下载文档原格式
第1篇在工程建设项目中，施工现场签证（以下简称“现场签证”）是施工过程中不可或缺的一环。
它涉及到工程变更、费用调整、工期延长等多个方面，对工程项目的成本、进度和质量有着直接的影响。
因此，加强现场施工签证的管理，是确保工程项目顺利实施的关键。
一、现场签证的概念及作用现场签证是指在施工过程中，由于设计变更、材料代用、施工条件变化等原因，导致工程量、费用、工期等发生变化，而由承包方和业主方代表现场确认并签字的文件。
现场签证是工程结算的重要依据，对工程项目的成本控制、进度管理和质量控制具有重要意义。
二、现场签证的管理原则1. 及时性原则：现场签证应尽快完成，确保工程变更、费用调整等信息能够及时反映到工程结算中。
2. 准确性原则：现场签证的内容应真实、准确，避免因信息不准确导致工程结算纠纷。
3. 完整性原则：现场签证应包括工程变更、费用调整、工期延长等内容，确保签证内容的完整性。
4. 合规性原则：现场签证应符合国家相关法律法规和工程合同的规定。
三、现场签证的管理流程1. 提交申请：承包方根据现场实际情况，向业主方提交现场签证申请，并附上相关证明材料。
2. 审核审批：业主方对承包方提交的现场签证申请进行审核，必要时可组织专家论证，确保签证内容的合理性。
3. 现场确认：业主方代表与承包方代表到现场进行确认，确保签证内容的真实性。
4. 签字盖章：双方代表在确认无误后，对现场签证进行签字盖章。
5. 归档备案：将现场签证文件归档备案，作为工程结算的重要依据。
四、现场签证管理的注意事项1. 加强签证人员的业务培训，提高签证人员的业务素质和责任心。
2. 建立健全现场签证管理制度，明确签证流程、责任主体和审批权限。
3. 严格控制现场签证的范围和内容，避免不必要的签证发生。
4. 加强现场签证的监督和检查，确保签证内容的真实性和准确性。
5. 及时处理签证纠纷，维护双方合法权益。
总之，加强工程现场施工签证管理，有助于提高工程项目的成本控制、进度管理和质量控制水平，为工程项目的顺利实施提供有力保障。
工程签证的分类、原则、技巧、注意事项工程签证是建设工程管理中的一项重要内容，它是保证被签证工程质量的重要组成部分，影响着工程造价的正确性和合理性。
工程签证应贯穿于施工的全过程，涉及的范围广，是一项政策性、技术性和工作责任心都很强且繁杂、琐碎的工作。
建设方和施工方都应遵循公开、公平、合法和诚实信用的原则，把它当作施工管理中的一件大事来抓，使每一份签证都做到内容明确、数据真实、手续齐全、防止相互串通、弄虚作假等不正常签证行为的发生。
一、工程签证的分类工程签证常见的有工程技术签证、工程工期签证、工程经济签证、工程隐蔽签证，适用于施工过程的各个阶段。
1.工程技术签证：常用于施工组织设计方案、技术措施的临时修改或涉及的价款数额较大等的工程签证。
2.工程工期签证：常用于因材料、设备进退场时间及业主等造成的延期开工、暂停开工、工期延误的工程签证，在工期提前奖励、工期延误罚款的计算时可发挥重要作用。
3.工程经济签证：常用于因场地、环境、业主要求、合同缺陷、违约、设计变更或施工图错误等造成业主或承包商经济损失的工程签证。
4.工程隐蔽签证：常用于基坑验槽记录、软地基处理、钢筋隐蔽验收等对工程结算影响较大、资料缺失无法补救时的工程签证。
二、工程签证的七个原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4 、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。
建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施一、招标文件或清单设置不够严谨建筑工程施工中，实际上很多不必要的现场签证问题完全可以在编制招标文件或工程量清单中加以解决。
总结归纳工程经验，我们可以发现工程签证事件常发生在由承包商施工工艺决定的而建设单位又难以掌握、计量的分项工程，如钢筋接头的数量和方式、油漆和涂料的腻子、面层遍数、颜色等。
建议措施：处理这些游离的因素，只需在招标文件的有关条款或工程量清单中的报价说明中注明“这些问题由投标单位在报价时根据自己的实际情况考虑，并把有关费用包含在相应的分项中”，就可以轻松地避免类似签证的发生。
二、设计变更或施工图有误设计变更是对原工程设计得不合理或错误的内容，根据现场实际情况进行变动或完善而改变原设计。
设计变更是衍生现场签证的主要原因之一。
因而需要审计人员从工程变更在经济上是否合理、在技术上是否可行、对工期是否会造成影响等方面进行全面分析。
有些承包商提出的变更要求虽然在技术上经济上是合情合理的，但建设单位仍需进行全面考量，将设计变更所获取效益的期望值与变更后承包商趁机索赔造成损失的期望值进行比较，仔细权衡利弊后再作决策。
