一建《法规》真题及答案(完整版)

2023年一级建造师《法规》考试真题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。

选对每题得1分，没选或错选均不得分)。

1.下列单位中，可以担任政府投资项目工程总承包单位的是（）。

A.该项目的代建单位B.该项目的项目管理单位C.该项目的造价咨询单位D.初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位【答案】D【解析】工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。

2.下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是（）。

A.部门规章B.国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章【答案】B【解析】法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。

3.下列法律文件中，属于我国法的形式的是（）。

A.宗教法B.判例C.国际条约D.人民法院的判决书【答案】C【解析】我国法的形式是制定法形式，具体可分为以下七类：宪法;法律;行政法规;地方性法规、自治条例和单行条例;部门规章;地方政府规章;国际条约。

4.根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是（）。

A.施工企业B.监理单位C.建设单位D.建设工程质量监督机构【答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

5.下列物权中，自合同生效时设立的是（）。

A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车使用权【答案】A【解析】地役权自地役权合同生效时设立。

6.下列各项属于要约的是（）。

A.招标文件B.投标文件C.拍卖公告D.商业广告【答案】B【解析】在建设工程招标投标活动中，招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力;投标文件是要约，应受自已作出的与他人订立合同的意思表示的约束。

7.根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。

A.在施工时间、施工现场，酗酒后受伤B.在施工时间、施工现场，斗殴受伤C.患职业病D.上下班途中，因本人主要责任的交通事故【答案】C【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。

2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】 C2、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B3、甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。

当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。

双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。

代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。

对此，下列选项中正确的是( )。

A.该损失应由甲公司承担B.该损失应由甲乙双方共同承担C.乙公司可以不支付代管费用D.乙公司应负担代管费并承担其损失【答案】 D4、下列情形应当吊销资质证书的是()。

A.一切超越本单位资质等级承揽工程的B.一切承包单位将承包的工程转包的C.一切违反法律规定进行分包的D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程,情节严重的【答案】 D5、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。

A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】 B6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共40题）1、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

（2016）A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未幵工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】 A2、某建筑施工企业因未能采取有效措施防治扬尘污染，受到罚款处罚并被责令改正。

施工企业拒不改正的，行政机关可以()。

A.责令停业整顿B.降低资质等级C.按日连续处罚D.吊销资质证书【答案】 C3、承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。

那么，下列说法中正确的是()。

A.该约定意思表示明确，有效B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼【答案】 B4、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。

A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.费用由作业人员负担D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】 B5、关于行政行为特征的说法，错误的是（）。

A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】 D6、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。

于是建设单位向电梯 ~ 生产厂家发函要求购买两部电梯。

电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。

电梯厂的回函属于（）。

A.要约邀请B..要约撤销C.承诺D.新要约【答案】 D7、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。

乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。

A.2011年9月3日B.2011年9月5日C.2011年9月7日D.2011年9月10日【答案】 B2、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。

关于该垫资的说法，正确的是( )。

（2012）A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定，应予以没收【答案】 B3、甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。

运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。

材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。

10天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。

对此，下列选项中正确的是( )。

A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的【答案】 B4、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。

以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。

A.询问证人甲时，其他证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理【答案】 D5、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10％的让利承诺。

该承诺未再办理备案手续。

对于此补充协议，下列说法正确的是（）。

A. 该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B. 该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C. 由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D. 该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】 C6、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商成立争议评审组A.14B.28C.7D.15【答案】 B7、在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向（）报告事故。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共150题）1、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1B.2C.12D.24【答案】 D2、下列关于基本医疗保险的表述，正确的是( )。

A.应由用人单位缴纳基本医疗保险费B.参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳达到国家规定年限的，无须再缴费C.个人跨统筹地区就业的，基本医疗保险关系作废D.基本医疗保险基金支付范围包括应当由公共卫生负担的部分【答案】 B3、某施工企业对建设行攻主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。

关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供【答案】 B4、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 D5、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B6、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是()。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产B.销售不动产C.纳税人出口货物D.销售货物【答案】 B7、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】 C8、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

2024年一级建造师法规真题及答案2024年一级建造师法规真题及答案一、单选题1、下列哪一项不是宪法所规定的公民的基本权利之一？（） A. 言论自由 B. 宗教自由 C. 人身自由 D. 科学研究的自由正确答案是：D. 科学研究的自由。

《宪法》规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

所以，A项正确。

中华人民共和国公民有宗教信仰自由。

所以，B项正确。

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

所以，C项正确。

没有科学研究的自由这一项，所以，D项错误。

本题应选D。

2、关于招标文件澄清或修改，下列说法正确的是（） A. 澄清或修改的时限不须超过3日 B. 澄清或修改必须采用书面形式 C. 澄清或修改的内容不能对投标人产生不利影响 D. 必须组织投标人踏勘现场正确答案是：B. 澄清或修改必须采用书面形式。

