建筑工程合同管理与索赔期末考试复习题

索赔专项练习一、单项选择题1. 当( )之后 , 承包商根据合同进行索赔的权力终止了。

A. 递交最终报表B. 接受履约证书C. 递交竣工报表D. 结清单生效2. 当工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿和工期展延时,( )。

A. 工程师的决定为最终决定B. 业主有权决定只进行费用补偿C. 由工程师与业主协商一致D. 业主不得变更工程师已下达的决定3. 工程师确定批准索赔额时,应遵守( )。

A. 工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B. 工程师在其权限范围内确定索赔额后,还应报请业主批准C. 工程师确定的批准索赔额超过其权限时,必须报请业主批准D. 工程师超过其权限批准的索赔额时,应报请业主批准4. 某工程合同金额为500万美元,合同规定工期每延误一天罚款5000美元,最高罚款限额为50万美元。

有价值300万美元的工程在合同规定完工日期后的120天达到竣工要求通过了竣工试验。

则承包商应向业主支付拖期罚款( )万美元。

A.36B.18C.50D.605. 在工期索赔中,对于持续影响时间超过28天以上的延误事件,工程师最终批准的总展延工期天数,( )。

A. 必须等于以前各阶段己同意展延天数之和B. 是承包商每隔 28 天报送的阶段天数之和C. 不应少于以前各阶段, 已由工程师同意展延天数之和D. 工程师有全部权限处理工期展延6. 某固定总价合同的报价单上显示某一型号的钢材为当地产品,500美元/吨,共200吨。

施工中由于质量原因工程师拒绝使用该种钢材,承包商又购入价格为550美元/吨的钢材用于工程,并提出11万美元法人费用索赔要求。

监理工程师应当( )。

A. 核准支付承包商1万美元B. 核准支付承包商10万美元C. 核准支付承包商11万美元D. 由于是固定总价合同，否决该索赔要求7. 工程师审查承包商索赔报告成立的条件是( )。

A. 事件已造成承包商施工成本的额外支出B. 事件已造成承包商直接工期损失C. 按照合同对照己造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D. 依据证据己造成承包商施工成本的额外支出,或直接工期损失8. 《建筑工程施工合同条件》中明确规定：在索赔事件发生 ( ) 天内提出通知要求 , 工程师应当受理。

第1篇1. 建设工程施工索赔的主要目的是什么？A. 确保工程顺利进行B. 维护企业合法权益C. 提高工程质量D. 增加企业利润答案：B2. 以下哪项不属于建设工程施工索赔的原因？A. 设计变更B. 施工过程中出现的技术问题C. 发包人未按时支付工程款D. 施工过程中出现不可抗力因素答案：C3. 建设工程施工索赔的主要依据是什么？A. 合同文件B. 法律法规C. 技术规范D. 工程资料答案：A4. 建设工程施工索赔的程序分为几个阶段？A. 3个阶段B. 4个阶段C. 5个阶段D. 6个阶段答案：B5. 索赔费用计算的基本方法是什么？A. 直接法B. 分摊法C. 资产法D. 负债法答案：A二、填空题1. 建设工程施工索赔是指施工过程中，由于（）等原因，导致（）或（）等情况，承包方向发包方提出的要求补偿或赔偿的行为。