如果确属设计不能保证工程质量要求、设计遗漏、图纸错误以及与现场条件严重不符而导致工程无法正常施工的，可以进行设计变更。
建议措施：如果发生变更的部位已经购料、下料或开工，审计人员只需对变更项目或修正项目加以计量、签证确认，对原图纸不变的内容不要重复签证。
对于设计变更而造成的下料购料签证，必须要求承包商将材料名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、回收或代用价值有多少等情况详细列出。
审计人员应核实签证内容、审核材料回收代用价值的合理性，同时注意以下材料购料价值和回收代用价值之间的差额进行签证。
三、非承包商原因造成的索赔签证以停工索赔为例。
承包商的停工索赔主要是指承包商对由非承包商责任和合同约定范围风险范围以外的因素所造成的，长时间中断停工，大型机械不能撤离而造成的损失进行索赔的经济活动。
建筑工程施工签证
建筑工程施工签证注意事项：
1. 申请材料准备：申请人需准备身份证明、合同文件、工程项目详细信息、施工许可证等相关文件。
2. 提交申请：将申请材料提交至当地承建单位或建设主管部门，并按要求缴纳相应费用。
3. 签证审核：相关部门对申请材料进行审核，包括施工方资质、项目合规性、场地安全等方面。
4. 签发施工签证：审核通过后，当地承建单位或建设主管部门将签发施工签证，以准许施工方正式开展工程施工。
5. 签证有效期：签证的有效期通常根据工程项目的时间要求来确定，施工方需在有效期内完成工程。
6. 执行施工规范：施工方需按照相关法律法规和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。
7. 合作方沟通协调：施工期间，施工方需与建设单位保持沟通协调，确保工程顺利进行。
8. 施工变更申请：若在施工过程中发生工程变更，施工方需及时向相关部门申请变更手续，并按要求进行调整。
9. 完成验收：工程施工完成后，施工方需向建设单位提供相关验收材料，并接受验收部门的验收评定。
10. 施工记录保存：施工方需妥善保存施工相关资料和记录，以备后续审查和备案。
第1篇一、施工现场工程签证的定义施工现场工程签证，是指在施工过程中，由于设计变更、现场条件变化、不可抗力等因素，导致实际工程量与原设计不符，需要甲方确认、监理工程师确认，并按照合同约定进行调整和支付的书面文件。
二、施工现场工程签证的作用1. 明确工程责任：施工现场工程签证明确了工程变更的责任主体，为工程结算、争议解决提供了依据。
2. 确保工程质量：通过签证，对工程变更进行确认和调整，有利于确保工程质量，避免因变更导致的工程质量问题。
3. 保障工程进度：签证确认后，可以及时调整工程量，确保工程按计划推进，避免因变更导致工期延误。
4. 维护双方权益：签证有利于维护甲乙双方的合法权益，避免因工程变更产生纠纷。
三、施工现场工程签证的分类1. 设计变更签证：因设计图纸不合理、现场条件变化等原因导致的工程变更。
2. 施工条件签证：因施工过程中遇到不可抗力、地质条件变化等原因导致的工程变更。
3. 材料代用签证：因材料价格波动、市场供应不足等原因导致的材料代用。
4. 人工费签证：因施工过程中遇到特殊情况，导致人工费增加。
四、施工现场工程签证的办理流程1. 提出签证申请：施工单位在发现工程变更后，应及时向甲方、监理工程师提出签证申请。
2. 现场确认：甲方、监理工程师到现场进行确认，对工程变更的原因、范围、数量等进行核实。
3. 编制签证文件：根据现场确认结果，编制签证文件，包括工程变更原因、范围、数量、费用等。
4. 甲方确认：甲方对签证文件进行审核，确认无误后签字。
5. 监理工程师签字：监理工程师对签证文件进行审核，确认无误后签字。
6. 归档备案：将签证文件归档备案，作为工程结算、争议解决的依据。
五、施工现场工程签证的注意事项1. 及时提出签证申请：发现工程变更后，应立即提出签证申请，避免因延误导致损失。
2. 严谨签证内容：签证内容应准确、完整，避免因签证内容不准确导致纠纷。
3. 严格执行签证程序：按照规定的流程办理签证，确保签证的合法性和有效性。
第1篇一、工程签证的类型1. 设计变更签证：由于设计图纸不合理、设计错误或现场条件发生变化等原因，需要修改设计图纸的签证。
2. 施工条件变化签证：因现场条件变化，如地质条件、气候条件等，导致施工方案调整的签证。
3. 工程量变更签证：因实际施工工程量与原合同约定不符，需要调整工程量的签证。
4. 人工、材料、机械台班价格调整签证：因市场行情变化或政策调整，导致人工、材料、机械台班价格发生变化的签证。
5. 合同约定不明确签证：因合同约定不明确，导致施工过程中产生争议的签证。
