下载文档原格式
建筑工程扩大劳务协议书一、协议背景根据双方的需求和实际情况，经协商一致，确定对原有建筑工程劳务协议进行扩大，以满足工程的需要，并保证双方权益的协议。
二、协议内容1. 双方协议双方为建设方（简称甲方）和承包方（简称乙方）。
2. 工程信息1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围：4.开工时间：5.完工时间：3. 劳务人数1.甲方聘请乙方共计劳务人数不超过：2.劳务人员岗位：3.劳务人员要求：4. 劳务费用1.乙方承接工程的劳务费用为（单位：人民币）：2.劳务费用付款方式：5. 劳务保障1.乙方需按照工程要求提供合格的劳务人员；2.劳务人员的工资发放、食宿等问题由乙方负责；3.乙方需严格遵守相关劳动法律法规，确保劳动权益受到保护；4.如因乙方原因造成工程质量问题或人员不足等影响工程进度的情况，乙方需承担相应的责任和赔偿。
6. 安全责任1.甲方和乙方都有责任确保工程施工期间的安全；2.乙方需制定安全管理制度，并保证劳务人员严格执行；3.如发生安全事故，双方将共同承担责任，并在第一时间采取措施进行救援和处理。
7. 法律适用和争议解决1.本协议适用的法律；2.如发生争议，协议双方应友好协商解决；若协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
三、协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工之日。
•甲方签署：•乙方签署：（为《建筑工程扩大劳务协议书》的内容，双方甲乙方如已认真阅读并理解协议的全部内容，在确认无疑义的前提下，签字盖章后本协议即生效。
）。
建筑工程劳务扩大协议
1. 引言
2. 协议内容
2.1 劳务范围扩大
（列出具体扩大的劳务内容，包括但不限于建筑、电气、装饰等）
2.2 工程量变更
随着劳务范围的扩大，工程量也发生了变化。
根据实际情况，甲方与乙方商定新的工程量，并对原有合同中的工程量进行修改。
2.3 费用调整
扩大劳务范围和变更工程量将直接影响费用，甲方与乙方在协商一致的基础上，对原有合同中的费用进行调整。
费用调整的具体方式和金额应在书面协议中明确。
2.4 施工期延长
由于工程范围的扩大和工程量的变更，劳务在工程中所需的时间也会相应增加。
甲方与乙方商定将施工期延长至（具体时间）。
延长施工期可能对其他合同和计划产生影响，双方需在协议中明确相关责任和赔偿方式。
3. 协议执行
本协议自双方签字盖章之日起生效，并作为原有合同的补充和修改，具有同等约束力。
双方应按照协议内容执行，并互相尊重对方的权益。
4. 变更和解除
本协议自签署之日起生效，除非经双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更或解除本协议。
如有需要变更或解除的情况发生，双方应在书面形式下进行协商并达成书面协议。
5. 争议解决
本协议的解释和争议解决适用相关法律法规。
如双方在履行本协议过程中产生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，双方同意提交有管辖权的法院进行解决。
6. 其他条款
本协议未尽事宜，由双方协商决定。
本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）日期
乙方（签字）日期。
建筑工程扩大劳务协议书合同编号：__________第一条协议范围1.1 本协议书仅涉及工程扩大劳务部分，不包括工程设计、材料供应、设备采购等内容。
1.2 乙方根据甲方要求，提供与工程相关的扩大劳务服务，包括但不限于施工、安装、维修、保养等工作。
第二条劳务内容2.1 乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的技能、素质和经验符合工程需要。
2.2 乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求，完成扩大劳务工作。
2.3 乙方应确保劳务人员在施工过程中遵守安全规定，采取必要的安全防护措施，确保工程质量和人员安全。
第三条劳务费用3.1 乙方向甲方提供的扩大劳务服务，甲方应按照双方约定的价格支付劳务费用。
3.2 劳务费用的支付方式、支付时间等事项，由双方在专用条款中约定。
3.3 乙方应按照甲方要求，提供相关发票等财务凭证。
第四条合同的履行和验收4.1 乙方应按照约定时间、质量要求完成扩大劳务工作。
4.2 甲方应对乙方完成的工作进行验收，验收合格的，支付相应的劳务费用。
4.3 验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改，并重新验收。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本协议签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 乙方未按照约定完成扩大劳务工作，甲方有权要求乙方支付违约金。
