2007年监理工程师建设工程监理案例分析真题

2007年监理工程师执业资格考试《案例分析》真题及答案2五、某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同工期9个月，合同价840万元，各项工作均按最早时间安排且均匀速施工，经项目监理机构批准的施工进度计划如图5-1所示（时间单位：月），施工单位的报价单（部分）见表5-1.施工合同中约定：预付款按合同价的20％支付，工程款付至合同价的50％时开始扣回预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5％，从第1个月开始，按月应付款的10％扣留，扣足为止。

图5-1 施工进度计划（时间单位：月）表5-1 施工单位报价单（部分）工作A B C D E F合价（万元）3054308430021工程于2006年4月1日开工。

施工过程中发生了如下事件：事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于7月份对工程现场进行安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全施工状况进行自查，对存在的问题进行整改。

施工单位进行了自查整改，向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的2. 8万元费用。

事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现多条裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土质量问题。

对此，施工单位认为混凝土厂家是建设单位推荐的，建设单位负有推荐不当的责任，应分担检测费用。

事件3：K工作施工中，施工单位按设计文件建议的施工工艺难以施工，故向建设单位书面提出了工程变更的请求。

问题：1. 批准的施工进度计划中有几条关键线路？列出这些关键线路。

2. 开工后前3个月施工单位每月应获得的工程款为多少？3. 工程预付款为多少？预付款从何时开始扣回？开工后前3个月总监理工程师每月应签证的工程款为多少？4. 分别分析事件l和事件2中施工单位提出的要求是否合理？说明理由。

5. 事件3中，施工单位提出工程变更的程序是否妥当？说明理由。

六、某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，采用可调价合同形式，工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图6-1所示，各项工作在其持续时间内均为匀速进展。

一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是（ ）。

A．建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性B．建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性C．建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性D．建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性【答案】D【解析】《建筑法》第三十一条明确规定，实行监理的工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位实施监理。

建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，由工程监理单位实施工程监理的行为主体是工程监理单位。

建设工程监理不同于政府主管部门的监督管理，后者属于行政监督管理，其行为主体是政府主管部门。

2．协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的（ ）。

A．基本目的B．基本内涵C．主要方式D．主要方法【答案】A投资、进度和质量，最终应当达到的基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用。

【说明】最新版考试教材已将该内容更新为：工程监理单位的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动。

工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权，只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法，控制建设工程质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务。

建设工程监理单位尽管要采用规划、控制、协调等方法为建设单位提供专业化服务，但其中心任务是目标控制。

3．监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。

施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，（ ）。

A．以口头形式报告的，应当记入监理日记B．以电话形式报告的，应当有通话记录C．以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告D．以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告【答案】C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2007年监理工程师考试《建设工程合同管理》一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A. 监理单位B. 分公司C. 建设单位D. 施工企业2. 按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3. 法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A. 主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A. 建筑物B. 施工工程技术C. 施工工程款D. 工程施工行为5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押人拥有的股票D. 学校设施6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。

A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。

工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。

A. 不成立B. 成立C. 无效D. 可撤销8. 《合同法》规定，要约生效条件为（）。

A. 要约人向受要约人发出要约B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字C. 受要约人作出有效承诺D. 要约以任何形式到达受要约人9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。

07年监理工程师工程建设监理案例分析试题精选各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢「问题」1.施工单位在合同协议条款约定的开工日期前8天提交了一份请求报告，报告请求延期10天开工，其理由为：（1）电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕；（2）由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场；（3）为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。

监理工程师接到报告后应如何处理，为什么？2.基坑开挖进行18天时，发现一6m 地基仍为软土地基，与地质报告不符。

监理工程师及时进行了以下工作：（1）通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。

（2）通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。

确定局部基础深度加深到一，混凝土工程量增加70m3（3）通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。

1）监理工程师应核准哪些项目的工期顺延？应同意延期几天？2）对哪些项目（列出项目名称内容）应该准经济补偿？3.工程所需的200个钢门窗框是由业主负责供货，钢门窗框运达施工单位工地仓库，并经入库验收。

施工过程中监理工程师进行质量检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除，经检查原因属于钢窗框使用材料不符合要求。

对此事故监理工程师应如何处理？4.业主供货，由施工单位选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。

试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换。

（1）按照合同规定的责任，试车应由谁组织？（2）监理工程师应如何处理？「参考答案」1.监理工程师接到报告后应该：（1）予以认可，因外网电力供应由业主负责。

（2）不予认可，因属施工单位自有机械延误，应由施工单位负责。

（3）不予认可，因准备辅助施工设施属施工准备工作的一部分，应由施工单位负责。

2007年监理⼯程师《建设⼯程监理案例分析》真题及答案　⼀、某⼯程，建设单位与甲施⼯单位签订了施⼯总承包合同，并委托⼀家监理单位实施施⼯阶段监理。

经建设单位同意，甲施⼯单位将⼯程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给⼄施⼯单位。

根据监理⼯作需要，监理单位设⽴了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设⽴了A1和A2两个标段的项⽬监理组，并按专业分别设置了若⼲专业监理⼩组，组成直线职能制项⽬监理组织机构。

