下载文档原格式
小工程施工合同协议书试用(范文6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、年终总结、个人总结、合同协议、条据文书、演讲致辞、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, year-end summaries, personal summaries, contract agreements, document documents, speeches, planning plans, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and so on. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!小工程施工合同协议书试用(范文6篇)本店铺为你整理了多篇相关的《小工程施工合同协议书试用(范文6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本店铺还可以找到更多《小工程施工合同协议书试用(范文6篇)》。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小型施工施工合同（实用12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!小型施工施工合同（实用12篇）当今社会,许多市民的权益保护意识日益加强,合同的约束力也日益不容忽视,而合同既是当事人的一种保护,也是对当事人的一种限制。
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
小型施工合同(15篇)小型施工合同1(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名： ;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。
六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。
甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。
二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。
五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。
小型建筑合同施工合同5篇第1篇示例：小型建筑合同施工合同范本甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）为了规范工程建设的施工行为，明确施工双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
一、工程名称及地点甲、乙双方经友好协商，共同决定由乙方承担甲方单位位于（具体地点）的（工程名称）小型建筑施工任务。
二、施工内容及标准1. 本次施工的主要内容为（施工内容），具体技术标准、质量要求等详见双方共同签订的技术协议。
2. 乙方在施工过程中需严格按照国家相关工程建设标准和甲方的具体要求进行施工，确保施工质量和工程安全。
三、施工期限1. 乙方需在合同签订后（具体期限）内完成本次施工任务，若因特殊原因需延长工期，需提前向甲方申请，并经甲方同意后方可实施。
2. 延长施工期限应当按照实际工作量和延期原因进行合理确定，并经双方确认。
四、价格及支付方式1. 本次小型建筑施工的总报价为（具体总价），具体工程量报价详见双方签订的报价单。
2. 甲、乙双方约定，支付方式为（具体支付方式）。
3. 甲方应在工程验收合格后（具体期限）内支付全部工程款项。
五、保证金1. 乙方应在合同签订后（具体期限）内向甲方缴纳工程履约保证金（具体金额），工程验收合格后，保证金将在（具体期限）内退还给乙方。
2. 若乙方违反合同约定，导致工程质量问题，甲方有权扣除相应金额作为违约责任金。
六、变更和索赔1. 在工程施工过程中，如需进行变更，双方应当签署书面变更协议，明确变更的内容和额外费用，并在工程竣工前完成相关施工任务。
2. 如因一方原因导致工程延误或增加费用，对方应当依法提出索赔，并按照协商结果给予补偿或赔偿。
七、竣工验收和质量保修1. 施工完毕后，乙方应按照双方签订的施工竣工验收规定，由双方共同组织验收。
2. 验收合格后，乙方应对工程施工提供一定期限的质量保修和维护服务，保证工程在一定期限内无质量问题。
八、违约责任1. 如果一方违反合同规定，给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。
2024年小型工程合同参考范本甲方：乙方：甲方通过方式最终确定乙方承担工程项目，现经双方友好、平等、诚信协商，就该工程达成如下合同，以资共同遵守。
一、工程项目概况1、项目名称：2、施工地点：3、施工技术、材料及安装要求：4、材料明细清单本工程项目的开工日期是：____年____月____日，竣工时间(验收合格并交付)：____年____月____日。
其中已考虑了雨天因素。
三、本工程项目的承建性质本工程项目由乙方总承包，承包的性质为“双包”，即由乙方负责包工包料及包质量、包工期、包安全等，并由乙方自行组织人员进行安装。
四、本工程项目的合同总价款及结算1.本工程项目的合同总价款为人民币____元整(￥元)。
本合同总价款是包括了材料清单所列物品、辅助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、各种税费及质保期间等一切费用。
2.本工程的结算是：按本合同总价结算，不再另行调整。
五、本工程合同价款的支付期限和方式本工程的付款期限和方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的%，验收合格满一年后付至合同总价%，余款在质保期满无质量问题后付清。
甲方在付款前应收到乙方开具的足额发票。
六、工程施工技术要求和质量标准及注意事项1、乙方应严格按附件图纸、规范及甲方要求施工。
