建设工程施工合同模板GF-2017年
- 格式:docx
- 大小:24.61 KB
- 文档页数:14
建设工程施工合同甲方(发包人):地址:联系电话:统一社会信用代码:乙方(承包人):地址:联系电话:统一社会信用代码:经双方友好协商,本着平等互利的原则,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、工程项目名称和工程地点1.1 工程项目名称:1.2 工程地点:二、工程内容及规模2.1 工程范围:2.2 工程规模:三、工程价款及结算方式3.1 工程总价:3.2 工程款项支付方式:四、工程质量和安全保障责任4.1 工程质量:4.2 工程安全保障责任:五、工程施工期限5.1 工程总工期:5.2 工期计算方法:六、工程施工组织及管理6.1 施工组织:6.2 劳动力管理:6.3 材料、设备采购:七、工程验收与保修7.1 工程验收标准:7.2 工程保修期:八、建设工程施工合同不可抗力条款8.1 定义:8.2 处理方式:九、合同变更和解除9.1 合同变更:9.2 合同解除:十、争议解决10.1 双方协商解决:10.2 仲裁:十一、合同生效与附件11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,正本一式两份,协议书一式两份。
11.2 本合同附件:总结:本文档是一份建设工程施工合同范本,主要涵盖了工程项目名称和工程地点、工程内容及规模、工程价款及结算方式、工程质量和安全保障责任、工程施工期限、工程施工组织及管理、工程验收与保修、建设工程施工合同不可抗力条款、合同变更和解除、争议解决、合同生效与附件等方面的内容。
列举本文档所涉及简要注释如下:1. 工程项目名称:指建设工程项目的名称,包括工程性质、用途等。
2. 工程规模:包括建筑面积、总投资、施工周期等。
3. 工程款项支付方式:工程款项支付方式可以是预付、到付或月结等。
4. 工程安全保障责任:乙方在施工过程中应负责保障工程的安全、防止事故的发生。
5. 工程总工期:指整个工程的建设时间,包括开工、竣工的时间节点。
6. 施工组织:包括施工队伍组织、施工进度计划、现场管理等。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201为建设工程施工合同,旨在确保本项目的顺利进行。
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包商)双方共同签署,并遵循以下条款和条件:一、合同内容及范围1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利和义务,规定双方的责任和合同价格。
1.2 本合同涵盖的范围包括但不限于工程的设计、施工、质量验收等。
1.3 本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、质量验收标准和规范等。
二、合同条款2.1 工程设计文件2.1.1 工程设计文件是本项目的基础,乙方应根据设计文件进行施工,并确保施工质量符合设计要求。
2.1.2 如需要对设计文件进行修改,乙方应及时与甲方沟通并取得书面确认。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照施工图纸和工程规范进行施工,并严格控制施工进度。
2.2.2 乙方应保证施工现场的安全,制定施工安全管理计划,并提供必要的安全设施。
2.2.3 乙方应负责保护施工现场周围的环境,确保施工过程中不对周围环境造成污染。
2.3 质量验收2.3.1 在施工完成后,乙方应根据质量验收标准和规范进行质量验收。
2.3.2 如发现施工质量不符合要求,乙方应及时进行整改,直到符合要求为止。
三、附件所涉及附件如下:- 工程设计文件- 施工图纸- 质量验收标准和规范四、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:- 建设单位:指承担建设工程建设任务的法人或其他组织。
- 承包商:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
五、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:1. 材料供应不稳定:乙方可与供应商签订长期合同,提前储备材料,以确保施工进度不受影响。
2. 天气条件不利:乙方可制定应对恶劣天气的施工计划,并采取相应的防护措施,保证安全和质量。
3. 设计变更:如遇到设计变更,乙方应与甲方及时沟通,并根据变更内容进行施工调整。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201) 建设工程施工合同GF-2017-02011. 合同背景本合同由甲方(以下简称“业主”)、乙方(以下简称“承包商”)共同订立,双方在平等自愿的基础上,就建设工程施工事宜达成一致意见,并约定以下条款。
2. 合同内容2.1 工程概况本合同涉及的工程概况如下:- 工程名称:- 工程地点:- 工程范围:- 工作任务:- 施工期限:- 工程费用:2.2 质量要求本合同要求乙方按照国家相关法律法规和标准,确保施工工程的质量达到以下要求:- 结构安全性:- 施工材料:- 设备设施:- 完成工期:2.3 合同价款及付款方式本合同约定的合同价款为:- 总价款:- 分期付款方式:- 履约保证金:2.4 审批手续根据国家相关政策和法规,甲方负责办理下列审批手续:- 建设工程规划许可证;- 施工图审查;- 施工许可证;- 竣工验收。
2.5 现场管理与安全乙方承担以下责任:- 现场管理:- 安全保障:- 工程施工组织设计:3. 附件清单所涉及的附件如下:- 附件一:工程图纸- 附件二:施工方案- 附件三:材料清单- 附件四:设备设施清单- 附件五:进度计划4. 相关法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:- 建设工程规划许可证:指建设工程设计文件经批准后,由有权机关颁发的准予工程建设的证书。
- 施工图审查:指根据国家建设工程的法律、法规和技术规范,对工程施工图纸进行审查的行为。
- 施工许可证:指依法发放给施工企业施工的准许证书。
- 竣工验收:指建设项目竣工后,经验收检查合格后,由有关主管部门颁发的证明文件。
5. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:- 施工期限紧张:通过加班等措施加快工期进度。
- 材料供应不及时:及时与供应商沟通,寻找替代方案。
- 设备损坏或故障:及时维修或更换设备,以不影响工程进展。
- 施工现场安全问题:加强施工现场管理,确保工人安全。
建设工程施工合同GF—2017—0201 建设工程施工合同合同编号:GF—2017—0201甲方:(合同签订人姓名、单位名称、地址、联系)乙方:(施工单位名称、地址、营业执照编号、法定代表人姓名、联系)鉴于双方在工程施工方面具有专业优势,为了确保工程施工的顺利进行,特订立本合同,以资遵守。
一、工程概况项目名称:建设地点:建设内容:建设规模:建设周期:二、施工方式本工程采用的施工方式为(详细描述施工方式)。
三、施工作业范围1. 施工的具体范围包括:2. 施工的条件和限制:3. 施工时需时注意的地方:四、报价及支付方式1. 建筑工程方案概算金额总计为:2. 乙方向甲方收款的支付期限:3. 本合同的履行质保期为自项目竣工之日起一年。
五、质量保证及交货期限1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规的要求,同时要根据设计要求严格把关施工质量。
2. 乙方应按合同规定的交货期限完成工程施工。
