园林景观工程施工合同
- 格式:doc
- 大小:44.00 KB
- 文档页数:7
园林景观设计施工工程合同6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行园林景观设计施工工程达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________园林景观设计与施工工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括景观设计、施工及配套服务。
二、工程期限本工程设计施工工期为XX个月,自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况,双方协商顺延。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用:本工程总造价为人民币________元(大写:____________________元整)。
具体造价详见附件《工程预算表》。
2. 支付方式:(1)合同签订后XX日内,甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款;(2)工程完工并通过验收后XX日内,甲方支付乙方工程总造价的XX%;(3)剩余XX%作为质保金,自验收合格之日起满一年后支付。
四、设计施工要求1. 乙方应根据甲方需求进行景观设计,设计稿应经过甲方认可。
2. 施工过程中,乙方应严格按照设计稿进行施工,确保工程质量。
3. 施工过程中,如因甲方原因需要变更设计,双方应签订变更协议。
4. 乙方应遵守安全生产规定,确保施工现场安全。
五、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后XX日内组织验收。
3. 如因乙方原因造成工程不合格的,乙方应负责整改直至验收合格。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程,每逾期一日,应按工程总造价的XX%向甲方支付违约金。
3. 如因一方违约导致合同无法继续履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。
2024年绿化工程合同例文发包单位:______(以下简称甲方)承包单位:______(以下简称乙方)甲方特委托乙方承担______单位部分环境景观绿化工程的施工任务。
为明确双方权利与义务,甲、乙双方基于相互协作、紧密配合的原则,共同订立本施工合同。
一、工程概况:本绿化工程承包范围内的合同价款暂定为人民币柒万元整,具体金额待竣工后据实结算。
承包方式采取包工包料的形式。
二、施工工期:本工程定于____年____月____日开工,预计完工时间为____年____月____日。
如遇不可抗力因素(如天气原因),双方可协商后合理顺延工期。
三、工程质量:乙方须严格遵守国家关于园林绿化工程的技术规范进行施工,所选用苗木需严格符合甲方提出的工程质量要求,不得擅自变更规格、品种。
因质量问题导致的返工费用,甲方不承担任何责任。
四、安全管理:乙方在施工过程中应精心组织,确保施工安全,保持施工现场整洁有序。
严禁使用老弱民工,如发生安全事故,责任由乙方自行承担。
五、甲方责任:甲方负责监督乙方的工程质量、进度及施工过程,并协调乙方与其他相关方的关系。
工程竣工后,甲方将组织验收并按合同约定进行竣工结算。
六、乙方责任:乙方需办理施工所需的一切手续,并接受主管部门的监督与管理。
乙方必须按照甲方审定的设计图纸进行施工,如需变更设计或品种,须经甲方书面同意后方可实施。
工程未交付甲方验收前,乙方应妥善保护已完工程,并对施工中可能损坏的建筑物、地下及地上市政设施负责赔偿。
七、苗木要求:乙方采购的苗木必须新鲜、树杆挺直、树形优美、植株健壮、枝叶茂盛且无病症。
八、保养期:自所有苗木栽植完毕之日起,乙方需在12个月内负责苗木的成活、浇水、除草、剪枝及更换死亡苗木等工作。
九、工程款支付:乙方完成总工程量的一半后,甲方支付总工程款的30%;工程竣工后,甲方再支付20%;剩余款项于____年____月____日前全额付清。
十、结算方式:绿化色块面积按每平方米70元计价,回填土方按每立方米50元计价,路沿石按每米40元计价,步砖按每平方米50元计价。
景观施工合同范本甲方:_____乙方:_____甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将_____环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国民法典》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。
第一条工程名称:_____第二条工程范围和内容工程范围:按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。
第三条设计周期本合同签订以后于____年____月____日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计,以求达到施工图纸要求。
设计内容需另行补签设计合同。
第四条设计价款及支付方式该项目乙方按____万元(大写:____元正)人民币包干进行设计取费。
合同签订后三日内甲方支付乙方____万元(大写:____元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即____元(大写:____元正)人民币。
第五条施工工期开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过____年____月____日)。
竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为____天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。
第六条取费原则1.本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的_____定额:SGD1_20_____至SGD7_20_____,收费级别按四类工程二级Ⅱ档。
2.苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。
乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。
甲方对照验收,数量按实收方结算。
乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