答案：设计变更、施工过程中出现的技术问题、合同约定的其他原因；工期延误；费用增加2. 建设工程施工索赔的主要依据是（）。

答案：合同文件3. 建设工程施工索赔的程序分为四个阶段：（）、（）、（）、（）。

答案：提出索赔意向；提交索赔报告；协商解决；争议解决4. 索赔费用计算的基本方法是（）。

答案：直接法三、判断题1. 建设工程施工索赔是承包方维护自身合法权益的一种手段。

（）答案：√2. 索赔费用的计算方法只有直接法一种。

（）答案：×（还有分摊法、资产法、负债法等）3. 建设工程施工索赔中，索赔费用的构成主要包括直接费用和间接费用。

（）答案：√4. 索赔程序中，承包方必须在合同约定的索赔时效内提交索赔报告。

（）答案：√5. 建设工程施工索赔中，索赔费用的计算方法必须符合国家相关法律法规的规定。

（）答案：√四、简答题1. 简述建设工程施工索赔的主要原因。

答案：建设工程施工索赔的主要原因包括：设计变更、施工过程中出现的技术问题、合同约定的其他原因、不可抗力因素等。

2. 简述建设工程施工索赔的程序。

建筑工程施工索赔试题（附答案）建筑工程施工索赔试题（附答案）一、单项选择题 1.承包人在索赔事项发生后的（）d以内，应向工程师正式提出索赔意向通知。

A.14B.7C.28D.212.下列关于建设工程索赔的说法，正确的是（）。

A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可D.索赔意向通知发出后的14d内，承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料3.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。

A.业主方B.第三方C.承包商D.合同中的一方4.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。

这种索赔属于（）引起的索赔。

A.地质条件的变化B.不可抗力C.工程变更D.业主风险5.索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为（）。

A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔6.（）是索赔处理的最主要依据。

7.下列关于索赔和反索赔的说法，正确的是（）。

A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.索赔和反索赔具有同时性C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔D.索赔单指承包人向发包人的索赔二、多项选择题1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为（）。

E.道义索赔2.承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按合同规定的程序提交了索赔意向E.提交了索赔报告3.承包商可以就下列（）事件的发生向业主提出索赔。

A答案⼯程索赔期末试卷答案（1）应天职业技术学院⼯程索赔课程考试试卷标准答案与评分标准 2011 /2012 学年第⼀学期_期末考试A 卷闭卷班级______________ 学号___________ 姓名____________ 成绩____________⼀、填空题（每空1分，共20分）1.在国际⼯程施⼯的实践中，习惯上将承包商向业务的索赔，直接称为承包商索赔，简称为（索赔），⽽把业主向承包商的索赔称为业主的索赔，简称为（反索赔）。

2.对于（合同外）的新增⼯程，承包商有权拒绝执⾏，或者要求重新签订协议，重新确定价格，使承包商可以在（现在的市场价格基础上）计算新增⼯程的价格。

3.⼯程量表中给出的⼯程量虽然是（估算⼯程量），只供报价时使⽤，但如果⼯程量变化超过25%，则允许对（单价）进⾏调整。

4.DAB 的三名成员，⾸先由合同双⽅各推荐⼀个，（报地⽅认可）。

双⽅应同这些成员协商，并商定第三位成员，此⼈应被任命为（主席）。

5、如果发⽣⼀个有经验的（承包商）也⽆法预见到的⽔⽂、地质条件变化，（承包商）仍有索赔权。

6.⼯程索赔是指当事⼈在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，（对并⾮由于⾃⼰的过错），⽽是属于应由合同对⽅承担责任的情况造成，（⽽且实际发⽣了损失），向对⽅提出给予补偿的要求。

7.对于施⼯合同的双⽅来说，（索赔）是维护双⽅合同法利益的权利。

它同合同案例中双⽅的（合同责任）⼀样，构成严重的合同制约关系。

8.（单项索赔）通常原因单⼀，责任划分明确，分析处理（⽐较简单）。

9.如果承包商重视合同管理，熟悉索赔业务，按（合同要求进⾏施⼯），按合同的要求和程序提出索赔，重视（索赔策略和⽅法），就容易取得索赔成功。

10.业主和承包商承担的合同风险并不均等，（承包商）承担着更⼤的风险。

因此承包商经常通过施⼯索赔，（弥补风险引起的损失）。

装订线⼆、选择题 (每⼩题2分，共10分)1. 不是FIDIC合同条件规定的⼯程范围( D )。

范文范例指导参考《建筑工程合同管理》课程综合复习资料一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。

4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了。

6、合同的变更和解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。

7、索赔对业主不利。

8、清单上的数量是承包人实际完成的数量。

9、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权危害债权人的债权实现为要件。

10、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等。

二、单选题1、工程项目不允许采取的招标方式是 ( )A、公开招标B、邀请招标C、议标D、竞争性招标2、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。

