自发电补偿报告
- 格式:wps
- 大小:98.74 KB
- 文档页数:7
发电企业生产运行报告概述本报告旨在对发电企业的生产运行情况进行全面分析和总结,以便对企业的发展方向和生产策略进行调整和改进。
生产概况自报告期开始以来,发电企业共计生产XX千瓦时的电能,较上一期增长了XX%。
这主要得益于公司不断优化设备和工艺,提高能源转化效率。
生产设备本期我们继续对生产设备进行了全面检修和升级。
通过逐步替换老旧设备,并引进新的高效能源转化设备,整体设备效率得到了明显提升。
由于设备性能的改进,发电能力得到了一定的扩大。
能源消耗为了降低能源消耗和减少环境污染,我们采取了多项举措。
通过对设备能源消耗进行监测和优化,我们成功降低了能源消耗,提高了资源利用效率。
同时,我们还引进了清洁能源发电技术,如太阳能和风能发电,以减少对传统能源的依赖。
安全生产安全生产是我们一直以来的重中之重。
在本期报告中,我们回顾了各项安全标准和程序,并对员工进行了安全培训。
作为结果,本期未发生任何严重的安全事故。
环境保护作为一家负责任的企业,我们一直非常重视环境保护。
在本期报告中,我们详细记述了各种环境指标的监测记录。
通过对排放物的减少和废弃物的处理,我们成功降低了对环境的不良影响。
生产效益本期的生产效益也得到了明显的提升。
通过对生产流程和管理方式的不断改进,我们提高了整体生产效率,降低了生产成本。
同时,我们也开展了一系列市场营销策略,提高了产品竞争力和市场份额,进一步增加了企业的收入和利润。
发展展望基于本期报告的全面分析,我们明确了未来发展的方向和目标。
我们将继续推进能源转型,大力发展清洁能源,进一步降低对传统能源的依赖。
同时,我们将提高技术水平,不断改进设备和工艺,以进一步提高生产效率和能源转化效率。
此外,我们还将加强环保意识和措施,始终将环境保护作为企业的重要责任。
结论通过这一期的发电企业生产运行报告,我们对企业的生产运行情况进行了全面分析和总结,发现了一些问题和不足之处,也明确了未来的发展方向和目标。
我们相信,在全体员工的共同努力下,我们能够进一步提高发电企业的生产效率和竞争力,为社会提供更加可靠和环保的电力供应。
电⼒系统实验报告单机⽆穷⼤系统稳态实验:⼀、整理实验数据,说明单回路送电和双回路送电对电⼒系统稳定运⾏的影响,并对实验结果进⾏理论分析:实验数据如下:由实验数据,我们得到如下变化规律:(1)保证励磁不变的情况下,同⼀回路,随着有功输出的增加,回路上电流也在增加,这是因为输出功率P=UIcos Φ,机端电压不变所以电流随着功率的增加⽽增加;(2)励磁不变情况下,同⼀回路,随着输出功率的增⼤,⾸端电压减⼩,电压损耗也在减⼩,这是由于输出功率的增⼤会使发电机输出端电压降低,在功率流向为发电机到系统的情况下,即使电压虽好降低有由于电压降落的横向分量较⼩,所以电压降落近似为电压损耗;(3)出现电压降落为负的情况是因为系统倒送功率给发电机的原因。
单回路供电和双回路供电对电⼒系统稳定性均有⼀定的影响,其中双回路要稳定⼀些,单回路稳定性较差。
⼆、根据不同运⾏状态的线路⾸、末端和中间开关站的实验数据、分析、⽐较运⾏状态不同时,运⾏参数变化的特点和变化范围。
由实验数据,我们可以得到如下结论:(1)送出相同⽆功相同有功的情况下:单回路所需励磁电压⽐双回路多,线路电流⼤⼩相等,单回路的电压损耗⽐双回路多;(eg.P=1,Q=0.5时)(2)送出相同⽆功的条件下,双回路⽐单回路具有更好的静态稳定性,双回路能够输送的有功最⼤值要多于单回路;发⽣这些现象的原因是:双回路电抗⽐单回路⼩,所以所需的励磁电压⼩⼀些,电压损耗也要少⼀些,⽽线路电流由于系统电压不改变;此外,由于电抗越⼤,稳定性越差,所以单回路具有较好的稳定性。
