下载文档原格式
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航【建设工程施工合同】合同编号：GF-2017-0201本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成以下合同条款：第一条合同目的与范围1.1 本合同的目的是为了约定甲方与乙方在建设工程方面的权益和义务，并规定工程的内容、质量、进度、付款等。
1.2 本合同包括以下附件：附件一：工程项目说明书附件二：工程报价清单附件三：合同付款方式附件四：施工图纸附件五：施工进度计划附件六：质量保证书附件七：安全生产责任书第二条工程内容和规定2.1 本合同的工程内容见附件一《工程项目说明书》和附件四《施工图纸》。
2.2 工程的质量、进度和安全生产等要求详见附件六《质量保证书》和附件七《安全生产责任书》。
第三条工程价格和付款方式3.1 工程价格为人民币（以下简称“元”）_____元。
3.2 工程款项按照附件三《合同付款方式》的规定支付。
第四条进度管理4.1 乙方应按照附件五《施工进度计划》的要求，按期完成各项工程。
4.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方将承担违约责任，并支付相应的违约金。
第五条质量保证和验收5.1 乙方应按照附件六《质量保证书》的要求，保证工程的施工质量。
5.2 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可结算工程款项。
第六条保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术机密保密。
6.2 未经双方书面同意，任何一方不得向第三方披露与本合同签订、履行有关的商业秘密和技术机密。
第七条合同的解除及争议处理7.1 如因不可抗力或合同约定的其他原因，导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。
7.2 对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起___天。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航一、合同基本信息合同编号：GF-2017-0201甲方（建设单位）：地址：联系人：：乙方（承包单位）：地址：联系人：：二、施工范围1. 工程名称：2. 工程地址：3. 工程规模及建筑面积：4. 工程涉及的主要内容及建设标准：5. 除施工范围外，甲方已承担的设计、施工以及其他责任：6. 工期要求：7. 工程价款及结算方式：8. 工程保修期：9. 工程款支付方式：（按工程进度支付或者经审核合格后一次性支付）三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供工程设计文件、勘测资料和相关资料。
（2）为乙方提供工程材料、设备等。
（3）向乙方提供建设工程现场，方便乙方施工。
（4）在工程建设过程中，及时解决与建设工程有关的问题。
（5）按照约定支付工程款，情况严重的情况下甲方有权终止合同。
2. 乙方的权利和义务：（1）根据图纸、施工规范、施工计划、工程质量标准等要求，完成工程建设任务。
（2）施工期间遵守国家法律、法规和行业安全规范，保护环境。
（3）负责施工期间的安全生产工作，遵守安全生产规定。
（4）按照约定要求完成工程质量检验。
（5）按照工程款支付方式及时领取工程款，情况严重的情况下乙方有权终止合同。
四、质量要求及验收标准1. 甲方要求：（1）工程建设应符合国家有关规定。
（2）工程建设应符合相关行业规范的要求。
（3）工程建设应符合设计要求，并保证工程质量达到验收标准。
2. 乙方应满足的要求：（1）乙方要按照相关规定和各项标准要求施工，确保施工质量达到验收标准。
（2）乙方要按照施工图纸执行施工，并保证施工质量符合验收标准。
（3）乙方要做好施工期间的检查、验收以及整改工作，确保施工质量满足验收标准。
五、违约责任及争议解决1. 违约责任：（1）乙方未按时履行合同的，按照甲方的损失情况赔偿。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航一、合同双方甲方：________________________(以下简称甲方)法定代表人或负责人：_______________乙方：________________________(以下简称乙方)法定代表人或负责人：_______________二、施工范围1.项目名称：________________________(以下简称项目)2.项目地点：________________________3.项目概况：________________________4.工程内容：________________________5.服务范围：________________________三、合同价款1.施工价款：___________万元，大写：____________2.合同价款包括：________________________3.支付方式：________________________4.违约金：________________________四、工期1.合同工期：自________年____月____日起，至________年____月____日止。
2.履约保证金：___________万元，已于________年____月____日缴纳，冻结期自本合同签订之日起，到项目竣工验收之日止。
五、施工组织和实施1.甲方提供给乙方的工程资料包括：（1）招标文件；（2）工程设计文件；（3）工程施工图纸。
2.乙方在甲方的监管下完成工程施工，并承担施工现场的安全管理责任。
