下载文档原格式
四川造价员考试真题及答案2015四川造价员考试真题及答案1.500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )进行核对(审查)并提出审查意见。
A：20天B：30天C：40天D：45天[标准答案]：B[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第14条2.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以( )作为结算工程价款的根据。
A：另行订立的施工合同B：双方协商解决C：重新计算工程价款D：备案的中标合同[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第21条3.工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，( )。
A：质监部门不予办理备案手续B：建管部门不予办理权属登记C：城建档案部门不予办理备案登记D：有关部门不予办理权属登记[标准答案]：D[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第21条4.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的( )。
A：支持B：经上级主管部门同意可以进行C：向仲裁机构申请同意后可以进行D：不予支持[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》22条5.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的( )。
A：10%B：20%C：30%D：40%[标准答案]：C[答案来源]：《结算办法第12条》6.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照( )。
A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B：中国人民银行发布的利率计息C：中国人民银行同期贷款利率计息D：中国人民银行发布贷款利率计息[标准答案]：A[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第17条7.取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后( ) 个月内，向省造价协会申请注册。
A：1B：2C：3D：4[标准答案]：C[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第17条8.按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由( )负责。
四川省历年造价员土建考试试题及答案合集（2005-2007年）2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题(-) 土建专业( 闭卷)造价师、选价员必作部分一、单项选择题( 共45 题, 每题 1 分。
每题的备应答案中, 只有一个最符合题意)l 、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则( ) 。
A: 自愿原则B: 尊重事实、依据法律的公平合理原则C: 仲裁依法独立进行原则D: 一裁终局原则2 、以下不属于建设工程招标范围的是( ) 。
A: 单项工程合同估算价在l 50 万元人民币以上的B: 大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目C: 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目D: 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目3 、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后I5 天内汇总, 送发包后( ) 天内审查完成。
A:15 B :20 C :30 D :454 、按照《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的规定, 以下哪项措施费用, 不能参与投标竞争( )A: 规费B: 临时设施费C: 文明施工费D: 安全施工费5 、项目经理下设的一些职能机构, 分别从职能角度对基层进行业务管理, 这些职能机构可以在项目经理授权范围内, 就其主要的管理业务范围.向下下达命令和指示, 属于以下哪种组织形式( )A: 职能制项目组织 B : 直线制项目组织C: 矩阵式项目组织D: 分权制项目组织6 、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定, 从二O O 三年七月一日起, ( )应执行该规范。
A: 所有建设工程 B : 所有大中型建设工程C: 含有国有投资的建设工程D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程7 、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》规定, 施工过程中实际完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量差值在( ) 以上或因发包人原因, 致使工期延长( ) 以上造成措施项目费用增加的应予调整。
造价员闭卷考试答案一、单项选择题1 ~10: D B C D A D B C A A 11~20: D B B A B B C C B D 21~30: B(C) D C C D A A B C C 31~40: B B D D A C A D D A 41~50: C B A A C D D C A A 51~60: A C A B C C D B C B 61~70: D A A C B D C C D C 71~80: D B C A D C A A C B 81~90: C B B B C A C B B C 91~100: A C C D C B C B C D 101~110:B D A D A C A A C C 111~120:B C B B C D A C A C造价员闭卷练习一、单项选择题选择唯一正确答案的字母填入答案纸对应的（）内1.建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。
