桩基维修合同范本(3篇)

桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。

二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。

2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。

3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。

4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。

5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。

6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。

7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。

三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。

桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。

3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。

6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。

7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。

2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。

2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。

3、做好详细施工记录，并交甲方存档。

4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。

六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。

2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。

3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。

桩基施工合同范本官方版
甲方：（委托方名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟进行桩基施工，乙方愿意承接该工程，双方达成如下协议：
一、工程内容
1.1 甲方委托乙方进行桩基施工，包括但不限于桩基设计、材料采购、施工过程中的实施、质量控制等。

二、施工期限
2.1 本合同签订后，双方应立即安排施工，并约定施工周期为______天/月。

三、工程款项及支付方式
3.1 工程总价为______元人民币。

工程款项按照工程的完成进度进行支付，具体分期支付比
例和支付方式另行协商确定。

四、质量保证
4.1 乙方保证施工符合国家标准和甲方的要求，并承担因施工质量问题引发的责任。

五、双方权利与义务
5.1 甲方有权要求乙方提供施工进度、质量报告等相关资料，并有权对施工过程进行监督
检查。

5.2 乙方保证施工期间的安全防护措施，如有安全事故发生，负主要责任。

5.3 双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有关部门
申请调解或仲裁。

六、其他事项
6.1 未尽事项按照双方另行协商的内容执行。

七、合同终止
7.1 在工程完成前，双方经协商一致同意可以解除本合同。

7.2 若因某方违约导致合同解除，违约方应承担违约责任。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
甲方代表签字：乙方代表签字：。

桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。

2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。

根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。

包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。

三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。

四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。

五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。

工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。

六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。

七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。

八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。

希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。

篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。

那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

桩基工程简单版施工合同1发包方：施工方：为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。

工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。

第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。

工程工期为45天日历天数。

第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。

第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。

同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。

第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。

2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。

桩基工程合同范文甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟建设的__________项目需要进行桩基工程，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就下列桩基工程的施工达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：__________桩基工程。

2. 工程地点：__________。

3. 工程规模：预计总桩数为______根，总工程量约为______立方米。

4. 工程内容：包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、桩基检测等。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2. 桩基工程完成后，应通过第三方检测机构的质量检测，并提供相应的检测报告。

三、施工周期1. 施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。

四、合同价款1. 本桩基工程的总价款为人民币______元。

2. 价款支付方式：______。

五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为______。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复，直至满足质量要求；如造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。

建筑工程桩基合同范本（二）合同编号：甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有相关建设项目的权益，并需要委托乙方进行桩基施工工程，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下桩基工程合同：第一条工程名称及位置1.1 工程名称：__________________________1.2 工程位置：__________________________第二条工程内容2.1 工程范围：桩基施工及相关工程。

2.2 工程标准：按照国家相关法律法规及技术标准进行施工。

第三条工程价格及结算方式3.1 工程总价为人民币（大写）__________________元整。

3.2 工程款的支付方式及比例为：（1）合同签订后，甲方支付工程款的_______%作为预付款。

（2）工程中期验收合格后，甲方支付工程款的_______%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程款的_______%。

（4）最终结算：工程竣工验收合格后，根据实际工程量进行最终结算，并支付余下的工程款。

第四条工程期限4.1 工程期限为__________天/月，自合同生效之日起计算。

第五条质量保证5.1 乙方在履行合同过程中，按照国家相关法律法规和技术标准负责保证所提供的服务和工程质量符合合同约定。

5.2 在竣工验收合格后，甲方对工程进行监管和检测，如发现质量问题，乙方承诺在合理期限内进行整改修复。

5.3 如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担由此产生的责任和损失。

第六条材料与设备6.1 乙方应配备合适的施工机械设备和工具，并使用符合相关技术标准的材料进行施工。

6.2 如果合同约定需要特殊的设备或材料，双方应另行协商，并在合同中明确约定。

第七条变更和解除7.1 如需对合同内容进行变更，双方应书面协商，经过双方签字确认后方可生效。

7.2 如一方未能履行本合同约定的义务或违反本合同的条款，需守约方写出通知书，违约方在收到通知书后，应在合理的时间内改正违约行为，如无法改正，则应向守约方支付违约金。

桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。

2、打试桩结束时间月日。

3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。

4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。

(发包签证为准)。

5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。

不得出现三、四类桩。

五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。

2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。

3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。

4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。

5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

6、有义务协调解决施工现场四邻关系。

(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

2、提交承包方有效的资质文件。

3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。

桩基维护施工合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基维护施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：乙方负责对甲方的桩基进行维护施工，包括但不限于桩基检测、桩基加固、桩基维修等工作。

1.4 工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。

1.5 工程质量：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

二、合同价款2.1 合同总价：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后支付乙方合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。

（2）甲方按照工程进度支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。

三、甲方的义务和责任3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地，确保施工条件满足乙方施工需求。