三、思考题:1、影响简单系统静态稳定性的因素是哪些?答:由静稳系数S Eq=EV/X,所以影响电⼒系统静态稳定性的因素主要是:系统元件电抗,系统电压⼤⼩,发电机电势以及扰动的⼤⼩。
2、提⾼电⼒系统静态稳定有哪些措施?答:提⾼静态稳定性的措施很多,但是根本性措施是缩短"电⽓距离"。
主要措施有:(1)、减少系统各元件的电抗:减⼩发电机和变压器的电抗,减少线路电抗(采⽤分裂导线);(2)、提⾼运⾏电压⽔平;(3)、改善电⼒系统的结构;(4)、采⽤串联电容器补偿;(5)、采⽤⾃动励磁调节装置;(6)、采⽤直流输电。
发电机的自动励磁调节装置及调节形式姓名:摘要Xxx年x月x日至x月x日,学校为我们组织了为期x天的电厂实习,地点是xxxxxxxxxxxx。
在实习期间,我们参观了电厂的每个部分,就比如:xxxxxxxxxxxxx,在这段期间我通过参观和向带队师傅的学习,认识了很多的生产设备,零件和工具,更加懂得了电厂的生产流程。
在那么多的学习中我选择了发电机的自动励磁调节装置及调节形式来写报告。
1自动励磁调节装置发电机励磁的原理:利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理. 自动励磁调节装置的工作原理:自动励磁装置根据发电机电压,负荷电流的变化,相应改变可控硅整流回路的可控硅导通角,使整流桥送入的电流发生变化。
为取得励磁调节的快速性主励磁机一般采用100---200Hz中频交流同步发电机,副励磁机采用400---500Hz中频发电机。
副励的励磁可用永磁机或自励恒压式。
自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。
被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。
同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。
调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。
稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元。
励磁系统稳定单元用于改善励磁系统的稳定性。
限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。
必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。
自动励磁调节装置的作用:(1)电力系统正常运行时,能自动调节励磁装置,维持发电机或系统某点(如高压母线)电压水平。
大大提高电压调节质量以及减轻运行人员的劳动强度。
自动励磁调节装置的作用。
市政道路工程结算审计应重点关注的几个问题摘要:市政道路项目投资规模较大,工期短,对社会影响较大,因此在城市建设中占有十分重要的地位。
根据多年的审计经验,我们很清楚的知道,在市政项目中,最容易出现问题的就是预算和结算工作阶段,而这两个方面也是市政道路项目审计的重要内容。
文章就城市道路工程中的预决算审计问题进行了分析与讨论,期望对今后的工作有所裨益。
关键词:市政道路;工程结算审计;有关问题前言由于某些特殊的原因,市政道路建设涉及到的项目比较多,其中最主要的两个方面就是工程的预算结算,它可以更好的控制项目成本,从而达到更好的建设效果,从而提升社会整体效益。
但是,由于种种外部条件的限制,我国城市市政工程预决算工作仍有许多问题。
文章就市政道路建设中的预决算问题作了较为详细的分析与讨论,以供广大市民借鉴。
