XX商品房买卖合同范本
- 格式:doc
- 大小:79.50 KB
- 文档页数:7
[精选推荐]商品房买卖协议书实用版8篇篇1甲方(卖方):____________________身份证号码:____________________联系方式:____________________住址:____________________乙方(买方):____________________身份证号码:____________________联系方式:____________________住址:____________________鉴于甲、乙双方就位于__________(详细地址)的商品房(以下简称“本房产”)的买卖事宜,经友好协商,达成如下协议:一、房屋基本情况1. 房屋类型:商品房。
2. 房屋结构:______室______厅______卫,建筑面积______平方米。
3. 房屋所有权证编号:____________。
4. 房屋权属:甲方为本房产的合法所有者,对该房产享有完全的处分权。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格:甲、乙双方经协商一致,确定本房产的交易价格为人民币______元整(大写:______元整)。
2. 支付方式:乙方应按照以下方式支付房款:(1)本合同签署之日起______日内,乙方向甲方支付定金人民币______元整;(2)房屋所有权过户手续办理完毕后______日内,乙方向甲方支付剩余房款人民币______元整。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签署之日起______日内,将本房产交付给乙方。
2. 交付时,甲方应确保房屋内的水、电、气、有线电视、网络等配套设施的畅通和正常使用。
3. 交付后,本房产的毁损、灭失风险由乙方承担。
四、税费承担1. 本房产交易涉及的税费,由甲、乙双方按照国家和地方的相关规定各自承担。
2. 若因政策调整导致税费变化的,以政策调整后的规定为准。
五、产权过户1. 甲方应于本合同签署之日起______日内,办理房屋所有权证的注销抵押和过户手续。
商品房买卖合同(标准版)6篇篇1甲方(出卖人):__________________乙方(买受人):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖商品房事宜达成如下协议:第一条商品房基本情况乙方购买的商品房(以下简称该商品房)为甲方开发的位于______市______区______路______号第______栋第______单元______层______号房。
该房屋用途为住宅,属钢筋混凝土结构,层高为______米。
该商品房阳台是封闭式。
该商品房合同约定建筑面积为______平方米,其中套内建筑面积为______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为______平方米。
第二条计价方式与付款构成甲乙双方经协商一致,确定该商品房的总房价款为人民币______元整(大写:______圆)。
该房屋总金额按建筑面积计算,每平米价格为人民币______元整。
总金额包括甲方提供的配套设施及装修等费用。
总房款支付方式为一次性付款,乙方已全部支付完毕。
如因房屋建设实际面积与合同约定面积存在误差的,双方同意据实结算房价款。
第三条交付期限甲方应当在______年______月______日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将验收合格的商品房交付乙方使用。
如因不可抗力因素造成甲方延期交房的,可顺延交房日期。
如超过约定时间交房,甲方应自约定交房日期的次日起至实际交付之日止,按日向乙方支付已付房价款万分之五的违约金。
逾期超过九十日的,乙方有权解除合同。
第四条产权登记及转移篇2甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商品房一事,签订本合同,以资共同信守执行。
商品房买卖合同版5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就乙方购买甲方开发的商品房事宜,达成如下协议:一、标的物1. 甲方同意出售位于____________________的商品房(以下简称“该房屋”),详细地址、户型、面积等信息详见附件。
二、价格与支付方式1. 该房屋的销售总价为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款:(1)合同签订之日起___日内,乙方支付定金人民币______元(大写:______元整)给甲方。
(2)该房屋交付前___日,乙方支付剩余房款人民币______元(大写:______元整)。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付完毕所有房款后的___日内,将房屋交付给乙方。
2. 交付时,甲方应当提供房屋权属证书等相关证明材料。
四、权属登记1. 甲方应当在房屋交付后___个月内,办理房屋权属登记手续。
2. 乙方应当配合甲方提供办理权属登记所需的资料。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款,甲方有权解除本合同,并有权扣除定金作为违约金。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理权属登记手续,应当按照中国人民银行公布的同期贷款利率向乙方支付违约金。
六、质量保证1. 甲方应当保证该房屋符合国家及地方的相关规定,并符合合同约定的质量标准。
2. 如因甲方原因导致该房屋存在质量问题,乙方有权要求甲方修复或退房,并有权要求甲方赔偿损失。
七、其他约定1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
4. 因执行本合同所产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 附件为本合同不可分割的一部分,具有与本合同相同的法律效力。
商品房买卖合同详细版范本5篇篇1甲方(出卖人):__________________乙方(买受人):__________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就乙方购买甲方开发的商品房事宜,达成如下协议:一、标的物1. 甲方同意出售位于____________的商品房(以下简称“该房屋”),乙方已充分了解并接受该房屋的现有状况。
