建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探].pdf

[建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。

第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。

第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。

第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。

第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。

第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。

第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。

第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同7篇第1篇示例：建设工程勘察合同一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：邮编：二、乙方：（勘察方）地址：联系人：电话：邮编：鉴于甲方拟进行的建设工程项目（以下简称“工程项目”）需要进行勘察工作，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以示双方的合作意愿，具体内容如下：第一条勘察内容1. 乙方应按照甲方要求，对工程项目所需要的土地、地质、水文、环境等方面进行综合勘察。

2. 勘察内容包括但不限于：（1）土地勘察：包括土地性质、地形地貌、土地利用状况等。

（2）地质勘察：包括地层岩性、构造构造、地质灾害等。

（3）水文勘察：包括水资源、水文地质、地下水情况等。

（4）环境勘察：包括环境保护要求、周边环境影响等。

第二条勘察范围1. 勘察范围为工程项目用地范围内的土地、地质、水文和环境状况。

2. 乙方根据勘察内容对勘察范围进行详细划分，确保勘察工作的全面性和系统性。

第三条勘察方法1. 乙方应根据勘察内容和勘察范围确定勘察方法，并编制勘察方案，报甲方审核同意后方可进行勘察工作。

2. 勘察方法应符合国家规定的标准和要求，确保勘察数据的准确性和可靠性。

第四条勘察报告1. 乙方应根据勘察情况，编制勘察报告，报甲方审核。

2. 勘察报告应包括但不限于勘察成果、分析解释、风险评估、环境影响预测等内容。

3. 勘察报告应真实、完整、准确地反映勘察情况，确保甲方对勘察结果的真实性和可靠性。

第五条勘察周期1. 勘察周期为自双方签订本合同之日起至勘察报告提交之日止。

2. 如勘察过程中遇到特殊情况，需延长勘察周期的，应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后可延长勘察周期。

第六条合同价款1. 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，依据勘察合同金额的规定，按期支付勘察费用给乙方。

2. 勘察费用的支付方式和时间双方可另行协商，并另行约定相关条款。

第七条违约责任1. 任何一方未能履行或违反了本合同中的任何条款或规定，应当承担违约责任，并赔偿给另一方由此而造成的损失。

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

建立工程勘察合同〔一〕 [岩土工程勘察、水文地质勘察〔含凿井〕、工程测量、工程物探]工程名称：南宁中心〔地质详勘〕工程地点: 南宁市五象新区凯旋路合同编号： 13KC251勘察证书等级：工程勘察综合类甲级〔证书编号：200605-kj〕发包人：广西地王房地产开发勘察人：广西华蓝岩土工程签订日期： 2013年10月18日发包人：广西地王房地产开发勘察人：广西华蓝岩土工程发包人委托勘察人承当南宁中心岩土工程详细勘察任务，根据?中华人民共和国合同法?及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况工程名称：南宁中心1.2工程建立地点：南宁市五象新区凯旋路1.3工程规模、特征：超高层建筑1.4工程勘察任务委托文号、日期： /1.5工程勘察任务〔内容〕与技术要求：按国家和地方岩土工程有关勘察标准及设计要求进展，勘察成果满足施工图设计及施工要求。

1.6承接方式：投标1.7预计勘察工作量：预计钻孔126个，总进尺约6770米，如遇地层变化异常，那么适当增加钻孔和钻孔深度，确保满足标准和设计要求。

第二条：发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件〔复印件〕，以及用地〔附红线范围〕、施工、勘察许可等批件〔复印件〕。

2.2提供工程勘察工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

〔包括详勘及初勘资料〕及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式本工程勘察的总工期为40日历天，现场勘察工作定于2013年10月20日开工，2013年11月18日现场完工，2013年11月28日前提交全部勘察成果资料。

GF-2000-0203建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]（示范文本）中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局建设工程勘察合同工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 勘察人：________________________________ 签订日期：______________________________发包人__________________________________________________勘察人___________________________________________________ 发包人委托勘察人承担____________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况1.1工程名称：__________________________________________________1.2工程建设地点： _____________________________________1.3工程规模、特征： _________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________1.6承接方式_____________________________________________________________1.7预计勘察工作量：_______________________________________________________________ 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。

第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。

第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。

2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。

第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。

第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。

第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。

第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。

2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。

第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建筑工程地质勘察合同3篇篇1甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方需要就某一建筑工程进行地质勘察，乙方具备相关的专业技术能力，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就本次建筑工程地质勘察工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：________________建筑工程地质勘察项目。

2. 项目地点：具体地址按照甲方提供的地点进行勘察。

3. 勘察内容：包括地质勘探、岩土测试、地下水状况等。

二、合同双方职责1. 甲方职责：（1）提供项目的总体规划和设计文件等相关资料。

（2）明确勘察任务及要求。

（3）确保现场勘察工作条件，如场地、交通等。

（4）按时支付乙方勘察费用。

2. 乙方职责：（1）按照甲方要求及国家相关技术标准完成地质勘察工作。

（2）确保勘察数据的真实性和准确性。

（3）提交完整的勘察报告，对报告内容和数据负责。

（4）保护甲方的技术资料及商业机密。

三、勘察周期与成果交付1. 勘察周期：自合同签订之日起，至完成全部勘察工作并交付成果为止，预计总周期为XX个月。

2. 成果交付：乙方应按照约定的周期提交完整的勘察报告，包括现场记录、测试数据、分析结论等。

四、费用及支付方式1. 勘察费用：总费用为人民币XX万元整，具体费用明细详见附件。

2. 支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成勘察工作并提交成果后，甲方在XX个工作日内支付尾款。

五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及项目的所有技术资料和商业信息进行保密，未经对方同意，不得泄露或非法使用。

2. 乙方在完成勘察工作后，应将对甲方的技术资料和商业信息妥善保管，不得擅自复制或泄露。

六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付费用，乙方有权要求甲方按日支付滞纳金。

2. 若乙方未能按照约定完成勘察工作或提交成果，应按照合同总金额的百分比向甲方支付违约金。