一、存在于市政道路工程预结算审计的一些问题城市道路建设项目概预算编制的主要依据是其编制方法和预算定额。
当前,我国城市建设项目预结算存在以下问题。
(一)合同条款不符合招投标文件有的市政建设工程没有按照招标文件规定的条件进行招标,有的只是在招标文件中加入或减少某些条件,重新确定价格,超出招标文件规定的项目数量,从而导致工程的最终价格超过了合同价格。
(二)需要以工程的实际情况对间接费用以及其他费用进行自行报价一般来说,管理费用和其他的费用都是按照不同的项目类别、不同的施工企业的资质和区域的不同来决定,这样可以让我们的产品生产更加的细致,更加符合我们的经济体系,让管理工作更加的智能化,更加的接近世界领先水平,同时也能够改变我们的商业模式,营造一个公平的市场[1]。
二、工程结算数据的准备工作(一)工程量的计算工程项目的工程量由设计图纸、工程变更设计、现场签证以及全国统一制定的计算规程来确定,是工程竣工决算的基本原则。
原计划的工作量,通常需要在工程期间对原图纸进行审核,并将其提交给建设部,以最初的数量进行审核。
施工更改和签证工程量是审核的主要内容,由于施工方、监理方、施工企业对施工工地的情况比较熟悉,通常所提供的文字材料都比较简洁,往往无法充分说明问题,但审计方施工时一般不在现场,对现场施工不了解,因而在审计过程产生理解上的偏差,带来不必要的麻烦和减少。
在⼈们素养不断提⾼的今天,我们使⽤报告的情况越来越多,其在写作上具有⼀定的窍门。
⼀起来参考报告是怎么写的吧,以下是店铺精⼼整理的发电⼚实习报告,仅供参考,⼤家⼀起来看看吧。
发电⼚实习报告1 周四下午,我们班来到南京的⽕电⼚进⾏认知实习。
⽕⼒发电⼚的⽣产过程实质上是四个能量形态的转换过程,⾸先化⽯燃料的化学能经过燃烧转变为热能,这个过程在蒸汽锅炉或燃汽机的燃烧室内完成;再是热能转变为机械能,这个过程在蒸汽机或燃汽轮机完成;最后通过发电机将机械能转变成电能。
⽕⼒发电⼚的原料就是原煤。
原煤⼀般⽤⽕车运送到发电⼚的储煤场,再⽤输煤⽪带输送到煤⽃。
原煤从煤都落下由给煤机送⼊磨煤机磨成煤粉,并同时送⼊热空⽓来⼲燥和输送煤粉。
形成的煤粉空⽓混合物经分离器分离后,合格的煤粉经过排粉机送⼊输粉管,通过燃烧器喷⼊锅炉的炉膛中燃烧。
燃料燃烧所需要的热空⽓由送风机送⼊锅炉的空⽓预热器中加热,预热后的热空⽓,经过风道⼀部分送⼊磨煤机作⼲燥以及送粉之外,另⼀部分直接引⾄燃烧器进⼊炉膛。
燃烧⽣成的⾼温烟⽓,在引风机的作⽤下先沿着锅炉的倒“U”形烟道依次流过炉膛,⽔冷壁管,过热器,省煤器,空⽓预热器,同时逐步将烟⽓的热能传给⼯质以及空⽓,⾃⾝变成低温烟⽓,经除尘器净化后的烟⽓由引风机抽出,经烟囱排⼊⼤⽓。
如电⼚燃⽤⾼硫煤,则烟⽓经脱硫装置的净化后在排⼊⼤⽓。
煤燃烧后⽣成的灰渣,其中⼤的灰⼦会因⾃重从⽓流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰⽃中形成固态渣,最后由排渣装置排⼊灰渣沟,再由灰渣泵送到灰渣场。
⼤量的细⼩的灰粒(飞灰)则随烟⽓带⾛,经除尘器分离后也送到灰渣沟。
锅炉给⽔先进⼊省煤器预热到接近饱和温度,后经蒸发器受热⾯加热为饱和蒸汽,再经过热器被加热为过热蒸汽,此蒸汽⼜称为主蒸汽。
经过以上流程,就完了燃料的输送和燃烧、蒸汽的⽣成燃物(灰、渣、烟⽓)的处理及排出。
由锅炉过热⽓出来的主蒸汽经过主蒸汽管道进⼊汽轮机膨胀作功,冲转汽轮机,从⽽带动发电机发电。
光伏发电工作情况汇报范文
根据光伏发电工作情况的汇报,我们继续保持着光伏发电项目的正常运行。
自上次汇报以来,我们已经取得了一些显著的进展。
首先,我要向大家汇报的是我们光伏发电项目的总体进展情况。
