下载文档原格式
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理押题练习试题A卷含答案单选题（共45题）1、某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提供的合理工期索赔值为（）。
A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月【答案】 B2、信息化指的是工程管理（）的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。
A.信息编码B.信息系统C.信息资源D.信息体系【答案】 C3、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，除专用条款另有规定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是()（2013）A.通用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附件D.技术标准和要求【答案】 B4、施工安全控制的基本要求中规定：所有新员工必须经过三级安全教育，即事故人员进场作业前进行（）的安全教育。
A.公司、项目部、作业班组B.公司、施工队、专业队C.公司、专业队、作业班组D.公司、项目部、专业队【答案】 A5、在施工总承包管理模式下，施工项目总承包管理和目标控制的责任由（）承担。
A.业主B.分包单位C.施工总承包管理单位D.施工总承包单位【答案】 C6、在某双代号网络计划中，计算工期等于计划工期为52天，所有经过工作P 的线路的持续时间分别为46、45、39天，则工作P的总时差为（）天。
A.4B.6C.12D.8【答案】 B7、某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（）。
2017A.30.69%B.54.09%C.68.18%D.79.33%【答案】 B8、某工程项目通过调整进度管理的方法和手段来对项目目标进行纠偏，属于纠偏措施中的（）措施。
A.技术B.管理C.组织D.经济【答案】 B9、关于进度计划编制和调整的说法，错误的是（）。
A.总进度规划、项目子系统进度规划与项目子系统中的单项工程进度计划之间的联系和协调B.预测性进度规划、指导性进度规划与实施性进度计划之间的联系和协调C.设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调D.业主方编制的整个项目实施的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调【答案】 B10、工程管理信息化属于()的范畴。
工程工程管理试题参考答案一、是非判断题1、√2、√3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、√二、单项选择题1、C2、C3、B4、C5、B6、C7、C8、A9、D 10、B11、B 12、D 13、A 14、C 15、D 16、A 17、C 18、A 19、D 20、A21、D 22、A 23、B 24、B 25、D 26、C 27、A 28、D 29、B 30、D三、多项选择题1、ADE2、ABCE3、ABC4、CD5、ABC6、ABC7、ABE8、BCD9、ABDE 10、ABDE四、简答题1、什么是工程工程建设程序？工程工程建设为什么要强调按建设程序办事？工程工程建设程序是指一项工程从设想、提出到决策，经过设计、施工直到投产使用的全部过程的各阶段、各环节以及各主要工作内容之间必须遵循的先后顺序。
2、工程工程可行性研究的工作步骤有哪些环节？可行性研究报告的内容有哪些？可行性研究的阶段和步骤：〔1〕投资时机研究〔2〕初步可行性研究〔3〕详细可行性研究(技术经济可行性研究)〔4〕工程可行性研究报告的评估可行性研究报告的内容〔1〕总论〔2〕市场需求情况和拟建规模〔3〕资源、原材料、燃料及公用设施情况〔4〕建厂条件和厂址方案〔5〕工程设计方案〔6〕环境保护〔7〕生产组织、劳动定员和人员培训〔8〕工程的实施方案和进度要求〔9〕国民经济评价和财务评价〔10〕综合评价与结论、建议3、为什么建设工程的实施要有政府监督？政府从哪些方面进行监督？对工程的监督管理〔1〕建立工程工程建设程序〔2〕工程工程决策阶段监督管理〔①工程工程建议书的审批；②可行性研究报告的审批〕〔3〕工程工程实施过程的监督管理〔①设计文件的审查；②建筑许可；③工程质量监督；④竣工验收管理 ；⑤平安与环保监督管理〕 对建设市场的监督管理〔1〕法律体系和监督管理体系的建立 〔2〕市场主体的管理 〔3〕建筑产品价格管理 〔4〕工程工程合同管理4、工程经理为什么是工程工程管理的核心？你认为一名合格的工程经理应具备哪些能力和素质？工程经理的能力与素质要求：〔1〕选择工程经理注重的首先是其能力方面的表现：决策能力；领导能力；社交与谈判能力；应变能力；业务技术能力；较宽的知识面；相 应的综合分析能力与写作能力，其他能力。
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程项目施工总承包模式的最大缺点是（）。
A.开工日期不可能太早，建设周期会较长B.业主方的招标及合同管理工作量较大C.在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔D.业主需要经过多次招标【答案】 A2、预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验，检验数量为同一类型预制构件不超过（）个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
A.500B.1000C.1200D.1500【答案】 B3、下列文件资料中，不属于项目管理实施规划编制依据的是（）。
A.施工组织设计B.项目资源和条件C.有价值的历史数据D.项目团队的能力和水平【答案】 A4、下列选项中，不属于对机械台班单价进行控制的措施的是（）。