6.3 甲方未按照约定支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
8.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________附件：1. 工程图纸2. 施工方案3. 劳务人员名单4. 劳务费用明细表5. 保密协议6. 安全事故应急预案7. 其他相关文件一、附件列表：1. 工程图纸2. 施工方案3. 劳务人员名单4. 劳务费用明细表5. 保密协议6. 安全事故应急预案7. 其他相关文件二、违约行为及认定：1. 乙方未按照约定完成扩大劳务工作，甲方有权要求乙方支付违约金。
建筑施工扩大劳务合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！建筑施工扩大劳务合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供扩大劳务的机会，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同范围与内容1.1 本合同范围包括：建筑工程施工扩大劳务的各项工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成甲方指定的工作任务。
二、合同工期2.1 本合同约定的工期为：自合同签订之日起至____年__月__日止。
三、劳务费用3.1 乙方完成工作任务后，甲方应支付乙方劳务费用，具体金额如下：（1）基本工资：人民币____元/月；（2）奖金：根据乙方的工作绩效，按照甲方制定的奖励办法进行发放。
四、劳务人员4.1 乙方应按照甲方的要求，提供具备相关专业技能和经验的劳务人员。
4.2 乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保其具备良好的工作素质和效率。
五、甲方的权利与义务5.1 甲方应按照本合同的约定，按时支付乙方的劳务费用。
5.2 甲方应提供乙方必要的工作条件，包括施工场地、施工设备等。
六、乙方的权利与义务6.1 乙方应按照本合同的约定，完成甲方指定的工作任务。
6.2 乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥和调度。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日。
建筑工程扩大劳务协议书协议双方：甲方：（施工单位全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（劳务单位全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方已经就（建筑工程名称）项目进行劳务合作，并达成一致意见，现甲方与乙方再次就工程范围进行扩大，特制订本劳务协议。
双方经友好协商，达成如下协议：一、工程范围的扩大1. 甲方扩大劳务范围包括但不限于以下项目：（列举具体项目名称和任务描述，如水电工程、钢结构安装、装修等）2. 注意事项：（明确工程范围扩大所涉及的具体要求、工作内容、施工时间、工地安全要求等）二、工期和支付方式1. 工程工期：（具体填写工程范围的扩大对工期的影响，如延长工期、提前工期等）2. 服务费及支付方式：（注明新工程范围对劳务费用的影响，如是否增加劳务费用，以及支付方式，如每月支付、一次性支付等具体方式）三、工程变更和解决争议方式1. 工程变更：（明确工程范围扩大后可能出现的变更，如设计变更、材料变更等，并约定变更的程序和要求）2. 解决争议：（规定解决劳务合作过程中可能产生的争议的具体方式，如友好协商、仲裁、诉讼等，并注明适用的法律法规）四、保密条款1. 甲、乙双方同意保守属于双方劳务合作过程中所获取的机密资料，并不得以任何形式向第三方透露或泄露。
2. 对于保密资料的使用限制：（具体列举需要保密的信息，如设计方案、施工图纸等，并注明限制的层级和使用范围）五、生效与终止1. 本劳务协议自双方签订之日起生效，并终止于双方完成合作义务之日。
2. 协议终止后，双方应完成合作过程中的结算、交接等事宜，并做好相关归档工作。
六、其他条款1. 本劳务协议的修改必须经双方书面协商一致，并签订补充协议。
2. 本劳务协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为双方就建筑工程扩大劳务范围达成的协议内容，请双方代表在协议正本上签字盖章有效。
甲方代表（签字）：日期：乙方代表（签字）：日期：。
建筑工程施工扩大劳务分包合同7篇篇1发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]鉴于：1. 甲方为某建筑工程的施工单位，具备相应的施工资质和条件。
2. 乙方为具有相关施工经验的劳务分包企业，拥有专业的施工队伍和技术力量。
3. 甲方同意将部分施工任务扩大劳务分包给乙方，乙方同意接受该分包任务。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程质量要求：[工程质量要求]第二条劳务分包范围1. 甲方将以下施工任务扩大劳务分包给乙方：（1）基础工程；（2）主体结构工程；（3）装饰工程；（4）其他相关施工任务。