截至目前,我们的光伏发电项目运行良好,发电效率稳定,累计发电量已经达到了预期目标。
我们的光伏发电站点没有发生任何重大故障,运行稳定性得到了有效的保障。
其次,我要向大家介绍的是我们在光伏发电设备维护方面所取得的进展。
我们定期对光伏发电设备进行检修和维护,保障设备的正常运行。
同时,我们还加强了设备的监控和管理,及时发现设备异常,做好预防措施,确保设备的安全运行。
再次,我要向大家报告的是我们在人员管理方面所取得的进步。
我们加强了对光伏发电项目运行人员的培训和管理,提高了员工的工作技能和安全意识,确保了人员的安全和健康。
此外,我还要向大家介绍我们在项目运行管理方面所取得的成果。
我们对光伏发电项目进行了全面的管理和监督,建立了完善的运行管理制度,认真落实各项运行管理措施,确保项目的正常运行。
最后,我要向大家介绍的是我们在安全生产管理方面所取得的成绩。
我们切实加强了对光伏发电项目的安全生产管理,建立了健全的安全生产管理制度,做好了各项安全防范措施,确保
了安全生产。
综上所述,我们的光伏发电项目在各项工作中取得了明显的成绩,但也存在一些不足之处。
我们将继续努力,进一步完善各项工作,确保光伏发电项目的稳定运行,为国家电力事业的发展做出更大的贡献。
安徽区域发电厂无功电压自动控制(AVC)分析及应用的开题报告一、研究背景与意义随着电力工业的快速发展,形成了庞大的电网系统,电网系统中的电力输送和分布功能已经逐渐发展为一个庞大的系统。
在这个系统中,发电厂作为电网系统的一个重要组成部分,需要满足电力系统的稳定性和可靠性要求。
而稳定性是电力系统的一项重要性能,其直接关系到电网系统的安全运行。
因此,如何提高发电厂的控制能力并保持稳定运行成为电力系统的重要问题。
在电力系统中,无功电压自动控制(AVC)是一种常用的控制方法。
它可以通过调节发电厂的补偿装置控制电网电压,从而提高系统的稳定性和可靠性。
本研究旨在分析安徽区域发电厂无功电压自动控制(AVC)的实现原理和应用效果,并制定相关控制策略和措施。
二、研究内容和方法本研究主要内容包括以下几个方面:1. 分析AVC在电力系统中的应用原理和主要功能;2. 研究安徽区域发电厂的无功电压控制现状和存在问题;3. 分析安徽区域发电厂AVC实现的技术方案和控制策略;4. 设计AVC系统的控制算法以及仿真实验;5. 验证实验数据并分析控制效果。
本研究采用的方法包括文献综述、实地调研、数据分析以及数学建模和仿真实验等。
三、预期成果和意义通过本研究的分析和实验,可以有效分析安徽区域发电厂AVC的技术方案和控制策略,为发电厂无功电压控制提供有效的解决方案。
同时,通过仿真实验和理论分析,可以验证和评估AVC的性能,并为推广AVC技术提供参考。
此外,本研究还可以为电力系统的长期稳定运行提供宝贵的参考数据和技术支持。
四、工作计划及可行性分析本研究工作计划如下:1. 图书馆调研和资料搜集(3周);2. 初步数据分析和模型建立(2周);3. 实地调研并采集相关数据(2周);4. 建立AVC系统的控制算法和模型(3周);5. 仿真实验和数据分析(2周);6. 编制开题报告(1周)。
本研究的可行性分析如下:1. 数据的获取和实验的设备和器材都是方便和易得的;2. 研究目标及方法合理,数据处理和分析可靠性高;3. 研究组成员都具备相关的理论知识和实践经验;4. 本研究的预期成果具有实际应用价值和推广意义。
发电厂的实习报告五篇发电厂的实习报告篇1一、实习目的生产实习是热能与动力工程专业教学计划中的重要组成部分,是一个重要的实践性教学环节。
它是在学生基本完成专业基础课程学习,并已通过了《金工实习》、《认识实习》和《电工电子技术实训》等实践教学环节的锻炼以后进行的。
