风力发电场总承包合同

风电施工总承包合同范本甲方：（委托人）统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（承包人）统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方拟在__________（地点）进行风力发电项目施工，为确保项目施工顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目基本信息项目名称：__________项目地址：__________项目规模：__________第二条项目工期本项目的总工期为____________（工作日/月/年），工期自双方签订本合同生效之日起计算。

第三条项目费用1. 项目总造价为____________元，具体费用结构如下：（1）工程施工费：____________元（2）设备材料费：____________元（3）管理费：____________元（4）其他费用：____________元2. 项目费用支付方式：项目费用按照工程进度款的方式支付，具体支付比例及节点由双方另行协商确定。

第四条项目质量要求1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关标准和规范进行施工，确保项目的质量符合相关要求。

2. 如因乙方施工不符合标准导致项目质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。

第五条安全保障1. 乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工过程中的安全生产。

2. 如因乙方施工不当导致安全事故，乙方应承担相应的责任。

第六条合同变更和解除1. 如因不可抗力或其他原因导致项目无法按合同约定完成，双方应协商解决，并按照协商结果进行合同变更。

2. 如因严重违约情况需要解除合同，应当提前30日以书面形式通知对方，并支付相应的违约金。

第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

第八条合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

风电场EPC总承包合同模板1. 合同背景该合同由甲方（以下简称为“业主”）与乙方（以下简称为“承包商”）签署，旨在明确双方之间的责任和义务，以顺利实施风电场的EPC项目。

2. 合同条款2.1 项目范围本合同的项目范围包括但不限于：- 风电场的设计、采购、施工和安装- 相关设备和材料的供应和安装- 风电场的调试和运行- 项目管理和监督2.2 合同价格根据双方协商，合同总价格为XXX金额（人民币），乙方需按合同要求支付相关款项。

2.3 工期和交付时间双方约定的工期为XX个月，业主将根据进度支付相应的款项。

乙方应确保项目按计划交付。

2.4 变更和索赔双方应当及时沟通并书面确认任何变更事项。

如因变更造成乙方损失，乙方有权向业主提交索赔请求。

2.5 质量保证和质量验收乙方需确保项目的设计、施工和设备达到相关法律法规和行业标准的要求。

业主有权进行质量验收，并在验收合格后支付相应款项。

2.6 保险责任乙方应购买适当的保险，以覆盖项目期间和项目交付后的意外损失。

业主有权要求乙方提供保险证明。

2.7 不可抗力如因不可抗力事件导致项目延迟或中止，双方应及时通知对方，并协商解决方案。

3. 合同签署本合同经双方盖章并由合法代表签字后生效。

合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。

4. 附则本合同的有效期为项目交付后XXX个月，双方应本着诚信原则履行合同的各项条款。

若双方出现争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。

以上仅为模板示例，具体的合同内容需根据实际情况进行调整和补充。

*注：该模板仅供参考，请咨询专业律师或法务人员进行进一步评估和修改。

**。

风力发电厂土建及安装工程总承包合同甲方（发包方）：地址：电话：乙方（承包方）：地址：电话：鉴于甲方拥有风力发电项目，并愿意委托乙方进行土建及安装工程；乙方具备从事该项目工作的资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：风力发电厂土建及安装工程。

1.2 项目地址：1.3 项目规模：（具体设备数量、容量等）1.4 工程内容：风力发电厂土建及相关设备安装工程。

第二条合同范围2.1 甲方责任：（1）为乙方提供项目资料，包括但不限于工程设计图纸、设备供应商信息等。

（2）提供工程进度计划和安全管理要求。

（3）提供工程进度款支付计划。

2.2 乙方责任：（1）进行风力发电厂土建工程的施工建设。

（2）安装风力发电厂所需设备并进行调试。

（3）按照项目进度计划保证工程按时交付。

（4）负责施工期间的安全管理，确保施工过程安全可靠。

第三条工程期限3.1 工程期限：开始日期：完工日期：3.2 工期延误：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付违约金。

乙方有权向甲方索赔，并要求延长工期。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付违约金。

甲方有权向乙方索赔，并要求延长工期。

第四条工程费用4.1 工程总价：4.2 付款方式：（1）甲方按照工程进度款支付计划，合理及时支付工程款项给乙方。

（2）乙方应向甲方提供相应的工程付款证明。

第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。

5.2 出现不可抗力或其他无法预测的情况，双方应友好协商解决，不应承担违约责任。

第六条保修期乙方对安装工程提供1年的质量保修期，自竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，如出现因乙方原因导致的设备故障，乙方将负责及时维修或更换。