景观工程合同范本8篇篇1甲方(发包方):__________注册地:__________乙方(承包方):__________景观建设有限公司注册地:__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行景观工程建设事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________景观工程2. 工程地点:__________3. 工程内容:包括但不仅限于绿化、硬化、照明、水系、雕塑等景观项目的设计、施工及保修。
二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币__________元(大写:__________元整)。
该合同总价包括设计费、材料费、施工费、保修费等所有相关费用。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
(2)工程完工并通过验收后,甲方支付乙方合同总价的65%。
(3)剩余5%作为质保金,工程保修期满后无质量问题一次性支付。
三、工期1. 乙方必须在合同签订后____天内开工,工期为____天。
2. 如因甲方原因造成工程延期,乙方工期相应顺延。
四、工程质量和保修1. 乙方必须严格按照设计方案和施工规范进行施工,保证工程质量。
2. 工程竣工后,乙方负责一年内的免费保修。
若因设计或施工质量导致的问题,乙方负责修复或重做。
3. 保修期满后,若因非人为破坏原因造成的损坏,乙方酌情收费维修。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电等基础设施。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程按照设计方案进行。
3. 甲方需按时支付工程款,若因甲方原因导致工程延期或停工,甲方承担相应损失。
六、乙方责任1. 乙方需按照设计方案和施工规范进行施工,保证工程质量。
2. 乙方应确保施工现场安全,防止事故发生。
3. 乙方在工程竣工后负责工程的保修工作。
4. 乙方应遵守国家有关安全、环保等法律法规,采取有效措施保护施工现场的环境。
园林绿化工程施工合同范本3篇国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。
《招标法》第三条规定:“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。
”以下是店铺为大家精心准备的:3篇园林绿化工程施工合同范本。
欢迎阅读与参考!园林绿化工程施工合同范本一工程名称:建设单位:施工单位:签订日期:绿化工程合同发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程的施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程基本概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护。
详见:发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单第二条工程承包范围1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养护;3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正常生长,并保持良好的景观效果;第三条工程施工期限共3个月。
议定自年月日开工,至年月日全部栽植结束。
(如遇雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。
承包方严格按上述工期组织施工,若工期延迟,每延迟一天罚款人民币贰仟元整,工期罚款从履约保证金中扣除。
第四条工程质量标准:合格1、在工程施工中,承包方应按照本工程施工图、绿施说明及业主要求,精心组织施工,认真执行现行国家施工及验收规范。
做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。
2、栽植质量标准执行《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-893、养护标准执行《园林管理考核办法(试行)》第五条材料和设施供应:凡包工包料工程的材料由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求,否则,承包方应无条件及时更换,若因此影响工程进度,工期不予顺延,经发包人造成损失的,承包方应该足额赔偿,并应付发包方合同价款5%的违约金。
园林景观施工合同(通用15篇)园林景观施工合同1甲方:__________乙方:__________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就同意订立本合同,达成协议如下:一、项目概况:1、项目名称:__________2、项目__________二、本合同施工范围:项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期:开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日四、合同价款及付款方式:总造价为610万元,增减项根据甲方意见进行调整,合同签订后支付总造价的30%,全部工程完工后支付总造价的50%,竣工验收后再付款10%,保修期满后付清所有尾款,保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺:按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺:按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务:1、甲方的权力及义务:(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的'期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务:(1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
园林景观工程合同模板(精选10篇)园林景观工程合同模板篇1建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行七台河污水处理厂厂区园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式1、工程内容包括回填种植土、树木栽植_、景观制作等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书,工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式1、甲乙双方签订合同后,甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、根据工程进度甲方支付形象进度款,整个工程分三次支付完毕。