3.甲方有权随时对乙方的施工进度和质量进行监理，并对不符合要求的施工结果及时提出合理化意见和整改要求，乙方应及时进行改正并后续修改。
4.乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工程量，并按照质量标准提供完整、规范的技术文档。
5.工程竣工验收合格后，乙方应在______天内撤销保证金。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航一、合同概述本合同是根据相关法律和法规，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订，明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
二、合同条款1. 合同双方甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】联系人：【填写甲方联系人姓名】【填写甲方联系电话】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】联系人：【填写乙方联系人姓名】【填写乙方联系电话】2. 工程描述描述工程的规模、内容、位置、技术要求等详细信息。
3. 工期规定建设工程的起止日期、施工期限及相关阶段性目标。
4. 工程价款及支付方式规定工程价款的金额、支付方式、进度款比例等。
5. 材料和设备明确工程所需的材料和设备要求，包括甲方提供和乙方自行采购的内容。
6. 施工保证金约定乙方向甲方支付施工保证金，并规定保证金的制度和退还条件。
7. 合同变更规定合同变更的程序、条件和责任。
8. 违约责任约定双方在违约情况下的责任和赔偿方式。
9. 保险责任明确工程保险的责任和范围。
10. 合同解除规定合同解除的条件和程序。
11. 争议解决约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。
12. 合同附件所涉及附件如下：附件一：工程施工图纸附件二：工程施工规范附件三：工程质量验收标准附件四：施工合同付款计划附件五：建设工程安全生产许可证附件六：施工组织设计方案13. 法律名词及注释如下所涉及的法律名词及注释：1) 建设单位：指承担相应建设项目建设和投资的单位。
2) 施工单位：指负责具体实施建设工程的单位。
3) 工程规模：指建设工程的规模、功能和结构等方面的特点。
4) 技术要求：指建设工程在设计、施工和验收等方面的具体要求。
5) 进度款比例：指工程按进度完成后，根据约定支付的款项比例。
6) 施工保证金：指乙方向甲方支付为保证合同履行的一定金额。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同（GF-2017-0201）一、合同双方：甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，注册地址：[甲方注册地址]，联系[甲方联系电话]；乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，注册地址：[乙方注册地址]，联系[乙方联系电话]。
二、工程概况：根据甲方的委托，乙方将负责完成以下工程项目：1. 工程项目名称：[工程项目名称]工程项目地点：[工程项目地点]工程项目规模：[工程项目规模]工程开始日期：[工程开始日期]工程完工日期：[工程完工日期]三、工程费用及支付方式：1. 工程费用总额为：[工程费用总额]（大写：[工程费用总额大写]）。
2. 工程费用支付方式：①甲方应在工程开始日期前支付工程费用的 [支付比例1]。
②甲方应在工程完工日期前支付工程费用的 [支付比例2]。
③其余工程费用应按照双方约定的支付方式进行支付。
四、工程施工内容及标准：1. 乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 工程施工内容包括但不限于：[工程施工内容1][工程施工内容2][工程施工内容3][工程施工内容4]3. 乙方应按照合同约定的时间节点完成各项工程施工，并保证工程质量。
五、工程变更和索赔：1. 如需对施工合同进行变更，甲方和乙方应通过书面形式达成一致意见，并按照变更后的条款进行执行。
2. 如乙方发现施工过程中存在由甲方原因造成的额外费用产生，乙方应提出索赔申请，并提供相关证据。
甲方应在收到索赔申请后尽快予以回应，并按照约定支付相应的额外费用。
六、合同履行保证金：1. 甲方应在签订合同时向乙方支付合同履行保证金，金额为[合同履行保证金金额]（大写：[合同履行保证金金额大写]）。
2. 乙方在履行合同期间应保持合同履行保证金有效，并在合同履行完毕后无任何违约行为发生的情况下，甲方应无息退还合同履行保证金。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航[填写范例]1. 合同甲方：[填写甲方名称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]：[填写甲方联系]2. 合同乙方：[填写乙方名称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]：[填写乙方联系]3. 工程名称：[填写工程名称]工程地点：[填写工程地点]工程规模：[填写工程规模]4. 工期：[填写工期]5. 合同价格：[填写合同价格]6. 付款方式：[填写付款方式]7. 保证金：[填写保证金金额]8. 违约责任：[填写违约责任条款]9. 法律适用：本合同适用于[填写适用法律]10. 合同附件：详见附件部分[格式调整]1. 将合同设置为较大字体，居中对齐。
2. 段落使用加粗和下划线进行突出。