建设工程合同的主体只能是（）。
A.公民个人B.设计者C.国家D.法人2.实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上同类型均合适3.根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）。
A.固定总价合同和固定单价合同B.建筑工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同4.工程造价的特点是（）。
A.大额性、可调性、动态性和层次性B.多样性、单体性、动态性和层次性C.多样性、可调性、单体性和动态性D.大额性、单体性、动态性和层次性5.工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用（）、工程建设及其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。
A.建筑安装工程费用B.土地使用费C.固定资产使用费D.生产准备费6.下列费用中，不属于社会保障费的是（）。
A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金7.工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。
某施工单位根据领取的某1500m2两层厂房工程项目招标文件和全套完整施工图纸（施工过程中无变更），采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。
该施工单位（乙方）于某年某月于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同，合同工期为6个月。
甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。
工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。
两个月后，返工完毕。
结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。
乙方认为临时停工是甲方要求的。
乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。
甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。
乙方应履行承诺，承担违约责任。
二、问题1.该工程采用固定总价合同是否合适？为什么？答：因为固定总价合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
2.该施工合同的口头变更形式是否妥当？为什么?答：不妥当。
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定。
建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。
若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。
否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。
本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应。
是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以合同变更形式不妥。
在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。
3.甲方未如期支付工程款，要求乙方停工一个月，乙方是否应享有索赔权？甲方是否应赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月？（以上问题均说明理由）。
答：在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。
乙方虽然未按照规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。
2009年度《全国建设工程造价员资格》考试试考试概述2009年度《全国建设工程造价员资格》考试于2009年6月6日进行，考试共分为两个科目：综合知识与案例分析，共计200分。
考试科目1. 综合知识（100分）综合知识考试主要针对建设工程造价员的基本知识和技能进行测试，包括：•工程造价计算•工程量清单编制•工程合同管理•工程造价咨询•宏观经济与行业政策•现代工程造价技术与管理考试方式为选择题和简答题，共计100分，考试时间为3个小时。
2. 案例分析（100分）案例分析考试主要测试考生在实际工程造价管理中的应用能力，包括：•工程造价编制能力•工程合同管理能力•工程造价咨询能力考试方式为分析题和综合题，共计100分，考试时间为3个小时。
考试要求报名条件考试报名要求：•具有全日制本科及以上学历或全日制大专学历；•工作经历满2年（本科）或者满4年（大专）以上的从业人员；•具有《中华人民共和国企业法人营业执照》（或《机关法人证书》）或者《注册建造师证书》。
考试内容考生应当熟悉建设工程造价管理相关知识，掌握基本计算方法，并熟练掌握计量软件和成本软件的应用。
考试时间考试时间为6月6日，考试时间为3小时，上午为综合知识考试，下午为案例分析考试。
考试地点考试地点分布在全国各地的指定考试中心。
考试成绩考试成绩于考试后20个工作日内公布，考生可在公布日期后前往中国建设工程造价管理网站进行查询，也可通过考试中心通知获得成绩。