3、工程完工甲方初验合格后付款项______%,余款待甲方验收合格后五天内一次付清。
四、工期1、本工程总工期______天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期20xx年8月20日。
3、竣工日期20xx年9月15日。
五、双方责任(一)甲方责任:1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收,并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任:1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任,保证绿化工程苗木成活率100%。
3、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份,具同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):______年______月______日园林景观工程合同模板篇2(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责一、标的1、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容2、工程合同价款:(1)、本工程合同造价为人民币元,即人民币元整。
(2)、按3、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
园林绿化施工合同范本业主(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条:工程概况1、工程名称:昌景小区园林绿化工程园林绿化工程2、工程地点:昌吉州宁边东路3、预定开工日期:____年____月____日第二条:施工范围1、施工范围:园林绿化、种植回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条:施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条:工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计60天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
(根据甲方要求或施工方案,施工计划)。
2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由____日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条:工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提前验收的,本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到___%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。
2、结算方式:按月结算(1)甲方应在预定开工日期前5个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的__%;(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后5个工作日内向乙方支付工程预算总价款的___%;(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的5个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的__%。
园林绿化工程施工协议书6篇篇1园林绿化工程施工协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利、诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、项目名称:园林绿化工程二、项目地点:(具体地址)三、项目内容:包括但不限于植物栽培、景观设计、喷泉建设等园林绿化工程四、项目工期:自协议签订之日起至XX年XX月XX日止,共计XX天五、项目费用:总金额XX万元(¥XX),具体分解如下:1. 基本工程费用:XX万元2. 设备费用:XX万元3. 材料费用:XX万元4. 人工费用:XX万元六、结算方式:按照项目进度,分段结算。
每次结算不得超过总金额的20%,最终结算在工程竣工验收合格后进行七、发票开具:乙方完成每次结算后应开具合法发票,甲方应在收到发票后及时支付相应款项八、保修条款:工程竣工后保修期为XX个月。
在保修期内,如发现工程质量问题,乙方应承担相应修复责任九、质量标准:乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量十、违约责任:若一方未履行协议约定,需承担相应违约责任。
违约方应支付对方合理的违约金,并承担由此造成的损失十一、法律适用:协议的履行适用中华人民共和国法律十二、争议解决:在履行本协议过程中如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向协议签订地法院提起诉讼十三、协议生效:本协议自双方代表签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
篇2园林绿化工程施工协议书甲方:(委托人)联系地址:联系人:联系电话:乙方:(承包人)联系地址:联系人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为了明确双方的权利义务,甲乙双方自愿达成如下协议:一、工程名称:园林绿化工程二、工程地点:(具体地址)三、工程内容及范围:(详细描述工程包括哪些内容)四、工程总造价:人民币(大写)五、施工期限:自协议签订之日起,至(日期)止,共计(天/月/年)六、工程质量标准:根据国家相关标准及甲方要求执行七、支付方式:(详细描述付款方式及分期付款比例)八、保修期限:工程竣工验收之日起,保修期为(天/月/年)九、保证金:乙方应向甲方支付保证金人民币(大写)作为工程质量保证十、违约责任:任何一方未履行协议规定的义务均视为违约,违约方应承担相应的违约责任十一、争议解决:本协议如发生争议,应由双方友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼十二、协议变更:本协议的任何变更应经双方书面协商一致后方可生效十三、其他条款:(双方可根据实际情况增加其他约定)特此协议,甲方、乙方签字盖章生效。
