建设工程合同通用条款范本2017
- 格式:docx
- 大小:29.28 KB
- 文档页数:5
建设工程施工合同范本20173篇篇一建设工程施工合同范本 2017甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,就该工程的施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[总工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量合格。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收申请,甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价:本工程总造价为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元;(2)工程进度达到[约定节点]时,甲方向乙方支付工程进度款人民币[进度款金额]元;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程结算款人民币[结算款金额]元;(4)剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供施工所需的场地、水源、电源等条件;(2)按时支付工程款项;(3)协助乙方协调与其他相关方的关系。
建设工程合同范本2017甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容及规模:四、合同工期:本合同工程开工日期为____年__月__日至____年__月__日,工期__天。
承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
五、工程质量标准:本合同工程的质量等级为优良工程,承包人应加强质量管理,认真履行本合同规定的各项措施,保证达到这一标准。
六、合同价款:本合同的合同价为人民币(大写):____元整(小写):____元。
实施过程中,如地质情况变化、工程量增减等,合同价款按照双方协商确定的方式进行调整。
七、付款方式及进度:1. 合同签订后,甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。
2. 工程进度达到约定的比例时,甲方应按照实际完成工程量支付相应的价款。
3. 工程验收合格后,甲方应支付合同价款的剩余部分。
八、组成合同的文件:1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 合同条款5. 标准、规范及有关技术文件6. 图纸7. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、合同的履行:1. 乙方应按照合同约定的工期、质量标准、工程内容等全面履行合同义务。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式、进度向乙方支付合同价款。
3. 双方应共同做好工程验收工作,确保工程质量达到合同约定的标准。
十、违约责任:1. 乙方未按照合同约定履行义务的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未按照合同约定支付价款的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
3. 双方未按照合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。
十一、争议解决:本合同履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程合同范本2017合同编号:________________甲方:________________(以下简称甲方)地址:________________乙方:________________(以下简称乙方)地址:________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就建设工程事宜达成如下合同:第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在建设工程中的权利和义务,保证工程的质量、进度和安全,维护双方的合法权益。
第二条工程名称工程名称:________________工程地点:________________第三条工程内容工程内容:________________第四条工程期限工程期限:________________工程开工日期:________________工程竣工日期:________________第五条工程造价工程总造价:________________付款方式:________________第六条质量要求工程质量要求:________________第七条施工安全施工安全要求:________________第八条违约责任违约责任约定:________________第九条争议解决本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关仲裁机构申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。
第十一条其他事项本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商确定。
甲方(盖章):________________日期:_________________乙方(盖章):________________日期:_________________。
建筑施工合同通用条款2017版关键信息项:合同编号合同签署日期合同签署地点甲方(发包方)名称、地址、法定代表人乙方(承包方)名称、地址、法定代表人工程名称及地点工程范围及内容合同工期工程总造价及支付方式质量标准及验收标准施工进度计划变更和调整条款违约责任安全生产及环保要求争议解决方式合同的解除与终止保密条款附件及补充协议合同第一条合同编号本合同编号为:____________________________。
第二条合同签署日期及地点合同签署日期:____年______月______日合同签署地点:__________________________。
第三条甲方(发包方)信息名称:____________________________地址:____________________________法定代表人:____________________________第四条乙方(承包方)信息名称:____________________________地址:____________________________法定代表人:____________________________第五条工程名称及地点工程名称:____________________________工程地点:____________________________第六条工程范围及内容工程范围及具体内容包括但不限于:____________________________。