二、工程签证的办理流程1. 提交签证申请：施工单位根据实际情况，向监理单位或建设单位提交签证申请，详细说明签证原因、内容、影响及所需调整的合同价款。
2. 审核签证申请：监理单位或建设单位对签证申请进行审核，确认签证原因及内容的合理性。
3. 修改签证内容：如签证申请存在不合理之处，监理单位或建设单位要求施工单位修改签证内容。
4. 签证确认：经审核通过的签证申请，由监理单位、建设单位、施工单位共同签署，形成正式签证文件。
5. 签证实施：施工单位按照签证文件要求，进行施工变更或调整。
6. 签证结算：在工程结算时，根据签证文件调整合同价款。
三、施工单位办理工程签证的注意事项1. 及时办理：发现需要签证的事项，应及时向监理单位或建设单位提出申请，避免争议产生。
2. 确保签证内容的真实性、合理性：签证内容应与实际情况相符，避免虚构、夸大或隐瞒。
3. 严格遵循签证办理流程：按照规定的流程办理签证，确保签证的合法性和有效性。
4. 加强签证管理：建立健全签证管理制度，对签证进行分类、归档、统计，确保签证的规范性和完整性。
5. 与监理单位、建设单位保持良好沟通：在签证办理过程中，与监理单位、建设单位保持良好沟通，及时解决争议。
总之，施工单位在工程项目施工过程中，应充分重视工程签证的办理，确保自身合法权益得到有效保障。
同时，要严格按照相关法律法规和合同约定，规范办理工程签证，确保工程项目顺利实施。
如何做好工程签证工程签证是指在建筑工程施工过程中，由相关部门对工程实施的合法性、规范性进行审核认可，确保工程质量和安全的一种管理措施。
如何做好工程签证，是每一个施工单位和相关人员都需要了解和重视的问题。
下面将结合实际经验，从准备工作、签证流程、注意事项等方面详细介绍如何做好工程签证。
一、准备工作1. 完备资料：在进行工程签证前，首先要准备相关的资料，如施工图纸、工程设计说明、施工方案、质量检测报告等，确保资料完备，以便审核人员能够全面了解工程情况。
2. 检查工程质量：在申请工程签证前，要对工程质量进行严格检查，确保符合相关的标准和规范，避免出现质量问题而导致签证不通过。
3. 定期沟通：与签证审核部门进行定期沟通，了解签证要求和流程，及时处理相关问题和意见，确保工程签证顺利进行。
二、签证流程1. 申请签证：首先向相关部门递交工程签证申请，提交完备的资料，并按要求缴纳相关的费用。
2. 签证审核：审核部门会对提交的资料进行审查，如发现问题会及时通知并要求整改，直至符合标准要求为止。
3. 签证发放：审核通过后，签证部门会颁发相应的工程签证文件，并加盖相关的章印。
4. 监督验收：在工程施工过程中，签证部门会定期对工程进度和质量进行监督验收，确保工程符合规范要求。
三、注意事项1. 注意保密：在进行工程签证过程中，要注意保护好相关资料的机密性，避免泄露导致不必要的麻烦。
2. 严格遵守规定：在进行工程签证时，要严格遵守相关的规定和要求，不得私自篡改资料或逃避审核。
3. 积极配合：在签证审核过程中，要积极配合审核部门的工作，及时处理问题并接受监督验收。
通过以上几点，我们可以了解到如何做好工程签证。
只有在准备工作充分、签证流程规范、注意事项合理的情况下，才能确保工程签证顺利通过，为工程质量和安全提供保障。
希望各位施工单位和相关人员都能够重视工程签证工作，做到规范操作，确保工程顺利进行。
工程签证注意事项在申请工程签证前，有一些重要的注意事项需要考虑。
以下是几个需要注意的方面：1.提前了解工程签证条款和要求：首先，你应该仔细研究并了解申请工程签证的具体条件和程序。
这包括你所需要提供的文件，资格要求，申请费用以及处理时间等。
确保你具备符合这些要求的条件，以免浪费时间和金钱。
2.寻求专业的法律建议：由于签证申请程序通常涉及复杂的法律文件和程序，建议你寻求专业的法律建议。
专业律师可以帮助你了解流程和要求，并提供有关如何最大化你的申请成功率的建议。
3.准备充分的文件：根据签证所要求的文件，对于工程签证，你通常需要提供以下文件：护照，个人履历，学位证书，相关工程资质证书，工作经验证明，推荐信以及其他可能需要的文件。
确保这些文件是完整的、最新的，并按照签证部门的要求进行格式化。
4.语言要求：为了申请工程签证，你可能需要提供语言测试成绩，如雅思或托福。
这些测试通常要求你在英语听说读写方面达到一定的水平。
提前了解并满足相关的语言要求是非常重要的，否则你的签证申请可能会被拒绝。
5.资金要求：签证部门通常要求申请人拥有足够的资金来支付生活费用，包括住宿费、食品费和其他生活必需品费用。
确保你能提供足够的证据来证明你有能力支付这些费用。
7.健康检查和医疗保险：为了申请工程签证，有些国家可能需要你进行健康检查，以证明你没有传染病或身体疾病。
此外，一些国家还要求申请人购买医疗保险以保证其在国外的治疗和紧急情况下的费用。