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

该澄清或者修改的内容应当是对招标文件的非实质性要求内容的补充和修改，是招标文件的组成部分。

所以本题不选A。

所以本题不选C、D。

故本题答案为B。

3、下列哪一项不是民事法律关系？（） A. 某建筑公司与某设计院签订一份工程勘察设计合同 B. 某彩扩店因丢失顾客胶卷给予顾客适当赔偿 C. 人民内部矛盾调解工作正确答案是：C. 人民内部矛盾调解工作。

民事法律关系，是指根据民事法律规范确立的以民事权利义务为内容的社会关系。

民事法律关系是民法所调整的平等主体之间的财产关系和人身关系在法律上的表现。

它具有平等性、自愿性、等价有偿性、连续性的特点。

构成民事法律关系的要素有：民事法律关系的主体、民事法律关系的内容和民事法律关系的客体。

某彩扩店因丢失顾客胶卷给予顾客适当赔偿属于民事法律事实中的事实行为；某建筑公司与某设计院签订一份工程勘察设计合同属于民事法律关系中的合同关系；人民内部矛盾调解工作属于行政行为。

2024年一级建造师法律法规真题答案解析2024年一级建造师法律法规真题答案解析：一、单项选择题 1.答案：C 解析：本题考核点是劳动合同的解除。

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

2.答案：D 解析：本题考核点是劳动合同的终止。

用人单位违反本法规定未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

3.答案：C 解析：本题考核点是劳动报酬。

用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。

用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。

4.答案：D 解析：本题考核点是社会保险。

社会保险费实行统一制度、统一标准、统一管理、统一使用。

5.答案：D 解析：本题考核点是劳动安全卫生。

用人单位应当提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

6.答案：D 解析：本题考核点是女职工和未成年工的特殊保护。

用人单位与劳动者订立的劳动合同中，应当同时载明涉及女职工和未成年工特殊保护的内容。

7.答案：D 解析：本题考核点是职业病防治。

用人单位必须依法参加工伤保险。

8.答案：D 解析：本题考核点是社会保险费的缴纳。

用人单位未按规定缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。

9.答案：D 解析：本题考核点是劳动合同的变更。

用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。

10.答案：C 解析：本题考核点是劳动合同的解除。

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

一建《法规》真题及参考答案2024年一级建造师《法规》真题及参考答案一、单选题1、根据《合同法》，下列关于承诺的说法错误的是（）。

A．承诺是响应要约的意思表示 B．承诺应当在要约确定的期限内到达要约人 C．要约邀请不可以用行为方式做出 D．承诺的内容应当与要约保持一致答案：C 解析：要约邀请可以用行为方式做出。

如拍卖人的拍卖行为。

2、关于合同法律特征的下列说法中，错误的是（）。

A．合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 B．合同以法律规范为前提，是法律规范的具体化C．合同有法律约束力 D．合同都是可以实现的答案：D 解析：合同成立后，可能发生三种结果：①当事人之间达成协议，成立民事权利义务关系，如有效合同；②因违反法律、行政法规的强制性规定而无效；③因重大误解或涉及合同法规定的撤销事由而可撤销。

因此合同不一定都是可以实现的。

3、某企业因需要向某大型机械公司订购一套价值100万元的机械设备，双方签订了书面合同，关于上述事实，下列说法正确的是（）。

A．该企业必须采用书面形式 B．该企业可以采用口头形式 C．该机械公司可以采取口头形式 D．该合同不适用有关法律规定答案：A 解析：根据《合同法》规定，企业与机械公司签订的合同属于建设工程合同，建设工程合同应当采用书面形式。

因此，该企业必须采用书面形式，A项正确。

二、多选题1、根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法正确的有（）。

A．招标分为公开招标和邀请招标 B．投标截止后，招标人因招标文件内容错误而顺延投标截止时间的，视为未按照招标文件确定的时间、地点提交投标文件 C．投标人少于三个的，招标人应当重新招标 D．投标人不得以低于成本的报价竞标 E．投标人中标后，招标人应当与中标人签订合同，无需再行招投标答案：A、B、C、D 解析：根据《招标投标法》的规定，投标人少于三个的，招标人应当重新招标，而不能直接与中标人签订合同。

一、单项选择题1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP72.关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP43.下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】DP104.关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理【答案】BP165.关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP136.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。

该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】BP197.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP3118.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】AP3119.关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准【答案】DP21410关于人身保险合同的说法,正确的是()A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】BP39~4011.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】DP5212.关于招标文件的说法,正确的是()A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】DP9013.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.8B.12C.24D.48【答案】 C2、债权相对性理论的内涵不包括()。

A.债权主体的相对性B.债权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性【答案】 D3、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。

A.死亡20人，直接经济损失1000万B.重伤30人，直接经济损失2000万C.死亡50人，直接经济损失8000万D.重伤9人，直接经济损失900万【答案】 A4、建设工程竣工后，根据施工合同的约定，施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告，但由于竣工资料不全，施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。

同年9月8日，建设单位组织相关单位进行竣工验收，9月10日建设工程竣工验收合格。

根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，该项工程的缺陷责任期应于（）起计算。

A.6月1日B.8月20日C.9月8日D.9月10日【答案】 D5、在代理关系中，相对人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。

