7-合同与建设工程监理合同
- 格式:ppt
- 大小:148.50 KB
- 文档页数:58
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
建设工程合同是指业主(甲方)与施工单位(乙方)之间就某一建设工程达成的明确双方权利义务关系的协议。
监理合同则是作为建设工程合同的一个附件,明确了监理单位的权利义务。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、设备采购等多个方面,监理合同则主要针对施工过程进行监督管理。
一、建设工程合同的主要内容1.工程概况工程概况包括工程名称、工程地点、工程规模、总投资等基本信息。
这些信息是施工单位进行施工的依据,也是监理单位进行监理的基础。
2.双方的权利和义务业主(甲方)的权利和义务:(1)按照合同约定支付工程价款;(2)提供施工场地,确保施工顺利进行;(3)协助施工单位完成工程报批等工作;(4)不得擅自变更工程内容,如需变更,应与施工单位协商一致并按照合同约定办理。
施工单位(乙方)的权利和义务:(1)按照合同约定完成工程;(2)确保工程质量、安全、进度符合合同要求;(3)协助业主完成工程报批等工作;(4)履行合同约定的其他义务。
3.工程价款及支付方式工程价款是指施工单位完成工程所需的全部费用。
工程价款的支付方式包括预付款、进度款和尾款。
具体支付方式由双方在合同中约定。
4.工程质量、安全、进度要求工程质量是指工程符合国家法律法规、技术规范、标准及合同要求的能力。
施工单位应确保工程质量,不得偷工减料、以次充好。
工程安全是指在施工过程中,确保人员伤亡、设备损坏等事故的发生。
施工单位应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定,确保施工安全。
工程进度是指工程按照合同约定的时间节点完成。
施工单位应确保工程进度,不得拖延工期。
5.违约责任违约责任是指一方未履行合同约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的责任。
违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等。
6.争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
双方应在合同中约定争议解决方式。
二、监理合同的主要内容1.监理范围和内容监理范围包括工程的质量、安全、进度等方面。
监理内容主要包括对施工单位的施工方案、施工过程、工程材料、工程质量等进行检查、监督、评价。
建设工程监理合同一、引言建设工程监理合同是指建设工程业主与建设工程监理机构之间签订的,监理机构承担为业主提供监理服务的一种合同。
监理服务的目的是确保建设工程按照合同要求进行,保障工程质量,防止出现违规行为和建设过程中的问题。
二、合同的基本条款1. 合同双方信息合同中应明确双方的姓名(或名称)、地址、联系方式等基本信息,确保双方的身份和联系方式完备,便于日后沟通与合作。
2. 合同目的和范围在合同中要明确监理机构的主要职责和服务范围,包括但不限于以下内容:- 监理机构对建设工程进行技术和管理的全程监督,确保工程按照设计要求和合同约定进行;- 对建设工程施工过程中遇到的技术问题进行处理和解决;- 监督施工单位履行安全、环保等相关规定,确保施工过程符合相关法律法规;- 监督施工单位按照规定的进度、质量和安全进行工程施工;- 向业主提供及时的工程进度、质量及安全等方面的监理报告等。
3. 监理费用合同中应明确监理费用的支付方式、金额和支付期限等。
监理费用通常根据工程造价的一定比例进行计算,支付方式可以是按阶段支付或按任务完成支付。
4. 合同履行方式合同中应明确合同的履行方式,包括但不限于以下内容:- 双方的联系方式和沟通渠道;- 建立监理日志和监理台账进行记录和归档;- 确定定期召开监理会议的时间和地点;- 确认监理机构对建设工程的全程监理,并提供相应的监理报告。
三、合同的风险与约束1. 业主权益保护合同应明确监理机构的独立性原则,确保监理机构在工程监理过程中能够公正、公平地行事,做到维护业主的利益。
2. 违约责任合同中应明确双方违约责任的约定,对于各类违约情况进行分析和阐述,并明确相应的违约赔偿责任和纠纷解决的方式。
3. 变更和解释合同中应明确变更合同的程序,并规定变更合同所需的条件和责任。
4. 法律效力合同应明确双方同意遵守国家相关法律、法规和工程建设监督管理规定。
四、合同的履行与解除1. 合同履行合同的履行需要双方共同配合,业主应提供相关工程文件和进展情况,监理机构应按照合同要求和相关法规进行监理工作的进行。
建设工程监理合同建设工程监理规范6篇篇1委托人(甲方):[甲方名称]监理人(乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,考虑到甲方与乙方的共同利益,双方就本建设工程的监理事项达成如下协议:一、词语涵义建设工程监理规范中的有关词语涵义如下:1. “建设工程”:系指甲方委托乙方的工程项目,包括新建、改建、扩建等类型。
2. “监理”:系指乙方根据甲方的委托,对建设工程进行的监督管理活动。