确保你了解并满足这些要求是非常重要的。
8.诚实和准确的申报：在准备申请工程签证时，请务必诚实和准确地填写申请表和提供的文件。
提供虚假信息或隐瞒重要事实可能会导致你的签证申请被拒绝，甚至被列入不良记录。
总之，在申请工程签证时，提前了解申请要求并准备充分的文件至关重要。
合理规划你的时间，并在需要的时候寻求专业的建议，以确保你的签证申请顺利通过。
建设项目工程签证管理办法及实施细则(试行)二0一一年一月目录1.总则 (2)2.工程签证内容 (3)3.工程签证管理职责 (4)3.1承包单位职责 (4)3.2监理单位职责 (4)3.3指挥部各职能部门职责 (5)4.工程签证申请与审批流程 (6)5.工程签证资料规定 (9)6.附表及附图 (12)1总则1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。
1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。
1.3参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。
1.4工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无异议、图示尺寸准确。
1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。
工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。
1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。
工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。
1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。
1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定时间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。
1.9指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。
2工程签证内容2.1可办理工程签证的内容2.1.1因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。
第1篇施工现场工程签证是指在施工过程中，因各种原因导致工程量发生变化，需要调整合同价款和工期的一种管理手段。
施工现场工程签证的合理运用，对于确保工程质量和进度，降低工程造价，维护施工单位和业主双方的合法权益具有重要意义。
以下是一些施工现场工程签证的技巧：一、签证申请要及时施工现场发生变更时，施工单位应及时向业主或监理单位提出签证申请。
签证申请应包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等信息，以便业主或监理单位及时了解情况，并做出相应决策。
二、签证内容要详细签证内容应详细描述变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等，以便各方对变更情况有清晰的认识。
同时，签证内容应与实际情况相符，避免出现争议。
三、签证程序要规范施工现场工程签证的程序应遵循相关法规和合同约定。
一般情况下，签证程序包括：签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节。
施工单位应按照规定程序办理签证手续。
四、签证资料要齐全签证资料应包括签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节的相关文件。
这些资料应包括但不限于：变更原因说明、变更图纸、变更工程量清单、变更费用计算书等。
五、签证时间要合理施工现场工程签证的时间应尽量缩短，避免因签证延误工程进度。
施工单位应与业主或监理单位协商，确保签证办理的时效性。
六、签证费用要合理签证费用应根据实际情况合理计算，避免出现过高或过低的情况。
施工单位在签证费用计算时，应遵循相关定额和标准，确保签证费用的合理性。
七、签证变更要记录施工现场发生变更时，施工单位应将变更情况记录在施工日志中，以便后续查阅。
同时，施工单位应将变更情况及时通知业主或监理单位。
八、签证审核要严格签证审核是确保签证内容真实、合理的重要环节。
监理单位在审核签证时，应严格按照合同约定和相关规定进行，确保签证的合法性和合理性。
九、签证争议要妥善处理施工现场工程签证过程中，可能会出现争议。
