下载文档原格式
建设工程勘察合同（二）（示范文本）6篇篇1合同编号：XXX工程名称：XXX甲方：XXX乙方：XXX甲方委托乙方对位于XXX的XXX工程进行勘察，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同。
一、甲方责任1. 甲方在签订合同时向乙方提供以下文件资料：（1）工程项目的批准文件；（2）工程地质勘察报告；（3）地形测量图；（4）其他有关文件资料。
2. 甲方应在合同签订后及时向乙方支付定金，定金金额为合同总价的XX%。
3. 甲方应协助乙方办理有关勘察设备的进场签证手续。
4. 甲方应确保工程现场的施工条件符合勘察要求，并负责协调现场有关事宜。
5. 甲方应及时组织有关单位对勘察成果进行验收，并支付剩余的勘察费用。
二、乙方责任1. 乙方应在签订合同时向甲方提供以下文件资料：（1）工程勘察单位的资质证书；（2）营业执照；（3）其他有关文件资料。
2. 乙方应按照合同约定的时间和地点进行现场勘察，并保证勘察质量。
3. 乙方应协助甲方办理有关勘察设备的进场签证手续。
4. 乙方应确保勘察人员的人身安全，并承担因勘察失误或疏忽造成的损失。
5. 乙方应在完成勘察工作后及时向甲方提交勘察报告，并对报告的质量负责。
三、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币XXX元（大写：XXX元整）。
2. 甲方在签订合同时向乙方支付定金，定金金额为合同总价的XX%。
3. 甲方在收到乙方的勘察报告后，应及时组织有关单位进行验收，并在验收合格后支付剩余的勘察费用。
4. 乙方应向甲方出具正式的发票或收据，作为支付凭证。
四、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付勘察费用的，应按未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定时间、地点进行勘察，或因勘察失误、疏忽造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
3. 甲乙双方均应遵守合同约定，如一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
4. 因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建筑工程合同示范文本对比随着我国建筑市场的不断发展，建筑工程合同示范文本在实践中发挥着越来越重要的作用。
为了更好地规范建筑工程合同的签订和履行，建设部和工商行政管理部门分别于2015年、2016年和2017年制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》、《建设工程勘察合同示范文本》和《建设工程施工合同示范文本》。
本文将对这三份示范文本进行对比分析，以期为建筑工程合同的签订提供有益的参考。
一、《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
该文本明确了合同当事人的基本权利和义务，包括工程概况、设计范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容。
相较于之前的版本，2015版的设计合同示范文本更加注重维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规制定。
二、《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2016-0203）《建设工程勘察合同示范文本》（GF-2016-0203）同样由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
该文本主要针对岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探以及岩土工程设计、治理、监测等领域。
相较于2000版的勘察合同示范文本，2016版文本在内容上进行了修订和完善，更加符合现行法律法规的要求，有助于指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益。
三、《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）是在2013版的基础上进行修订的。
修订后的文本仍然由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
建设工程勘察合同（示范文本）第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动，明确各方的权利和义务，保障工程质量和安全，依法合理分配风险，特制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察活动。
第三条本合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。
第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行，不得违反法律、法规和合同约定。
第五条本合同的各方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
第六条本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面：（一）对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究；（二）对建设工程的设计条件进行勘察；（三）对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察；（四）对建设工程的环境影响进行评估；（五）对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。
第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告，并按照合同约定的时间完成勘察任务。
第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算，不得擅自增加或减少费用。
第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。
第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力，确保勘察工作的质量和安全。
第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作，不得延误勘察进度。
第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作，不得擅自要求增加或减少费用。
第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的安全和顺利进行。
第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
GF—2016—0203合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
gf—2016—0203建设工程勘察合同合同编号：GF-2016-0203合同名称：建设工程勘察合同甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：为明确双方在建设工程勘察项目中的权利和义务，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条项目基本信息1.1项目名称：（以下简称本项目）1.2项目地址：1.3项目范围及要求：1.4工程概况：（包括工程类型、规模等）1.5委托方式：1.6合同费用及支付方式：（详细说明）第二条勘察工作内容2.1甲方委托乙方进行的工作内容包括但不限于：（详细说明）2.2勘察工作成果要求：（详细说明）第三条合同费用及支付方式3.1本项目总费用为人民币（金额）元，具体费用明细见附件1。