A.加强现场设备的维修、保养工作B.保证施工机械设备的作业时间C.加强机械人员的培训工作D.降低材料成本【答案】 B5、下列不属于项目决策阶段经济策划工作内容的是（）。
A.项目建设成本分析B.项目效益分析C.编制资金需求量计划D.融资方案的深化分析【答案】 D6、某施工企业，8月份计划成本支出50万元，计划营业收入200万元。
月末结算时发现，8月份实际支出100万元，实际收入150万元，则该公司在8月份的成本支出率为（）。
A.25%B.33%C.67%D.50%【答案】 C7、建设工程项目总进度目标论证的工作内容中有如下三步：①编制各层进度计划②进度计划系统的结构分析③项目的工作编码，则正确的顺序为（）。
A.②—③—①B.①—②—③C.③—②—①D.①—③—②【答案】 A8、某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障后未按管理标准予以校准而继续使用，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故，属于（）。
A.技术原因B.管理原因C.社会、经济原因D.人为事故和自然灾害原因【答案】 B9、下列关于工程成本核算的说法正确的是（）。
《工程项目管理》考试试题（A卷）一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）1.对于一个建设工程项目来说，（C ）是管理的核心。
A. 设计方的项目管理B. 施工方的项目管理C. 业主方的项目管理D. 供货方的项目管理2.每个部门只有唯一的上级部门，指令来源是唯一的，这种组织结构是（B ）的组织结构。
A. 线性B. 职能C. 矩阵D. 事业部3.工程项目策划是（A）的过程。
A．知识管理 B. 风险管理 C. 人力资源管理 D. 设备采购管理4．下列说法错误的是（C ）。
A．在设计准备阶段，通过对投资目标的风险分析、项目功能与使用要求的分析和确定，编制建设项目的投资规划。
B．在工程设计阶段，以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作，编制设计概算。
C．在工程设计阶段，以投资规划控制方案设计阶段和初步设计阶段的设计工作，编制设计预算。
D．在工程施工阶段，以投资规划、施工图预算和工程承包合同价格等控制工程施工阶段的工作，编制资金使用计划。
5．在施工过程中，投资控制的正确步骤是（ D）。
A．预测、比较、分析、纠偏、检查 B. 分析、预测、检查、比较、纠偏C．比较、预测、分析、检查、纠偏 D. 比较、分析、预测、纠偏、检查6.在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为3天和5天，工作A、B之间间隔为8天，工作A、C之间的间隔时间为7天，则工作A的总时差为（C ）。
A．9天 B. 10天 C. 11天 D. 12天7.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目（B ）阶段确定的。
A．设计准备阶段 B. 决策阶段 C. 设计阶段 D. 施工阶段8.全质量控制指的是（A）。
A．建设工程项目各参与主体的工程质量与工作质量的全面控制B．建设项目诸多相关联的活动构成的具体过程的控制C．组织内部所有人员参与到实施质量方针的系统环境控制D．工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制9．为确保施工质量，使施工顺利进行，最关键应做好（C）控制。
云南省注册一级建造师《建设工程项目管理》模拟试题A卷 (附答案) 考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、建设工程合同按承包工程计价方式可分为（）。
A. 总价合同、单价合同、成本加奖金合同、有偿合同B. 固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同C. 固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同D. 总价合同、单价合同、成本加酬金合同2、美国的AIA合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（）工程。
A.市政公用B.石油化工C.房屋建筑D.水利水电3、施工企业质量管理体系文件不包括（）。
A.质量方针和质量目标B.质量手册C.质量记录D.质量评审4、关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是（）。
A.生活区可以设置敞开式垃圾容器B.施工现场宿舍严禁使用通铺C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化D.现场食堂必须设置独立制作间5、关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。
A．业主方的投资目标指项目的施工成本目标B．业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标C．投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务D．业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理6、施工成本控制中最具有实质性的一步是（）。
A. 比较B. 分析C. 纠偏D. 预测7、施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划，属于（）成本计划。
A.指导性B.实施性C.作业性D.竞争性8、某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为10000m3，其中人工费占比30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为30万元；施工期间人工费平均上涨15%，竣工结算工程量为20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。