2. 该房屋的具体位置、户型、面积、结构等详见附件一。
二、价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方应按照以下方式支付房款:(1)本合同签署之日起______日内,支付定金人民币______元;(2)该房屋交付前______日,支付余款人民币______元。
三、交付期限及条件1. 甲方应于本合同签署后的______个月内,将该房屋交付给乙方。
2. 交付条件为:甲方取得房屋所有权证并结清所有相关费用。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付房屋,应支付乙方违约金,每日违约金为总房价的____%,直至交付完成。
2. 若乙方未按照约定时间支付房款,应支付甲方违约金,每日违约金为未付房款的____%,直至房款支付完成。
五、质量保证1. 甲方保证该房屋符合国家及地方的相关规定,不存在任何权利瑕疵。
2. 甲方在交付房屋后的一定时间内,负责对房屋进行质量保修(详见附件二)。
六、产权登记1. 甲方应在交付房屋后的______个月内,办理房屋所有权转移登记。
2. 乙方应协助甲方办理相关手续,并提供必要的资料。
七、其他约定事项1. 该房屋的物业管理费用、供暖费用等由乙方承担。
2. 乙方有权对该房屋进行装修,但不得破坏房屋的主体结构。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、争议解决1. 如双方因执行本合同发生争议,应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
2024年最新商品房买卖合同范文5篇篇1商品房买卖合同合同编号:[编号]甲方(出卖人):[甲方公司名称]法定代表人:[法人姓名]注册地址:[注册地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(买受人):[乙方姓名]身份证号码:[乙方身份证号]住址:[乙方住址]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方是具有合法资质的房地产开发企业,乙方自愿购买甲方开发的商品房,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下商品房买卖合同:第一条合同标的1. 甲方同意出售位于[房屋地址]的商品房(以下简称“该房屋”),乙方同意购买该房屋。
2. 该房屋的详细情况:建筑面积[面积]平方米,套内面积[套内面积]平方米,房屋结构为[结构],房屋用途为[用途],具体以政府相关部门出具的批文和图纸为准。
第二条交易价格及支付方式1. 该房屋的总价款为人民币[金额汉字大写]元整(¥[金额数字小写]元)。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款:(1)合同签订之日起[时间]内支付定金人民币[定金金额汉字大写]元整(¥[定金金额数字小写]元)。
(2)在房屋交付前支付人民币[首付款金额汉字大写]元整(¥[首付款金额数字小写]元)。
(3)余款人民币[贷款金额汉字大写]元整(¥[贷款金额数字小写]元),由乙方通过银行按揭贷款方式支付。
第三条房屋交付及产权登记1. 甲方应当在乙方付清全款后,于本合同签订之日起[时间]内将房屋交付给乙方。
2. 甲方应当在房屋交付后[时间]内办理房屋产权登记手续,并承担相关费用。
乙方应当提供办理产权登记所需的资料。
第四条违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间交付房屋,应每日向乙方支付总房款万分之[比例]的违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的时间支付购房款,应每日向甲方支付未付款项万分之[比例]的违约金。
3. 若因甲方原因导致无法办理产权登记,甲方应退还乙方已支付的购房款,并支付总房款百分之[比例]的违约金。
惠州新版《商品房买卖合同》6篇篇1甲方(出卖人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(买受人):[乙方姓名]身份证号码:[乙方身份证号]联系电话:[乙方联系电话]地址:[乙方地址]鉴于甲、乙双方为了明确商品房买卖的权利和义务,在平等、自愿、协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,订立本商品房买卖合同。
乙方购买甲方开发的位于惠州市______区______路______号的商品房,具体房号为______栋______单元______层______号房。
该商品房的建筑面积为______平方米,套内建筑面积为______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为______平方米。
第二条商品房销售依据甲方销售该商品房已取得惠州市人民政府颁发的《国有土地使用证》,土地使用年限自______年至______年;惠州市规划部门颁发的建设工程规划许可证和惠州住建局颁发的建设工程施工许可证等相关合法手续。
该商品房用途为住宅,属钢筋混凝土结构。
第三条价格与付款方式1. 乙方购买该商品房总价为人民币______元整(大写:______元整)。
该房价总金额以人民币为结算货币。
2. 乙方选择付款方式:贷款方式付款。
首期款人民币______元整(大写:______元整),已于签订本合同时付清;余款人民币______元整(大写:______元整),由银行提供按揭贷款支付。
具体贷款方式和期限按银行规定执行。
甲方应当在XXXX年XX月XX日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将验收合格的商品房交付乙方使用。
如遇特殊原因可延期交付,但须及时通知乙方。
特殊原因包括但不限于以下情形:遭遇不可抗力因素;政府政策因素导致工期延误等。
除上述特殊原因外,甲方延期交房的,应承担违约责任。