如无法按时完成,应提前告知甲方并重新确定交货期限。
六、保密协议双方同意在本合同及工程施工过程中,对于涉及商业及技术秘密的信息予以保密,并遵守相关法律法规的规定。
七、违约及赔偿1. 一方违反本合同规定未能履行义务的,将给对方造成经济损失的,应承担相应的赔偿责任。
2. 如因建设过程中由于乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部赔偿责任。
八、争议解决方式发生任何争议时,双方应协商解决。
如协商不成,应根据当地有关法律规定进行仲裁或起诉。
附件:1. 项目相关文件及证件2. 工程设计图纸及施工方案3. 其他协议和合同文件法律名词及注释:1. 工程建设规划许可证:指建筑工程施工前必须取得的许可证。
2. 工程监理:指建筑工程施工过程中对施工单位的监督和管理。
3. 工程竣工验收:指建筑工程施工完成后进行的验收程序。
可能遇到的困难及解决办法:1. 由于工程施工前未能通过相关审查,导致无法开工。
解决办法:乙方应妥善处理相关审查事务,确保按期开工。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。
2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。
3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。
3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。
4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。
4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。
5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。
5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。
8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。
9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201合同类型:建设工程施工合同合同甲方:【甲方名称】合同乙方:【乙方名称】一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权益和责任,并规定双方的权利和义务,保障施工的顺利进行。
二、合同内容1. 工程概况(1)工程名称:【工程名称】(2)工程地点:【工程地点】(3)工程规模:【工程规模】(4)工程内容:【工程内容】(5)工期要求:【工期要求】2. 施工费用及支付方式(1)总投资额:【总投资额】(2)工程款支付方式:【支付方式】3. 工程质量及验收标准(1)工程质量标准:【工程质量标准】(2)工程验收标准:【工程验收标准】4. 施工进度和监督(1)施工进度计划:【施工进度计划】(2)监督和检查:【监督和检查】5. 合同要求和违约责任(1)合同履行要求:【合同履行要求】(2)违约责任:【违约责任】6. 结算和付款(1)工程结算方式:【结算方式】(2)付款时间及方式:【付款时间及方式】7. 保证和索赔(1)甲方提供的保证:【甲方提供的保证】(2)乙方提供的保证:【乙方提供的保证】8. 合同变更和解除(1)合同变更:【合同变更】(2)合同解除:【合同解除】9. 法律适用和争议解决(1)法律适用:【法律适用】(2)争议解决:【争议解决】三、所涉及附件所涉及的附件如下:1. 【附件1】2. 【附件2】3. ...四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 【法律名词1】:【注释1】2. 【法律名词2】:【注释2】3. ...五、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 困难1:【困难描述1】,解决办法:【解决办法1】2. 困难2:【困难描述2】,解决办法:【解决办法2】3. ...六、其它1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期【合同有效期】年。
(GF---2016---0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1 .工程名称:2. 工程地点:3. 工程立项批准文号:4 .资金来源:5. 工程内容:6. 工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:________ 年月日计划竣工日期:________ 年月日工期总日历天数:天。
三、质量标准工程质量符合佥整标准。
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为:人民币(大写):小写:( ______ ) _____ ;最终价格以审计决算为准。
五、项目经理承包人项目经理:六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1) 中标通知书;(2) 投标函及其附录;(3) 专用合同条款及其附件;⑷通用合同条款;(5) 技术标准和要求;(6) 图纸;(7) 已标价工程量清单或预算书;(8) 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
‘七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺所施工的项目按总造价 _ %对发包人进行优惠。
4. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订十、签订地点本合同在__________________ 签订。
十^一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自签室盖童当旦生效。
十三、合同份数本合同一式—份,均具有同等法律效力,发包人执—份,承包人执_____ 份。
发包人(公章):法定代表人或其委托代理人: (签字)(承包人(公章):法定代表人或其委托代理人: 签字)第三部分 专用合同条款1.—般约定 1.1词语定义1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用 合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书 以及其他合同文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方 1.1.2.1监理人:名称: ___________________________ ; 资质类别和等级: ___________________________ ;1.1.2.2 设计人:名称: ___________________________ ; 资质类别和等级: ___________________________ ;1.2标准和规范1.2.1适用于工程的标准规范包括:国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。
1.3合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知 书);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附开户银行: 账号:开户银行: 账号:第二部分 通用合同条款(略)件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。