考试建议•充分复习考试科目，深入掌握考试重点知识；•根据官方资料选择适当的参考书籍进行复习；•参加考试前，保持身体和心态的良好状态，保证精力充沛；•注意考试时间分配，合理安排答题顺序；•发挥出自己的优势，以求稳定发挥的方式完成考试。
《全国建设工程造价员资格》考试是对建设工程造价员的综合测试，考生应当认真准备，全面掌握考试内容，全力以赴完成考试。
希望全体考生能够在考试中取得优异的成绩，为建设工程造价事业做出贡献。
2005 年四川省造价师、造价员资格考试试题(-) 土建专业( 闭卷)造价师、选价员必作部分一、单项选择题( 共45 题, 每题 1 分。
每题的备应答案中, 只有一个最符合题意)l 、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则() 。
A: 自愿原则B: 尊重事实、依据法律的公平合理原则C: 仲裁依法独立进行原则D: 一裁终局原则2 、以下不属于建设工程招标范围的是() 。
A: 单项工程合同估算价在l 50 万元人民币以上的B: 大型基础设施、公用事业等社会公共利益、公共安全的项目C: 全部或者部分使用国家资金投资或者国家融资的项目D: 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目3 、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后I5 天内汇总, 送发包后() 天内审查完成。
A:15 B :20 C :30 D :454 、按照《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的规定, 以下哪项措施费用, 不能参与投标竞争()A: 规费B: 临时设施费C: 文明施工费D: 安全施工费5 、项目经理下设的一些职能机构, 分别从职能角度对基层进行业务管理, 这些职能机构可以在项目经理授权范围内, 就其主要的管理业务范围.向下下达命令和指示, 属于以下哪种组织形式()A: 职能制项目组织 B : 直线制项目组织C: 矩阵式项目组织D: 分权制项目组织6 、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定, 从二O O 三年七月一日起, ()应执行该规范。
A: 所有建设工程 B : 所有大中型建设工程C: 含有国有投资的建设工程D: 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程7 、《四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法》规定, 施工过程中实际完成的工程量与发包人提供的分部分项工程量清单中给定的工程量差值在() 以上或因发包人原因, 致使工期延长() 以上造成措施项目费用增加的应予调整。
A:10%,10% B :1 0%,15% C :15%,15% D :15%,1 0%8 、具有独立的设计文件, 能进行独立施工, 建成后不能独立发挥生产能力的工程称之为()A: 单位工程 B : 单项工程 C: 分项工程 D: 建设项目9 、《合同法》规定, 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止() 关系的协议 A: 劳动B : 行政C: 民事权利义务D : 承包经营10 、材料预算价格是指材料由其来源地( 或交货地点) 到达() 价格。
2009年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）专业：建筑科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某施工单位根据领取的某2000㎡两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。
该施工单位（承包商）于2008年3月10日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固定价格施工合同。
合同期为8个月。
工程招文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km的供砂地点采购。
3月17日开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商中只得从一距工地20km的供砂地点采购。
由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。
工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月。
承包商亦口答应。
恢复施工后不久，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20至5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日至6月14日的该地区的供电全面中断。
针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共42d。
问题：1、该工程合同采用固定价格合同是否合适？2、该合同的变更形式是否妥当？为什么？3、上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明原因。
【解】：1、因合同工期不超过一年，可采用固定价格合同。
2、口头变更形式不妥当，建设工程合同必须采用书面形式。
3、索赔事件：5.20—5.24因施工设备故障属承包人责任，索赔不成立。
6.08－6.12 因特大暴雨造成停电，属不可抗力，工期索赔成立，应延长工期7天。
业主因资金短缺停工1个月，为业主责任。
索赔成立，延长工期30天费,费用按实计算。
某人工挖基坑工程，土方属于二类土，混凝土基础垫层长2.10m ，宽为1.50m ，深度为2.50m ，计算人工挖基坑工程量。