它是课堂教学的必要补充,也是实践教学环节的延伸,是贯彻理论联系实际原则,使认识进一步深化的过程,同时也是学生在校学习期间接触和了解社会,了解企业的重要途径,是学生向工人学习的最好机会,也是毕业后参加实际工作的一次预演。
它为实现专业培养目标起着重要作用。
在生产实习中,学生应深入生产现场,认真实习,获取直接知识,巩固所学理论。
其主要教学目的有:1.通过参加实际生产工作,灵活运用已学的理论知识解决实际问题,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。
2.实习过程中,学生不断学习广大工人和现场技术人员的优秀品质,树立刻苦钻研科学技术为祖国现代化多作贡献的思想。
3.通过火电厂的生产实习,应熟练掌握火力发电厂热力过程的基本原理,整个发电过程的工艺流程。
4.通过火电厂的生产实习,理解火力发电过程中电厂集控运行系统及输配电方法。
5.通过火电厂的生产实习,了解从事电力生产、电力安装和电力设计所必需具备的基本知识和能力。
6.通过火电厂的生产实习,收集与本专业相关的技术资料并认真分析,为后续的专业课程学习和毕业设计做准备。
二、实习内容第一次来到的就是胜利发电厂,当天上午,厂内工人向我们简单介绍了一下电厂的基本历史,胜利石油管理局胜利发电厂1988年开工建设,装机容量2×22万kW,至1993年2台机组相继投产。
截止目前,累计发电200多亿kWh。
电厂拥有胜利水泥厂、华胜电业建设有限责任公司和年生产50万吨水煤浆的华新能源有限责任公司3个多种经营企业,基本形成了主业与辅助产业并驾齐驱,发电生产与多种经营共同发展的经济格局。
还有就是发电的基本原理。
然后我们就在一师傅的带领之下去参观了电厂的各个部分。
风力发电厂实习报告【优秀10篇】随着个人的文明素养不断提升,报告与我们的生活紧密相连,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
那么一般报告是怎么写的呢?下面是牛牛范文整理的10篇风力发电厂实习报告,希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。
发电厂实习报告篇一去年夏天,即20xx年9月,学校安排我等一行40多人赴朔州市神头电厂实习,我们到达了神头电厂,之后进行了安全教育,我们非常认真的对待,大家都遵守电厂的各种规章制度以及老师对我们提出的要求,通过这次毕业实习,不仅锻炼了我们对工作的责任心,激发了对工作的热情还培养了我们严谨的态度!专业实习生活就要结束了,回顾实习生活,感触是很深的,收获是丰硕的。
实习期间,我利用此次难得的机会,努力工作,严格要求自己,为以后真正走上工作岗位打下基矗同时通过本次实习,我们学到了很多课本上学不到的东西,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
在短暂的实习过程中,我深深的感觉到自己所学知识的肤浅和在实际运用中的知识的匮乏,刚开始的一段时间里,对一些工作感到无从下手,茫然不知所措,这让我感到非常的难过。
在学校总以为自己学的不错,一旦接触到实际,才发现自己知道的是多么少,这时才真正领悟到学无止境的含义。
这次实习虽然时间只有一年,但我觉得这样的经验却是很宝贵的。
我零距离的接触实际工作我学到了很多东西,同时也了解了生活的不易,只有奋斗,才有收获!下面我就把实习情况做以总结报告:一、实习单位简介:神头发电厂位于山西省朔州市神头镇,靠x平朔煤田,是典型的坑口电厂,于1988年3月正式开工,1991年7月建厂,是山西省乃至华北地区第一座单机容量最大的火力发电厂,是山西电网和京津唐电网的主力发电厂之一,设计总装机容量为xx—2200mw,分两期建成。