3.2合同费用支付方式及时间安排如下：（详细说明）第四条合同的履行和验收4.1乙方应按照本合同约定的时间节点，按照质量标准、进度要求、安全要求、合同条款等要求，完成勘察工作，并按时提交勘察报告。
4.2甲方有权对乙方的勘察成果进行验收。
如发现勘察成果不符合合同约定的质量标准、进度要求、安全要求等情况，甲方有权要求乙方进行整改，并根据实际损失扣减相应费用或追究乙方的违约责任。
4.3在勘察过程中，如需甲方提供相应的配合工作，甲方应积极配合，并提供必要的支持和协助，保证勘察工作的顺利进行。
第五条合同的变更和解除5.1双方就本合同的任何变更应书面协商，经过双方签字或盖章后方可生效。
5.2在勘察工作过程中，如因工程需求等原因导致变更或调整本合同约定的工作内容、时间等，须双方协商并签署变更协议。
5.3如因不可抗力等不可预见的情况导致本合同无法继续履行，双方应及时沟通解决，并相互充分尊重对方的合法权益。
第六条保密条款6.1双方应对在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料、合作方案等保密信息予以保密，并严禁向第三方泄露或披露。
6.2除非经甲乙双方书面同意或法律法规要求的情况下，本合同项下双方不得擅自披露或利用所知悉的对方的商业秘密和机密信息。
gf—2016—0203建设工程勘察合同一、引言本文档是关于g f—2016—0203建设工程勘察合同的详细解析和说明。
通过本文档，您将了解到此合同的相关要点和内容，并了解合同各方的权益和责任。
二、背景g f—2016—0203建设工程勘察合同是双方就某项建设工程勘察服务达成的协议。
本合同旨在确保勘察工作的顺利进行，保障甲方和乙方的合法权益，并规范双方的合作关系和责任。
三、合同条款3.1合同目的本合同的目的是规定甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，明确勘察范围、工作内容和费用支付方式，确保工作的顺利进行。
3.2合同期限本合同自双方签字之日起生效，至勘察工作完成之日终止。
3.3勘察范围勘察范围包括但不限于以下内容：-土地及地质勘察-调查勘测-工程测量-勘察报告编制-其他相关工作3.4勘察费用勘察费用由甲方支付给乙方。
具体费用标准和支付方式在附件中详细列出。
3.5乙方责任乙方负责按照合同约定，认真、细致地进行勘察工作，确保勘察结果的准确性和可靠性。
乙方还应按时提交勘察报告，并配合甲方对勘察结果的审查。
3.6甲方责任甲方应按照合同约定，提供勘察所需的必要信息和文件，并按时支付勘察费用。
四、合同变更和终止4.1合同变更如因勘察范围或其他原因需要修改合同内容，双方应协商一致，签订书面变更协议。
4.2合同终止本合同终止条件包括但不限于以下情况：-勘察工作完成-双方协商一致解除合同-违反合同约定且经通知后未改正的情况五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，双方可向有管辖权的法院提起诉讼。
六、其他6.1附件本合同的附件包括勘察范围、勘察费用支付标准和其他双方约定的文件。
6.2适用法律和管辖权本合同适用中华人民共和国的法律。
对于本合同的解释和执行发生的争议，双方同意将诉讼提交中国人民法院处理。
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
编号：FS-HT-05018建设工程勘察合同（示本）（GF—2016—0203）Construction engineering survey contract model textGF—2016—0203甲方：________________________乙方：________________________签订日期：_____年____月____日编订：FoonShion设计建设工程勘察合同（示本）（GF—2016—0203）合同编号：______住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
GF—2016 —0203合同编号：_____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家制定工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对〈建设工程勘察合同（一）［岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探］》（GF-2000-0203 ）及〈建设工程勘察合同（二）［岩土工程设计、治理、监测］》（GF-2000-0204 ）进行修订，制定了〈建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称〈示范文本》）。
为了便于合同当事人使用〈示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据〈中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写无”或划“”二、《示范文本》的性质和适用范围〈示范文本》为非强制性使用文本，合同当事人可结合工程具体情况，根据〈示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。
〈示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用〈建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210 )。
目录第一部分合同协议书 .......................................... 1.一、工程概况 (1)二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 (1)三、合同工期 (1)四、质量标准................................................ 2 ...........五、合同价款................................................ 2 ...........六、合同文件构成............................................ 2 ...........七、承诺 ................................................... 3.八、词语定义 (3)九、签订时间 (3)十、签订地点 (3)十一、合同生效 (3)十二、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 ...................................... 5.第1条一般约定 ................................................................................ 5 .........1.1 词语定义 (5)1.2 合同文件及优先解释顺序 (6)1.3 适用法律法规、技术标准 (8)1.4 语言文字 (9)勘察人权利 ......................................... 1.3勘察人义务 ......................................... ..3勘察人代表 ......................................... ..4条工期 ............................................. 