施工单位应与业主或监理单位积极沟通，寻求解决方案。
在争议无法协商解决时，可依法申请仲裁或诉讼。
第1篇一、工程签证的类型1. 设计变更签证：由于设计不合理、现场条件变化等原因，导致施工图纸需要调整的签证。
2. 施工方案调整签证：在施工过程中，根据实际情况对原施工方案进行调整的签证。
3. 材料设备更换签证：由于材料设备质量、规格等原因，导致更换材料的签证。
4. 工程量增减签证：由于现场条件变化、施工难度增加等原因，导致工程量增减的签证。
5. 工程延期签证：由于不可抗力、特殊原因等原因，导致工程延期申请的签证。
二、工程签证的作用1. 确保工程质量：工程签证可以确保施工过程中各项工程内容符合设计要求，提高工程质量。
2. 保障工程进度：工程签证可以及时调整施工计划，确保工程按期完成。
3. 控制工程造价：工程签证可以明确工程量、材料设备等变更内容，有利于工程造价控制。
4. 便于竣工结算：工程签证是竣工结算的重要依据，有助于减少纠纷。
三、工程签证的办理流程1. 施工单位提出签证申请：在施工过程中，施工单位根据实际情况提出签证申请。
2. 监理单位审核：监理单位对签证申请进行审核，确保签证内容合理、合规。
3. 建设单位确认：建设单位对监理单位审核通过的签证进行确认。
4. 施工单位实施：施工单位根据签证内容进行施工。
5. 工程签证归档：将签证文件归档，作为竣工结算依据。
四、工程签证的注意事项1. 签证内容应真实、准确，不得虚报、冒领。
2. 签证办理应及时，避免影响工程进度。
3. 签证文件应规范、完整，包括签证内容、审核意见、确认意见等。
4. 签证办理过程中，各单位应加强沟通与协作，确保签证工作顺利进行。
总之，施工期间工程签证是施工合同履行过程中的重要环节，对于确保工程质量、进度和成本控制具有重要意义。
施工单位、监理单位和建设单位应高度重视工程签证工作，加强沟通与协作，确保签证工作顺利进行。
第2篇一、工程签证的定义及作用工程签证是指在施工过程中，由于设计变更、施工条件变化、材料代用等原因，导致合同约定的内容发生变化，需对合同进行补充或调整的书面证明。
工程签证介绍及注意事项工程签证是指在国外从事工程建设、工程技术或相关领域的人员在该国居留和工作所需的签证。
在当前全球化的背景下，越来越多的人士选择出国参与工程项目，并为之申请工程签证。
下面将从工程签证的种类、申请流程以及注意事项等方面进行详细介绍。
一、工程签证的种类1.工作签证：工作签证是一种允许持有人在国外从事临时性工作的签证。
不同国家针对工程人员的工作签证要求不同，常见的工作签证包括技术移民、临时工作签证等。
2.商务签证：商务签证适用于在国外从事工程技术相关商务活动的人员。
商务签证一般不允许从事实际施工和建设工作，主要是为了培训、交流、展览等目的。
3.投资签证：投资签证适用于在国外投资工程项目，并从中获得收益的人员。
该签证通常要求申请人提供相关投资证明和项目计划等文件。
二、工程签证的申请流程1.确定目标国家：首先需要确定项目所在国家和地区，了解目标国家的签证政策和要求。
2.准备申请材料：根据目标国家的要求，准备申请材料，包括个人简历、学历证明、工作经验证明、相关资质证书等。
3.提交申请：将申请材料递交给目标国家的使馆或签证中心。
根据目标国家的要求，可能需要预约、面试或进行体检等。
4.等待审批：递交申请后，需等待目标国家的签证机构进行审批。
审批时间因国家和个人情况而异，一般需要几周到几个月不等。
5.签证领取：签证审批通过后，前往目标国家的使馆或签证中心领取签证。
三、申请工程签证的注意事项1.提前了解目标国家的签证政策和要求：不同国家对签证的要求各不相同，需要提前了解和准备相关材料。
可以通过目标国家的大使馆、领事馆或签证中心网站获取相关信息。
2.准备充分的申请材料：提供真实、准确的个人信息和材料，包括学历证明、工作经验证明等。
如果需要提供中文材料的翻译件，应找专业翻译机构进行翻译。
3.注意申请时限：一些国家的签证申请需要提前数月甚至半年办理，所以务必提前规划和准备。
4.注意签证费用和退款政策：不同国家的签证费用不同，申请人应提前了解签证费用和退款政策。
第1篇一、项目背景在我国，工程建设项目施工签证是指在工程实施过程中，由于设计变更、材料代用、施工条件变化等原因，需要对原合同内容进行修改或补充的书面证明。
施工签证是工程项目管理的重要组成部分，对于保障工程质量和安全、合理控制工程造价、确保工程顺利进行具有重要意义。
二、施工签证的种类1. 设计变更签证：因设计原因导致原设计方案需调整的签证。
2. 材料代用签证：因材料价格波动、供应困难等原因，需在保证工程质量和安全的前提下，对原设计方案中的材料进行代用的签证。