2、乙方必须严格按照合同要求提供符合甲方和工程安全要求的各种材料，不得偷工减料，以次充好，对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方负责。
3、乙方应确保本项目的质量合格，不存在任何安全隐患。
4、安装的验收包括：数量、外观、质量;所有材料和附(配)件应符合其规定的性能，与封样完全一致，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。
七、验收标准和期限1、验收标准：完全符合本合同书技术要求(包括但不限于施工图纸、材料清单、实物样品要求等)。
2、验收期限：标的物全部安装调试后5天内。
八、施工安全责任1、乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产规定，严格按安全施工规定、规范、标准要求等组织施工，并应随时接受有关行政部门及安全生产监督部门的监督和检查，切实做好安全防护措施，杜绝事故的发生。
小型工程合同协议书6篇篇1小型工程合同协议书甲方（委托方）：（简称甲方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）与乙方（承接方）：（简称乙方，详细信息包括姓名/名称、地址、电话号码、法定代表人等）根据双方自愿，经友好协商，一致达成以下协议：第一条合同目的甲方委托乙方承接某小型工程（具体项目名称），合同金额（具体金额）、工程内容、工程地点、工程周期等具体信息详见附件一《工程合同清单》。
第二条工程要求1. 乙方应按照合同约定的工程内容和技术要求，按时、保质保量地完成工程。
2. 乙方应保证工程造价合理，不得违背国家相关规定，不得少报、滥报、乱报工程费用。
3. 乙方应配备符合国家相关资质要求的工程技术人员，并保证在工程施工期间工程技术人员全程驻场。
4. 乙方应保证在工程施工期间，周正保持工程现场的整洁、安全，严格按照相关施工标准和规范施工。
5. 工程竣工验收合格后，乙方应立即清理现场并做好相关交接工作。
第三条价格和付款方式1. 工程总价为合同金额（具体金额），双方一次性支付并确认无误。
工程款项分为预付款、进度款、尾款（付款时间、付款比例详见附件二《付款方式说明》）。
2. 甲方应按照约定的进度款支付相关工程款项，拒不支付将产生滞纳金。
3. 甲方支付工程款项后，乙方应立即开具发票并在开具发票后的一周内将发票交付给甲方。
第四条违约责任1. 任何一方如违反本合同的规定，造成对方损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。
2. 任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第五条争议解决本合同的签订、履行发生争议的，双方应通过友好协商解决，如协商无果，可将争议提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
第六条其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格日止。
2. 本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份。
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
四、施工日期：甲方确定开工日期，自开工之日起个有效工作日完成合同任务，因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地，工期按实际延误天数顺延。
五、合同价款：共分主体、附属两部分，主体工程按实际建筑面积每平方米造价----元包干。
(阳台全面积计算，楼梯按全面计算，面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减部分按每平方米主体工程主要内容及要求：1、楼房基础回填。
2、施工图纸内的所有建设内容。
3、卫生间、楼梯。
六、甲方的责任与义务1、提供完整的施工图纸给乙方。
2、监督乙方施工质量。
3、筹集所有建房资金。
4、规划红线交给乙方。
5、邻近居民协调。
6、不随便改变设计图纸结构及使用功能。
7、指定2名工程监理人员，其他人员不随意干涉乙方正常施工。
七、乙方的责任及义务1、开工前对图纸进行审核，熟悉施工图纸，按图施工，保质保量，不偷工减料，施工过程中确需增减建设内容或修改施工图尺寸由设计部门下达变更通知。
2、乙方施工人员要专班专人，不能随意更换施工人员，钢筋工、架子工、泥工、电工、机械操作人员等主要工程由2人以上的技术骨干带班作业。
3、乙方备足备齐合格的建材如：钢材、红砖、砂、卵石、预制板、水泥等主要建筑材料，不合格建材不得进入施工场地。
梁柱现浇，华新PO325，粉刷、墙体、普通325水泥，地坪用鹅卵石、梁柱用寸口石。
4、天沟、排水管、预留洞口及门窗填缝由乙方负责。
5、乙方备足备齐模板、安全网、脚手架、施工机械等物品。
八、质量要求1、施工图纸内的所有工作按图施工，保质保量，不偷工减料。
2、外墙正立面贴瓷砖标准每平方米元。
封闭阳台，窗户使用铝合金材料，标准元/m2。
3、门面后门防盗门每块元，共块，门面卷闸门按普通标准_元/m2计算，共2块。
购买时双方共同协商，增加部分由甲方负担。
4、外墙瓷砖贴好，水平、垂直2度要符合要求。
天沟抹平压光，楼梯要抹平压光，侧墙和楼梯间室外炮台要二次粉刷。
5、按建筑施工规范验收，砖砌体全高大于10米的垂直高度不超过20mm，垂直偏差不超过20mm，墙体表面平整度允许偏差不超过3mm，砌体的灰缝应横平竖直，厚度均匀，砂浆要饱满。
6、水平灰缝厚度不超过10mm，砖砌体原则上不能重缝，砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能砌筑的应砌成斜槎，墙体粉刷为一般粉刷，室内外墙体粗粉。
楼梯踏步高度一致，粉平收光，楼面找平，天花板粗粉，门面内地坪浇200#砼厚度8厘米。
基础标高和楼面高允许偏差正负15mm，门面台阶粉平收光，屋面及侧墙要达到不漏水、不渗水，以上工作内容如有质量问题，乙方无条件返工。