一期工程是国家七五、八五期间重点建设项目,二期扩建工程于7月经国务院批准,可行性研究报告xx年2月经国家计委批准,xx年8月正式开工,预计xx年投入商业运营,该项目是国家西电东送北通道首批开工项目之一。
关于申请***工程多扣电费返还
及部分停电期间自发电费用补偿的报告
致:
***工程自2010年9月份开工建设,施工系统电源为发包人提供的35KV施工电源,系统电的扣款在中间结算中进行扣除,扣款单价暂按0.5元/kw.h,这与招标文件提供的电价不符,故申请对前期多扣电费予以返还。
本标**施工受系统停电影响部分停电时段采取自备柴油发电机发电的方式提供施工电源,由此增加了施工成本,根据经监理签证的现场签证单统计截止2016年1月份自发电数量为296368kW.h,同时因停电造成部分工作面不能施工,劳动力过剩,我部申请对自发电价差及人员窝工部分进行补偿。
以上两项费用共计934347元。
附件1:多扣电费返还及部分停电期间自发电与人员窝工费用补偿编制说明;
附件2:费用计算及现场签证资料;
附件3:《施工设备进场报验单》;
附件4:《施工设备进场报验单》;
附件5:《施工设备进场报验单》,《关于增设柴油发电机组的报告》;
多扣电费返还
及部分停电期间自发电与窝工费用补偿编制说明
一、补偿事件概述
***工程自2010年9月份开工建设,施工系统电源为发包人提供的35KV施工电源,我部自行架设高压线接入厂区并安装变压器,接入点的高压侧装计量装置计量,系统电的扣款在中间结算中进行扣除,扣款单价暂按0.5元/kw.h,**部分截止2016年1月份结算累计扣款3271952kw.h×0.5元/kw.h=1635976元。
这与招标文件提供的电价不符(招标文件专用合同条款3.14.3条发包人提供的工程材料和价格表中明确施工电0.4元/kw.h、生活用电0.55元/kw.h,招标文件投标人须知2.1.2.1.9“不能区分施工用电用和生活用电时,承包人所用总电量的90%视为施工用电,电价为0.4元/ kW.h;10%视为生活用电,电价为0.55元/ kW.h”),故申请对前期多扣电费予以返还。
**施工期间受35KV施工电源停电影响,仅部分时段采取自备柴油发电机发电的方式提供施工电源,由此增加了施工成本,根据经监理签证的现场签证单统计截止2016年1月份自发电数量为3271952kW.h,同时因停电造成部分工作面不能施工,劳动力过剩,我部申请对自发电价差及窝工部分进行补偿。
二、合同引证
2.1、相关法律规定
《中华人民共和国招标投标法》第四十六条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。
《中华人民共和国招标投标法》第五十九条“招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款”。
2.2、相关合同依据
(1)、招标文件合同专用条款3.14.3发包人提供的材料(新增)第(1)小条:发包人提供的工程材料和价格表中明确施工用电价格0.4元/kw.h,生活用电价格0.55元/kw.h。
(2)、招标文件投标人须知2.1.2.1.9“不能区分施工用电和生活用电时,承包人所用总电量的
90%视为施工用电,电价为0.4元/ kW.h;10%视为生活用电,电价为0.55元/ kW.h”。
(3)、投标文件中投标辅助资料《风、水、电单价计算表》中明确电价预算价格的组成。
(4)、招标文件专用合同条款3.14.3款第(6)条:“发包人提供的上述材料,在合同实施期间,按每月实际供应量和上表的供应价格,从相应月份进度付款中扣回”。