第七条合同工期合同工期为:____年______月______日到______年______月______日。
施工进度计划及关键节点:__________________________。
第八条工程总造价及支付方式工程总造价为:。
支付方式及支付时间安排:。
第九条质量标准及验收标准工程质量标准为:。
验收标准及程序:。
第十条施工进度计划施工进度计划包括:。
关键进度节点及完成时间:。
建设工程标准合同范本2017第一章:总则1.1 目的和原则本合同的目的是为了明确建设工程单位和施工单位之间的权利义务,规范合同内容,保障工程质量,维护双方合法权益。
双方在签订合同前应遵守诚实信用原则,平等自愿协商,互相尊重,诚信履行合同。
1.2 定义在本合同中,下列术语的含义如下:•建设工程单位:指委托建设工程的单位或个人。
•施工单位:指承担建设工程的设计、施工或监理的单位。
•工程:指按合同约定的内容和要求,由施工单位完成的建设工程或工程服务。
•合同价款:指建设工程单位支付给施工单位的款项,包括工程造价和其他费用。
•质量标准:指建设工程单位提出的工程质量要求。
第二章:合同的签订2.1 合同的订立建设工程单位和施工单位应书面签订合同,明确双方的权利和义务。
合同应当包括工程范围、工程价款、工期、质量标准、责任承担等内容。
2.2 合同的变更在建设工程进行过程中,如需变更合同内容,应协商一致后签订书面变更协议。
变更后的合同内容应符合相关法律法规和建设工程标准。
第三章:合同的履行3.1 工程质量要求施工单位应按照合同约定的质量标准进行工程施工,并对工程质量承担相应责任。
建设工程单位有权对工程质量进行检验,并要求施工单位进行整改。
3.2 工程价款支付建设工程单位应按照合同约定的支付方式和进度支付工程价款。
施工单位应按时按质完成工程,确保工程款项按时支付。
第四章:合同的解除与违约责任4.1 合同解除在合同履行过程中,如一方违反合同约定,严重影响合同履行的,对方有权解除合同。
解除合同后,双方应按照约定处理相关责任。
4.2 违约责任一方违约给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因该违约行为所造成的损失。
第五章:附则5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收之日止。
5.2 对本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
5.3 本合同未尽事宜,双方可另行协商。
以上为建设工程标准合同范本2017的内容,任何侵权行为均受法律制裁。
第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)。
一、合同协议书1.1 工程概况本合同适用于新建、扩建、改建各类建筑物、构筑物、市政基础设施、线路管道、设备安装等建设工程的施工。
工程地点:____________________。
工程名称:____________________。
工程规模:____________________。
工程结构类型:____________________。
1.2 合同工期合同工期自开工之日起至竣工交付使用日止,共计____个月。
1.3 质量标准工程质量应符合国家现行有关工程质量标准、规范和规程的要求,并达到合格等级。
1.4 签约合同价和合同价格形式签约合同价为人民币(大写):____元整(小写):____元。
合同价格形式为固定总价合同。
1.5 项目经理承包人指派项目经理:____,负责本工程的施工管理。
二、通用合同条款2.1 一般约定(1)合同文件的组成:本合同由合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单和其他文件组成。
(2)合同的澄清、补充和修改:合同履行过程中,合同当事人就合同内容进行澄清、补充和修改,应采用书面形式,经双方确认后构成合同的组成部分。
(3)合同的生效、变更和解除:合同自双方签字盖章之日起生效。
合同履行过程中,合同当事人经协商一致,可以变更或解除合同。
2.2 发包人发包人应按照合同约定履行合同义务,包括:(1)按时提供施工场地,保障施工用水、用电、通信畅通;(2)按时支付合同价款;(3)提供合同约定的工程设计文件、技术标准和要求;(4)组织工程竣工验收。
2017建设工程承包合同(4篇)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议:一、工程概况:本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。
(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。
二、双方责任:1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方,听从甲方人员安排。
3、乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限:1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。
因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。
共计25天,将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式:在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):__________________年____月____日 _________年____月____日建设工程承包合同范文2建设方: (以下简称甲方) 施工方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》,结合本地实际情况和本工程结构特点,经甲乙双方协商,本着公平、公正、合理、自愿的原则,双方签订工程建设合同如下:一、工程地点:山阳县西关村。
建设工程施工合同示范文本(2017年版)甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,经充分协商,达成一致,订立本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________第二条甲方权利和义务2.1 甲方应按照合同约定提供施工场地,确保乙方施工顺利进行。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程进度款和结算款。