3. “合同”:系指甲方与乙方签订的,具有法律约束力的文件。
4. “合同条款”:系指合同中规定的双方权利和义务的具体内容。
5. “甲方”:系指委托建设工程的单位或个人,即合同中的委托人。
6. “乙方”:系指接受甲方委托,进行建设工程监理的单位或个人,即合同中的监理人。
二、监理人的职责与权利1. 监理人的职责:(1)在甲方的授权范围内,对建设工程进行全面的监督管理。
(2)制定监理计划,并报甲方审批。
(3)对建设工程进行定期或不定期的检查,发现问题及时提出整改意见。
(4)组织建设单位、施工单位和设计单位进行工程验收。
(5)编制并提交监理工作报告。
2. 监理人的权利:(1)有权要求甲方提供必要的工作条件。
(2)有权要求施工单位按照监理要求施工。
(3)有权对违反合同的行为进行处罚。
(4)有权要求设计单位对设计问题进行解释或修改。
(5)有权根据实际需要调整监理计划。
三、委托人的职责与权利1. 委托人的职责:(1)为监理人提供必要的工作条件。
(2)尊重监理人的工作成果,不得随意修改或废止。
(3)在接到监理人的整改意见后,应及时进行处理并反馈。
2. 委托人的权利:(1)有权要求监理人对建设工程进行全面的监督管理。
(2)有权要求监理人提交监理工作报告。
(3)在发现监理人有违反合同的行为时,有权进行处罚。
四、合同的生效、变更与终止1. 合同的生效:本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2. 合同的变更:如需对合同内容进行修改或补充,应经双方协商一致,并签订书面协议。
2024年建设工程监理合同7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设的法律法规,结合本工程的特点,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对甲方所属工程进行监理事宜达成一致意见,特签订本合同。
一、工程概况及监理范围(一)工程名称:[工程名称](二)工程地点:[工程地点](三)工程规模:[工程规模描述](具体以政府相关部门审批文件为准)。
(四)监理范围:施工阶段的进度、质量、安全和造价的监控管理。
具体涵盖施工图纸审查、工程技术问题处理、工程质量管理等监理工作。
不包括后期竣工档案编制、工程结算审核及竣工结算审核等工作。
二、监理服务期限自XXXX年XX月XX日开始至XXXX年XX月XX日结束。
若因甲方原因造成合同工期延期,则监理服务期限相应顺延。
顺延期间的服务费用由双方另行协商确定。
三、监理服务费用及支付方式(一)监理服务费用:依据国家相关计费标准,结合本工程实际情况,经双方商定监理服务费用总额为人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写]元)。
该费用包括乙方履行监理义务所需的全部费用。
除本合同约定的费用外,乙方不得向甲方收取任何其他费用。
本合同相关税费由甲方承担。
(二)支付方式:本合同签署生效后,甲方应按以下约定支付监理服务费用:1. 本合同签订后XX日内,甲方向乙方支付总费用XX%作为预付款;2. 工程施工至主体结构封顶后XX日内,支付至监理服务费用总额的XX%;3. 工程竣工验收合格后XX日内结清余款。
(三)乙方开户名称:[乙方账户名称];开户银行:[乙方开户银行名称];账号:[乙方银行账户号码]。
甲方支付给乙方的款项均应汇入上述账号,否则视为未支付。
若因甲方原因导致逾期支付的,每逾期一天,应向乙方支付所欠款项万分之五的滞纳金。
工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
工程建设监理合同7篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规的规定,本着诚实信用、公平公正的原则,为保证本工程建设的质量、进度和投资效益,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括:施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内,乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:根据工程规模、监理工作量及难度等因素,经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用,确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求,以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进展情况,提出合理化建议。
篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上,就本工程建设监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理,包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。