第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可提交所在地人民法院解决。

第八条合同生效与解除8.1 本合同自双方签署后即生效，有效期自工程竣工验收之日算起。

风力发电工程总承包合同地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方拟在XX地区建设一座规模为XX的风力发电场，并委托乙方作为总承包方负责该工程的设计、采购、施工和调试工作。

双方经友好协商，达成如下协议，以共同推进该项目的建设。

一、合同范围及内容1.1 设计工作：乙方应根据甲方提供的技术要求和标准，完成风力发电场的初步设计和施工图设计，并提交给甲方审批。

设计文件应包括所有必要的设备清单、土建工程量清单、安装图纸等。

1.2 采购工作：乙方负责按照合同约定的品牌、规格和数量采购所有设备和材料，并确保其符合国家相关标准和质量要求。

对于重要设备，乙方应提供详细的技术参数和性能指标供甲方确认。

1.3 施工工作：乙方应按照批准的设计文件组织施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。

施工过程中，乙方应遵守安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，保障施工人员的安全和健康。

1.4 调试工作：乙方应负责风力发电场的调试工作，包括设备的单机试运行、系统联调以及与电网的接入测试等。

调试完成后，乙方应向甲方提交完整的调试报告，并对调试结果负责。

二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：双方经协商一致确定本工程的总承包价款为人民币XXX万元整（￥XXX），包含设计费、采购费、施工费和调试费等全部费用。

2.2 预付款：在本合同签订且甲方支付预付款（占总价款的10%）后，乙方开始履行本合同约定的义务。

预付款支付后不予退还。

2.3 进度款：根据工程进度情况，甲方向乙方支付相应的进度款。

具体支付比例和时间由双方另行商定。

2.4 竣工结算款：在工程竣工验收合格且办理完相关手续后，甲方向乙方支付剩余的竣工结算款。

甲方（以下简称“甲方”）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方（以下简称“乙方”）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________鉴于甲方计划在________地区建设风力发电项目，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方经友好协商，就风力发电项目的施工事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：________风力发电项目2. 项目地点：________3. 项目规模：________兆瓦4. 项目内容：风力发电场及相关配套设施建设5. 项目总投资：________万元人民币二、承包范围1. 乙方负责风力发电项目的施工，包括但不限于风力发电机组基础施工、风机安装、电气设备安装、道路建设、围栏建设等。

2. 乙方负责项目施工过程中所需材料的采购、运输、储存和分发。

3. 乙方负责项目施工过程中的安全、质量、进度管理。

三、工期及进度1. 项目施工总工期为________个月。

2. 乙方应在合同签订后________日内完成施工准备工作。

3. 乙方应在合同签订后________日内完成风力发电机组基础施工。

4. 乙方应在合同签订后________日内完成风机安装、电气设备安装等施工任务。

四、质量要求1. 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2. 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理和整改。

3. 甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督、检查，并提出整改意见。

五、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为________万元人民币，其中：（1）风力发电机组基础施工：________万元；（2）风机安装、电气设备安装等施工任务：________万元；（3）材料采购、运输、储存和分发费用：________万元。

2. 乙方在完成施工准备工作后，甲方支付合同总价款的________%作为预付款。

风电基础总承包合同8篇篇1合同编号：XXXX-XXXXXX甲方（发包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________乙方（承包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________ 承包方资质证明文件编号及等级：___________________ 法定代表人：___________________ 联系电话：___________________ 电子邮箱：___________________ 鉴于甲方拟建设风电项目，现委托乙方承担风电基础总承包工程。

甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同工程为风电基础工程总承包项目，具体内容包括但不限于风电基础设计、施工、调试等全过程服务。

工程地点位于_______，承包范围包括但不限于以下内容：（详细列举承包范围）。

二、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_______元整（小写_______元），该总价包括工程所需的劳务费用、材料费用等全部费用。