3. 施工条件变化签证：因施工过程中遇到不可预见因素，如地质条件变化、施工环境变化等，需要对原施工方案进行调整的签证。
4. 工程量签证：因施工过程中实际完成的工程量与原合同约定量不符，需对工程量进行调整的签证。
5. 其他签证：除上述种类外，根据工程实际情况，可能还会出现其他类型的施工签证。
三、施工签证的办理流程1. 施工单位根据实际情况提出施工签证申请，并附上相关证明材料。
2. 施工单位将施工签证申请提交给监理单位进行审核。
3. 监理单位对施工签证申请进行审核，确认其合理性、合规性后，签署意见。
4. 施工单位将经监理单位审核通过的施工签证申请提交给建设单位。
5. 建设单位对施工签证申请进行审批，确认其必要性后，签署意见。
6. 施工单位根据审批通过的施工签证，对原合同内容进行修改或补充。
四、施工签证的管理要点1. 施工单位应严格按照合同约定进行施工，尽量避免施工签证的发生。
2. 施工单位在提出施工签证申请时，应提供充分的证明材料，确保签证的合理性和合规性。
3. 监理单位应加强对施工签证的审核力度，确保签证的真实性和有效性。
4. 建设单位应认真审查施工签证申请，确保签证的必要性。
5. 施工单位应按照审批通过的施工签证，及时调整合同内容，确保工程顺利进行。
五、结语施工签证是工程项目管理中的重要环节，对于保障工程质量和安全、合理控制工程造价、确保工程顺利进行具有重要意义。
第1篇一、施工签证的种类1. 设计变更签证：指在施工过程中，由于设计图纸不合理或错误，导致施工方案需要调整的签证。
2. 施工条件签证：指由于现场条件发生变化，如地质、水文、气候等因素，导致施工方案需要调整的签证。
3. 材料代用签证：指由于材料供应困难、价格波动等原因，需要替代原定材料的签证。
4. 工程量签证：指由于施工过程中工程量发生变化，需要对原合同工程量进行调整的签证。
二、施工签证的风险及防范措施1. 风险：签证管理不当可能导致工期延误、成本超支、质量不达标等问题。
防范措施：（1）加强签证管理，明确签证流程，确保签证的合法性和有效性。
（2）加强设计变更管理，严格控制设计变更范围，确保变更后的设计方案合理、可行。
（3）加强现场条件监控，及时掌握现场情况，为签证提供依据。
2. 风险：签证内容不明确，导致施工过程中出现纠纷。
防范措施：（1）签证内容应明确、具体，避免产生歧义。
（2）签证应附上相关图纸、资料，确保签证内容的完整性。
（3）签证双方应充分沟通，确保对签证内容的理解一致。
3. 风险：签证审核不严格，导致签证内容不合理。
防范措施：（1）加强对签证的审核，确保签证内容符合法律法规、合同约定和施工规范。
（2）对签证内容进行风险评估，防止不合理签证带来的风险。
（3）建立健全签证管理制度，明确签证审核标准和程序。
4. 风险：签证索赔不透明，导致承包商恶意索赔。
防范措施：（1）规范签证索赔流程，确保索赔透明、公正。
（2）加强签证索赔审核，防止恶意索赔。
（3）建立索赔争议解决机制，及时化解纠纷。
三、总结建筑工程施工签证是施工过程中的一项重要工作，关系到工程项目的顺利进行。
因此，加强施工签证管理，防范风险，对于确保工程质量、进度和成本控制具有重要意义。
在实际工作中，应充分认识施工签证的重要性，不断完善签证管理制度，提高签证管理水平。
第2篇一、施工签证的类型1. 设计变更签证：由于设计图纸存在不合理、错误或遗漏，导致施工过程中需要对原设计进行修改或补充。
【施工管理】工程签证要注意的9大技巧签证现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！一现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
一、工程签证的流程1. 现场实物确认：首先需要对施工现场的实物进行确认，包括施工内容、材料、设备等。
这一步骤是为了确保签证内容与实际情况相符，避免出现误差。
2. 填写签证申请表：在确认现场实物后，需要填写工程签证申请表。
申请表应包括以下内容：签证原因、签证内容、工程量、单价、总价等。
填写申请表时，应确保内容真实、准确、完整。
3. 报送审批：将填好的签证申请表报送至相关部门进行审批。
在报送前，应确保申请表内容齐全、符合规范。
审批部门可能会对申请表进行核对、审查，确保其符合要求。
4. 跟踪审批过程：在报送审批后，应及时跟踪审批过程，了解审批进度。
如有需要，可以与审批部门沟通，补充相关资料或说明情况。
5. 取回签证单：当审批通过后，可以取回签证单。
签证单应包括以下内容：签证原因、签证内容、工程量、单价、总价、审批意见等。
确保签证单内容与实际情况一致，并妥善保存。
6. 现场实施：最后，根据签证单的内容进行现场实施。
施工过程中，应确保施工质量和安全。