【解】：（1） 土方属于二类土，H=2.5m ＞1.2m 需要放坡，放坡系数k=0.5；（2） 基坑开挖截面示意图：（3） 基坑工程量：V 挖 =（ a+2c+kH ）(b+2c+kH)H +13k 2H 3= (2.1+2×0.3+0.5×2.5) ×(1.5+2×0.3+0.5×2.5) ×2.5+13×0.52×2.53 = 34.38 m 3某工程项目部分工程量如下表，混凝土项目均为现场搅拌，请根据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（1）写出定额编号（12分）；（2）根据需要进行基价换算（16分）；（3）计算定额直接费（6分）（合价取整数）；（4）分析第2、3、6、12项的水泥、砂子、石子、砖、加气砼砌块用量（16分）。
一、设计说明 1.某工程砖混平房如图1(平面、2(剖面、3(屋面所示,室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下(1内外实心标准砖墙厚240cm,附墙垛断面为120mm×240mm,M5水泥砂浆(细砂砌筑;(2采用现场搅拌砼;(3门窗均为成品铝合金,洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm,M-2为900mm×2000mm,C-1为1500mm×1800mm;(4屋面结构层为现浇钢筋混凝土板,厚130mm;女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层:20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖,M1门底贴地砖到外墙边地面垫层:100mm厚C10砼,基层素土夯实踢脚线(120mm高面层:彩釉砖踢脚线,门侧均不贴踢脚线踢脚线(120mm高结合层:10mm厚1:3水泥砂浆计算说明:根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据[填空题]请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为①m2(保留2位小数[填空题]请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为①m2(保留3位小数57.83(S=(3.6-0.24*(5.8-0.24*3+0.24*1.2+0.24*0.9+(5.8-0.24*2*0.24=57.8264.843(S=[(3.6-0.24+5.8-0.24*2+(5.8-0.24+7.2-0.24*2+0.12*4-0.9*2-1.2]*0.12二、现需对室内4根800mm×800mm独立柱进行花岗石饰面,如下图所示(左图为平面图,中间立面剖面图,右图为立柱剖面图,柱面挂贴30mm厚花岗石板,花岗石板和柱结构面之间空隙填灌50mm厚的1:3水泥砂浆。
按GB50854-2013计算规则计算,则花岗石柱面的工程量为( 。
2009年四川省建设工程造价员考试真题：土建工程实务2009年四川省建设工程造价员考试真题：土建工程实务一、单选题(共20题，每题2分)1、适用于小容量球罐的施工方法是_______。
A、散装法B、分带法C、环带法D、半球法2、耐工业大气、海水盐雾的涂料是_______。
A、聚氨酯漆B、酚醛树脂C、醇酸树脂D、过氯乙烯3、要求耐氢氟酸腐蚀的材料有_______。
A、瓷板B、陶板C、辉绿岩板D、不透性石墨板4、下列部件中主材利用率的是_______。
A、筒体(常压)B、筒体(压力)C、接管D、地脚螺栓5、铠装层为细圆钢丝，外被层为聚乙烯，其代号是_______。
A、22B、43C、33D、436、长16m的皮带式给煤机的计算是_______。
A、按实长计算B、按两个8m计算C、按10m计算D、按两个10m计算7、空气吹扫时用白布检查，_______时间内白布无脏物者为合格。
A、10minB、15minC、20minD、5min8、空调工程的蒸发器是_______系统的设备。
A、冷却水B、冷冻水C、冷凝水D、送风9、管内穿导线或电缆的总截面积，不应超过管内截面的_______%。
A、40B、50C、60D、7010、电气远传转子流量计是_______流量计。
A、容积式B、浮子式C、速度式D、电磁式11、每一个照明回路的灯和插座数不宜超过_______个。
A、20B、30C、40D、2512、超声波探伤的缺点是_______。
A、穿透力差B、不能用来探测厚度大的工作C、判定缺陷类型和定位准确性差D、成本高13、IH50-32-125表示_______。
A、泵入口50mm，出口32mm，流量125立方米/小时的单级单吸化工离心泵B、泵入口50mm，出口32mm，流量125立方米/小时的单级单吸清水离心泵C、泵入口50mm，出口32mm，泵叶直径125mm单级单吸清水离心泵D、泵入口50mm，出口32mm，泵叶直径125mm单级单吸化工离心泵14、有多个仪表需接地时，应当_______。
ACD 2009年度2007年全国造价员考试试卷土建专业（闭卷）报考有、无审核权的造价员必作部分一、单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选餐案中，只有一个最符合题意）1、工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，（d ）。
A 质监部门不予办理备案手续B 建管部门不予办理权属登记C 城建档案部门不予办理备案登记D有关部门不予办理权属登记2、包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（c ）。
A 10%B 20%C 30%D 40%3、当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照（a）。
A中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 B 中国人民银行发布的利率计息C 中国人民银行同期贷款利率计息D 中国人民银行发布贷款利率计息4、工程变更确定后（b）天内、受益方未及时提出变更工程价款报告时，视为该变更不涉及合同价款的变更。
A 7B 14C 21D 285、招标人可按分部分项工程量清单工程费估列预留金，其标准为：房屋建筑（10%），市政工程（15% ）。