7、桩、承台、柱、梁、圈梁、阳台、卫生间、钢筋混凝土浇筑部分要严格按施工工序和质量要求进行，浇筑时若垂直、平整两度达不到要求，不允许跑模、变形、蜂窝、麻面、漏筋现象要及时采取补救措施，对工程质量安全造成严重隐患的，要无条件返工，费用由乙方自理。
9、所有的混凝土浇筑及墙体的砌筑要按要求及时养护。
九、施工安全乙方在施工过程中应加强安全管理，严格按安全规范施工，对安全负责，甲方不付任何安全责任。
十、付款方式按工程进度分期分批支付建设资金，具体付款办法如下：人员、机械设备进场付一楼、二楼、三楼完工各付元整;屋面完工付100000元;内外粉刷完工付100000元;余款在验收合格时一次性付清。
十一、其它说明1、新建楼房周边建筑物在建过程中若不是违规施工出现质量问题，乙方不承担负责。
2、门、窗、面砖所需材料，甲方派2人以上随同乙方选购和定制，购买或定制时达不成协议，甲方有权自行购置、定制，费用从工程款中扣除。
3、底层门面采用两间相通,增加桩、承台、柱、梁，费用由乙方负担。
4、如甲方不按合同要求付款，乙方有权停止施工，甲方每天赔付乙方工程总造价的 %作为违约金。
工程完工后验收合格，甲方付清全部工程款，乙方交钥匙。
反之乙方不按期完成施工合同，乙方每天赔付甲方工程总造价的 %作为违约金。
十二、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方协商解决，或请有关部门进行调解。
2、双方协商无效时，经当地人·民法院裁决。
十三、附则1、本合同共4页，正本三份，双方各执一份，公证处留存一份，签字之日生效，未尽事宜双方协商解决。
2、本合同履行完成后房屋入住之日起，出现墙体裂痕等问题由乙方负责。
3、如有未尽事宜，本着协商解决，具有同样的合同效益。
4、本合同在施工过程中如有更改，甲乙双方共同协商，所需增加材料部分由甲方负责。
5、一楼层高4米，二楼层高3米，三楼层高3米。
6、隔热层檐高不超过1.2米内按半价计算，超过部分按全额计算。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_______________年______月______日______年______月______日施工合同小型工程范本第2篇发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人·民共·和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况1、施工地点：镇(乡)(村) 组2、住房结构： _______平方米。
3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。
乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。
4、生活：甲方负责。
5、承包方式：(只包人工费)。
6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。
7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。
装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。
另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。
8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。
水波瓦以瓦平方计算。
9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。
11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。
二、甲、乙双方责任甲方提供标准的施工图同时。
必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。
三、违约责任由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。
四、纠纷处理方式：甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人·民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。
五、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。
如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款2%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合解除。
六、其它约事事项：乙方在修建过程中，如有不对之处，甲方及时提出，乙方及时纠正，否则后果自负。
本合同一式份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部份。
甲方(签章)：住址：电话：乙方(签章)：住址：电话：签订日期： _______年____月____日签订地点：施工合同小型工程范本第3篇甲方：_________________乙方：_________________甲方在_____________，建筑总面积约__________平方米，由乙方承包施工。
经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包。
甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：_________________红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。
乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目乙方按照设甲方提出的要求承建。
