水利工程施工合同通用条款

最新水利工程通用合同条款

一、一般约定

1.1 本合同是指由甲方（发包人）与乙方（承包人）签订的水利工程施工合同，包括合同协议书、通用合同条款和专用合同条款。

1.2 本合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及解决合同争议的方式，均应遵守中华人民共和国法律、法规和有关政策。

1.3 本合同的任何修改、补充，均应以书面形式作出，并经甲乙双方代表签字盖章后生效。

二、发包人义务

2.1 发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款，并按照合同约定的时间和方式支付进度款、验收款和结算款。

2.2 发包人应按照合同约定，向承包人提供施工场地、施工条件、施工资料等相关支持，并保证施工过程中的安全、环保等要求。

2.3 发包人应按照合同约定，对承包人的施工过程进行监督、检查和验收，并按照合同约定的标准进行工程质量、进度、安全等方面的评价。

三、承包人义务

3.1 承包人应按照合同约定，完成工程的施工，并保证工程质量、进度、安全等方面符合合同要求。

3.2 承包人应按照合同约定，对施工过程中的安全、环保等事项负责，并承担相应责任。

3.3 承包人应按照合同约定，向发包人提供施工过程的相关资料和文件，并配合发包人的监督、检查和验收工作。

四、工程质量

4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。

4.2 发包人应按照合同约定的验收标准进行工程验收，并对验收合格的工程支付相应的验收款。 五、工期和进度

5.1 承包人应按照合同约定的工期完成工程施工，并按照发包人的要求提交进度报告。

5.2 发包人应按照合同约定的时间支付进度款，并根据工程实际进度调整付款比例。

六、合同价款及支付

6.1 合同价款是指承包人完成合同工程所需的全部费用，包括工程款、材料款、人工费、机械使用费等。

6.2 发包人应按照合同约定的时间和方式支付合同价款，其中包括预付款、进度款、验收款和结算款。

1 通 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

水利工程施工合同条款及格式（2019）

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对 （项目名称）

（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 元（¥ 元）。

4. 承包人项目经理： 。

5. 工程质量符合 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 天。

9. 本协议书一式 份，合同双方各执 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 承包人：

（盖单位章） （盖单位章）

法定代表人: 法定代表人:

或其委托代理人： （签字） 或其委托代理人： （签字）

水利工程通用合同条款范本

水利工程项目名称

甲方（业主）：________

乙方（承包商）：________

鉴于甲乙双方就工程名称达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在工程名称中的权利、义务与责任，确保工程质量、安全及时效性。

二、工程范围

详细描述工程项目的范围，包括但不限于工程设计、施工、监理、材料供应、设备安装、调试、验收等各项工作内容。

三、合同金额

合同总金额为金额元人民币，具体支付方式和时间应按照合同约定执行。

四、工期要求

工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。除非双方另有书面约定或因不可抗力因素影响，否则应严格遵守工期要求。

五、质量标准

工程质量必须符合国家及行业相关标准，满足设计要求和功能需求。

六、变更与索赔

任何工程变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。由此产生的费用变化应及时调整合同金额。

七、违约责任

如一方未能履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

八、争议解决

因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。 九、其他事项

根据工程具体情况，可以增加特殊条款，如环境保护、安全生产等。

十、合同生效

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

以上条款构成了水利工程通用合同的基本框架，每一部分都是为了保障工程的顺利实施和风险的合理分配。在实际运用中，应根据具体工程的特点和双方的实际需求，对合同条款进行适当的调整和补充。

在签订水利工程合同时，双方应本着平等自愿、诚实信用的原则，确保合同的公正性和合理性。同时，合同的制定和执行应严格遵守国家的法律法规，确保工程的合法性。