建设工程施工劳务分包合同
砖
混
主
体
班
组
劳务发包方:
劳务承包方：
合同编号：
年月日
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和相关法规及行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程类型：
第二条：承包方式
包清工（包质量、工期、安全生产、文明施工）
第三条：承包范围及内容
1、本次清工施工范围：
2、工作内容：人工清槽；基础砖墙的砌筑及防潮层的抹灰；主体阶段钢筋的制作绑扎与焊接；模板的支设和拆除；所有混凝土构件的浇筑和养护及后浇带施工；主体所有砌筑工程施工及架眼堵塞；预制门窗过梁及预埋件的制作与安放；配备塔吊司机且做好其他机械维护工作；施工过程中所用的临时排架的搭拆。
3、需乙方自备的材料：铁钉、铁丝、扎丝、海绵条、脱模剂和养护剂。
4、需乙方自备的机械：除乙方所用的手头工具以外其余全部由甲方
5、乙方负责所施工范围内安全文明施工及现场的清理。
6、配合甲方放线工作。
第四条：劳务价格及计算方法
1、劳务价格：按照施工图建筑面积元/平方米，￥元/㎡。
在施工过程中因甲方所需，乙方负责施工本合同内容以外的工程和本合同项目以外的工作：以项目经办人或负责人签证零星工为准，一律按大工每小时元、小工每小时元计取。
2、计算方法：建筑面积按照山东省定额规定计算。
第五条：付款方式
标准层二层开始第一次拨款，按照经监理验收合格后所报工程量的80％，以后每月15-20日付款一次，按所完成合格工程量的80％付给乙方劳务费，不合格不予结算，主体工程竣工后付到90％，主体工程经质监站和项目部验收合格后30日内一次性付清余额。
（若2012年春节放假前，无论能不能干到标准层二层，按所干工程量的比例，付到已完工程量的80％）
第六条：质量标准
质量需达到国家规范及地方标准规定，合格率100％，争创市优质结构工程。
第七条：工期要求
按照项目部安排的合理工期计划目标为准，按时按要求完成计划目
第八条：安全生产、文明施工及安全事故处理
1、乙方施工过程中安全生产、文明施工严格按照公司项目部有关制度执行。
2、乙方所有施工人员必须严格按规范、操作规程施工，杜绝重大伤亡事故的发生，轻伤事故发生率控制在1‰以内。
3、进行安全施工、执行持证上岗，杜绝违章作业。
4、乙方在做好各项安全工作的同时，应定时对其班组进行安全思想教育，采取奖罚措施。
5、乙方施工人员在施工区域出现不戴安全帽，高空作业不系安全带、违章、违纪现象时，视情节按每人每次20—500元罚款，并发整改通知书，限期整改。
6、临时用电需要接线时，通知项目部专业电工，严禁私自乱拉乱接。
7、乙方人员发生伤亡事故时，甲乙双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察鉴定。
重大伤亡事故定性后，事故责任方承担相应的经济或法律责任，按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿。
一般一次性损失在5000元以下的工伤事故，由乙方负责，5000元以上的，按事故性质由乙方负责协调解决，甲方负责协助处理，如发生安全伤亡事故造成的医疗费用，责任方承担所发生的一切民事赔偿责任，乙方施工人员在工地以外的安全事故，一切均由乙方负责。
第九条：双方职责、义务
1、甲方职责、义务：
（1）乙方工人进驻甲方现场时，甲方应对其进行相关法规、安全生产文明施工、消防、绿色环保工地及企业内部管理制度交底，并进行监督检查和管理。
（2）甲方应及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方做好施工技术、质量、材料使用、施工等要求的交底工作。
（3）甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的住宿及就餐条件。
（4）协助乙方人员办理暂住证、就业证及相关证件，及时为施工人员办理意外伤害责任保险。
（5）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工窝工；如不能保证连续生产应出具相应的书面材料，同时乙方人员和部分工种在其他合作单位中进行合理调配（乙方的费用，双方协商解决）；若因甲方材料、机械、设备供应不及时造成停工窝工，给乙方造成的损失由甲方负责补偿。
（6）甲方应按合同规定及时办理劳务费及材料费的结算，按时付款。