2022-2023年一级建造师之一建建设工程项目管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共60题）1、在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。
A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告【答案】 B2、预警体系中预控对策用以完成对事故征兆的不良趋势进行（）的功能。
A.监测与识别B.诊断与评价C.纠错与治错D.检查与纠正【答案】 C3、工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向（）负责。
A.业主B.设计单位C.政府主管部门D.监理单位【答案】 A4、关于施工质量计划的说法，正确的是（）（2014）A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划B.施工质量计划应包括施工组织方案C.施工质量计划一经审核批准后不得修改D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核【答案】 B5、下列施工质量缺陷中，可不做专门处理的是（）。
A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求D.某工程主体结构混凝土表面裂缝宽度大于0.5 mm【答案】 C6、在施工总承包管理模式下，施工项目总承包管理和目标控制的责任由（）承担。
A.业主B.分包单位C.施工总承包管理单位D.施工总承包单位【答案】 C7、建设项目管理的发展趋势中，属于第四代项目管理的是（）。
A.传统的项目管理B.组合管理C.多个相互有关联的项目的项目管理D.变更管理【答案】 D8、建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及结构安全和功能的主要分部分项工程应进行（）。
A. 外观检查B. 见证取样检测C. 剥露检验D. 抽样检测【答案】 D9、项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足（）的质量总目标而展开。
A. 规范规定B. 业主要求C. 参建方各自确定D. 质量监督机构提出【答案】 B10、关于施工质量计划的说法，正确的是（）。
2022年一级建造师《建设工程项目管理》试卷A卷含答案考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为130分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核( )A.企业经营效益，企业社会效益B.页目管理绩效，顶目管理责任C.项目管理责任，企业经营效益D.项目管理绩效，企业经营效益2、下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是( )A.编制进度控制工作流程B.实行班组内部承包制C.用大模板代替小钢模D.重视计算机软件的应用3、关于《项目管理知识体系指南(PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法，正确的是( )A.项目组合的管理包括识别.排序.管理和控制项目等B.顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系C.项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目D.顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作4、某建设工程项目按施工总进度计划.各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划系统是由多个相互关联的不同( )的进度计划组成。
A.深度B.项目参与方C.功能D.周期5、建设工程项目进度控制的管理观念方面存在的主要问题不包括( )A.缺乏动态控制的观念B.缺乏进度计划系统的观念C.缺乏计划系统集成控制的观念D.缺乏进度计划多方案比较和优选的观念6、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是( )A.反馈机制B.持续改进机制C.动力机制D.约束机制7、下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是( )A.提交投标文件B.订立承包合同C.发出中标通知书D.发布招标公告8、按子项目组成编制的施工成本计划，首先要把项目总施工成本分解到( )和单位工程中去。
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共35题）1、美国建造师学会(AIA)合同文件中，A 系列的合同类型主要是用于（）。
A.业主与建筑师之间B.建筑师与咨询机构之间C.业主与承包人之间D.国际工程项目【答案】 C2、建设工程()指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，旨在为项目建设的决策和实施增值。
A.项目决策B.项目策划C.项目审批D.项目执行【答案】 B3、根据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T 24001-2016，属于运行部分内容的是（）。
A.内部审核B.监测、测量、分析和评价C.信息交流D.应急准备和响应【答案】 D4、为了实现进度目标，比较分析工程物资的采购模式属于进度控制的（）。
A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】 B5、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排( )。
