施工合同通用条款进度与工期
- 格式:doc
- 大小:15.35 KB
- 文档页数:10
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程合同合同约定工期建设工程的施工周期是指从工程开始到竣工验收合格的全部时间。
在建设工程合同中,工期的约定应当具体、明确,以便对双方形成有效的约束。
以下是一个关于工期约定的示例性条款。
一、工程开工日期与竣工日期甲方(建设单位)与乙方(施工单位)约定,本工程计划开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。
除非双方另有书面协议,否则乙方应保证工程按此时间表进行。
二、工期延误责任若因乙方原因导致工程延期,乙方需承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金等。
违约金的具体数额按照合同中的相关条款执行。
三、工期顺延条件在下列情况下,经过甲方书面同意,工期可相应顺延:1. 不可抗力因素导致工程无法正常施工;2. 甲方要求变更工程设计或施工内容;3. 甲方未能及时提供必要的施工条件;4. 其他依法可以顺延的情形。
四、工期顺延的通知与确认乙方应在知悉可能导致工期顺延的情况发生后的___天内,向甲方提出书面通知,并说明顺延的理由和预计顺延的时间。
甲方在收到通知后的___天内予以确认或提出异议。
五、工期缩短如乙方通过合理优化施工方案,提前完成合同约定的工程内容,甲方将依据合同规定给予相应的奖励。
六、特殊情况处理在施工过程中,如遇特殊复杂情况需要重新评估工期,甲乙双方应及时协商解决。
任何变更都应以书面形式确认,并作为本合同不可分割的一部分。
七、法律适用与争议解决本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如甲乙双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方(建设单位)与乙方(施工单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,基于平等自愿的原则签订本施工合同。
第二条工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。
第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。
2. 价款支付方式:_________(如分期付款、进度付款等)。
3. 价款调整机制:遇有设计变更或市场价格明显波动时,合同价款可按约定调整。
第四条工期要求1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误责任:除不可抗力因素外,乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。
第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。
2. 工程验收由甲乙双方共同进行,或委托第三方机构进行。
第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并形成书面文件。
2. 因变更导致的损失,由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条违约责任任何一方违反合同约定,应当按照合同约定承担违约责任。
第八条争议解决因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同通用条款7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定,就本施工项目的相关事宜,特订立本施工合同通用条款。
一、合同背景与目的1.1 本合同基于甲乙双方的共同意愿,为明确双方在施工过程中的权利与义务,确保工程顺利进行,达成共赢目标。
二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________2.4 工程规模:____________________三、工期及进度3.1 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工,未经甲方同意,不得擅自更改工期。
3.2 乙方应按照施工进度计划进行施工,确保工程进度与质量。
如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应违约责任。
四、质量与验收4.1 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
4.2 工程竣工后,乙方应提交验收申请。
甲方组织验收,验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、工程价款与支付5.1 工程价款:____________________元人民币。
5.2 支付方式:____________________。
5.3 甲方应按合同约定及时支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权催告并在合理期限内暂停施工。
六、材料设备供应6.1 工程施工所需的材料设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
6.2 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、保修与售后7.1 工程竣工验收合格后,乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内,如因乙方原因导致的工程质量问题,乙方应负责免费维修。
7.2 保修期结束后,乙方应提供有偿售后服务,具体事宜双方另行协商。
八、违约责任8.1 如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
工程施工合同里的通用条款
r
一、合同双方
甲方(业主):负责提供工程资金,并拥有工程成果的所有权。
乙方(承包商):负责按照合同约定完成工程建设任务。
二、工程概况
本工程包括但不限于工程设计、施工、材料供应和安装等全部工作。
具体工程内容、规模及标准根据附件中的设计图纸和技术规范确定。
三、工程质量
乙方必须严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到设计要求。
对于任何不符合质量标准的工程,乙方应负责无偿修复或重建。
四、工期要求
工程的开工日期为合同签订后的第XX天,竣工日期为开工日期后的XX天内。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,双方协商确定新的竣工日期。
五、合同价款