2.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续,包括但不限于规划、消防、环保等。
2.4 甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
2.5 甲方应按照合同约定对乙方施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度等满足要求。
第三条乙方权利和义务3.1 乙方应具备相应的施工资质,严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。
3.2 乙方应按照合同约定完成施工任务,确保工程质量、安全、进度等满足要求。
3.3 乙方应承担施工过程中的安全事故责任,并按照甲方要求进行整改。
3.4 乙方应按照合同约定提供施工资料,包括但不限于设计文件、施工方案等。
3.5 乙方应遵守施工现场的规章制度,保护环境,确保施工场地整洁。
第四条合同价格4.1 合同总价:人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
4.2 合同价款支付方式:(1)甲方在合同签订后七个工作日内,向乙方支付合同总价款的30%。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%。
(3)工程进度达到100%时,甲方支付合同总价款的30%。
(4)乙方在收到甲方支付的工程进度款后,按照合同约定向甲方开具等额的发票。
合同编号:____甲方(以下简称“业主”):________乙方(以下简称“承包商”):________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建设的事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:________1.5 工程预算:人民币(大写):________元整(小写):________元二、合同工期2.1 工期自____年__月__日起至____年__月__日止,共计____天。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程建设,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担由此产生的一切责任和损失。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行工程建设,确保工程质量。
3.2 工程验收合格标准:________3.3 工程质量保修期:自工程竣工验收合格之日起算,保修期为____年。
四、工程费用及支付方式4.1 工程费用为人民币(大写):________元整(小写):________元。
4.2 甲方分期支付工程款,具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程款的____%;(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方工程款的____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程款的____%;(4)剩余工程款在保修期满后七个工作日内支付。
五、双方义务5.1 甲方义务:(1)按照合同约定提供施工场地,保障乙方顺利施工;(2)按时支付工程款,不得无故拖欠;(3)协助乙方办理相关工程建设手续;(4)工程验收合格后,按照合同约定支付剩余工程款。
5.2 乙方义务:(1)按照合同约定完成工程建设,确保工程质量;(2)遵守国家法律法规,严格执行安全生产规定,确保工程安全;(3)按照合同约定的工期完成工程建设,如有延期,应承担相应责任;(4)工程验收合格后,按照合同约定保修期内承担保修责任。
建设工程合同通用条款范本2017合同编号: ________________
甲方:(委托人)
名称:__________ (以下简称甲方)
法定代表人:__________
地址:__________
联系电话:__________
乙方:(承包人)
名称:__________ (以下简称乙方)
法定代表人:__________
地址:__________
联系电话:__________
鉴于,甲方希望委托乙方进行以下建设工程的承包与施工,双方经友好协商,达成以下合同条款:
一、工程概述
1.1工程名称:__________
1.2工程地点:__________
1.3工程规模:__________
1.4工程进度:__________
二、工程价款
2.1工程价款总额为人民币__________(大写)。
2.2工程价款支付方式:乙方根据工程进度进行阶段性付款,甲方应在收到乙方的付款请求后的10个工作日内支付对应金额。
三、工期与保修
3.1工期:合同签订之日起,乙方应在__________日内完成工程。
如因不可抗力等特殊情况无法按时完成工程,乙方应书面通知甲方,并经双方重新协商确定新的工期。
3.2保修期:工程竣工后,乙方提供一年的免费保修期,对工程中出现的非人为损坏或施工质量缺陷负责修复。
四、工程材料与设备
4.1工程所需材料与设备由乙方负责采购与安装,甲方不得干涉乙方的采购与安装过程。
4.2若乙方在工程材料与设备的采购过程中未按合理的价格选购材料或设备,导致施工质量问题,乙方应承担相应责任。
4.3若乙方在工程施工过程中需要额外的材料或设备,应及时书面通知甲方,并得到甲方的同意。
五、质量监督与验收
5.1甲方有权根据工程进度,委托第三方专业机构对工程质量进行监督检查,并提出合理的质量要求。
5.2工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
验收期间,甲方有权对工程质量进行检查,如发现质量问题,乙方应及时修复。
5.3工程最终验收由甲方进行。
如甲方确认工程符合合同要求,双方应共同签署竣工验收报告。
六、违约责任
6.1若乙方未能按照合同约定完成工程或提供具备合格质量的工程成果,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
6.2若甲方未能按时支付工程价款,甲方应承担违约责任,包括但不限于支付滞纳金、承担延误责任等。
七、争议解决
本合同如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力,合同正本为甲方1份、乙方1份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
日期:__________日期:__________
以上是一份建设工程合同的通用条款范本,具体合同内容根据实
际情况进行修改和完善,确保合同条款的合法性和合理性。
双方签订
合同前应对条款进行充分理解和协商,以确保双方权益的平衡和保障。