3. 内容对齐：内容文字排版时，统一选择左对齐。
4. 缩进：段落之间使用段落首行缩进，增强阅读体验。
5. 行间距：适当调整行间距，使文档整体布局更紧凑。
[文档导航]1. 合同甲方：提供甲方的基本信息和联系方式。
2. 合同乙方：提供乙方的基本信息和联系方式。
3. 工程名称：填写工程的名称。
4. 工程地点：填写工程所在地的详细地址。
5. 工程规模：填写工程的具体规模、面积等信息。
6. 工期：填写工程的计划完成时间。
7. 合同价格：填写工程的合同价格。
8. 付款方式：说明工程款项的支付方式和时间。
9. 保证金：填写合同涉及的保证金金额。
10. 违约责任：对各方在违约情况下应承担的责任进行规定。
[结尾内容]1. 所涉及附件如下：- 附件1：工程设计图纸- 附件2：施工方案- 附件3：施工进度计划2. 如下所涉及的法律名词及注释：- 法律名词1：注释1- 法律名词2：注释23. 如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：- 困难1：解决办法1- 困难2：解决办法2希望上述范本能够满足您的要求。
工程编号：合同编号：建设工程施工合同工程名称：XXXX工程工程地点：XXXX 发包人：XXXX 承包人：XXXX施工单位住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航[项目名称及合同编号]建设工程施工合同[合同甲方（委托人）][合同乙方（承包人）][日期]一、总则本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、法规的规定，由甲乙双方按照平等互利的原则，通过友好协商达成的。
二、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：[工程范围]4. 合同价格：人民币[合同价格]元整（大写：[合同价格大写]）5. 工程开工日期：[工程开工日期]6. 工程竣工日期：[工程竣工日期]三、合同履行条件1. 甲方应向乙方提供工程设计图纸、施工方案等资料。
2. 乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案等进行施工。
3. 乙方应按照工程计划、质量要求等按时、优质完成工程。
4. 甲、乙双方应按合同约定的支付方式进行付款。
四、合同变更1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 双方协商一致变更的内容应以书面形式确认。
五、违约责任1. 甲方违约情况：(1) 未按时支付工程款项的，应按每日[违约金率]计算并支付违约金。
(2) 未按合同约定提供设计图纸、施工方案等资料的，应按每日[违约金率]计算并支付违约金。
(3) 其他违约情况的处理方式：[具体处理方式]2. 乙方违约情况：(1) 工期延误的，应按每日[违约金率]计算并支付违约金。
(2) 工程质量不合格的，应承担相应的修复费用。
(3) 其他违约情况的处理方式：[具体处理方式]六、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
若因本合同发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，应提交[争议解决方式]解决。
七、其他1. 本合同自双方签订之日起生效，并具有法律效力。
2. 本合同附件：(1) [附件1](2) [附件2](3) [附件3]八、法律名词及注释1. 合同法：指中华人民共和国《合同法》。
2. 建筑法：指中华人民共和国《建筑法》。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同GF-2017-0201填写范例、格式调整及文档导航********************合同编号：GF-2017-0201签订日期：承包方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系：委托方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系：********************一、合同目的本合同是甲方委托乙方对以下建设工程进行施工：项目名称：工程地点：合同金额：二、合同条款1. 工程范围甲方委托乙方按照设计文件和技术要求，对工程进行如下施工：（具体施工内容）2. 工期根据工程的规模和复杂程度，合理分配施工时间。
甲方和乙方共同商定的工期如下：开始日期：（年月日）结束日期：（年月日）3. 施工规范甲方要求乙方按照国家建设工程质量管理规范进行施工，确保工程质量和安全进度。
4. 付款方式根据工程进度，甲方按照以下方式支付费用给乙方：（具体付款方式和时间节点）5. 变更和索赔如发生工程变更或额外工作，甲方和乙方应及时商定变更合同，并进行合理的价格调整。
任何一方在合同执行过程中因对方原因遭受经济损失的，有权进行索赔。
6. 违约责任如果甲方或乙方违反合同条款，应承担相应的违约责任和赔偿责任。
7. 法律适用和争议解决本合同适用于中华人民共和国的法律法规。
双方在履行本合同过程中发生争议的，应协商解决；协商不成时，提交相关仲裁机构进行仲裁。
