量标准：按照国家相关标准执行。

六、工程费用及支付方式：总工程价款为__________元，支付方式为_____________。

七、工程变更：若需要变更工程内容或规模，应经双方书面协商一致。

广东省建设工程标准施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就广东省建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量：____________________1.6工程价款：____________________1.7工程期限：____________________二、合同价款及支付方式2.1合同价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

2.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付相应进度款。

（3）结算款：工程竣工并验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付剩余款项。

三、工程期限及延期3.1工程期限为____年____月____日至____年____月____日。

3.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：____________________。

四、工程质量及验收4.1乙方应按照国家相关标准和甲方提供的施工图纸、技术规范等进行施工，确保工程质量符合约定。

4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和竣工图纸等相关资料，甲方应在收到资料后____个工作日内组织验收。

广东省建设工程标准施工合同甲方（发包人）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包人）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方拟进行广东省内的建设工程项目，并已接受乙方对该项目的施工投标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建设工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程立项批准文号：________________1.6 资金来源：________________1.7 工程质量标准：________________1.8 工程安全要求：________________1.9 工程环保要求：________________1.10 工程工期：________________第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，承包以下工程内容：________________2.2 乙方应按照合同约定的工程质量标准和工程安全要求，完成工程施工。

第三条合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）：________________3.2 合同价款的支付方式、时间和条件：________________3.3 工程量增减、设计变更等导致合同价款调整的，双方应按照合同约定的计价方式和程序进行调整。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家和地方的工程建设标准、规范和甲方的要求进行施工。

4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。

广东省建设工程标准施工合同协议书年版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】广东省建设工程标准施工合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：第一部分协议书发包人：(全称)承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：结构形式：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。

拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）：（小写）：。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效订立合同时间：年月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人: 法定代表人：委托代理人：委托代理人：第二部分通用条款按广东省住房与城乡建设厅制订的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）通用条款执行。

第三部分专用条款1. 定义所采用的书面形式包括：□文书；□信件；□电报；□传真；□电子邮件；□其他；2. 合同文件及解释（10）组成合同的其他文件：4. 语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：5.施工设计图纸施工设计图纸由发包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：施工设计图纸由承包人提供(1)施工设计图纸提供的时间：(2)施工设计图纸提供的数量：6. 通讯联络各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人通讯地址：收件人：邮政编码承包人通讯地址：收件人：邮政编码监理单位通讯地址：收件人：邮政编码造价咨询单位通讯地址：收件人：邮政编码 (2) 视为送达的其他方式：7. 工程分包(1) 指定分包工程：(2) 分包工程价款的支付方式：13. 交通运输道路通行权和场外设施的约定：场外施工道路的约定：超大件和超重件运输的约定：14. 专项批准事件的签认(1)专项批准事件的监理工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(2)专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：(3)专项批准事件的建造师的：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：19. 发包人发包人完成下列工作的约定(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：(4) 提供有关资料的时间：(5) 办理有关所需证件的约定：(6) 现场交验的时间：(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：(10) 接受已完工程支付工程相关价款的约定：委托给承包人员负责的部分工作有：提供施工场地的时间发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定(1) 提供的时间：(2) 提供的份数：支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限□按合同通用条款规定期限支付。