2. 具体施工内容和要求详见附件《施工任务清单》。
第三条施工期限1. 乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保施工进度符合甲方要求。
2. 具体施工期限根据施工进度和甲方要求进行调整。
第四条承包方式1. 本工程采用扩大劳务分包方式，乙方负责提供施工人员、施工设备、施工材料以及施工过程中的其他必要费用。
2. 甲方负责提供施工图纸、技术指导和施工过程中的其他必要支持。
第五条结算与支付1. 结算方式：根据乙方实际完成的施工任务量，按照附件《施工任务清单》中的单价进行结算。
2. 支付方式：甲方应在结算后尽快完成支付，确保乙方能够及时收到款项。
具体支付方式可通过银行转账或其他双方协商确定的方式。
第六条违约责任1. 甲方和乙方应本着诚信合作的原则，共同履行本合同义务。
如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 因甲方原因导致的工期延误、质量不符合要求等损失，由甲方承担；因乙方原因导致的工期延误、质量不符合要求等损失，由乙方承担。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完全履行，双方应友好协商解决。
第七条合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同生效后，双方应认真履行本合同义务。
2. 如因特殊原因需要终止合同，应提前与对方协商，并达成书面协议。
建筑扩大劳务分包合同4篇篇1建筑扩大劳务分包合同合同编号：【XXXXX】甲方：【建筑公司名称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【劳务公司名称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】为了明确双方权利义务，便于工程的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利的原则，本着诚实信用、友好合作的精神，经友好协商达成如下协议：一、合同目的本合同系甲方为完成建筑工程需要，将部分劳务工作委托给乙方，乙方同意接受委托，按照约定的工期和质量要求完成工作。
二、分包范围1. 乙方接受甲方委托，负责以下建筑劳务工作：【具体工作内容】。
2. 甲方需提供必要的施工图纸、材料以及必要的技术支持。
3. 乙方在劳务分包过程中需遵守相关法律法规，保证施工安全和建筑质量。
三、工作期限1. 分包工程开始时间：【具体时间】2. 分包工程结束时间：【具体时间】四、合同价款1. 甲方应按照工程实际完成的标准和合同约定，按照分包工程造价支付合同价款。
2. 乙方应按照合同约定的要求，按时、保质保量地完成工程，并确保工程质量符合要求。
五、变更及解决争议1. 合同履行过程中，如有变更需求，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 双方如因合同履行发生争议，应友好协商解决，若无法协商解决，可提交相关部门协调处理。
六、违约责任1. 任何一方违约均应承担相应的违约责任，造成对方损失的，应偿还相应损失。
2. 甲方逾期付款的，应支付滞纳金。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完成时间止。
2. 其他未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_________ 日期：_________乙方（盖章）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
以上为建筑扩大劳务分包合同，特此协议，以资证明。
篇2建筑扩大劳务分包合同一、甲方：_________公司（名称）、住所：_______，法定代表人：_______，注册资金：_______万元，营业执照注册号：_______，电话：_______，传真：_______，联系人：_______，职务：_______。
建筑工程劳务大包干合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程劳务大包事项，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：劳务大清包，即扩大劳务分包（含简单材料）。
包括施工图纸全部内容。
如基础土方开挖回填、地下室防水保护层及回填、主体工程、屋面工程及室外零星附属工程等全部劳务工程。
但不包括水电安装及门窗安装等其它专业分包项目。
二、承包方式及承包范围篇2甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的建筑工程劳务部分大包干事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、承包范围及内容乙方负责以下建筑工程劳务部分的大包干工作：1. 基础工程：包括土方开挖、桩基施工等。