3.2 甲方应提供施工所需的相关资料，包括但不限于设计图纸、施工方案等。

3.3 甲方应按照合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或延迟支付。

3.4 甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合。

四、乙方的义务和责任4.1 乙方应按照合同约定进行桩基维护施工，确保工程质量符合相关法律法规、行业标准及甲方要求。

4.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，应承担相应的违约责任。

4.3 乙方应做好施工过程中的安全防护工作，确保施工安全。

4.4 乙方应按照合同约定提供相关施工资料，包括但不限于施工记录、验收报告等。

五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

桩基础施工合同书范本发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。

如使用标准桩尖，价格另议。

桩接头采用焊接接头，接头不宜多于____个3.②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度____米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。

并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的____‰，总额不超过合同总价的____%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工____小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天____元补尝。

桩基合同范本3篇篇一桩基合同甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体的桩基工程内容，如灌注桩、预制桩等]4. 工程规模：[桩基工程的数量、长度、直径等具体参数]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

[具体支付节点 1]：支付工程价款的[百分比]%；[具体支付节点 2]：支付工程价款的[百分比]%；[具体支付节点 3]：支付工程价款的[百分比]%；竣工验收合格后，支付工程价款的[百分比]%。

四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，甲方应在[验收期限]内组织验收。

3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。

五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按时支付工程款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2. 乙方责任：按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；负责施工过程中的环境保护工作。

六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。

2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

桩基维修合同范本3篇篇一桩基维修合同范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、合同名称桩基维修合同（名词解释：桩基维修指对建筑物或工程项目的桩基部分进行检测、修复和加固的过程。

）二、合同标的1. 对甲方指定的建筑物/工程项目进行桩基检测，确定桩基存在的问题；2. 根据检测结果，制定桩基维修方案；3. 按照甲方批准的维修方案，完成桩基维修工程。

三、合同期限本合同自双方签字之日起生效，至桩基维修工程完成并经甲方验收合格之日止。

四、合同金额1. 乙方应根据甲方提供的桩基检测报告，制定维修方案，并向甲方报价；2. 甲乙双方协商确定合同金额，并在合同中明确；五、乙方责任1. 乙方应按照合同约定的期限、质量标准完成桩基维修工程；2. 乙方应确保所使用的材料符合国家相关标准，并对材料的真伪、质量承担责任；3. 乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工过程中的安全、环保；4. 乙方应按照甲方要求提供相关资料，包括但不限于施工方案、施工进度计划、工程验收报告等。

六、甲方责任1. 甲方应向乙方提供项目相关资料，包括但不限于桩基检测报告、设计图纸等；2. 甲方应及时支付合同约定的款项；3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督，对不符合质量标准的要求乙方整改；4. 甲方应在工程验收合格后，按照合同约定的期限支付乙方尾款。

七、合同变更与解除1. 在合同履行期间，如遇特殊情况，甲乙双方协商一致，可对合同进行变更或解除；2. 若乙方未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任；3. 若甲方未按合同约定履行义务，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

八、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

桩基维修合同范本一、合同主体1.1 甲方名称：________________________1.2 乙方名称：________________________二、维修项目及内容2.1 维修项目：建筑物桩基维修2.2 维修内容：（1）对建筑物桩基进行检查、诊断，确定维修方案；（2）按照维修方案进行桩基维修施工；（3）维修完成后，进行验收并提交验收报告。

三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。

四、合同金额4.1 本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2 乙方按照甲方要求提供的维修方案，甲方支付预付款人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.3 乙方完成维修工作并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。

五、双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行维修工作；（2）甲方应按照合同约定支付合同款项；（3）甲方应协助乙方完成维修工作，提供必要的施工条件。

5.2 乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行维修工作，保证维修质量；（2）乙方应遵守相关法律法规，确保施工安全；（3）乙方应按照甲方要求提供维修方案，并按时完成维修工作。

六、验收及保修6.1 乙方完成维修工作后，应及时通知甲方进行验收。

6.2 甲方应在接到乙方通知后____个工作日内组织验收，并对验收合格的维修项目支付剩余款项。

6.3 乙方对维修项目保修期为____个月，保修期内出现质量问题，乙方应免费进行修复。

七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2 乙方未按照约定完成维修工作或维修质量不符合要求的，甲方有权要求乙方重新维修，并支付相应的违约金。

八、争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

以下是一份桩基维修合同范本，供参考：合同编号：_______甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基维修事宜，经充分协商，达成以下协议：一、维修工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 维修内容：_________1.4 维修工期：自合同签订之日起至_________止。

二、双方权利义务2.1 甲方义务：（1）提供桩基维修所需的工作场地，并保证乙方施工人员的安全；（2）按照约定时间支付维修费用；（3）提供必要的配合和协助，确保维修工程的顺利进行。

2.2 乙方义务：（1）按照合同约定的维修内容、质量标准和安全要求进行施工；（2）确保维修工程在约定的工期内完成；（3）对因施工原因造成的损坏负责修复和赔偿；（4）遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全和环保。