简易庭院景观施工合同范本(精选7篇)简易庭院景观施工合同1发包人: (以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)甲方委托乙方承担__________工程施工,根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,及相关法律、法规结合本工程具体情况,经双方协调一致签定本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地址:1.3建筑面积:第二条工程范围及承包方式2.1承包范围:施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表),按双方认可方案及数据、尺寸施工。
2.2承包方式:乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。
本合同为固定总价合同,不再调整。
第三条工程价款3.1本合同为固定总价承包模式。
合同签订后,任何一方不得擅自改变。
3.2 本工程双方协议人民币元整。
3.3本工程若发生变更,以现场签证单为准。
第四条工程质量及开、竣工时间4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。
4.2工期:具备安装条件后日至月日。
(特殊原因适当延长工期)第五条甲方工作5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地,开工前向乙方提供所需水、电源。
5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。
5.4按合同约定及时支付工程款。
5.5对乙方的施工质量,工程进度进行监督。
第六条乙方工作6.1乙方在施工中,按照图纸及施工经验工作,必须严格遵守甲方对现场各项管理制度,并服从甲方对现场的统一管理。
6.2编制施工方案和进度计划,交监理及甲方审定,竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后,缴纳甲方施工单位统一保管。
6.3负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的一切事宜。
6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程,防火防盗。
注意现场文明和环境卫生。
发现违章作业,应予制止。
负责好自己现场人员的安全与组织管理工作,施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。
园林景观工程施工合同合同编号:本合同由以下双方于年月日在签订:发包方(以下简称“甲方”):地址:电话:传真:承包方(以下简称“乙方”):地址:电话:传真:甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,经过友好协商,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容: (具体工程及要求见附件一《工程项目一览表》)4、承包范围:_____小区园林景观工程5、承包方式:二、合同价款及支付:1.合同总价款为人民币(大写):其中:A.铺装、小品一次性包死价________元;B.种植部分的造价______元,苗木单价固定,结算时按实调整(规格、单价、合同数量见附件二);C.绿化部分的养护费、种植土一次性包死价______元;D.路面井盖的造价_______元,为暂定价,结算时按实调整(具体见附件三)本合同总价款系甲方依据本合同向乙方支付的全部费用,包括但不限于苗木生产、运输、安装、人工、养护等费用。
乙方因履行本合同而产生的其他费用由乙方自行承担。
2、支付方式:(1)、工程预付款:乙方进场,完成施工准备工作,经甲方、监理确认后,甲方向乙方支付合同价款的10%,计人民币元。
.(2)、工程进度款:根据工程进度,甲方按已完工工程量向乙方支付工程款。
乙方完成一阶段工程后,经甲方、监理方验收合格后5日内,甲方向乙方支付至该阶段工程结算价款的70%。
(3)、工程竣工验收合格后,乙方向甲方提出结算报告,甲方审批结算报告并认可后5日内,向乙方支付至本合同项下工程结算价款的95%。
(4)、尾款:本合同项下工程结算款的5%作为质量保证金。
保修期满,如工程未出现质量问题,甲方将质保金无息返还乙方。
3、合同价款的调整。
在本合同签订后,合同价款任何一方不得擅自改变,只有发生下列情况之一且单项工程增减金额在一万及一万元以上的方可调整:A. 甲方同意的设计变更及工程量增减。
B. 双方约定的其他增减或调整。
三、工期1、本合同项下工程工期自年月日起至年月日止,共计天。
2、各单项工程开竣工日期:见附件一《工程项目一览表》。
3、本合同项下工期系工程完工,并通过验收合格之日。
4、乙方因故不能按期开工,应在约定的开工时间前7天向甲方提出并说明理由。
甲方应在5日内予以答复。
甲方同意延期要求或在5天内不予答复的,工期相应顺延。
如甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出此项要求,工期不予顺延。
5、因甲方原因造成乙方未能按期开工或中途停工的,工期可以相应顺延。
但乙方应自该事由发生之日起3日内书面通知甲方,否则,工期不作相应顺延。
6、因乙方原因导致未能按时开工或中途停工的,工期不予顺延,由此引起的赶工等费用由乙方自行承担,如乙方因此未按约定期限完工,乙方应承担逾期完工的违约责任。
7、甲方认为必要时,可提出暂时停工要求并在停工48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方处理意见后,应及时提出复工要求,甲方在48小时内予以答复。
甲方未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求时限内未予以答复,乙方可自行复工。
8、因工程量变化或设计变更、非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计一周内超过24小时、施工遇到不可预见的障碍物或不可预见的软地层等需处理或不可抗力因素的影响,工期可以相应顺延,但乙方应自上述事由发生之日起3日内书面通知甲方,否则,工期不作相应顺延。
四、双方驻工地代表:1、甲方驻工地代表:_____ ___2、甲方委托监理工程师:_____ ____3、乙方驻工地代表: __ _______(具体人员名单及职责见附件四)五、甲方工作1、按照本合同约定向乙方支付工程款。
1、提供施工所需图纸、场地及交通干道。
2、提供施工所需水电源,并保证施工期间的需要。
3、将水准点及坐标控制点以书面形式交给乙方并现场交验。
4、组织设计人、监理、乙方进行图纸会审及设计交底。
5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
六、乙方工作1、按双方约定工期,向甲方及监理提供分部分项工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提出施工用水用电计划。