A 10%，10%B 10%，15%C 15%，15%D 15%，10%6、分部分项工程量清单指完成拟建工程的（c ）工程项目数量的清单。
A 全部B 实际C 实体D 非工程实体7、高低地面应做硬化处理而未作的，其安全文明施工措施费钟的（b ）按应计费率的60%计取。
A 临时设施费B 文明施工费C临时设施费、文明施工费 D 安全施工费、文明施工费8、安全文明施工措施的现场评价结果为不合格者，（d）。
A安全文明施工措施费按基本费计取，不计取现场评价费B 不计取安全文明施工措施费C安全文明施工措施费按基本费的60%计取，不计取现场评价费D 应进行整改，以整改后的评价结果作为测定和计取安全文明施工措施费的依据9、造价员有下列情形之一的验证为不合格，应限期改正（a ）。
A 1年内无业绩，且不能说明理由的B 2年内参加继续教育不满40学时的C 连续2年内不参加资格证书验证的D 到期无故不参加资格证书验证的10、造价员完成的工程造价成果文件，应（b），工程造价企业应加盖资质专用章。
2009四川省全国造价员考试一、单选题1、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性质内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的依据。
A、另行订立的施工合同B、双方协商解决C、重新计算工程价款D、备案的中标合同2、根据《四川省造价管理暂行办法》的规定，下列工作中属于造价员执业范围的是（）。
A、工程经济节分的调节B、工程造价依据的审核和批准C、工程投资估算的审核D、工程经济纠纷的仲裁3、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，应当及时向批准机关报告情况，如果因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月4、根据《招投标法》的规定，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于（）日。
A、40B、30C、20D、155、造价目标、进度目标、质量目标之间的关系是（）的关系。
A 、矛盾B、一致C、对立D、对立统一6、（）建设工程项目成本管理的核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。
A、成本计划B、成本管理C、成本核算D、成本分析7、《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A、要约到达对方前B、受要约人发出承诺之后C、受要约人发出承诺之前D、承诺到达对方之前8、建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（）A、建设工程投资费用和建设工程承发包费用B、建设工程总投资和建设工程动态投资C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资D、建设工程动态投资和建设工程静态投资9、（）是控制工程造价最有利的手段。
A、以设计为重点的建设全过程造价控制B、主动控制C、技术与经济相结合D、组织措施10、工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为（）。
A、施工定额、预算定额、概算定额B、建设工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额C、劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额D、概算定额、投资估算指标、概算指标11、建筑安装工程造价指数是属于（）。
A、综合造价指数B、单项价格指数C、人工费价格指数D主要材料价格指数12、建设工程施工投标文件内容包括（）。
A 、履约保证金B、授权委托书C、资格审查表D、辅助资料表13、采用工程量清单方式招标，工程量清单的准确性和完整性由（）负责。
A、工程造价咨询人B、投标人C、设计人D、招标人14、对于合同工期较短且工程合同总价较低的工程可采用（）。
A、固定总价B、固定单价C、可调价格D、预算结算15、造价员的继续教育每年参加的时候不得少于（）。
A、10学时B、15学时C、25学时D、40学时16、工程勘察、设计合同一般为（）。
A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、分包合同17、灾后修复工程宜采用（）。
A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金D、分包合同18、施工现场的排水、降水属于（）。
A、环境保护费B、文明施工C、安全施工费D、措施项目费19、考虑周转使用补充和回收的周转材料摊销量计算公式为（）。
A、摊销量=周转使用量+回收量B、摊销量=周转使用量*（回收量*1.1）C、摊销量=周转使用量÷（回收量*1.1）D、摊销量=周转使用量－回收量20、不属于施工机械台班单价的费用是（）。
A、折旧、大修理B、联合式运转费C、燃料费D、机械按拆及场外运费21、对项目建议书阶段的投资估算精度要求误差控制在（）以内A、±40%B、±30%C、±20%D、±10%22、投标报价的编制依据下面说法错误的是（）。
A、招标文件B、设计单位书面答复的有关资料C、企业定额、类是工程的成本核算资料D、招标人提供的设计图纸及有关的技术说明书等23、索赔事件发生后（）天内，承包商向监理（业主）发出书面形式的索赔意向通知。
A、7天B、14天C、21天D、28天24、索赔偿不应包括的内容是（）。
A、索赔事件B、索赔理由C、索赔金额与工期D、反索赔附件说明25、全部使用政府投资的建设项目，预留保证金的比例为（）。
A、1%B、3%C、5%D、10%26、屋面防水工程最低保修期限为（）。
A、1年B、3年C、5年D、10年27、在工程建设中，各类合同是维系参与单位之间的纽带，在建设工程项目合同体系中，两个最主要的节点是（）。
A、业主和承包商B、业主和勘察设计单位C、承包商和设备材料供应商D、业主和设备材料供应商28、固定资产投资所形成的固定资产价值的内容包括（）。