第五条违约责任篇2广东省惠州市商品房买卖合同甲方(出卖人):____________________注册地址:_________________________营业执照注册号:____________________资质证书编号:____________________法定代表人:______________________联系电话:________________________乙方(买受人):____________________注册地址:_________________________身份证号码:_______________________联系电话:________________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的原则下,就乙方向甲方购买位于惠州市的商品房事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条合同标的乙方购买甲方开发的位于惠州市______区______路______号的商品房,具体为第______栋______单元______层______号房。
房屋买卖协议合同书5篇篇1房屋买卖协议合同书买卖双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就以下房屋的买卖事宜达成协议,并签订本合同:一、房屋信息1.房屋地址:_____________2.建筑面积:_____________平方米3.土地面积:_____________平方米4.房屋所有权归属:_____________5.房屋使用权归属:_____________6.交易价格:_____________元(人民币)7.支付方式:_____________8.产权交割日期:_____________二、买卖双方信息卖方:姓名:_____________身份证号:_____________联系电话:_____________地址:_____________买方:姓名:_____________身份证号:_____________联系电话:_____________地址:_____________三、房屋权属和质量保证1.卖方保证其对房屋的所有权和使用权均无争议,不存在任何处分、抵押、查封、冻结等权利,也不存在法律纠纷;2.卖方保证房屋的建筑结构、装修、设备和附属物品的质量符合国家相关标准和规定;3.买方在产权交割之日拥有对房屋的合法所有权和使用权;4.如房屋质量存在问题,买方可在交割后90天内提出异议,卖方应承担相关赔偿责任。
四、交易流程1.买卖双方签署本合同,并支付定金,定金数额为房屋总价的_____________;2.卖方提供房屋产权证明、使用权证明和相关手续,买卖双方共同到房屋所在地的房地产交易中心办理过户手续;3.买方支付房屋剩余款项,卖方交付房屋钥匙及相关设备、附属物品,并签署房屋交割单;4.产权交割完成后,本合同自动生效,买卖双方应互相尊重、信任,遵守合同规定,共同维护交易的合法权益。
五、违约责任1.如买卖双方任一方未能履行约定义务,构成违约,应当承担违约责任;2.违约方应向对方支付违约金,违约金数额为合同总价的_____________;3.如一方违约造成对方损失,应当承担相应的赔偿责任。
山东住建商品房买卖合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(出卖人):[出卖人名称]乙方(买受人):[买受人名称]鉴于甲、乙双方就购买位于山东省的商品房事宜,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方的权利义务,达成如下协议:一、房屋基本情况甲方自愿将其所有的位于[具体地址]的商品房(以下简称“该房屋”)出售给乙方。
该房屋的具体信息如下:房屋坐落、面积、户型、结构、配套设施等,详见附件一。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋总价款为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款:(1)本合同签署之日起[具体天数]日内,支付定金人民币[具体金额];(2)该房屋交付前支付首付款人民币[具体金额];(3)余款通过银行贷款方式支付。
三、房屋交付及产权登记1. 甲方应于本合同签署后[具体日期],将该房屋交付给乙方。
2. 甲方应在房屋交付后[具体期限]内办理该房屋的产权登记手续,并将产权证书交付给乙方。
四、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定交付房屋或办理产权登记手续,应按照未履行部分的价值向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定支付购房款,应按照未支付款项的百分比向甲方支付违约金。
3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、其他事项1. 甲方应保证出售的房屋无任何形式的担保、抵押、查封等权利限制。
2. 甲乙双方应共同遵守国家及地方的相关法律法规,确保该房屋的买卖合法、合规。
3. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
4. 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
5. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
六、附件附件一:房屋基本信息及平面布置图附件二:相关设施及费用清单甲方(出卖人):[甲方公章](签字/盖章)地址:[甲方地址] 电话:[甲方电话号码] 日期:[签署日期]乙方(买受人):[乙方公章](签字/盖章)地址:[乙方地址] 电话:[乙方电话号码] 日期:[签署日期]篇2甲方(卖方):___________________乙方(买方):___________________鉴于甲、乙双方就位于__________(具体地址)的商品房交易达成意向,为明确双方权利和义务,保障买卖双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,订立本买卖合同。
商品房买卖合同模板胶州甲方:(出卖方)姓名:证件号码:联系地址:乙方:(购买方)姓名:证件号码:联系地址:鉴于甲方是合法房屋的所有权人,拟将其所有的商品房出售给乙方,并经甲乙双方协商一致,达成以下买卖合同:第一条房屋基本情况1. 房屋坐落于胶州市,具体地址为:2. 房屋建筑面积为平方米,属于商品房。
3. 房屋产权证号为。
第二条交易价格与付款方式1. 本房屋的交易价格为人民币(¥)万元整。
2. 乙方应当在签订本合同之日起7日内,向甲方支付房屋交易价格的30%作为首付款;剩余70%应在乙方办理房屋过户手续前支付清楚。