具体支付方式如下：（详细列举支付方式）。

三、工程期限本工程自本合同签订之日起开始实施，具体开工日期及工期计划按照双方书面确认的施工计划执行。

承包方应确保工程按期完成，如遇特殊情况需延期时，应及时通知发包方并征得发包方同意。

四、工程质量与验收承包方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

工程完工后，承包方应及时组织验收并向发包方提交完整的验收资料。

发包方应在收到验收资料后的合理时间内组织验收。

如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改并承担相应费用。

风力发电总承包合同模板《风力发电总承包合同》甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟建设风力发电项目，并委托承包商承担该项目的总承包工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：____风力发电项目1.2 项目地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡镇____村1.3 项目规模：____兆瓦1.4 项目内容：主要包括风力发电机组及附属设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保等服务。

第二条合同金额2.1 本项目的总承包合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.2 合同金额包含：设备采购费、安装费、调试费、培训费、质保费等所有费用。

2.3 合同金额支付方式及进度详见附件《支付方式及进度》。

第三条合同期限3.1 项目开工日期：____年__月__日。

3.2 项目竣工日期：____年__月__日。

3.3 质保期：自项目竣工验收合格之日起____年。

第四条双方的权利和义务4.1 业主的权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）提供项目实施所需的土地、水源、电源、交通等基础设施；（3）协助承包商办理项目相关审批手续；（4）按照合同约定接收并妥善保管合同约定的设备、文件等；（5）对承包商的施工过程进行监督，并提出合理化建议。

4.2 承包商的权利和义务：（1）按照合同约定完成项目的设计、设备采购、安装、调试等工作；（2）确保项目质量符合国家及相关行业标准；（3）按照合同约定提供培训和技术支持；（4）在质保期内负责项目的维修、保养和故障排除；（5）对业主提供的场地、设施等进行爱护，确保施工安全。

第五条违约责任5.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

5.2 双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

风电项目施工总承包建设工程施工合同甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲方拟建设风电项目，为确保项目质量、进度和安全，经双方友好协商，达成以下合同：一、合同目的及范围1.1 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在风电项目施工总承包工程中的权益、责任和义务，并约定合同履行的具体要求和标准。

1.2 合同范围：本合同的合同范围包括风电项目的设计、采购、施工、调试等全过程的工作。

二、工程规模及概况2.1 工程规模：风电项目于（具体日期）开始施工，总装机容量为（具体数字）兆瓦，并按照相关技术标准进行布局和施工。

2.2 工程概况：风电项目包括风力发电机组、风力发电塔基、配套设施等，详见附件一。

三、合同价款及付款方式3.1 合同价款：本合同的合同价款为（具体数字）人民币，包括设计、采购、施工、调试等工作的费用。

3.2 付款方式：甲方按照合同约定的进度和工程量向乙方支付合同价款，具体付款计划详见附件二。

四、工期及保证期4.1 工期：乙方应按照合同进度计划完成施工任务，工期为（具体工期），如因不可抗力或其他合同约定的因素导致延期，双方可协商调整工期。

4.2 保证期：工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程质量保证期为（具体保修期限），期满后由甲方负责维护保养。

五、技术要求及质量保证5.1 技术要求：施工过程中，乙方应按照国家法律法规、相关技术标准和合同约定的要求进行工程设计、施工和验收，并提供相应的技术方案和技术文件。

5.2 质量保证：乙方承诺提供的工程质量符合相关标准，如存在质量问题，乙方应负有必要的修复责任，并按合同约定的方式进行调整。

六、安全管理及环境保护6.1 安全管理：乙方应按照国家相关法律法规和安全管理规定，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，并保证工人工资、工时、劳动保护等问题符合法律要求。

6.2 环境保护：乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，采取必要的环境保护措施，减少施工过程中对环境的影响。

风力发电总承包合同模板《风力发电总承包合同模板》甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，就甲方风力发电项目总承包事宜，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 项目名称：_______风力发电项目1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：总装机容量为_______兆瓦1.4 工程范围：包括但不限于风力发电机组及附属设备的设计、采购、施工、调试、验收、培训、售后服务等。

二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币_______元整（大写：_______元整）。

2.2 合同价格包括：设备费、施工费、调试费、培训费、售后服务费等。

三、工程期限3.1 工程总期限为_______个月，自合同签订之日起计算。

3.2 乙方应按照工程进度计划完成各阶段工作，确保项目按期投运。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行设计、施工、验收。

4.2 工程质量应达到优良标准，确保风力发电系统稳定、高效运行。

五、支付方式5.1 甲方应在合同签订后_______个工作日内，向乙方支付合同总价_______%的预付款。

5.2 工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价_______%的进度款。

5.3 工程验收合格后，甲方支付合同总价_______%的验收款。

5.4 剩余合同总价_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。

六、违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

6.2 乙方未按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.1%×逾期天数。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。

