下载文档原格式
示范文本《电力建设工程监理合同》甲方（委托人）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]乙方（监理人）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]一、工程概况1. 工程名称：[电力建设工程的具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程规模：[大概描述工程的规模，比如发电容量、线路长度等]4. 工程内容：包括但不限于电力设施的基础建设、设备安装、线路铺设、调试等相关电力建设工作。
二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围乙方应对本工程从施工准备阶段到竣工验收及质保期的全过程进行监理。
涵盖本工程涉及的所有施工场地、临时设施以及与本工程相关的附属工程等。
2. 监理内容施工质量监理乙方要检查施工单位的质量保证体系是否健全，督促施工单位严格按照设计文件、施工规范和相关标准进行施工。
对原材料、构配件和设备进行检验和验收，不合格的坚决不让用于工程中。
就像一个严格的守门员，不让一个“坏家伙”混进工程里。
对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，确保每一个重要环节都符合质量要求。
这就好比盯着魔术师的手，不让他在关键步骤上耍花招。
工程进度监理根据工程总进度计划，审核施工单位的月、周进度计划，确保计划合理可行。
监督施工单位按进度计划施工，及时发现影响进度的问题并协调解决。
要是工程进度像蜗牛爬，乙方就得想办法让它跑起来。
工程投资监理审核施工单位完成的工程量报表，防止虚报工程量。
这就像是查账员，得把每一笔账都算清楚。
控制工程变更，对必要的变更进行费用估算，确保工程投资不超预算。
要是工程花钱像流水，乙方就得把水龙头拧紧。
安全监理检查施工单位的安全管理制度和安全措施是否落实到位。
对施工现场的安全状况进行监督，发现安全隐患及时要求整改，避免发生安全事故。
安全就像工程的保护神，乙方得时刻守护着。
三、监理服务期限1. 监理服务期限自本合同生效之日起，至本工程竣工验收合格且质保期届满之日止。
GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本（试行）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）合同协议书根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。
合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
（二）通用条款通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。
通用条款共20条，其中包括：1、核心条款。
这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
2、保障条款。
这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。
其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷。
3、合同执行阶段的干系人条款。
电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
电力工程建设监理合同模板5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对电力工程建设项目进行监理事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、监理范围乙方负责甲方电力工程建设的施工监理工作，包括但不限于工程质量、进度、造价、安全等方面的监督管理工作。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体费用计算方式及支付时间按照附件《监理费用计算及支付方式》执行。
2. 支付方式：____________________。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程相关的必要资料。
3. 甲方应确保工程建设资金及时到位，保障工程顺利进行。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见，对乙方提出的合理建议应予以采纳。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权获得合同约定的监理费用。
2. 乙方应按时履行监理职责，确保工程顺利进行。
3. 乙方应根据工程实际情况，提出合理化的建议和意见。
4. 乙方应严守职业道德，不得泄露甲方商业秘密。
5. 乙方应对其监理工作负责，因乙方过失造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、监理工作方式及内容1. 乙方应派驻足够的监理人员，确保工程现场有常驻监理人员。
2. 乙方应按照工程进度，制定详细的监理计划，并报甲方备案。
3. 乙方应对工程质量、进度、造价等方面进行全面监督，确保工程按照合同约定进行。
电力工程建设监理合同书甲方：（委托人）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（监理人）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方拟于下述工程项目中作为建设单位委托乙方作为监理人，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规及相关规范标准的要求，并按照乙方的具体承诺，双方就此签订如下合同：一、工程概况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 建设单位：4. 监理单位：二、工程内容1. 工程规模：2. 工程主要技术指标和要求：3. 工期要求：4. 合同价款：三、监理范围和内容1. 监理范围：包括但不限于工程质量、施工进度、材料采购、工程财务等方面的监督和管理。
2. 监理内容：（1）审核、审查建设单位、施工单位的设计、施工图纸以及施工方案等相关文件；（2）对施工单位的施工计划、施工工艺、施工方法、施工机具设备、材料采购等进行监督和检查；（3）对工程施工质量进行监督和检验，提出整改意见，并参与验收；（4）审核、监督工程资金的使用情况，确保资金的合理使用和支付；（5）对工程施工期间的安全生产进行监督和检查；（6）协助解决施工过程中的纠纷和问题。
四、监理费用和支付方式1. 监理费用：根据工程总价的比例约定，具体数额为：2. 支付方式：监理费按照以下方式支付：（1）在工程开工前，甲方向乙方支付监理费的10%作为预付款；（2）在工程施工过程中，根据工程进度情况，甲方每月向乙方支付监理费的50%；（3）工程竣工后，甲方向乙方支付监理费的40%作为尾款。
五、合同履行方式和期限1. 合同履行方式：本合同采用书面方式履行，双方签字盖章后生效。
2. 合同履行期限：本合同自签署之日起生效，工程竣工验收合格之日终止。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程无法按时履行或质量问题，乙方承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程无法按时履行或质量问题，甲方承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 如因履行本合同发生争议，甲方和乙方应协商解决。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011—3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1。
1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1。
1。
1 合同1。
1.1。
1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件.1.1.1。
4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件.1。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录"的文件。