同时，对施工内容进行记录，以便日后核对和结算。
1. 及时办理：工程签证应当及时办理，避免因拖延导致无法追溯或核实。
在施工过程中，如发现需要办理签证的情况，应及时与相关部门沟通并报送申请。
2. 真实准确：填写签证申请表时，应确保内容真实准确。
如有虚假或夸大其词的情况，将会影响签证的审批和日后的结算。
同时，对于施工内容和现场实物的描述，应尽可能详细、具体。
3. 依据充分：在填写签证申请表时，应提供充分的依据。
这些依据可以包括施工图纸、合同条款、现场照片等。
这些资料可以帮助审批部门更好地理解签证原因和内容，提高审批效率。
4. 完整规范：申请表应填写完整规范，严格按照要求填写各项内容。
如有漏填或填写不规范的情况，可能会导致审批部门无法准确理解申请内容，影响审批进度和通过率。
5. 沟通顺畅：在办理工程签证的过程中，应保持与相关部门和审批部门的良好沟通。
如有疑问或需要补充资料的情况，应及时与相关部门沟通解决。
签证问题
针对目前工程建设项目签证工作中存在的问题，就如何加强工程签证管理的措施和办法，以期达到降低工程成本、提高效益的目标。
谈谈施工单位如何做好工程签证管理工作。
建设工程项目一般投资大，建设周期长，不确定因素较多。
在施工周期内材料设备价格变化较快，施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定，施工图预算也不可能对整个施工期发生的费用都做出详尽的预测，而且在实际施工过程中，主客观条件的变化又会给整个施工过程带来许多不确定因素。
因此在整个施工过程中，难免会发生大量现场签证。
然而，现场签证的涉及面广、人为因素多、管理比较困难，可能引起的争议也大，直接影响工程造价的确定与控制。
因此加强建设项目的工程签证管理，对于提高建设工程项目的效益具有重要的现实意义。
一、工程签证的概念及分类
1. 所谓工程签证就是指工程发承包双方在施工过程中，按照合同约定对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价的）、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议。
互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。
2. 现场签证可分为以下几类。
（1）工程经济签证：是指在施工过程中由于场地、环境、业主要求、合同缺陷、违约、设计变更或施工图错误等，造成业主或承包商经济损失方面的签证。
经济签证涉及面广，项目繁多复杂，应严格控制签证范围和内容，把握好有关定额、文件规定。
（2）工程技术签证：主要是施工组织设计方案、技术措施的临时修改，涉及的价款数额较大。
一般应组织论证，重大变化应征得设计人员同意，做到安全、经济、适用。
（3）工程工期签证：主要是在实施过程中因主要材料、设备进退场时间及业主等原因造成的延期开工、暂停开工、工期延误的签证。
招标文件中一般约定了工期罚则，在工期提前奖、工期延误罚款的计算时，工期签证发挥着重要作用。
（4）工程隐蔽签证：是指施工过程中对以后工程结算影响较大，资料缺失将无法补救、难以结算的签证。
主要有基坑验槽记录、软地基处理、钢筋隐蔽验收等。
二、现场签证的重要意义
现场签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主与施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是要对设计变更和现场签证进行调整。
总之，现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
建筑工程现场签证的意义主要体现在以下几方面：
1. 工程建设是个周期长、技术性强、涉及面广的系统工程。
在实践过程中，由于诸多不确定因素的影响必然会发生现场签证，而最终以工程价款的变化体现在工程结算中。
建筑工程现场签证是保障工程顺利进行的一把法律上的武器。
2. 工程建设周期长、技术含量高，在项目决策与设计阶段难以考虑详尽
故而在施工阶段会做些调整，从而导致现场签证。
因此，现场签证有利于灵活调整施工进程。
3. 由于设计粗糙，设计单位本身管理不到位，各专业之间配合不密切，产生的错、碰、缺、漏而发生设计变更，就会产生签证。
市场变化快、新材料、新工艺、新的施工方法不断推陈出新或某种材料短缺而发生材料代换，是产生现场签证的重要原因。
建筑工程现场签证有利于弥补这一漏洞，有利于补充新的内容。
4. 技改项目、修复工程、二次装修工程，有的是在边使用边施工状态下进行的，对新老水、暖、电、气等的衔接、障碍物的处理，设计上根本不可能做到一步到位，要根据现场实际进行变更修正。