为有效地开展监理⼯作，总监理⼯程师安排项⽬监理组负责⼈分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。

总监理⼯程师要求：①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施⼯单位进⾏管理；②在施⼯过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项⽬监理组的专业监理⼯程师直接通知甲施⼯单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项⽬监理组的专业监理⼯程师直接通知⼄施⼯单位整改，如未整改，则由相应标段项⽬监理组负责⼈签发《⼯程暂停令》，要求停⼯整改。

总监理⼯程师主持召开了第⼀次⼯地会议。

会后，总监理⼯程师对监理规划审核批准后报送建设单位。

在报送的监理规划中，项⽬监理⼈员的部分职责分⼯如下： （1）投资控制组负责⼈审核⼯程款⽀付申请，并签发⼯程款⽀付证书，但竣⼯结算须由总监理⼯程师签认； （2）合同管理组负责调解建设单位与施⼯单位的合同争议，处理⼯程索赔； （3）进度控制组负责审查施⼯进度计划及其执⾏情况，并由该组负责⼊审批⼯程延期； （4）质量控制组负责⼊审批项⽬监理实施细则； （5）A1、A2两个标段项⽬监理组负责⼈分别组织、指导、检查和监督本标段监理⼈员的⼯作，及时调换不称职的监理，⼈员。

问题： 1．绘制监理单位设置的项⽬监理机构的组织机构图，说明其缺点。

2．指出总监理⼯程师⼯作中的不妥之处，写出正确做法。

3．指出项⽬监理⼈员职责分⼯中的不妥之处、写出正确做法， ⼆、某⼯程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施⼯招标代理和施⼯阶段监理任务，拟通过公开招标⽅式分别选择建安⼯程施⼯、装修⼯程设计和装修⼯程施⼯单位。

2007年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》真题及详解试题一（20分）某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。

工程实施中发生了下列事件：事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。

征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。

事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。

经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。

对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。

乙施工单位按处理方案实施。

事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。

事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。

甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。

事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。

问题：1．事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么？2．项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故？3．事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。

4．指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。

5．分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥？对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理？【答案】1．事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么？（1）事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序为：专业监理工程师审查总承包单位（甲施工单位）提交的《分包单位资质报审表》和分包单位（乙施工单位）相关的资料，对分包单位进行调查。

监理工程师考试建设工程监理案例分析（土木建筑工程）真题汇编1一、问答题1.某工程在实施过程中发生如下事件：事件1：建设单位办完《施工许可证》，监理机构审批了施工单位编制的施工组织设计后，建设单位要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。

事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。

建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。

事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。

其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量缺陷，需进行返修。

事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。

施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。

事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是因为设备本身的质量问题造成的。

（1）、根据《建设工程监理规范》说明还应具备哪些条件总监可以签署开工报审表？（2）、指出事件2 中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

针对事件2，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题？（3）、对事件3 中的质量缺陷，项目监理机构应如何处理？（4）、指出事件4 中建设单位做法的不妥之处，说明理由。

（5）、事件5 中，单机无负荷试车由谁组织？其费用是否包含在合同价中？因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担？_____________________________________________________________________ _____________________正确答案：（无）解析：【1】具备下列条件时，应由总监理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：（1）设计交底和图纸会审已完成。

2007年监理工程师考试《建设工程合同管理》一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A. 监理单位B. 分公司C. 建设单位D. 施工企业2. 按照《合同法》的规定，（）属于委托合同。

A. 某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B. 某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C. 某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D. 某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3. 法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A. 主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地4. 在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A. 建筑物B. 施工工程技术C. 施工工程款D. 工程施工行为5. 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押人拥有的股票D. 学校设施6. 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。

当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。

A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据7. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。

工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。

A. 不成立B. 成立C. 无效D. 可撤销8. 《合同法》规定，要约生效条件为（）。

A. 要约人向受要约人发出要约B. 要约人与受要约人共同在要约文件上签字C. 受要约人作出有效承诺D. 要约以任何形式到达受要约人9. 《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任。

2007年监理工程师执业资格考试《概论》真题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 下列关于建设工程监理工作与建设行政主管部门监督管理工作的表述中，正确的是（）。

A. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都不具有强制性B. 建设工程监理工作与建设行政主管部门的监督管理工作都具有委托性C. 建设工程监理工作具有强制性，建设行政主管部门的监督管理工作具有委托性D. 建设工程监理工作具有委托性，建设行政主管部门的监督管理工作具有强制性2. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的（）。

A. 基本目的B. 基本内涵C. 主要方式D. 主要方法3. 监理单位发现施工现场存在严重安全隐患，应及时下达工程暂停令，并报告建设单位。

施工单位拒不停工整改，监理单位应及时向工程所在地建设行政主管部门报告，（）。

A. 以口头形式报告的，应当记入监理日记B. 以电话形式报告的，应当有通话记录C. 以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告D. 以电话形式报告，有通话记录的，可不再书面报告4. 下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是（）。

A. 中华人民共和国建筑法B. 建设工程安全生产管理条例C. 注册监理工程师管理规定D. 建筑工程施工许可管理办法5. 项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行（）的基本保障。

A. 招标投标制B. 合同管理制C. 建设工程监理制D. 项目法人责任制6. 下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是（）。

A. 不收受被监理单位的任何礼金B. 保证执业活动成果的质量，并承担相应责任C. 不泄露与监理工程有关的需要保密的事项D. 坚持独立自主地开展工作7. 根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是（）制度。

A. 人力资源管理B. 与委托方沟通管理C. 企业风险管理D. 企业人员继续教育8. 国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中，产权界定的前一项工作是（）。

2007年监理工程师建设工程合同管理真题及答案1out city created, a nd care masses life, focus work, i n-dept h investigation, more out bouti que master pie ce, makes we of rese arch re sults mor e to into le d of decisi on vi sion, more to i n nati onal s ome ha s effect of news paper Sha ng publis hed, for a dvance work, and publicity cha ngde play due of role. Thi rd, informati on s ubmitted to be pragmati c. Quick a nd timel y. T he ancients said: for the time system; stateme nt back for t he t ime bei ng, nothi ng. Therefore, the submi ssion of information to do "four", that is , find the problem faster, editorial writi ng, se nd a nd rea d faster appr oval and feedba ck to implement quickl y. To be tr ue and accurate. True mainly reflect the full pi cture of events, one is one , two, thi s is the life of the information. Accura cy is primarily qualitative a nd qua ntitative que stions, quant itative obje ctive of publi cQualitative logi c. To be reliable a nd useful . We s ubmit inform ation to have access t o de cisi on -making, to g uide and promote t he work a nd solve practica l problems. Mixed cum. On the negative informati on a nd emerge ncy i nformation, ra pid e scalati on i n strict a ccorda nce with the procedures, firm, newsp ape r, ne wspa pers, never late, fail to re port, fals e claim a nd skimmi ng. Investe e 2. s upervision and insist on, ar ound a nd pr otecti ng their i nterests to touch the tr uth, see k practical re sults . Adhere to people -orie nted, the most important thi ng is to re alize, safeguard a nd develop the f undamental intere sts of the overwhelming majority of the people.We carry out inspe ction, s o must go dee p among t he mass es, go dee p into t he realitie s, alw ays pay attention to the people's livel ihood, to grasp t he publ ic s entiment, a nd e arnestly safeguard t he be nefit, addressi ng the mas ses are m ost concerne d about a nd refle cting the stronge st iss ues, efforts to solve t he pr oblem of deci sions impl emented a nd not implemented. One is to stick to principl es. Right of i nspecti on is one of the most important pow ers of the Office, s hould not only dare to use, but als o with cauti on. So -calle d dared to use, i s to hold a number of important i ssue s, bold supervisi on ov er supervisi on, tra ck ins pe ction, problems are not s olved do not pas s, the blame does not hold did not miss, diss atisfaction of the mas ses di d not miss, the real right of s upervi sion authority, with the benefits. Call wit h ca uti on, is supervisi ng de partment s s hould stre ngthe n the consci ousne ss of aut horize d strictly a ccordi ng to pr oce dure, preventi ng the s upervi sion and exces sive to preve nt adding burde n to grass -roots. To thi s end, the supervisi on De partment of the Party Committee of s upervi sion must be under city and County party Comm ittee Secretary-G eneral (Office). Second, we s hould focus on. Is the Gover nor, those relate d to the gl obalEve nt, Gover nor the protra cted difficult, strong Gover nor duri ng emergency urgent. Not havi ng s pecial departments in charge of the Ge neral Gover nor, under t he normal proce dure can do g ood thing s not Governor, not a uthorized by County lea ders, not the Gover nor. Third i s to s olve the problem. The pur pose of s upervi sion, to res olve the pr oblem. To a dher e to and further impr ove the2007 年监理工程师建设工程合同管理真题及答案一、单项选择题（共50 题，每题1 分。