A.施工程序和工艺顺序B.施工工艺和施工方法C.工艺顺序和施工方法D.施工流向和施工工艺【答案】 A6、国际工程承包合同中的争议可采用仲裁或诉讼方式解决，与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议的特点不包括（）。
A.效率高B.专业化C.中立性D.保密性【答案】 C7、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将()等一系列工作全部发包给一家承包单位。
A.勘察.设计.施工.监理B.勘察.设计.施工和设备采购C.资金筹措.勘察.设计.施工.材料和设备采购D.资金筹措.勘察.设计.施工.监理【答案】 B8、某招标工程的项目估算价为1亿元人民币，根据《中华人民共和国招标投标投标办法》，其投标保证金不得超过（）万元。
A.80B.100C.200D.250【答案】 A9、水污染物主要来源于工业污染源、农业污染源和（）。
A.施工污染源B.生活污染源C.加工污染源D.搅拌污染源【答案】 B10、政府质量监督机构参加建设工程项目竣工验收会议的目的是（）。
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效、也应当首选的解决争议的方式是（）。
A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼【答案】 B2、预付款担保是建设工程担保的一种形式，下列选项中正确的是（）。
A.预付款担保是承包人在收到发包人预付款之后，为保证正确、合理使用预付款向发包人提供的担保B.预付款担保的主要形式是担保公司担保C.预付款担保一般为合同金额的20%-25%D.预付款担保的担保金额应伴随预付款的返还等额递减【答案】 D3、（2012年真题）按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是( )A.业主B.监理方C.指定分包商D.施工总承包管理方【答案】 D4、某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造。
这属于安全隐患治理原则中的()。
A.预防和减灾并重治理原则B.重点治理原则C.单项隐患综合治理原则D.事故直接隐患与间接隐患并治原则【答案】 C5、安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是（）。
A.监测、识别、诊断、评价B.识别、监测、诊断、评价C.监测、识别、评价、诊断D.识别、监测、评价、诊断【答案】 A6、受到事故的严重威胁，Ⅱ级预警，用来表示的颜色是（）。
A.橙色B.黄色C.红色D.蓝色【答案】 A7、某商品混凝土的目标产量为500立方米，单价为660元，损耗率为5％，实际产量为520立方米，单价为680元，损耗率为3％。
受影响的程度依次为产量、单价及损耗率，运用因素分析法分析，损耗率下降使成本减少了()元。
A.3848B.6864C.7072D.17784【答案】 C8、通过调查分析，了解有关情况，根据争议双方的有关合同作出自己的判断，并对双方进行协调和劝说，仍以和平的方式解决合同争议，这是施工承包合同争议解决的（）方式。
2024年一级建造师之一建建设工程项目管理每日一练试卷A卷含答案单选题（共200题）1、下列不属于七项质量管理原则的是（）。
A.领导的作用B.关系管理C.先进的管理模式D.以顾客为关注焦点【答案】 C2、项目质量控制体系运行的基础条件是（）。
A.项目的合同结构B.项目质量管理制度C.项目质量管理程序性文件D.人员和资源的合理配置【答案】 D3、下列预算表格中，()是编制劳动力计划、合理调配劳动力的依据。
A.施工预算工料分析表B.人工汇总表C.“两算”对比表D.工程量计算汇总表【答案】 B4、安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（）日内审查完毕，经审查符合该条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。
A.30B.7C.45D.14【答案】 C5、下列各项中，属于进度控制管理措施的是（）。
A.定义项目进度计划系统的组成B.利用先进的信息技术支持项目的进度控制工作C.编制与进度计划相适应的资金需求计划D.为了赶工，采用新型施工机械【答案】 B6、梁板类简支受弯混凝土预制构件进场时应进行（）检验。
A.混凝土强度B.预埋件C.结构性能D.灌浆强度【答案】 C7、施工合同分析中，对工程师权限和责任分析属于( )分析的内容。
（2012）A.合同法律基础B.承包人主要任务C.发包人责任D.合同争议解决方式【答案】 C8、关于施工成本及其管理的说法，正确的是( )。
A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出B.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案C.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径D.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本【答案】 D9、职业健康与安全管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施。
12014 年建设工程项目管理模拟试题（A 卷）一、单项选择题（每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1．建设项目决策阶段管理工作的主要任务是（）。
A．项目策划B．项目控制C．通过管理使项目目标实现D．项目定义2. 建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。