（7）甲方有办理现场签证的责任，并将实际发生的临时用工和图纸变更造成的损失经项目部签证后列入结算。
2、乙方职责、义务：
（1）乙方对于其确定劳动关系的工作必须认真审查，保证人员的政治面貌、身体素质和技术水平、工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。
乙方人员须持有本人身份证原件，女的必须有计生证，并将其复印件交予甲方备案。
需要办理暂住证、就业证、上岗证时，
费用由乙方自理。
（2）乙方必须配有专职的质量技术管理人员，为确保约定的质量标准达到目标做好各项工作。
（3）乙方必须保证人员相对稳定，不得随意变更管理人员，保证按期、保质、保量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排和管理。
（4）乙方人员必须按甲方要求进行施工，经甲方同意后方可改变施工，在施工中应注意成品半成品的保护，因班组自身责任造成损坏的，经济损失由班组负责承担。
（5）合同范围内的工程由于乙方未落实，造成甲方安排施工的临时设施、安全文明施工等的用工费用，由乙方承担。
（6）乙方应对所有施工人员进行安全生产、文明施工、食品卫生、交通安全等方面的教育工作，乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导监督和检查，认真执行安全技术规范，落实安全措施，确保施工安全。
（7）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，严格按照工程建设标准及工程施工强制性条文施工，确保工程质量达到约定的标准，承担由自身责任造成质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的损失及各种罚款。
（8）科学安排作业计划，投入足够的人力物力，保证工期。
（9）乙方不得将本合同下的工作内容转包、分包给他人，否则劳务分包人将依法承担责任。
（10）严格遵守国家安全操作规程，严禁盲目指挥、冒险作业和严重违反安全操作规程，当以上情况发生时有权拒绝施工。
（11）妥善保管、合理使用由项目部提供给班组的各类机具、周转材料及其他设备，工程完毕后如实退还给甲方。
（12）乙方在收到工程款后，必须及时按约定时间将工资发放给职工。
若因工人未接到工资导致上访投诉、闹事，甲方有权拒绝下次拨款，由此造成的纠纷责任由乙方自身承担，工程竣工后根据甲方规定的相关手续办理工程移交。
（13）乙方在施工过程中必须做到工完料尽场地清，不得浪费甲方提供的材料，材料损耗率控制在常规要求之内。
（14）乙方若有下列情况之一，则甲方有权责令退场，终止合同。
a、中途自动退场
b、不服从项目部管理、工种配合极差
c、质量每次验收达不到合格水平，技术力量严重不足
d、材料浪费严重，不服从处罚
第十条：违约责任
1、甲方违约责任：
（1）由于甲方施工人员指挥错误或后变更造成的工程质量问题及返工损失和责任，由甲方承担。
（2）甲方因不能按合同约定及时拨付劳务费，严重拖期造成的一切后果，由甲方承担。
（3）因工程材料设备供应不及时造成的误工、窝工，根据实际情况，
甲方按照零工计价方式对现场施工人员补贴误工费。
2、乙方违约责任：
（1）乙方未按合同约定要求，其质量达不到约定的验收标准，造成的一切损失由乙方承担，由于质量原因返工重做而影响工期的，每单体工程延误工期一天，罚款1000元且扣除由此造成的经济损失。
（2）乙方应严格按照项目部下发的施工进度表确保工期，延误一天，罚款1000元，如甲方原因工期顺延，经济损失由甲方承担。
（3）在施工过程中，建设单位、项目管理、监理、项目部管理人员提出质量问题或隐患，乙方不能及时整改或屡教不改，每次罚款1000元。
第十一条：
双方确认如遇不可抗力，本合同允许变更或终止，如是国家政策性原因，使合同不能继续实施，双方协商解决。
第十二条：
双方在履行合同过程中发生争议时，双方自行协商解决，协商不成时由上级主管部门调解，调解无效可向人民法院起诉。
第十三条：
本合同其他未尽事宜甲乙双方协商解决。
第十四条：
本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式六分，甲乙双方各持两份，报建设单位和企业主管部门各一份存档备案。
甲方：（签章）甲方：（签章）代表：代表：
电话：电话：
身份证号码：身份证号码：
签订日期：签订日期：。