1。
1。
1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1。
1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1。
5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明.1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1。
1.2 合同当事人和人员1.1.2。
1 合同当事人：指发包人和(或)承包人.1.1。
2。
2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1。
2。
4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.1.1。
电力工程合作协议(电力工程合同)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电力工程合作协议(电力工程合同)电力工程合作协议1工程合作协议合作前提2022年7月份，甲方与中铁七局签订供应石子和大沙的合同。
GF—2011—0216建设项目工程总承包合同示范文本（试行）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成.（一)合同协议书根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述,主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容.合同协议书的其它内容,一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等.（二)通用条款通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定,就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。
通用条款共20条,其中包括：1、核心条款。
这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条(一般规定）、第4条(进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条(工程物资)、第7条(施工）、第8条(竣工试验)、第9条(工程接收）和第10条(竣工后试验).2、保障条款.这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条(质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条(保险）。
其中，在第13条中,相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款顷。
3、合同执行阶段的干系人条款。
电力工程建设监理合同模板5篇篇1电力工程建设监理合同模板甲方：_______（监理单位名称）乙方：_______（建设单位名称）鉴于甲方具有电力工程监理资质，并有能力和经验从事电力工程监理工作；乙方拟进行电力工程建设，因双方自愿，在平等、自愿的基础上，共同签订本合同。
第一条合同的签订1.1 甲方应按照乙方需求提供相应的监理服务，乙方支付相应的监理费用。
1.2 乙方应按照合同规定的工程内容、标准、质量要求和监理要求进行工作。
1.3 本合同自双方签字盖章之日生效，至工程完工之日止。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对电力工程建设的质量、进度、安全等方面进行监理，并向乙方提出合理的监理意见。
2.2 甲方应按照监理合同约定的时间、地点对工程进行监理，并及时向乙方报告监理情况。
2.3 如发现工程施工中存在违反法律法规或合同约定的行为，甲方有权要求乙方立即整改，如乙方未能及时整改的，甲方有权向有关主管部门报告并采取相应措施。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照监理合同约定的内容进行电力工程建设，确保工程质量和工期。
3.2 乙方应向甲方提供施工进度、质量检测等相关资料，配合甲方进行监理工作。
3.3 乙方应接受甲方监理意见，并按照要求进行整改。
第四条价格和支付方式4.1 甲方提供的监理服务，乙方应支付相应的监理费用。
监理费用的支付方式由双方自行商定。
4.2 如工程施工过程中有额外的监理工作需求，双方可协商调整监理费用。
第五条违约责任5.1 一方未履行本合同规定的约束义务，使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按监理合同约定的时间、内容进行工程建设，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条生效和终止6.1 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成之日终止。
6.2 双方一致同意终止本合同的，应书面通知对方，并经双方签字确认。
第七条争议解决7.1 本合同的履行发生争议时，双方应友好协商解决；如协商不成，应依法向有关部门进行调解或仲裁。
电力建设工程安全合同合同编号：__________鉴于供电方拥有电力供应能力，用电方需要电力供应进行生产和生活，双方经友好协商，就电力建设工程安全相关事宜达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、安全责任2.1 供电方应按照电力行业安全标准和规定，提供安全、可靠的电力供应，并确保电力设施的正常运行。
2.2 用电方应按照电力行业安全标准和规定，使用电力设施，并确保电力设施的安全运行。
2.3 供电方和用电方应共同遵守国家有关电力安全的法律法规，共同保障电力设施的安全运行。
三、安全措施3.1 供电方应定期对电力设施进行检查、维护和保养，确保电力设施的安全运行。
3.2 用电方应定期对电力设施进行检查、维护和保养，确保电力设施的安全运行。
3.3 供电方和用电方应共同制定应急预案，应对突发事件，确保电力设施的安全运行。
四、信息安全4.1 供电方和用电方应共同保护电力设施的信息安全，防止信息泄露、篡改和破坏。
4.2 供电方和用电方应共同遵守国家有关电力信息安全的法律法规，共同保障电力设施的信息安全。
五、违约责任5.1 供电方未按照约定提供电力供应，或提供的电力供应不符合约定的，应承担违约责任。
5.2 用电方未按照约定使用电力设施，或使用的电力设施不符合约定的，应承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
7.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1. 电力设施安全检查报告2. 电力设施应急预案3. 电力设施信息安全协议一、附件列表：1. 电力设施安全检查报告2. 电力设施应急预案3. 电力设施信息安全协议4. 电力设施维护保养记录5. 电力设施运行参数监测数据6. 电力设施改造升级方案7. 电力设施验收报告8. 电力设施保险单据9. 电力设施维修保养合同10. 电力设施安全培训资料二、违约行为及认定：1. 供电方未按照约定提供电力供应，或提供的电力供应不符合约定的，视为违约行为。
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改电力工程建设监理合同(合同示范文本)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract电力工程建设监理合同(合同示范文本)电力工程建设监理合同委托单位：_________监理单位：_________本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：工程名称：_________工程地点：_________工程规模为：_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：本章附件A-监理服务范围；本章附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件C-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。