特别是二次装修工程，由于人们的审美观念不断变化，对细部要求和装饰效果也经常发生变化，这也导致现场签证的发生。
这更有利于业主单位方便管理、协调环境等。
三、目前工程签证中存在的主要问题
1、签证不及时。
时间是签证的基本要求之一，也是签证准确度的基础。
这就要求双方代表就当时在工程现场实际发生的事情进行准确测量、描述，并办理签证手续。
但有的业主现场代表不负责任，当时不办理，口头答应，事后靠追记补办，甚至在结算审计过程中还在补办签证手续。
这样只可能导致现场发生的具体情况回忆不清，补写的签证单与实际发生的条件不符，数据不准，特别是对于那些隐蔽工程，发生时没有及时办理签证，到竣工决算时再履行补签手续，容易引起业主单位和施工单位的纠纷。
此外，这种回忆录式的签证，其准确程度不言而喻，再加上市场价格是随时波动的，以而获得不合理的利润。
2、签证不规范。
现场签证一般需要业主、监理、施工单位三方共同签字，现场签证的内容也应该具体明确、便于计量。
但实际操作中却存在诸多问题，有的现场签证缺少一方甚至两方的签字，签证内容也往往存在较多缺项，给工程结算工作带来一定的困难。
3、有的工程项目的业主代表缺乏造价控制意识，对签证工作不负责任，对造价管理控制意识淡薄。
现场业主代表不重视现场签证，缺乏造价管理控制意识，有的对签证工作既不负责任也不认真，许多签证方式不规范、内容不详尽、手续不完备，且多由承包方拟稿，业主现场代表签上“同意”、“属实”等字，没有附图与详细资料，工程数量无从核实，定额子目无从确定。
三、如何有效完善和控制施工现场签证
以上常见的几种情况，足以给工程造价控制带来诸多困难，如果竣工结算时也不严格把关，马虎了事，将给业主造成很大的损失。
如果不慎重对待工程量签证，工程造价控制极易出现漏洞，造成资金的大量浪费。
导致现场签证出现漏洞，既有人为因素也有可变因素的影响。
签证工作是一项政策性，技术性，经济性很强的工作，各方应委派具有相应专业知识的人员进行管理。
笔者长期从事工程项目结算审核工作，从中体会到把现场签证合理地控制好，必须增强现场签证的控制意识，提高现场签证人员的业务素质，加强职业道德教育，根据项目特点，对签证人员有针对性的加强业务培训，使他们掌握一些基本造价知识，做到既熟悉现场实际情况，又熟悉有关规定，能充分掌握所有的信息和数据并进行分析处理，把好签证内容关。
对于较重要的建设项目，应由造价工程师从立项、签订合同、现场管理、工程款支付、工程预结算、财务决算等全过程参与，以便使工程造价在整个项目建设过程中得到有效控制。
那么如何有效完善和控制施工现场签证呢？
1．要严格三方签证制度。
所有的现场签证必须经施工单位项目经理、总监理工程师、业主代表三方共同签字方为有效。
签证应一式数份，及时报送有关审核部门，对重大的隐蔽工程，应该有审核部门的人员参加；另外，有条件的业主
可以指派工程造价管理专业人员常驻施工现场，随时掌握、控制工程造价的变化情况，进行跟踪费用控制。
2、签证内容必须与实际相符。
要加强现场工程管理人员经济观点及思想素质教育，要求他们不仅要懂得设计、施工技术，还要具备工程经济方面的知识。
培养他们实事求是的作风，在抓好工程质量、工期、安全监督的同时，充分重视节约工程投资的重要性。
3、现场签证尤其隐蔽工程量的签证中要注明时间、地点、工程部位、事由、并附上计算简图、标明尺寸、注上原始数据，明确结算方式、结算单价。
对于一些隐蔽工程或重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存原始资料备查。
4、签证要及时，在施工中随发生随进行签证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。
坚决杜绝施工过程中不及时办理，结算时搞突击现象。
5、着重作好隐蔽签证管理。
投资控制在实施组织设计和施工方案过程中，尤其要把好隐蔽工程量的签认关。
隐蔽工程签证是指施工完以后将被覆盖的工程签证。
此类签证资料一旦缺少将难以完成结算，因此，应特别注意搞好以下几方面记录：①基础换填，材质，深度，宽度记录；②桩入土深度及有关出槽量记录；
③基坑开挖验槽记录。
④钢筋验收记录。
只有这样，才能使隐蔽工程签证及时和真实。
6、签证要一式数份，各方至少保存1份原件，避免自行修改，为结算时提供真实可靠的凭据。
7、签证单应编号归档，在送审时，统一由送审单位加盖“送审资料”章，以证明此签证单由送审单位提交给审核单位的，避免在审核过程中，各方根据自己的需要自行补交签证单。
四、结束语
总之，对现场签证有效的控制看似简单，其实也并不简单，整个控制过程也是一个系统工程。
我们要充分认识到签证控制是关键，创造适宜的条件，合理确定管理目标，采用科学的方法，切实从具体工作做起，规范现场签证，做到事前控制，才能起到事半功倍的效果。