2.发包人2.1发包人代表发包人代表:发包人对发包人代表的授权范围如下:施工监督、审批施工方案进度计划、组织设计交底和图纸会审、审核确认已完工工程量、审批拨付工程款、办理签证、组织验收办理结算、代表发包人具体履行合同。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:一通平。
3.承包人3.1项目经理姓名:____________________________ ;建造师执业资格等级:____________________________ ;建造师注册证书号:____________________________ ;安全生产考核合格证书号:____________________________ ;技术负责人:____________________________ ;技术职称证书编号:________________________ ;专职安全员:________________________ ;安全生产考核合格证书号:_________________________ ;承包人对项目经理的受权范围如下:详见内部承包合同关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于24个工作日4. 监理人总监理工程师:姓名:____________________________ ;职务:____________________________ ;5. 安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工5.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:关于安全文明施工费支村比例和支付期限的约定:执行通用条款。
5.2承包人进入入施工现场应遵守发包人的各项安全管理制度,严格按国家有关安全标准进行施工,若因承包人违章操作造成人员伤亡,由承包人承担一切责任。
6、工期和进度6.1 施工组织设计6.1.1施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:签订合同十四日内,开工前七日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:七日内。
7. 变更7.1变更的范围关于变更的范围的约定:(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
7.2变更估价关于变更估价的约定:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定; (3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%勺,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
8 、价格调整8.1 市场价格波动引起的调整因市场价格波动调整合同价格,采用以下 2 种方式对合同价格进行调整。
第2种方式:米用造价信息进行价格调整(1)人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
(2)材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下风险范围规定执行:①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%寸,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%寸,其超过部分据实调整。
③承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。
发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。
未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。
发包人同意的,可以调整合同价格。
⑶施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按规定调整合同价格。
9 、合同价格、计量与支付9.1合同价格形式单价合同综合单价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整方法:9.2预付款921 预付款的支付预付款支付比例或金额:工程总造价的20%9.3计量9.3.1单价合同的计量关于单价合同计量的约定:(1)承包人应于每次9.4工程进度款支付9.4.1付款周期关于付款周期的约定:___________________________9.4.2进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:(2)发包人支付进度款的期限:9.5 、竣工验收9.5.1 关于竣工验收程序的约定:执行通用条款。
9.5.2 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书7天内完成工程的移交。
10 、竣工结算10.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:竣工付款申请单应包括的内容:无10 . 2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人完成竣工付款的期限:(2)发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。
11. 缺陷责任期与保修11.1 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:12个月。
11.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。
11.2.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式(2) 3 %的工程款。
11.2.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式:(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
关于质量保证金的补充约定:竣工验收12个月后一次性退还。
11.3 保修保修责任工程保修期为:执行通用条款11.3.1 保修责等工程保修裳专:垄堑适围釜熬。
12. 违约12.1 发包人违约12.1.1 发包人违约的责任发包人违约责任承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款构违约责任:执行通用条款。
(2) 发包人违反变更的范围约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款。
(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:执行通用条款。
(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:执行通用条款。
12.2 承包人违约12.2.1 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行通用条款。
12.2.2 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用条款。