A．项目策划和项目组织B．项目控制和项目协调C．项目组织和项目控制D．项目策划和项目控制3．建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是（）。
A．为工程的建设和使用增值B．实现项目目标C．为工程的实施和使用增值D．目标控制4. 在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。
A．业主B．监理单位C．施工总承包管理单位D．施工总承包单位5．反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系的组织工具是（）。
A．工作流程模式B．项目结构模式C．组织分工D．组织结构模式6．钢结构深化设计工作流程，属于工作流程组织中的（）。
A．管理工作流程组织B．物质流程组织C．信息处理工作流程组织D．设计工作流程组织7．采用施工总承包管理模式，一般情况下，（）。
A．分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订B．发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可C．如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同D．当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人所负责工程的管理责任。
8．某建设工程项目在施工过程中，某电焊工由于没有上岗资格证书而从事电焊作业导致施工现场发生大火事件，该事故属于建设工程项目的（）类型。
A．工程环境风险B．组织风险C．经济与管理风险D．技术风险9. 运用动态控制原理进行建设工程项目投资控制，首先进行的工作是（）。
A．分析并确定影响投资控制的因素B．进行投资目标分解，确定投资控制的计划值C．收集经验数据，为投资控制提供参考值D．分析投资构成，确定投资控制的重点10．根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）》承包人需要更换项目经理的，应提前（）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。
A．7 B．10C．14 D．1511．建设工程项目的施工组织设计应由（）。
A．项目负责人主持编制，施工单位技术负责人审批B．项目负责人主持编制，建设单位技术负责人审批C．项目技术负责人主持编制，施工单位技术负责人审批2D．项目技术负责人主持编制，建设单位技术负责人审批12．建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算基础是（）。
A．施工成本预测B．施工成本计划C．施工成本核算D．施工成本分析13．关于施工预算与施工图预算对比分析的说法，错误的是（）。
A．编制施工预算要考虑扣除技术措施的材料节约量B．施工图预算的施工机具是计价定额综合确定的C．施工图预算的脚手架是根据施工方案确定的搭设方式和材料计算的D．施工预算模板是按混凝土与模板的接触面积计算的14．建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从（）开始直到（）的全过程。
A．招标阶段，竣工验收B．投标阶段，竣工验收C．招标阶段，保证金返还D．投标阶段，保证金返还15．某工程主体结构混凝土工程量为3200m3，预算单价为550 元/m3，计划4 个月内均衡完成。
开工后，混凝土实际采购价格为560 元/ m3。
施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800m3，则此时的成本偏差与进度偏差分别为（）万元。
A．－1.8 和－11 B．－1.8 和11C．1.8 和－11 D．1.8 和1116．按照成本构成要素划分，建筑安装工程费由（）组成。
A．人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金B．人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金C．分部分项工程费、其他项目费、措施项目费、企业管理费、利润、规费和税金D．分部分项工程费、其他项目费、措施项目费、规费和税金17．分部分项工程成本分析采用“三算”对比分析法，其“三算”对比指的是（）的比较。
A．概算成本、预算成本、决算成本B．预算成本、目标成本、实际成本C．月度成本、季度成本、年度成本D．预算成本、计划成本、目标成本18．某商品混凝土目标成本为443040 元，实际成本为473697 元，具体资料见下表，则混凝土使用量变化导致的成本增加为（）元。
因素单位目标实际混凝土使用量m3600630混凝土单价元710730混凝土损耗率％43A．13104 B．22152C．30657 D．3525619．对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。
A．论证进度目标实现的经济性B．确定调整进度目标的方法C．制定进度控制措施D．论证进度目标是否合理20．在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间是（）。
A．总时差B．自由时差C．时距D．持续时间21．网络计划中最迟完成时间和最迟开始时间的约束条件是（）。
A．计划工期B．要求工期C．计算工期D．优化工期22．在工程网络计划中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。
A．必定影响其紧后工作的最早开始B．必定影响工程总工期C．该项工作必定变为关键工作D．对其后续工作及工程总工期无影响323．某工作A 有2 个紧后工作B、C，工作A、B 之间的时间间隔为1 天，工作A、C 之间的时间间隔为2 天，其中工作B 的总时差为2 天，工作C 的总时差为3 天，则工作A 的总时差为（）天。
A．2 B．3C．4 D．524．某分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作 C 的总时差和自由时差分别为（）。