2、乙方应在年_ 月 _日前将施工组织设计交予甲方,甲方在5日内批准或提出修改意见。
乙方在接到甲方修改意见后,5日内按照甲方意见修改完毕,并送交甲方审查。
3、乙方必须按批准的进度计划组织施工并接受甲方、监理对进度的检查监督。
4、在已竣工工程验收合格之前,乙方应对对已完工程的成品进行保护,已完工工程在验收合格之前发生毁损灭失的,由乙方负责补足、更换或重做,因此产生的费用由乙方自行承担。
5、在施工过程中,乙方应无条件配合甲方的销售工作,如甲方有特殊要求,应提前通知乙方,乙方应按照甲方要求予以配合。
7、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
8、遵守国家及地方政府等有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木不受损坏。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
9、主动与相关施工单位协商并作好配合工作。
10、严格执行重庆市有关施工现场管理的有关规定,安全文明施工。
七、材料设备1、乙方采购的材料、设备应符合设计和规范要求并附有合格证。
2、根据工程需要,乙方需要采用代用材料的,应书面通知甲方并说明理由,取得甲方书面同意后,方可使用。
3、甲方委托乙方采购的材料设备,乙方应在采购前将具体情况通知甲方,甲方在价格、质量等方面认可并确认后,乙方方可采购。
八、质量与验收1、乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸的要求进行施工,接受监理、甲方的监督,质量验收必须达到合格。
对不合格的分项工程,乙方应按规范要求进行返修,由此产生的费用由乙方承担。
2、整体感官效果达不到设计要求的,视为质量事故,甲方有权提出整改,乙方应按照甲方要求执行,相应费用由乙方自行承担。
3、工程具备验收条件,由乙方、监理、甲方按照工程竣工的有关规定进行验收。
乙方应当在工程竣工后及时将验收报告报送甲方、监理。
甲方在收到报告后7天内组织验收。
甲方收到报告后,如不同意验收,应向乙方提出整改意见。
4、乙方在竣工验收后14天内向甲方及监理提供完整的竣工资料和竣工图4套。
5、隐蔽工程验收。
工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知监理、甲方验收合格,方可进行下步工序施工。
6、工程具备验收条件,乙方、监理、甲方按照工程竣工的有关规定进行验收。
7、乙方在竣工验收前5天将验收报告送甲方、监理。
甲方在收到报告后7天内组织验收。
甲方收到报告后,如不同意验收,应向乙方提出整改意见。
8、乙方在竣工验收后14天内向甲方及监理提供完整的竣工资料和竣工图4套。
九、设计变更1、甲方需要对原设计进行变更的,须向乙方发出变更通知,乙方应当根据甲方要求进行变更。
2、乙方在施工中对原设计进行变更,应在取得监理同意后向甲方发出通知并说明理由,该变更经甲方同意并确认后方可施工。
3、由于变更导致的造价变动,由双方签证认可并以补充协议形式予以明确。
十、结算已竣工工程验收后,乙方在30天内将结算书送交甲方,甲方在30天内审核完毕并签署审核意见。
十一、工程保修1、保修范围包括合同约定的所有项目,保修期为2年,自工程验收合格之日起计算。
2、保修期间,因施工质量问题甲方提出要求,乙方应在接到通知后7天内派人修理。
否则甲方有权委托其他单位或人员修理,所需费用甲方在保修金内扣除,不足部分乙方支付。
十二、违约责任1、甲方无合理理由未能按照合同约定进行付款的,自甲方收到乙方的书面催款通知之日30天起,应当按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
2、乙方未能按照合同约定的期限完成全部工程的,每逾期一日,乙方应当向甲方支付元作为违约金,甲方有权自应支付的工程款中直接扣除,但本合同另有约定的除外。
3、乙方在施工过程中,未经甲方同意或经有关部门批准,擅自拆改原建筑物结构及各种设备管线的,甲方有权要求乙方恢复原状或甲方自行处理,所发生的费用由乙方承担,甲方有权自应支付的工程款中直接扣除。
4、未经甲方同意并确认,乙方擅自对原设计进行变更的,甲方有权要求乙方进行整改,整改费用由乙方自行承担。
乙方未能在甲方要求的期限内完成整改的,乙方应当向甲方支付工程总价款的%作为违约金,甲方有权自应付工程款中直接扣除。
4、乙方在施工过程中,违反本合同约定或相关规定,对正在施工的工程造成影响或对已完工工程成品造成破坏的,乙方应承担赔偿责任,甲方已经为此进行了赔偿的,甲方有权就此向乙方追偿,并有权自应支付的工程款中直接扣除。
5、乙方未按照本合同约定向甲方或监理方移交相关文件、图纸等资料的,应当自收到甲方或监理方通知之日起7日内移交,超过此期限仍未移交的,每逾期一日,应当向甲方支付违约金元。
6、完工后工程未能通过验收合格的,甲方有权要求乙方在限定的期限内整改,乙方未能在限定的期限内完成整改或经整改后仍未达到合格要求的,乙方应当向甲方支付工程总价款的%作为违约金。
7、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担违约责任后,仍应继续履行合同。
8、双方发生争议后,除非出现以下情况,否则乙方应当继续按合同约定进行施工,保持施工的连续性,并保护好已完工工程:1)单方违约导致合同确已无法履行,同时双方协议停止施工的;2)法院要求停止施工。
十三、合同的解除1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。
2、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。
3、乙方在合同履行中严重违反国家法律法规或本协议约定的条款,经书面要求整改后,15天内仍无实质性改变的,甲方有权单方面解除合同。
4、因政府规划、市场需要等原因,本工程项目停建,甲方有权提出解除合同。
5、因乙方原因导致合同解除时,乙方应向甲方支付工程总价款的10%作为违约金。
6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方的要求将自由的机械设备和人员撤出施工场地,乙方未完善移交手续擅自撤场的,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
十四、其他约定1、本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件作为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。
2、本合同一式分。
甲方执份,乙方执份。
发包方:(签章)承包方:(签章):授权代理人:授权代理人:附件:一、工程项目一览表二、种植部分造价表三、路面井盖造价表四、乙方驻工地人员名册。