副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________代表（签字）：_________地址：_________地址：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________签约地点：_________签约地点：__________________年____月____日_________年____月____日附件A：服务范围1、监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。
2、监理工作范围为_________设计，土建及安装工程建设，包括工程设计、施工准备、施工图核查、土建施工、安装施工、调试直至竣工验收，达标投产等过程的监理工作。
监理服务包括上述_________岛内的工程设计、土建施工、设备安装调试、性能试验、移交生产、竣工验收的监理等内容。
监理的具体工作包括如下：参与监理合同签订后有关分承包商的招标，评标，参与核查有关招标文件，参加合同谈判工作。
并提出监理意见。
参与主要辅助设备的招标，评标，合同谈判工作。
核查设计单位提出的初步设计文件（包括：设计说明，主要设备材料清册，设计图纸等）是否符合甲方要求，可行性研究报告，审批文件，有关规程，规范，标准。
核查施工图一，二级图和与主体工程的水，汽，电等的接口配合与确认，协调施工图计划进度。
按照业主与脱硫岛总承包商签订的合同，协助甲方编制项目年度资金计划，并监督检查实施情况。
审查承包商选择的分包单位，试验单位的资质并提出意见。
参与施工图交底，参与图纸会审，并提出监理意见。
核查设计变更，并提出监理意见。
对施工图交付进度进行核查、督促、协调。
主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
主持审查承包商提交的施工组织设计，重点审核施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。
核查总承包商根据甲方制定的里程碑计划编制的一级网络计划和二级网络计划，并组织协调实施。
协助甲方根据有关安全管理规定，进行安全生产管理。
监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。
监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。
参加由甲方组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。
遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知。
审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
负责审查承包商编制的施工质量检验项目划分表并督促实施。
检查施工现场原材料，构件的质量和采购入库，保管，领用等管理制度及其执行情况，并对原材料，构件的供应商资质进行审核，确认。
按验收标准核查主要安装用材料，设备质量，提出有关验收问题的监理意见。
参加包括主要辅机等检查设备保管办法，对设备的保管提出监理意见。
对检验发现的设备，材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报甲方并协助处理。
为保证工程，设备的质量和技术要求，所需要的工作联系、收资、调研等外出活动。
制定并实施重点部位的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。
协助甲方核实工程量，审查承包商工程结算书，工程付款必须有监理工程师签字。
协助甲方进行工程竣工决算。
协助甲方完成有关设备，材料，图纸和其它外部条件以及工程进度，交叉施工等的协调工作；定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求，建议，报送甲方并监督实施。
协助甲方协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施。
乙方应将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收。
监督承包合同的履行，维护甲方的正当权益。
主持审查调试计划，调试方案，调试措施。
严格执行分部试运验收制度，分部试运不合格不准进入整套启动试运。
主持审查调试报告。
参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。
对在试生产期中出现的设计问题，设备质量问题，施工问题提出监理意见。
协助甲方完成达标投产工作。
其它工作：（1）编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给甲方。
（2）建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息和管理网络，在甲方设计、设备、施工、调试等单位的配合下，收集，发送和反馈工程信息，形成信息共享。
（3）在监理合同签订生效后，由总监理师组织编写监理规划，报甲方批准后实行。
（4）编制整理工作的各种文件，资料，记录，合同完成或终止时交给业主。
（5）受业主委托，乙方在现场行使安全生产监督，管理职责，负责项目日常的安全管理工作。
乙方应设立专职的安全监理员。
3、质量控制主要工作服务内容质量的事前控制（1）确定质量标准，明确质量要求。
（2）确定本项目的质量监理控制体系。
（3）施工场地的质检验收。
（4）审查总承包商及其选择的分包单位，实验单位的资质并提出意见。
（5）督促总承包商建立并完善质量保证体系。
审查总承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。
（6）检查施工现场建筑工程所用的原材料，构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。
检查材料的采购，保管，领用等管理制度并监督执行。
对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。
未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。
（7）参与现场设备的开箱验收工作，检查其运输，保管措施。
（8）查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商实验室及其实验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
（9）参与组织施工组织总设计的核查，主持审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。
重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。
审查承包商须报甲方的重要工序的作业指导书。
质量的事中控制（1）施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（W点），停工待检点（H点），旁站点（S点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
要配备一定数量的旁站监理人员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。
（2）工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。
（3）主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，代表业主进行第四级验收。
定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。
（4）做好设计变更及技术核定的处理工作。
核查设计变更并跟踪检查是否按已批准的变更文件进行施工。
（5）工程质量事故处理：分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。
监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
（6）审查总承包商编制的施工质量检验项目划分表并监督实施。
行使质量监督权，下达停工指令。
质量的事后控制（1）参与工程分部试运行及整套试运行。
（2）组织单位，单项工程竣工预验收。
（3）组织对工程项目进行质量评定。