7.2 如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。

甲方（发包方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于甲方拟投资建设位于[项目地点]的风电项目，乙方具备相应的技术能力和施工资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目规模：[项目规模，如：总装机容量为XX兆瓦]1.4 项目总投资：[项目总投资额]1.5 项目建设内容：[项目建设内容，如：风力发电机组安装、电力线路建设、升压站建设等]第二条承包范围2.1 乙方负责项目的整体施工、安装、调试及验收，包括但不限于以下工作：（1）风力发电机组及其基础的建设、安装；（2）电力线路的架设、调试；（3）升压站的施工、调试；（4）项目配套设施的建设；（5）项目所需材料、设备的采购、运输、保管；（6）项目施工过程中的技术指导、培训；（7）项目竣工后的试运行、验收及保修。

2.2 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成项目施工，确保项目质量符合国家及行业相关标准。

第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款：[合同价款总额]3.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金[保证金金额]；（2）项目施工过程中，按进度支付工程款；（3）项目竣工并验收合格后，支付尾款[尾款金额]。

第四条工期及延期4.1 项目施工总工期为[总工期]天，自合同签订之日起计算。

4.2 如因以下原因导致工期延误，乙方有权申请工期延期：（1）甲方未按约定提供施工场地、资料、设备等；（2）设计变更、工程量增加；（3）不可抗力因素等。

第五条质量标准5.1 项目质量应符合国家及行业相关标准，确保达到合格工程标准。

5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。

第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。

合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。

第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。

3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。

3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。

4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。

4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。

第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。

5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。

第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

分布式风力发电项目EPC总包合同1. 双方背景本合同由以下两方签订：甲方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系乙方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系2. 合同目的本合同的目的是确保甲方与乙方之间的合作关系，乙方将提供分布式风力发电项目的EPC总包服务。

3. 项目详细信息甲方委托乙方进行以下项目的EPC总包服务：- 项目名称：- 项目地点：- 项目规模：- 项目时间表：- 需求和技术要求：4. 合同条款4.1 乙方责任乙方将负责以下工作：- 设计和工程规划- 采购和物流管理- 施工和现场管理- 品质控制和安全管理- 项目变更管理- 项目验收和交付4.2 甲方责任甲方将提供以下支持：- 项目资金和付款- 权威审批和许可证- 沟通和协调- 监管和监督4.3 合同期限本合同的有效期为从签署之日起至项目竣工并验收完成之日。

如有必要，双方可以协商并签署合同延期协议。

4.4 付款方式乙方的付款将根据以下方式进行：- 分期付款：根据工程进展和里程碑完成情况进行付款。

- 最终付款：针对项目验收和交付后的最后一笔付款。

4.5 知识产权乙方将在项目完成后将项目中的知识产权无偿转让给甲方。

4.6 不可抗力在遇到不可抗力事件（包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等）时，双方可以根据情况协商解除合同或延期执行。

5. 合同违约如果一方违约，另一方有权采取法律手段进行索赔，并要求违约方赔偿损失。

6. 争议解决双方应尽最大努力友好解决任何争议或纠纷。

如果无法解决，将提交仲裁解决。

7. 合同生效本合同经双方签署并盖章后生效，并视为双方对本合同所有条款和条件的完全理解和同意。

甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：。

风电工程施工总承包合同一、合同基本信息本合同由甲方（业主单位）与乙方（承包单位）共同签订，涉及的风电工程项目位于XX省XX市XX区，项目预计装机容量为XX兆瓦，包括但不限于风力发电机组安装、塔筒制造与安装、基础建设、电力接入系统建设及相关配套设施的施工与调试工作。

二、工程内容及范围乙方负责的工程内容包括但不限于以下几个方面：风电机组的采购与安装、塔筒的制造与安装、风机基础的建设、电力接入系统的建设以及所有必要的土建工程和辅助设施的建设。

同时，乙方还需负责上述工程的调试、测试直至交付使用。

三、工程质量要求乙方必须严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。

所有设备和材料必须符合国家标准及行业规定，未经甲方同意，不得使用任何替代品。

四、工期与进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完成。

乙方需在合同生效后XX天内提交详细的工程进度计划，并在整个施工过程中严格执行该计划。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。