合同总价以人民币计算,包含所有材料费、人工费和管理费用。
付款方式分为预付款、进度款和竣工款,具体支付条件和比例按照合同附件的规定执行。
六、变更与调整
如工程需变更设计或增减工作量,甲方应提前书面通知乙方。
双方应根据变更内容协商确定增减的费用和工期,并签署书面补充协议。
七、违约责任
若甲方未按时支付工程款项,应按未付金额的千分之XX支付违约金;若乙方延误工期或工程质量不合格,应按合同总价的千分之XX支付违约金。
八、争议解决
双方因履行合同发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
施工工程进度合同合同编号:____________甲方(业主):_________________乙方(承包商):_________________鉴于甲乙双方就________________项目(以下简称“本工程”)的施工达成如下协议,特订立本合同:第一条工程概况1.1 工程名称:_________________1.2 工程地点:_________________1.3 工程规模:_________________1.4 工程内容:_________________1.5 工程造价:_________________第二条工程进度2.1 乙方应按照以下进度计划执行工程施工:- 开工日期:____年__月__日- 地基与基础工程完成日期:____年__月__日- 主体结构封顶日期:____年__月__日- 装修工程完成日期:____年__月__日- 竣工验收日期:____年__月__日2.2 乙方应根据实际工作进度,及时调整进度计划,并报甲方审批。
第三条工程质量3.1 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。
3.2 乙方应配合甲方或甲方委托的第三方进行质量检查。
第四条违约责任4.1 如乙方未能按照合同约定完成工程进度,除因不可抗力因素外,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:每延误一日,按工程总价的千分之五计算。
4.2 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复,直至达到质量标准。
第五条合同变更与解除5.1 合同一经签订,任何一方未经另一方书面同意,不得擅自变更或解除合同。
5.2 因不可抗力导致无法履行合同的,双方应及时协商解决。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_______________ 日期:____年___月___日乙方(签字):_______________ 日期:____年___月___日。
施工合同通用条款进度与工期
《施工合同通用条款进度与工期》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
7 进度与工期
7.1 合同进度计划
除非专用条款另有约定,承包人应在接到按照第 6.1款[开工通知]发出的通知后28天内,编制详细的施工进度计划
报送监理人。
监理人应在收到进度计划21日内批复或提出修改意见,否则该进度计划视为己得到批准。
经监理人批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。
监理人应有权按照该进度计划安排其他承包人的活动。
7.2 合同进度计划的修订
当工程的实际进度与经监理人批准的进度计划不符时,承包人可以在14日内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批;监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示,承包人应按该指示修订合同进度计划,报监理人审批。
监理人应在收到修订的进度计
划后7日内批复。
监理人对进度计划的修改在批复前应获得发包人同意。
7.3 发包人导致的工期延误
在履行合同过程中,由于发包人原因遭受工期延误和(或)费用增加,承包人有权按照第18.1款[承包人索赔程序]要求:
(1)发包人延长工期;
(2)发包人增加费用,并支付合理的利润。
需要修订合同进度计划的,按照第7.2 款[合同进度计划的修订]约定办理。
7.4 不可预见事件
在合同履行过程中,如果发生一个有经验的承包人在递交投标书日期前不能合理预见的事件,承包人应在此事件发生之日起7日内向监理人报告,要求发包人延长工期和(或)增加
费用,并支付合理利润。
7.5 承包人导致的工期延误
由于承包人原因导致暂停施工或造成工期延误的,承包人应采取措施加快进度,并自行承担加快进度可能增加的费用,工期不予顺延。
7.6 逾期竣工违约金
由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法及限额在专用条款中约定。
承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
7.7 暂停施工
7.7.1 监理人指示暂停施工
监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。
不论由于何种原因引起的
暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
发生的费用由责任方承担。
暂停施工后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停施工的影响。
当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。
承包人收到复工通知后,应在监理人指定的期限内复工。
7.7.2非承包人原因引起的施工暂停
非承包人原因引起的施工暂停,监理人发出暂停施工
指示后28天内未向承包人发出复工通知,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后14天内,准许已暂停施工但目前已经具备复工条件的部分或全部工程继续施工。
如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人,将工程受影响的部分视为可取消工作。
如暂停施工影响到整个工程,可视为发包人严重违约,应按第16.2款[发包人违约责任的承担]的约定处理。
7.7.3 承包人原因引起的暂停施工
由于承包人原因引起的暂停施工,如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为承包人违约,应按第16.4款[承包人违约责任的承担]的约定处理。
7.8 提前竣工
发包人要求承包人提前竣工的,该要求不得压缩合同合理的工期,而且不能对工程质量与安全生产产生不利的影响,由此发生费用由发包人承担。
承包人通过合理的施工组织,提前完成工程的,发包人应按照专用条款约定的数额或方式向承包人支付提前竣工奖励。