第三条过户手续1. 乙方应在双方签署本合同后10日内,携带相应的身份证明、资金证明到当地房管局办理房屋过户手续。
2. 过户手续产生的税费由乙方承担。
第四条房屋交付1. 乙方支付清楚房屋交易价格后,由双方协商确定交房日期。
2. 交房当日,甲方将房屋及相关用途权交付给乙方。
3. 房屋交付时,应当是完好无损的状态,乙方有权对房屋进行验收,如有质量问题,应在7日内提出要求维修或调换。
第五条房屋权属及担保1. 房屋所有权证书权属证书变更手续由甲方办理。
2. 甲方保证所出售的房屋系合法所有,未被任何第三方抵押或纠纷,若乙方在购买后发现有权属问题,甲方承担全部责任。
3. 甲方应提供房屋产权证书、土地证等相关资料,以便乙方办理房屋过户手续。
第六条违约责任1. 甲方违约不办理房屋过户手续,须返还已付的首付款并支付相应违约金。
2. 乙方未按时支付首付款或整付房款,视为违约,甲方有权解除合同,并没收乙方已付的款项。
3. 双方违约的,应承担相应的法律责任。
第七条其他约定1. 本合同经双方签字盖章后生效,不可撤销。
2. 本合同的未尽事宜,双方可另行协商约定。
甲方(出卖方):(签字)乙方(购买方):(签字)日期:日期:以上是一份商品房买卖合同范本,具体合同还需根据实际情况进行调整修改,以确保双方的权益不受损失。
在签署合同时建议乙方请律师进行审查,以确保自身权益。
商品房买卖合同示范文本
以下是一个商品房买卖合同的示范文本:
商品房买卖合同
买方:____________(买方名称)、身份证号码:____________
卖方:____________(卖方名称)、身份证号码:____________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就以下事项订立本买卖合同:
一、房屋基本信息:
1. 房屋地址:____________
2. 房屋面积:____________平方米
3. 房屋用途:住宅
4. 房屋价格:____________元(大写:____________)
5. 房屋交付时间:____________年月日
二、付款方式:
1. 买方应于签订本合同之日起__________日内,向卖方支付首付款____________元;
2. 买方应于房屋交付时,向卖方支付房屋尾款____________元。
三、房屋交付标准:
1. 房屋应符合国家规定的住房建设标准,无质量问题;
2. 房屋应具备相关产权证明并无产权纠纷;
3. 买方在房屋收取后应自行承担房屋的日常维护和保养。
四、其他约定事项:
1. 本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效;
2. 本合同未尽事宜,依据有关法律法规的规定处理。
3. 如果因买卖双方协商一致,可终止本合同。
买方:____________(签名)日期:____________
卖方:____________(签名)日期:____________
以上为该商品房买卖合同的示范文本,具体内容和条款可根据实际情况进行调整和修改。
签订合同前请务必仔细阅读合同内容,确保双方权益得到保护。
2019商品房买卖合同范本
甲方(出卖人):__________________
本人姓名:__________________
(身份证号码)__________________
地址:__________________
邮政编码:__________________
联系电话:__________________
乙方(买受人):__________________
本人姓名:__________________
(身份证号码):__________________
地址:__________________
邮政编码:__________________
联系电话:__________________
根据国家和_________省(市)法律、法规和相关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:
第一条房屋的基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_______________;位于第_____层,共_________(套/间),房屋结构为_________,建筑面积
_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米),房屋用途为 _________; (房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为
__________________。
第二条房屋面积的特殊约定
本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定面积。
第三条价格
按总建筑面积计算,该房屋售价为(_________币)每平方米
_________元,总金额为(_________币)_________元整。
第四条付款方式
1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_________
币)_________元整,并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部
价款付给甲方。
2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第______种:
(1)现金_________;
(2)支票_________;
(3)汇款_________。
第五条交付期限
甲方应于本合同生效之日起_____日内,将该房屋的产权证书交给
乙方,并应收到该房屋全部价款之日起_____日内,将该房屋付给乙方。
第六条乙方逾期付款的违约责任
1、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期
付款有权追究违约利息。
自本合同规定的应付款限期之第二天起至实
际付款之日止,月利息按_____计算。
2、逾期超过_____天后,即视为乙方不履行本合同。
届时,甲方
有权按下述第_____种约定,追究乙方的违约责任。
(1)终止合同,乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金。
甲
方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的
差额部分由乙方据实赔偿。