A、同时履行抗辩权B、异时履行抗辩权C、后履行抗辩权D、不安抗辩权3、关于工程量计量，正确的处理方法是 ( )。

A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D、承包人实际完成的 (包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内4、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是 ( )。

word 版整理范文范例指导参考A、委托监理合同B、可行性研究报告C、工程设计合同D、设计招标文件5、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费( )以上时，设计人可暂停下阶段工作，并通知发包人。

A、15 天B、30 天C、60 天D、120 天6、订立合同过程中， ( )是要约。

A、招标公告B、投标书C、寄送的价目表D、招股说明书7、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是 ( )。

一、单项选择题1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行2．法人的变更是指（ ).A．法人法定存在期限届满 B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业 D．企业法人资格被撤销3．债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( C ）。

A．保证 B．保证人和债权人 C．保证人和债务人 D．主合同当事人 A.抵押 B。

留置 C。

保证 D。

质押4．担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同.A．债权人和债务人 B．保证人和债权人 C．保证人和债务人 D．主合同当事人5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ )。

A．按合同约定违约金要求对方赔偿B．按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿C．在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D．请求法院增加超过违约金部分损失6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方.A．要约到达对方之前 B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前 D．对方承诺生效之后7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（）。

A．权利转让 B．义务转让 C．当事人的主体变更 D．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,（）.A．需经对方同意 B．无需经对方同意，但应通知对方C．无需经对方同意,也不必通知对方 D．需经对方同意,但要办理公证9．当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在（）履行.A．支付货币一方所在地 B．接受货币一方所在地 C．货币存放地 D．货币使用地10．某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( ）。

A．将钢材送到施工现场 B．将钢材送到发包人的办公所在地C．将钢材送到发包人的仓库 D．通知发包人自提11．在采用格式条款的合同中,提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。

1Z206000 建设工程合同与合同管理1Z206060 建设工程索赔综合练习与答案一、单选题1、实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是（）。

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据【参考答案】：A【试题解析】：本题考查的是索赔费用的计算。

索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。

实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。

这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

2、下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是（）。

A.工程变更B.工程暂停C.材料价格上涨D.工期延期【参考答案】：A【试题解析】：本题考查的是索赔费用的计算。

选项C，材料价格上涨可以索赔材料费。

选项BD，一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。

但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。

所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

3、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由（）承担。

A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理工程师【参考答案】：A【试题解析】：本题考查的是索赔的起因和索赔分类。

不可预见的外部障碍或条件索赔，即施工期间在现场遇到一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件，例如地质条件与预计的（业主提供的资料）不同，出现未预见的岩石、淤泥或地下水等，导致承包人损失，这类风险通常应该由发包人承担，即承包人可以据此提出索赔。

4、某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更。

第三节工程索赔一、单项选择题1.索赔的性质属于（）。

A.经济补偿行为B.经济惩罚行为C.责任追究行为D.纠纷诉讼行为2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（）的索赔更加困难一些。

A.发包人向供应商B.承包人向供应商C.发包人向承包人D.承包人向发包人3•要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是（）oA.客观性B.合法性C.合理性D.方向性4•对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提岀的索赔属于（）。

A.补偿索赔B.综合索赔C •单项索赔D•道义索赔5.承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。

这种索赔属于（），A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔6•通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。

这种索赔属于（）。

A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C •综合索赔D•道义索赔7.监理（业主）在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。

A.30B. 28C. 14D. 158.承包商可以根据合同约左向业主提岀延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。

业主的确认时间为（）小时。

A. 48B. 36C. 24D. 12 9•当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设讣院出具的设计变更单进行地基处理。

承包商按照设计变更单（）oA.只能进行费用索赔B.只能进行工期索赔C.可以进行费用和工期索赔D.不能进行任何索赔10•因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约左要求进行工期索赔。

工期确认时间根据合同约定为（）天。

A. 7B. 14C. 21D. 28 11 •承包商根据合同通用条款的约立要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时。

建设工程合同管理期末试题篇一：工程合同管理试题一、单选题(共30题,每题2分,共60分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。