五、合同价格与支付方式本工程的总承包价格为人民币XX万元，支付方式分为三个阶段：预付款、进度款和竣工款。

预付款占总价的XX%，在合同签订后XX天内支付；进度款根据实际完成的工程量按月支付；竣工款在工程验收合格后XX天内支付。

六、双方的权利与义务甲方有权监督乙方的施工质量与进度，乙方有义务按照约定的标准和时间完成工程。

甲方应按照合同约定及时支付工程款项，乙方应保证施工安全，对施工过程中的任何安全事故负责。

七、违约责任若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，将承担违约责任，包括但不限于延期赔偿、重做或补修不合格工程等。

若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付逾期利息。

八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

风电安装总承包合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国风力发电条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方风电项目的安装工程（以下简称“本项目”）达成一致，签订本合同。

一、工程概况1.1 本项目位于____省____市____县（市、区），规划装机容量为____兆瓦。

1.2 工程主要包括：风力发电机组及附属设备安装、调试、验收、培训、质保等服务。

二、合同范围和内容2.1 乙方承担本项目的安装工程，包括但不限于：（1）风力发电机组的运输、卸车、仓储保管；（2）风力发电机组的安装，包括塔筒、机舱、叶轮、基础等；（3）附属设备的安装，包括电缆、接地网、防雷装置等；（4）调试和验收，确保风力发电机组达到设计要求和标准；（5）对甲方人员进行培训，使其熟练掌握风力发电机组的操作和维护；（6）提供质保服务，确保风力发电机组在质保期内正常运行。

2.2 乙方应按照甲方的要求，提供工程进度、质量、安全等方面的报告。

三、合同价格3.1 本项目的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

四、付款方式4.1 甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的__%；4.2 乙方完成工程进度达到__%后，甲方应支付合同总价款的__%；4.3 乙方完成工程并验收合格后，甲方应支付合同总价款的__%；4.4 质保期内，如乙方按照约定履行合同义务，甲方应支付质保金的比例为__%。

五、工程进度和验收5.1 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方备案；5.2 乙方应保证工程质量，严格按照相关标准和规范进行施工；5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准；5.4 工程验收合格的，甲方应按照本合同约定的付款方式支付价款。

风电场建设工程施工总承包合同1. 背景2. 合同主要内容2.1 项目概述本项目旨在建设X风电场，项目总投资额为X万元人民币。

风电场位于X地，涉及建设X座风力发电机组。

本项目将由乙方进行总承包，包括设计、采购、施工、调试、验收等所有工作。

2.2 项目工期本项目预计工期为X个月，自合同签订之日起计算。

包括设计、采购、施工、调试、验收等各个阶段的时间安排。

2.3 工程标准风电场选址和布局标准风力发电机组选型和安装标准电网连接标准项目环境保护标准2.4 合同价款及支付方式本合同总价款为X万元人民币，乙方将按照工程进度进行阶段性支付。

具体支付方式和阶段性支付比例将在双方签订正式合同后进行商定。

2.5 完工验收和保修责任乙方完成工程后，将进行完工验收。

验收合格后，甲方将支付尾款。

乙方将承担X年的保修责任，包括修理和更换损坏的设备，以确保项目的正常运行。

2.6 各方权责各方在本项目中的权责如下：2.6.1 乙方的责任：负责项目的设计、采购、施工、调试等工作按照国家相关法律法规和技术标准进行施工和验收完成项目后进行完工验收承担项目的保修责任2.6.2 甲方的责任：提供项目资金提供项目选址和相关手续协助乙方完成施工和验收工作按照合同约定支付款项2.6.3 第三方责任：电力部门：负责与风电场工程接入的电网连接和并网运行的配套工作。