2. 主体结构工程：包括钢筋、模板、混凝土浇筑等。
3. 装饰装修工程：内外墙涂料、地面铺装等。
4. 其他附属设施：包括但不限于水电安装、消防设施等。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成承包范围内的全部工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关建筑工程质量标准进行施工。
2. 工程竣工验收时，如未达到合同约定质量标准，乙方应承担违约责任。
建筑工程扩大劳务协议书一、协议背景为了满足建筑工程项目的扩大需求，参与劳务合作的双方决定签订本协议。
本协议为建筑工程扩大劳务协议，旨在明确双方的权利和义务，确保协同合作顺利进行。
二、协议内容2.1 协议双方本协议由各方共同签署并遵守：•甲方：（简称甲方）•乙方：（简称乙方）2.2 甲方的责任1.根据工程扩大的实际情况，提供准确的工作量和技术要求；2.向乙方提供必要的工作设备和材料；3.确保施工现场的安全、环境卫生和人身安全；4.按照约定的时间支付乙方劳务费用。
2.3 乙方的责任1.根据甲方提供的要求，提供合格的劳动力和专业技术人员；2.遵守国家有关的法律法规和相关标准，正确施工，并确保施工质量；3.配合甲方进行现场协调和工程进度控制；4.守信用，保护甲方商业秘密。
2.4 劳务费用和支付方式1.乙方的劳务费用按照方式支付：–工程扩大前的劳务费用按照原有合同约定支付；–工程扩大后的劳务费用按照增加的工作量和乙方提供的人力成本计算，分段结算，每月结算一次。
2.甲方应在乙方提交结算申请后的10个工作日内支付相应的劳务费用。
2.5 合作期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为工程扩大的期限。
2.6 保密条款甲方在合作过程中向乙方提供的商业秘密，包括但不限于商业计划、技术资料、设计方案等，乙方应保密，未经甲方事先书面同意不得向第三方泄露。
三、协议变更和解除3.1 协议变更本协议的任何变更必须经过双方书面协商一致，并签署补充协议。
3.2 协议解除1.本协议在情况下解除：–双方通过协商一致确定解除本协议；–因不可抗力、战争、政府政策等原因，严重影响合作无法继续进行；–乙方严重违反本协议的约定，或存在导致合作无法继续的行为。
2.协议解除后，双方应按照本协议的约定进行结算，并返还对方应返还的款项。
四、争议解决本协议的履行和解释均适用法律。
双方因本协议引起的争议应通过友好协商解决，若协商不成，可提交争议给相关仲裁机构进行仲裁。
建筑工程扩大劳务协议书协议书编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）地址：联系人：电话：乙方：（全称）地址：联系人：电话：鉴于甲方与乙方之间已经签订了《建筑工程劳务协议书》，双方同意在原有协议基础上，根据项目需要对劳务规模进行扩大，并达成以下协议：第一条劳务扩大范围1. 乙方同意按照本协议约定，在原有协议规定的劳务范围之外，扩大提供以下劳务：（具体列举扩大的劳务内容及数量）2. 乙方保证提供的劳务质量符合相关建筑标准，并按照协议约定的时间和地点提供服务。
第二条服务费用1. 劳务扩大部分的服务费用按照以下方式进行支付：（具体列举费用明细及支付方式）2. 甲方应当按时支付乙方的服务费用，逾期支付的，需支付滞纳金。
第三条合作期限及变更1. 劳务扩大协议的合作期限为自本协议签订之日起至工程竣工验收之日止。
2. 若工程计划或其他变动导致劳务扩大范围需调整，双方应当及时协商并签订书面协议进行变更。
第四条保密条款双方应保守对方的商业秘密和技术信息，不得擅自泄露或向第三方披露。
如有违反，应承担相应的法律责任。
第五条违约责任1. 如一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方的损失。
2. 如因不可抗力、不可预见的因素导致一方无法履行本协议约定的义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
第六条争议解决双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商确定，并经双方签订书面协议后生效。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
建筑工程劳务扩大承包内部协议甲方：__________________________________________乙方：__________________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包条例》以及其它有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将以下工程的各分部分项工程承包给乙方，为明确双方责任、权利和义务，经双方多次协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.基本情况工程名称：安置新区工程地点：安丘市石堆镇亭子社区结构形式：砖混及框架建筑层数： 5+1建筑面积：约捌仟平方米2.承包内容（1）土建工程按照石堆镇兰亭社区、1#、2#楼施工图设计说明中的所列项目施工（不含电梯、消防、安装工程、水暖电、门窗玻璃、防水保温、油漆、乳胶漆等。