A、建筑安装工程造价、设备、工器具的购置费用B、建筑安装工程造价、设备、工器具的购置费用和工程建设其它费用C、设备、工器具购置费用和设备安装费D、建筑安装工程造价、工程建设其它费用29、工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（）。
A、工程监理招标B、单项工程招标C、勘察设计招标D、材料设备招标30、坡屋顶内建筑面积计算，下列说法正确的是（）。
A、净高超过2.1M时，应全部计算全面积B、净高不足2.1M时，应全部计算1/2面积C、净高不足2.1M的部分，不应计算建筑面积D、净高不足1.2M的部分，不应计算建筑面积31、人工挖孔桩不浇注护壁，桩芯浇注执行挖孔桩芯定额，并将混凝土用量换算为（）。
A、9m3/10m3B、11m3/10m3C、9.5m3/10m3D、12m3/10m332、砖基础与墙、柱的划分下列说法不正确的是（）。
A、应以防潮层为界，以上为墙身，以下为基础B、应以设计内地坪为界（有地下室的按地下室室内设计地坪为界），以上为墙身，以下为基础C、位于设计室内地坪≤±300mm时以不同材料为界D、砖围墙应以设计室外地坪为界33、下列说法不正确的是（）。
A、箱式基础分别按底板、墙、顶板计算工程量，执行相应项目B、箱式基础按满堂基础计算C、框架式设备基础分别按基础、柱、梁、板计算工程量D、楼层上的块体设备基础按有梁板计算34、在后张法预应力钢筋中，下列说法不正确的是（）。
A、低碳合金钢筋两端均采用螺杆锚具时，钢筋长度按孔道长度减0.35m计算，螺杆另行计算B、低碳合金钢筋一端用镦头插片，另一端采用帮条锚具时，钢筋长度按孔道长度增加0.20m计算C、低碳合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0.35m 计算D、碳素钢丝束采用镦头锚具时，钢丝束长度按孔道长度增加0.35m计算35、弧形钢架桥按相应定额项目的人工、机械费乘以系数（）。
A、1.1B、1.2C、1.3D、1.436、楼地面块料面层项目内只包括结合层砂浆，结合层厚度为（）mm,如与设计不同时，按找平层相应项目调整。
A、10B、20C、15D、2537、楼梯地面抹灰工程量（包括楼梯休息平台）按水平投影面积计算，有斜平顶的乘以系数（）A、1.15B、1.20C、1.25D、1.3038、2009装饰定额中，窗帘盒展开宽度为（）mm，设计与定额不同时，材料用量允许调整。
A、400B、410C、420D、43039、拖式铲运机得进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数（）。
A、1.10B、1.15C、1.20D、1.2540、市政道路中，减让线按横道额定人工费及乘以系数（）A、1.10B、1.20C、1.05D、1.30二、多项选择题41、工程量清单应由（）编制A、招标人B、施工单位造价人员C、监理单位造价人员D、具有相应资质的工程造价咨询人42、在下列各项中，属于造价员享有权利的是（）A、在限定范围内允许他人以本人名义执业B、在工程造价成果文件上签字C、使用造价员名称D、在职业中保守技术、经济秘密43、造价员资格证书验证的内容包括（）A、工作业绩B、执业行为C、职业道德D、执业经历44、合同履行中，承担违约责任的方式包括（）A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D、返还财产45、《建设工程造价咨询合同》中明确规定，下列文件均为建设工程造价咨询合同的组成部分（）A、建设工程咨询合同标准条件B、建设工程咨询合同专用条件C、比选中标通知书D、双方共同签署的补充与修正文件46、预算定额的人工工日消耗量应包括（）A、基本工B、材料超运距用工C、人工幅度差D、材料运输用工47、确定材料消耗量定额的基本方法有（）A、理论计算法B、现场统计法C、写实记录法D、实验室实验法48、工程造价资料积累的内容包括（）A、建设项目和单项工程造价资料B、单位工程造价资料C、施工工序内容D、新工艺、新技术分部分项工程的消耗资料49、《招标投标标法》规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是（）A、大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目B、技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目C、使用国有资金投资或国家融资的项目D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目50、编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括（）A、目标工期的要求B、不同的施工方案C、材料价差因素D、工程承发包模式51、工程工期索赔的计算方法主要有（）A、网络图分析和比例计算法B、偏差比较法和比例计算法C、横道图法和排列图分析法D、平均值计算法和相对单位法52、建设项目竣工决算的内容有（）A、工程竣工图B、建设项目竣工财务决算报表C、工程竣工造价对比分析D、新增固定资产价值53、下列各项资料中，属于竣工验收依据的是（）A、可行性研究报告B、施工图设计文件C、投标书及其附件D、工程承发包合同文件54、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形有（）A、不支付工程价款B、提供的设计有缺陷C、提供或指定购买的建筑材料，建筑构配件、设备不符合强制性标注D、直接指定分包人分包专业工程55、招标分为（）A、公开招标B、公开招标C、邀请招标D、业主招标56、工程设局工作一般划分为（）阶段A、项目建议书设计B、可行性研究设计C、初步设计D、施工图设计57、建设项目管理的三大目标是（）A、竣工验收目标B、造价管理C、质量管理D、施工图设计58、设备购置费包括（）A、设备原价B、途中包装费C、设备保管费D、设备运杂费59、预算定额的换算类型有（）A、配合比的换算B、乘系数的换算C、其它换算D、编制补充定额60、生产技术方案不仅影响项目的建设投资水平和造价，也影响项目建成后的运营成本，技术方案的选择要坚持（）A、先进适用性B、成本优先性C、安全可靠性D、经济合理性。