A.相对人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.被代理人与相对人承担连带责任D.相对人自行承担【答案】 A6、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。

2016A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月【答案】 D7、李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。

2023年一建《建设工程法规》真题及答案解析一、单项选择题(共70题, 每题1分, 每题旳备选项中, 只有1个符合题意)1.根据《绿色施工导则》, 处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水, 养护用水, 冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工节能旳规定。

处在基坑降水阶段旳工地, 宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

参见教材P199。

2.根据《建设工程安全生产管理条例》, 注册执业人员未执行工程建设强制性原则可责令其停止执业( )A.1个月以上3个月如下B.3个月以上1年如下C.3个月以上2年如下D.6个月以上1年如下【原则答案】B【答案解析】本题考察旳是施工管理人员违法行为应承担旳法律责任。

注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性原则旳, 责令停止执业3个月以上1年如下: 请节严重旳, 吊销执业资格证书, 5年内不予注册;导致重大安全事故旳, 终身不予注册;构成犯罪旳, 根据刑法有关规定追究刑事责任。

参见教材P227。

3.某施工企业承揽拆除旧体肓馆工程, 作业过程中, 体肓馆屋顶忽然坍塌, 压*人, 重伤11人, 根据《生产安全事故汇报和调查处理条例》, 该事故属于()。

A.尤其重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【原则答案】D【答案解析】本题考察旳是生产安全事故旳等级划分。

较大事故: 是指导致3人以上10人如下死亡, 或者10人以上50人如下重伤, 或者1000万元以上5000万元如下直接经济损失旳事故。

参见教材P249。

4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行措施》, 项目负责人***月带班生产时间不得少于本月施工时间旳( )。

A.80%B.70%C.60%D.50%【原则答案】A【答案解析】本题考察旳是施工单位项目负责人施工现场带班制度。

项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间旳80%。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有（）。

A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】 C3、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】 A4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。

该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

2016A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】 A5、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（）。

A.在中国境内有所住B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国【答案】 A6、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】 A7、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

一级建造师法规试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业在施工前必须取得的证件是（）。

A. 营业执照B. 施工许可证C. 安全生产许可证D. 建筑施工资质证书2. 建筑工程设计文件审查的主体是（）。

A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位3. 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件有错误的，应当（）。

A. 继续施工B. 停止施工C. 报告建设单位D. 报告监理单位4. 建筑工程竣工验收的组织单位是（）。

A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位5. 建筑工程竣工验收合格后，建设单位应当在规定时间内将竣工验收报告报送（）。

A. 建设行政主管部门B. 质量监督站C. 安全监督站D. 施工单位6. 施工单位在施工过程中，必须遵守的强制性标准是（）。

A. 企业标准B. 国家标准C. 地方标准D. 行业标准7. 建筑工程施工现场安全事故的报告时限是（）。

A. 1小时内B. 2小时内C. 12小时内D. 24小时内8. 建筑工程施工现场的消防安全责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人9. 建筑工程施工现场的环境保护责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人10. 建筑工程施工现场的劳动保护责任人是（）。

A. 建设单位负责人B. 施工单位负责人C. 监理单位负责人D. 设计单位负责人二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 建筑工程施工现场的安全管理措施包括（）。

A. 建立安全管理体系B. 制定安全操作规程C. 配备必要的安全设施D. 定期进行安全检查12. 建筑工程施工现场的环境保护措施包括（）。

A. 减少噪音污染B. 控制扬尘C. 合理处置废弃物D. 保护施工现场周边环境13. 建筑工程施工现场的劳动保护措施包括（）。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共200题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、当事人协商一致,可以变更合同。

下列事项的变更,需要当事人协商一致进行合同变更的是()。

A.采购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更【答案】 A3、某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。

A.该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B.该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨C.该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设施一定一并抵押D.该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年4、根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是()。

A.工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正C.尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的【答案】 C5、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。

建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】 D6、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。

A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子7、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。

A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A2、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】 B3、根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。

A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】 B4、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。

3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A. 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 B5、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。

A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。

A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】 B8、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共40题）1、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是（）。

A.重新核定建筑业企业资质等级B.按照降低一级原企业的资质等级确定C.按照合并前各方中较低的资质等级确定D.按照合并前各方中较高的资质等级确定【答案】 A2、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。

A.竣工验收时B.提交竣工验收报告时C.竣工验收合格后D.交付使用时【答案】 B3、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。

A. 咨询单位B. 总承包单位C. 监理单位D. 建设单位【答案】 B4、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留()万元左右。

A.500B.360C.1200D.2400【答案】 B5、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】 A6、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

A.1B.2C.3D.4【答案】 A7、受合同法调整的合同是()。

A.身份关系的合同B.劳动合同C.政府依法进行社会管理活动的行政合同D.政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同【答案】 D8、2014年3月22日，科华建筑公司的某工程项目出现了重大安全隐患，安全生产管理机构于4月1日下达了停产整改的通知。

但本公司项目经理王某为了赶工期，在安全隐患尚未排除之前，却要求李某、张某等工人继续施工。