）本工程设计施工图与设计变更图范围以内所包含的基础垫层、房屋防水层以下承包范围内的主体土建体、粗装工程、安全文明工地施工，（基坑清槽、电梯井、集水坑人工挖土、砂石垫层，由乙方施工，）土方回填，甲方负责将回填土放至塔吊范围内，回填打夯由乙方负责施工（注：不包括主材和地材），具体包括：①钢筋制作及绑扎，包括电渣压力焊及机械连接的人工费；②模板支设与拆除；③砼自拌浇筑及养护，冬夏施工的遮盖：④外脚手架搭设与拆除及临边防护；⑤测量放线（甲方提供楼层大线、标高50线原始点）；⑥砌体工程、楼地面找平；⑦抹灰工程、室内墙、外墙抹灰；⑧室内墙面抹灰、二次地面找平，阳台、厨房、卫生间墙地砖饰面；⑨屋面防水层以下找平、找坡、保护层、阁楼盖瓦、储藏室外墙砖饰面；⑩临建包括施工现场所有宿舍厨、卫、浴及仓库。
施工道路、场地硬化、二、三级配电箱（不含一级配电箱）以内电路安装铺设，原材料取样，文明施工等用工，原则上无任何计时工，当确有计时工时按每工日元计算⑪施工现场管理、安全文明施工，所涉及的材料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季施工以及工程所涉及的辅助工程施工（烟道洞口混凝土的封堵）。
（2）机械设备塔吊、施工电梯、钢筋机械、木工机械、砼浇筑机械、砂浆搅拌机、砼搅拌机、灰斗车、架子车、二级配电箱外的电缆及设备、照明设施，楼层施工临时用水（甲方只提供地下水井，不含水泵）严格控制工人用电安全，严禁私拉乱接电线、电炉、电炒锅一经发现将没收重处；（3）土建施工所有的周材料及耗材钢管、扣件、模板（包含多层板、竹胶板、成型大模板）木方、对拉螺杆和PVC套管、山型卡、螺帽、上支拖、工字钢、竹架板、安全网、双层安全棚用的木板、铁丝、钉子、扎丝、脱模剂、养护剂、毛毡、塑料薄膜、钢筋垫块、海绵条、胶带纸、双面胶带、电焊条、切割片、放线铅笔、施工线绳、墨斗、扫把、粉笔、铝合金靠尺、冬季施工所用的取暖材料，砌砖抹灰所用的砂浆王，内外墙面钢丝网等。
3.承包工程价款按建筑面积计算每平方米叁佰伍拾伍元，以上单价均为净人工费，不含任何税费，不含水电费，验收合格后按实际完成的工程量建筑面积计算。
（1）砼浇筑、养护。
（2）正负0.00以下（基础）按标准层建筑面积的0.60倍计算面（注：基础加深按实际面积计算、单栋主体封顶经甲方及主管部门主体验收合格后5日内支付每栋楼75万元，大写；柒拾伍万元）、阁楼按本层建筑面积的0.50倍计算面积。
（3）施工进度款按本合同范围内所有工程完工并经甲方及主管部门综合验收合格后5日内、甲方向乙方支付至合同总额的80﹪，本工程完工综合验收合格后6个月内甲方向乙方支付至合同总额的95﹪、余5﹪作为保修金，保修期为24个月，保修期满后甲方将剩余工程款一次性付清，保修期自综合竣工验收合格后开始计算。
（合同价为一次性包干，无论市场变化增减，合同价不得调整）第二条甲方责任1.开工前，给乙方提供经确认的施工蓝图或做法说明，并向乙方进行现场技术交底、组织图纸会审、编制施工组织设计及总体施工作业控制计划，消除影响施工的障碍物，保证施工道路畅通向乙方提供施工用水、电、施工场地、办理施工所涉及的各种申请。
批件等手续2.甲方指派（联系电话：，身份证号：），为驻工地代表并与监理公司负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，对乙方的隐蔽工程和安全、文明施工进行检查，并兑现经济奖罚等其它事宜。
3.甲方负责协调有关部门的关系，做好现场保卫、消防、垃圾处理、材料进场等工作。
4.统筹安排生产、生活临建设施、施工场地：负责施工所需各种材料按时进场，主地材必须提前五个工作日日提供材料表。
5.负责员工测量定位、标高、楼层控制线施工，统一安排技术资料的收集、整理。
第三条乙方责任1.乙方须建立健全管理组织结构及规章制度，必须配备有资质的项目经理，并且有专业的施工工长、技术员、质检员、安全员等专职电工及修理工，并以书面形式报甲方。
参加甲方组织的施工图纸做法说明、现场交底、拟定施工组织方案和进度计划，交甲方审定。
2.指派为（联系电话：，身份证号：），乙方驻工地代表，负责合同履行、按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方的各项事宜：严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3.按照图纸或做法说明进行施工，按时做好各种质量实验、各项质量检查记录及竣工验收，编制工程结算。
4.遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损。
做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。