(2)乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金,合同继续履行。
第七条甲方逾期交付房屋的违约责任
1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同
第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价
款向甲方追究违约利息。
按本合同规定的交付期限的第二天起至实际
交付之日止,按_____%向乙方支付违约金
2、逾期超过____个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下
列第_____种约定,追究甲方的违约责任。
(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金。
乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金
的差额部分由甲方据实赔偿。
(2)甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金,合同继续
履行。
第八条关于产权登记的约定
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记
机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。
如因甲
方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起___天内取得房地产权属
证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起_____天
内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_____%赔偿乙方损失。
第九条保证
甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,相关按揭、抵押债务,
甲方均在交易前办妥。
第十条税费的交纳
因本房屋所有权转移所发生的所有费用均由乙方缴纳。
第十一条声明及保证
甲方:
1、甲方有权签署并有水平履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构
均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方:
1、乙方有权签署并有水平履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构
均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十二条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于
对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该
商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定
的除外。
保密期限为____年。
第十三条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件
往来及与本合同相关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用
_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法
送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:___________________________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十四条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应即时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出 ____天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十五条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其实行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由相关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十六条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行
本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行
各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除
而致使合同任何一方丧失继续履行合同的水平,则双方可协商解除合
同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预
料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出
现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实
际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政
府行为或法律规定等。
第十七条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人能够根据本
合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理
解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力,除非解释与法律或本
合同相抵触。
第十八条合同的效力
1、本合同自双方法定代表人签字盖单之日起生效。
2、本协议一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同
等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):
_________。