********************附件列表：1. 施工设计图纸2. 技术规范书3. 资质证书复印件********************法律名词及注释：1. 建设工程质量管理规范：国家出台的对建设工程施工过程中质量管理的规定，具体包括设计、施工、监管等方面的要求。
********************执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工困难：由于工程地点特殊或环境条件限制，施工过程可能遇到困难。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航1. 合同信息1.1 合同编号：GF-2017-02011.2 合同类型：建设工程施工合同1.3 合同签订日期：[填写日期]1.4 甲方：[填写甲方名称及详细地址]1.5 乙方：[填写乙方名称及详细地址]1.6 工程名称：[填写工程名称]1.7 工程位置：[填写工程位置]1.8 工程规模：[填写工程规模]1.9 工期：[填写工期]1.10 合同价款：[填写合同价款]1.11 合同变更：[填写合同变更情况]2. 施工内容及要求[详细描述施工内容及要求]3. 质量保证3.1 合格材料的使用3.1.1 [填写合格材料的使用要求]3.1.2 [填写合格材料的采购及验收流程]4. 施工进度及支付方式4.1 施工进度计划[填写施工进度计划]4.2 支付方式[填写支付方式及支付条件]5. 工程变更5.1 变更申请[填写变更申请流程及要求]5.2 变更审核与确认[填写变更审核与确认流程及要求]6. 合同解除[填写合同解除的情况及流程]7. 违约责任[填写违约责任的约定]8. 争议解决[填写争议解决的方式及程序]9. 合同附件所涉及附件如下：- 附件一：合同图纸及设计变更文件- 附件二：合同付款计划- ... [所有涉及的附件]10. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：- 法律名词一：注释一- 法律名词二：注释二- ... [所有涉及的法律名词及注释]11. 执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：- 困难一：解决办法一- 困难二：解决办法二- ... [所有可能遇到的困难及解决办法]以上是建设工程施工合同(GF-2017-0201)的文档模板范本，供参考使用。
如有任何疑问或需要进一步修改，请随时与我们联系。
附件：1. 合同图纸及设计变更文件2. 合同付款计划3. ... [所有涉及的附件]法律名词及注释：1. 法律名词一：注释一2. 法律名词二：注释二3. ... [所有涉及的法律名词及注释]执行困难及解决办法：- 困难一：解决办法一- 困难二：解决办法二- ... [所有可能遇到的困难及解决办法]请根据具体项目情况填写相关内容，并与相关方进行协商和确认。
工程编号：合同编号：建设工程施工合同工程名称：XXX工程工程地点：XXX 发包人：XXX 承包人：XXX施工单位住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招標投標法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量標准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，据《示范文本》订立合同，并按法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航目录第一部分合同协议书 (7)一、工程概况...................................................................................... (7)二、合同工期 (7)三、质量標准 (7)四、签约合同价与合同价格形式 (7)五、项目经理 (8)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (8)八、词语含义 (3)九、签订时间 (8)十、签订地点 (9)十一、补充协议 (9)十二、合同生效 (9)十三、合同份数 (9)第二部分通用合同条款 (10)1. 一般约定 (10)1.1词语定义与解释 (10)1.2语言文字 (12)1.3法律 (13)1.4 標准和规范 (13)1.5 合同文件的优先顺序 (13)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (16)1.12保密 (16)1.13工程量清单错误的修正 (16)2. 发包人 (17)2.1 许可或批准 (17)2.2 发包人代表 (17)2.3 发包人人员 (17)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (17)2.5 资金来源证明及支付担保 (18)2.6 支付合同价款 (18)2.7 组织竣工验收 (18)2.8 现场统一管理协议 (18)3. 承包人 (18)3.1 承包人的一般义务 (18)3.2 项目经理 (19)3.3 承包人人员 (20)3.4 承包人现场查勘 (20)3.5 分包 (21)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (21)3.7 履约担保 (22)3.8 联合体 (22)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (22)4.3监理人的指示 (22)4.4 商定或确定 (23)5. 工程质量 (23)5.1质量要求 (23)5.2质量保证措施 (23)5.3 隐蔽工程检查 (24)5.4不合格工程的处理 (25)5.5 质量争议检测 (25)6. 安全文明施工与环境保护 (25)6.1安全文明施工 (25)6.2 职业健康 (27)6.3 环境保护 (28)7. 