甲方协调处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
5.施工中未经甲方同意、不得将合同转包或分包给第三方进行施工。
6.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程产品进行保护。
7.按照甲方批准的施工作业计划和甲方代表发出的指令组织施工。
服从甲方现场代表管理，无条件接受甲方现场人员的奖罚制度，遵守甲方在项目管理中所有规定。
8.按照合同约定的质量标准完成承包的工作内容，并修复期缺陷。
提供所有管理、劳务人员、施工工具和其它物品。
并对自身作业和施工方法的可行性和安全承担责任。
9.遵守甲方现场管理制度，精心组织、合理安排、科学管理、仪表整齐、服装统一，持证挂牌上岗。
10.严格按照总体施工组织设计施工，未经甲方代表同意，不得擅自更改施工方案。
11.按照甲方总体施工计划要求，每月25日前上报次月施工进度计划及材料需求计划。
12.按照安全施工要求，自备符合安全要求的安全设备设施。
13.严格按照图纸要求使用工程材料，实行限额领料、完善领料手续、材料消耗控制在定额内、材料超出定额部分甲方根据实际情况予以扣罚。
保证不偷工减料、随意浪费材料。
一经发现，由甲方进行处罚。
若因翻样、下料、操作失误等自身原因造成材料损失由乙方照价赔偿，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
并承担返工人工费和返工部位材料罚款。
14.履行质量承担，坚持工程自检制度，双方共同组织验收，发现问题及时处理，不得影响后续工序。
15.对作业人员进行安全生产教育，认真执行安全生产规定，配备专职人员，坚决杜绝重伤和伤亡事故发生。
16.教育作业人员遵纪守法、特殊工种人员必须持证上岗，如因无证工作引起的事故及连带责任均由乙方负责。
不许在工地打架斗殴、饮酒赌博，如经发现由甲方进行处罚或移交公安机关处理。
第四条工期约定1.本合同约定的工期为2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
3.因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力影响，导致停工十二小时以上，工期相应顺延。
4.乙方需等甲方完成前期工程审批手续后，等候甲方通知方可进场。
第五条工程质量及验收约定1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
乙方必须严格按照图纸设计、做法说明进行施工、不得甩项或擅自更改施工方案，甲方、监理方根据国家质量验收规范评定标准和施工图纸、说明书进行验收。
因乙方施工原因造成达不到合格等级，乙方必须整改合格，赔偿损失。
3.甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，若甲方要求复查时，乙方应按要求办理复查。
复查不合格，其复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知内组织验收，并办理验收，移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。
第六条奖励和违约责任1.甲乙双方均应严格履行合同约定，按照协议的规定履行双方的权利义务。
2.如甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工及向仲裁机构或司法部门提请诉讼。
3.由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金 ,每提前一天，甲方奖励乙方。
4.乙方应妥善保护甲方提供的材料，设备及工程用品，如造成损失，应照价赔偿。
5.未经甲方同意，乙方擅自拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。
6.因乙方原因，合同无法履行时，应通知甲方办理合同终止协议，并由乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
7.本工程杜绝发生任何工伤事故，确因意外发生工伤时，不管谁的责任，都以救人为重，在第一时间抢救伤员，偶发性事件的轻伤事故，经济损失在2万元以内，乙方承担全部费用，偶发性事件的伤亡事故经济损失2万元以上，甲方负责30﹪费用，乙方负责70﹪费用。
第七条争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以协商解决，或请有关部门协调处理。
2.协商、调解不成时，可由合同签约地的相关仲裁委员会仲裁。
第八条合同生效与终止1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，工程竣工结清工程款后自动终止。
2.乙方再次分包工程，若涉及和发生任何经济及法律责任均由乙方承担，甲方不予以任何形式补偿和担当。
本合同仅对甲乙双方有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章|）：法定代表人：法定代表人：年月日年月日。