相关监管部门：负责监督、审查、验收风电场建设工程的合规性。

3. 合同的变更和解除3.1 变更在项目施工过程中，如需变更合同内容，各方应通过协商达成一致，并签署书面变更协议。

协议内容将作为合同的附件，具有法律效力。

3.2 解除一方违反合同情况严重，经催告后仍未改正的；不可抗力事件导致无法履行合同的；经协商一致解除的。

4. 争议解决对于因履行本合同发生的争议，各方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5. 合同生效和履行本合同自双方正式签字盖章后生效，并在全面履行后终止。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年大型风力发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC总承包1.4 项目范围1.5 工程设计1.6 设备采购1.7 施工安装1.8 调试及验收1.9 技术支持与服务1.10 合同价格1.11 支付方式1.12 工期1.13 违约责任1.14 争议解决2. 合同文件的优先顺序2.1 合同协议书2.2 中标通知书2.3 投标文件2.4 专用合同条款2.5 通用合同条款2.6 技术规格书2.7 设计文件2.8 施工图纸2.9 工程量清单2.10 其他文件3. 合同的生效、变更与解除3.1 合同生效条件3.2 合同变更3.3 合同解除4. 发包人的义务与责任4.1 提供施工场地4.2 办理施工许可4.3 支付合同价款4.4 协调关系4.5 法律法规规定的其他义务与责任5. 承包人的义务与责任5.1 按照合同约定完成工程5.2 保证工程质量5.3 保证工程安全5.4 提交相关资料5.5 法律法规规定的其他义务与责任6. EPC总承包范围内的责任划分6.1 设计责任6.2 采购责任6.3 施工责任6.4 调试与验收责任7. 技术支持与服务7.1 技术培训7.2 技术咨询7.3 售后服务8. 合同价款及支付8.1 合同总价8.2 预付款8.3 进度付款8.4 竣工结算8.5 质量保证金9. 工期及进度9.1 开工日期9.2 竣工日期9.3 进度计划9.4 工期延误10. 违约责任10.1 发包人的违约10.2 承包人的违约10.3 违约赔偿11. 争议解决11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 诉讼解决12. 合同的终止与解除12.1 合同终止12.2 合同解除13. 不可抗力13.1 不可抗力的定义13.2 不可抗力的后果14. 合同的继承与转让14.1 合同继承14.2 合同转让第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包人1.2 承包人1.3 EPC总承包乙方作为EPC总承包方，负责本项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试及验收等工作。

风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。

三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。

2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。

3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。

4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。

五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。

六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。

2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。

七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。

3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。

八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。

2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。

九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。

十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。

2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。

十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章后生效。

以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。

愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。

风电epc合同范本甲方（业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、项目概况1. 项目名称：[风电项目名称]2. 项目地点：[项目具体地点]3. 项目规模：[装机容量等具体规模信息]二、合同范围乙方承担本风电项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试、试运行等全过程的总承包工作，具体包括但不限于：1. 工程设计：包括风电场的总体设计、风机基础设计、升压站设计、集电线路设计等。

2. 设备采购：包括风力发电机组、塔筒、叶片、变压器、开关柜等主要设备及相关配套设备的采购。

3. 施工安装：包括风机基础施工、风机安装、升压站建设、集电线路架设等工程的施工。

4. 调试：包括设备单体调试、系统调试、联合调试等工作。

5. 试运行：在完成调试后，进行一定时间的试运行，确保项目达到设计要求。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。

2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。

进度款：根据项目进度，乙方按阶段向甲方提交进度报告和付款申请，甲方审核后按约定支付相应的进度款。

竣工款：项目竣工并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]。

质量保证金：预留合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时，甲方无息退还。

四、项目工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]天乙方应按照合同约定的工期完成项目建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

风力发电工程承包合同随着全球对可再生能源需求的不断增长，风力发电作为清洁能源的重要组成部分，正受到越来越多国家和地区的重视。

为了规范风力发电项目的建设与管理，确保工程质量和进度，特制定本风力发电工程承包合同范本，供业内人士参考。

甲方（业主方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承建风力发电工程项目事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________风力发电项目。

2. 工程地点：__________。

3. 工程规模：总装机容量为____兆瓦，共安装____台风力发电机组。

4. 工程内容：包括但不限于风力发电机组的采购、运输、安装、调试以及后期的运维服务等。

二、合同金额1. 工程总造价为人民币____元整（大写：__________），包含所有材料、人工、机械使用和管理费用。

2. 付款方式：按工程进度分期支付，具体支付条件和比例由双方另行商定。

三、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起____天内。

2. 竣工日期：自开工之日起____个月内完成全部工程并投入商业运行。

3. 延期责任：如因乙方原因导致工程延期，应按照合同约定支付违约金；如因不可抗力因素导致延期，则双方应协商解决。

四、质量标准1. 乙方必须严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量达到设计要求和相关法规标准。

2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，并要求乙方对不合格的部分进行整改。

五、安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工现场安全无事故。

2. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方及相关政府部门。

六、违约责任1. 任何一方违反合同约定，均应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定标准，应按照合同约定支付违约金。

七、争议解决1. 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。