14. 开工及延期开工 ..................................... 15 成果提交日期 ....................................... 15 发包人造成的工期延误 .............................. 15 勘察人造成的工期延误 .............................. 16 恶劣气候条件 ....................................... 16 条成果资料 ......................................... 17 成果质量 成果份数 成果交付1.5 1.6 1.7 第22.12.22.3第3 3.1 3.2 3.3 第44.14.24.34.44.5第55.15.2联络............................................................................................. 9 ............ 严禁贿赂保密 条发包人 10 发包人权利 11发包人义务 11发包人代表 12条勘察人 .................................................................................. 13 ....... 17 17 175.4 成果验收17第6条后期服务 (18)6.1 后续技术服务 ......................................... 18.........6.2 竣工验收 .............................................. 18.........第7条合同价款与支付 ....................................... 1.8……7.1 合同价款与调整 (18)7.2 定金或预付款 ......................................... 20.7.3 进度款支付 (20)7.4 合同价款结算 .......................................... 21.第8条变更与调整 ........................................... 21.8.1 变更范围与确认 (21)8.2 变更合同价款确定 (22)第9条知识产权 (23)第10条不可抗力............................................ 24.10.1 不可抗力的确认 ...................................... 24.10.2 不可抗力的通知 ...................................... 24.10.3 不可抗力后果的承担 ................................... 25.第11条合同生效与终止 (26)第12条合同解除............................................ 26.第13条责任与保险 (27)第14条违约 (27)专业word可编辑14.1发包人违约 28 14.2 勘察人违约 (29)第15条索赔 (30)15.1 发包人索赔 (32)15.2 勘察人索赔 (32)第16条争议解决 ............................................ 32 第17条补充条款第三部分专用合同条款 ....................................... 34.第1条一般约定 (34)1.2 合同文件及优先解释顺序 (34)1.3 适用法律法规、技术标准 (34)1.4 语言文字 (34)2.2 发包人义务 ........................................... 35 2.3 发包人代表 .. (36)3.1 勘察人权利 (36)3.3 勘察人代表 ............................................. 36 16.1 和解32 16.2 调解32 16.3 仲裁或诉讼3233 1.1词语定义 ................................................................................... 34 ........1.5联络 .......................................................................................... 35 .........1.7保密 .......................................................................................... 35 .........第2条发包人 .................................................................................. 35 ........第3条勘察人36 第4条工期 ............................................... .3.6.4.2 成果提交日期 (37)4.3 发包人造成的工期延误 (37)第5条成果资料 (37)5.2 成果份数 (37)5.4 成果验收 (37)第6条后期服务 (37)6.1 后续技术服务......................................... 37.第7条合同价款与支付.. (38)7.1 合同价款与调整 (38)7.2 定金或预付款......................................... 38.7.3 进度款支付 (39)7.4 合同价款结算......................................... 39.第8条变更与调整........................................... 39.8.1 变更范围与确认 (39)8.2 变更合同价款确定...................................... .3.9第9条知识产权. (40)第10条不可抗力 (40)10.1 不可抗力的确认 (40)10.2 不可抗力的通知 (41)第13条责任与保险 ......................................... 41.第14条违约 (41)14.1 发包人违约 (41)14.2 勘察人违约 (41)第15条索赔 (42)15.1 发包人索赔 (42)15.2 勘察人索赔 (42)第16条争议解决 (42)16.3 仲裁或诉讼 (42)第17条补充条款 (43)附件A勘察任务书及技术要求................................ 44.附件B发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表 .. (44)附件C进度计划............................................ 44.附件D 工作量和费用明细表................................. 44.,第一部分合同协议书发包人（全称）: _________________________________勘察人（全称）：________________________________根据〈中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________________________ 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。