A．1 和1 B．3 和2C．3 和1 D．4 和225．当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指（）的工作。
A．时标网络计划中没有波形线B．与紧后工作之间时间间隔为零C．开始节点与完成节点均为关键节点D．最早完成时间等于最迟完成时间26．在某工程双代号网络计划中，工作M 的最早开始时间为第15 天，其持续时间为7 天。
该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27 天和第30 天，最迟开始时间分别为第28 天和第33 天，则工作M 的总时差和自由时差（）天。
A．均为5 B．分别为6 和5C．均为6 D．分别为11 和627．某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B 的总时差和自由时差（）周。
A．均为1 B．分别为2 和1C．分别为3 和1 D．均为228．当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择（）的工作缩短其持续时间。
A．资源强度小或费用低B．资源强度小或费用高C．资源强度大或费用高D．资源强度大或费用低29．下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。
A．重视计算机软件的应用B．编制进度控制工作流程C．用大模板代替小钢模D．实行班组内部承包制30．质量控制的定义是（）。
A．致力于满足质量要求B．致力于提供质量要求得到满足的信任4C．增强满足质量要求的能力D．在质量方面指挥和控制组织的协调活动31．总包单位依法将建设工程分包时，对分包单位发生的工程质量问题，其应（）。
A．由总包单位承担主要责任B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位承担主要责任D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责32．将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果，这项原则是（）。
A．管理的系统方法B．PDCA 循环C．过程方法D．持续改进33．某工程发生一起质量事故，经事故调查组分析是设计方案有错导致的，则该起质量事故处理方案应由（）提供。
A．施工单位B．设计单位C．监理单位D．事故调查组34．反映产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的质量管理体系文件是（）。
A．质量目标B．质量手册C．程序文件D．质量记录35．政府建设工程质量监督机构参与建设工程项目竣工验收会议，其目的是（）。
A．对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书B．对验收的程序、组织、方法、过程等进行监督C．对影响结构安全的工程实体质量进行检测D．对影响使用功能的相关分部工程进行功能检测36．隐蔽工程施工完毕，应由承包单位的（），符合要求后，由承包单位通知监理工程师检查验收。
A．专职质检员进行专检B．作业技术人员进行自检C．相关人员进行自检、交接检、专检D．专业技术人员检查37．下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（）。
A．做好施工现场的质量检查记录B．审核复查各种施工详图C．复核测量控制点D．按规定维修和校验计量器具38．建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功能的重要分部分项工程应进行（）。
A．外观检查B．见证取样检测C．剥露检验D．抽样检测39．在工程竣工验收过程中，对单位工程观感质量验收应由（）确认。
A．监理机构B．建设单位与监理单位C．建设单位D．建设单位、监理单位、施工单位、设计单位40. 在进行直方图分布位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布居中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力（）。
A．适中，符合要求B．偏大，不经济C．偏小，需要整改D．处于临界状态，应采取措施41. 某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主次原因，这种工程质量统计方法是（）。
A．直方图法B．因果分析图法C．排列图法D．控制图法42．直方图分布位置观察分析是指将直方图的分布位置与（）进行比较分析。
5A．质量控制标准的上下限范围B．正态分布的直方图位置C．正态分布的直方图形状D．正态直方图的上下限范围43．施工单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力引发的质量事故，属于（）。
A．技术原因B．管理原因C．社会、经济原因D．人为事故和自然灾害原因44．下列环境管理体系的构成要素中，不属于核心要素的有（）。
A．环境方针B．内部审核C．运行控制D．能力、培训和意识45．职业健康安全管理体系标准由五大要素构成，其循环顺序是（）。
A．策划—职业健康安全方针—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审B．职业健康安全方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审C．策划—职业健康安全方针—管理评审—实施与运行—检查和纠正措施D．职业健康安全方针—策划—实施与运行—管理评审—检查和纠正措施46．职业健康安全管理体系是由（）一级要素和（）二级要素构成。
A．5，10 B．5，17C．7，10 D．7，1747．对于应当拆除的建设工程，建设单位应当在拆除工程施工前（）日前，将拆除施工单位资质等级证明、拆除施工组织方案等报送政府主管部门备案。