工期和进度 (28)7.1施工组织设计 (28)7.2 施工进度计划 (29)7.3 开工 (29)7.4测量放线 (30)7.5工期延误 (30)7.6 不利物质条件 (30)7.7异常恶劣的气候条件 (31)7.8 暂停施工 (31)7.9 提前竣工 (32)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (33)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (33)8.4材料与工程设备的保管与使用 (33)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 (34)8.6 样品 (34)8.7 材料与工程设备的替代 (35)8.8 施工设备和临时设施 (35)8.9材料与设备专用要求 (36)9. 试验与检验 (36)9.1试验设备与试验人员 (36)9.2取样 (36)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 (36)9.4 现场工艺试验 (37)10. 变更3710.1变更的范围 (37)10.2 变更权 (37)10.3变更程序 (37)10.4变更估价 (38)10.5 承包人的合理化建议 (38)10.6 变更引起的工期调整 (38)10.7 暂估价 (39)10.8 暂列金额 (40)10.9 计日工 (40)11. 价格调整 (40)11.1 市场价格波动引起的调整 (40)11.2 法律变化引起的调整 (42)12. 合同价格、计量与支付 (43)12.1 合同价格形式 (43)12.2 预付款 (43)12.3 计量 (70)12.4 工程进度款支付 (45)12.5 支付账户 (46)13. 验收和工程试车 (47)13.1 分部分项工程验收 (47)13.2竣工验收 (47)13.3工程试车 (48)13.4提前交付单位工程的验收 (49)13.5 施工期运行 (49)13.6 竣工退场 (50)14. 竣工结算 (50)14.1 竣工结算申请 (50)14.2 竣工结算审核 (50)14.3 甩项竣工协议 (51)14.4 最终结清 (51)15. 缺陷责任与保修 (52)15.1 工程保修的原则 (52)15.2 缺陷责任期 (52)15.3 质量保证金 (53)15.4 保修 (53)16. 违约5416.1 发包人违约 (54)16.2 承包人违约 (56)16.3 第三人造成的违约 (57)17. 不可抗力 (57)17.1 不可抗力的确认 (57)17.2 不可抗力的通知 (57)17.3 不可抗力后果的承担 (57)17.4 因不可抗力解除合同 (58)18. 保险5818.1 工程保险 (58)18.2 工伤保险 (59)18.3 其他保险 (59)18.4 持续保险 (59)18.5 保险凭证 (59)18.6 未按约定投保的补救 (59)18.7 通知义务 (59)19. 索赔6019.1 承包人的索赔 (60)19.2 对承包人索赔的处理 (60)19.3 发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (60)19.5 提出索赔的期限 (61)20. 争议解决 (61)20.1和解 (61)20.2调解 (61)20.3争议评审 (61)20.4仲裁或诉讼 (62)20.5争议解决条款效力 (62)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (108)3. 承包人 (109)4. 监理人 (112)5. 工程质量 (113)6. 安全文明施工与环境保护 (114)7. 工期和进度 (114)8. 材料与设备 (116)9. 试验与检验 (117)10. 变更11811. 价格调整 (119)12. 合同价格、计量与支付 (120)13. 验收和工程试车 (123)14. 竣工结算 (124)15. 缺陷责任期与保修 (125)16. 违约12617. 不可抗力 (128)18. 保险12920. 争议解决 (129)附件 (131)建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航第一部分合同协议书发包人（全称）：XXXX承包人（全称）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXX工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX工程。
2.工程地点：XXXX。
3.工程立项批准文号：XXXX。
4.资金来源：香港投资企业自筹资金。
5.工程内容：土建、安装、防雷及装饰工程。
6.工程承包范围：除开部分由前期施工单位完成后的土建、安装、防雷及装饰工程。
二、合同工期计划开工日期：20XX年XX月XX日。
计划竣工日期：20XX年XX月XX日。
工期总日历天数：XXX天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量標准工程质量符合发包人对发包人代表的授权范围標准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）XXX(¥XXX元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/ ；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/ ；（4）暂列金额：人民币（大写）/ (¥/ 元)。
2.合同价格形式：可调价格合同。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中標通知书（如果有）；（2）投標函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术標准和要求；（6）图纸；（7）已標价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