(5)、招标文件专用合同条款3.14.3款第(5)条:“发包人不能按规定的规格、数量、质量或时间提供材料时,由此导致费用增加和工期延误责任由发包人承担”。
(6)、《中华人民共和国合同法》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释〔2004〕14号:第二百八十四条“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
”
综上所述,在本标招标商务文件中已对发包人提供的电进行了明确界定,即90%视为施工用电,电价为0.4元/ kW.h;10%视为生活用电,电价为0.55元/ kW.h,而双方签订的合同文件专用合同条款“发包人提供的工程材料和价格表”中施工用电价格为0.5元/ kW.h,这一情形属于对合同实质性内容的更改,不符合《中华人民共和国招标投标法》相关规定,根据该法第五十九条应责令改正,另根据投标文件投标辅助资料《风、水、电单价计算表》我部投标施工用电的预算计价也是按照0.4元kW.h进行计算的,故发包人在中间结算中多扣的电费理应得到补偿。
另系统停电期间我部超合同配置发电机组自发电施工,同时因停电造成部分工作面不能施工,劳动力过剩,由此增加了施工成本,根据专用合同条款3.14.3款第(5)条我部申请贵部对自发电电价差及窝工部分进行补偿。
三、补偿事件论证及费用补偿的计算
3.1、多扣电费费用计算
3.1.1、应扣电价的计算
按照招标文件投标人须知2.1.2.1.9“不能区分施工用电和生活用电时,承包人所用总电量的90%视为施工用电,电价为0.4元/ kW.h;10%视为生活用电,电价为0.55元/ kW.h”,据此计算扣款价格为0.4元/ kW.h×90%+0.55元/ kW.h×10%=0.415元/kW.h。
3.1.2、费用计算
按照每月进度付款累计电费扣款减应扣款金额,即1635975元-3271952kw.h×0.415元
/kw.h=278116元。
3.2、自发电费用计算
3.2.1、自发电电价计算
按照投标文件投标辅助资料《风、水、电单价计算表》自发电电价1.65元/kw.h。
3.2.2、自发电数量计算
按照监理签证的现场签证单统计,共计发生自发电296368kw.h,详见《**房零星自发电工程量明细表》。
3.3.3、自发电费用计算
根据投标文件《风、水、电单价计算表》施工用电价格由两部分组成:一、业主提供35KV施工电源,基本供电价格为0.40元/kw.h(占98%);二、自备应急电源选用1台300KW、3台200KW和1台100KW柴油发电机组供电,计算电价为1.65元/kw.h(占2%)。
施工用电价格为0.49元/kw.h。
其中电网供电价格=基本电价÷(1-变配电设备及配电线路损耗率)+供电设备设施维修摊销费,即0.47元/kw.h,损耗起算点从施工主变压器的高压侧安表计量收费,损耗的计算范围包括施工用变、配电设备和配电线路损耗,不包含电网干线至施工主变高压侧线路损耗。
按照实际发生自发电数量×电价差计算自发电费用,即296368kw.h×(1.65-0.47)元/kw.h=349714元。
另增加综合管理费及税金:349714元×25%=87429元。
以上费用合计437143元。
3.3、窝工费用计算
因停电造成工作面不能有序、高效、按部就班的组织生产,部分工作面不能施工,劳动力过剩,施工人员、设备不能高效、合理的运用,我部按照停电期间窝工人数及停电时段计算窝工工程量,人员窝工补偿单价按照120元/天计算。
发生窝工费:11685工时×15元/工时×(1+25%)=219089元。
**自发电电价补差汇总表
**施工用电扣款补差汇总表
**零星自发电工程量明细表
**自发电签证单(2012年度)。