三、维修费用及支付方式3.1 维修费用为人民币（大写）：_______元（小写）：_______元。

3.2 甲方支付维修费用的方式如下：（1）合同签订后_______天内，支付维修费用的_______%；（2）维修工程验收合格后，支付维修费用的_______%。

四、维修质量及验收4.1 乙方应按照约定的维修内容、质量标准和安全要求进行施工，确保维修工程质量。

4.2 维修工程验收合格的标准为：达到约定的质量要求，满足使用功能。

4.3 甲方应在维修工程验收合格后_______天内，向乙方支付维修费用的剩余部分。

五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成维修工程的，应当按照延迟天数向甲方支付违约金，违约金为维修费用的_______%。

5.2 甲方未按照约定时间支付维修费用的，应当按照延迟天数向乙方支付违约金，违约金为维修费用的_______%。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

桩基维修合同协议书样本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！桩基维修合同协议书样本：甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拥有位于__________的桩基工程，需进行维修保养，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行：一、维修工程内容：1.1 维修项目：__________1.2 维修范围：__________1.3 维修工程量：__________二、维修工程质量标准：2.1 乙方应按照甲方的技术要求和维修方案，保证维修工程的质量达到__________标准。

2.2 乙方应确保维修工程的安全性、稳定性和可靠性，并承担因维修质量问题造成的损失。

三、维修工程期限：3.1 维修工程自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为__________。

3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成维修工程，应提前向甲方说明原因，并协商延期。

四、维修工程费用：4.1 维修工程的费用为人民币__________元（大写：_________________________元整）。

4.2 乙方在签订合同时向甲方支付维修工程费用的__________%作为预付款，剩余款项在维修工程竣工验收合格后支付。

五、维修工程验收：5.1 维修工程竣工后，甲方应组织相关人员对维修工程进行验收。

5.2 乙方应按照甲方的要求提供相关维修资料，并协助甲方进行验收。

5.3 验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付剩余维修工程费用。

六、违约责任：6.1 乙方未按照约定的维修质量、工程期限完成维修工程的，应向甲方支付违约金，违约金为维修工程费用的__________%。

6.2 甲方未按照约定时间支付维修工程费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

七、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

桩基维修合同范本一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（受托方）： _________二、维修项目概述1. 项目名称：桩基维修工程2. 项目地点： _________3. 工程范围：包括但不限于桩基检测、维修方案设计、维修施工、材料供应等。

三、维修内容1. 检测服务：乙方负责对甲方桩基进行全面的检测，包括桩基结构完整性、承载能力等，并提供详细的检测报告。

2. 维修方案：乙方根据检测结果，制定合理的维修方案，并提交甲方审核。

3. 维修施工：乙方按照甲方审核通过的维修方案进行施工。

4. 材料供应：乙方负责提供维修所需的所有材料，材料必须符合国家相关标准。

四、费用及支付方式1. 维修费用：本工程维修费用总计为人民币____元整（￥______），具体费用构成见附件。

2. 支付方式：甲方按工程进度分____期支付维修费用。

每期支付比例为____%，具体支付时间见附件。

五、工程期限1. 开工日期： _________2. 竣工日期： _________3. 总工期： _________天六、质量保证1. 保修期限：乙方对维修工程提供____年的质量保证期，自工程竣工之日起计算。

2. 保修责任：在保修期内，如因施工质量问题导致桩基再次损坏，乙方负责免费修复。

七、违约责任1. 甲方违约：如甲方未按约定支付维修费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

2. 乙方违约：如乙方未按约定完成维修工程，或维修质量不符合约定，应向甲方支付违约金。

八、争议解决1. 协商解决：双方应通过友好协商解决合同执行过程中的任何争议。

2. 法律途径：如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 合同的修改和补充：本合同的修改和补充必须以书面形式进行，经双方代表签字盖章后生效。

2. 合同的生效和终止：本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至保修期满、所有款项结清后终止。

十、附件1. 维修费用明细2. 支付时间表3. 工程量清单十一、签字盖章甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。

桩基维修合同范本甲方（委托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（受托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方的桩基出现故障/损坏，需要进行维修，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：一、维修项目及范围明确具体的桩基维修项目和范围。

二、维修标准约定维修后应达到的质量标准。

三、维修期限自____年__月__日起至____年__月__日止。

四、维修费用及支付方式1. 维修费用总计为人民币________元（大写________元整）。

2. 支付方式：[具体说明支付的时间节点和方式]。

五、双方的权利和义务（一）甲方权利义务1. 提供必要的场地、条件等配合乙方维修工作。

2. 按照约定支付维修费用。

（二）乙方权利义务1. 按照约定的标准和期限完成维修工作。

2. 确保维修过程中的安全。

六、违约责任1. 若甲方未按时支付费用，应按照[具体约定]承担违约责任。

2. 若乙方未按要求完成维修或达不到约定标准，应按照[具体约定]承担违约责任。

七、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____年__月__日。