2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。

3.合同法律关系内容包括( B )。

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。

按照设计范本的规定,设计人应(C)。

6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。

7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。

施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。

根据FID施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。

A.10B.10.5 D.C.118.合同生效应当具备的条件不包括( D )。

9.在施(转载自： 小草范文网:建设工程合同管理期末试题)工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。

10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。

11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( A )确定价款。

12.设计合同正常履行情况下,应在(D)时终止合同。

13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( B )承担。

14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。

建设工程的施工索赔练习试卷1及答案与解析一、单项选择题共50题，每题1分。

每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 施工合同中索赔的性质属于( )。

（A）经济补偿或赔偿（B）经济惩罚（C）经济制裁（D）经济补偿和经济制裁2 属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。

（A）合同中默示的索赔（B）总索赔（C）工期索赔（D）总承包人与分包人之间的索赔3 某工程施工过程中,由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷,导致返工造成损失。

施工单位应向( )索赔,以补偿自己的损失。

（A）业主（B）工程师（C）设备生产商（D）设备供应商4 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的( )不属于工程师的权力。

（A）检查承包人现场同期的记录（B）指示承包人缩短合同工期（C）当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定（D）把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中5 FIDIC合同条件规定,在( )发生后的28天内,承包商必须向工程师发出索赔意向通知。

（A）索赔事件（B）索赔事件结束（C）接到工程师通知（D）工程竣工6 ( )可作为索赔的有效证据。

（A）业主和承包商签署的合同变更协议（B）业主的口头要求（C）业主的合理建议（D）承包商的合理建议7 监理工程师批准索赔的权限为( )。

（A）合同内明示或默示的索赔（B）合同内或外索赔（C）道义索赔（D）向保险公司索赔8 按工程惯例,如果承包商提出的索赔要求违反了规定的索赔程序,则( )。

（A）承包商不可能获得任何补偿（B）扣减承包商应得到的补偿（C）补偿金额和方式由业主决定（D）补偿金额和方式由工程师或仲裁人员决定9 施工中,因经工程师审查后发放给承包商的设计纸错误,导致施工承包商受到损害,则承包商应( )递交索赔通知。

（A）直接向业主（B）向工程师（C）以业主和承包商的共同名义向设计单位（D）以工程师和承包商的共同名义向设计单位10 按照施工合同中关于索赔程序的规定,承包方因不属于他应承担责任的事件而受到损害,应在事件发生后28天内首先向工程师提交( )。

一、选择题（每题2分，共20分）1. 下列哪项不属于工程项目索赔的原因？A. 设计变更B. 施工条件不利C. 施工单位自身原因D. 政府政策调整2. 下列关于索赔证据的说法，正确的是：A. 索赔证据必须是书面形式B. 索赔证据可以是口头陈述C. 索赔证据必须与索赔事件有直接因果关系D. 索赔证据可以事后收集3. 索赔程序的第一步是：A. 收集证据B. 提交索赔报告C. 协商解决D. 索赔鉴定4. 下列哪项不属于索赔费用的组成？A. 直接费用B. 间接费用C. 临时费用D. 预算费用5. 索赔费用的计算方法主要有：A. 实际费用法B. 完工百分比法C. 类似工程法D. 以上都是6. 索赔谈判的目的是：A. 维护自身权益B. 解决索赔争议C. 推卸责任D. 延长工期7. 索赔鉴定机构的主要职责是：A. 收集证据B. 分析原因C. 计算费用D. 以上都是8. 下列哪项不属于索赔管理的基本原则？A. 公平合理B. 实事求是C. 预防为主D. 利益最大化9. 索赔管理的主要内容包括：A. 索赔证据管理B. 索赔费用管理C. 索赔程序管理D. 以上都是10. 下列关于索赔时效的说法，正确的是：A. 索赔时效从合同签订之日起计算B. 索赔时效从索赔事件发生之日起计算C. 索赔时效从索赔鉴定报告出具之日起计算D. 索赔时效不受限制二、判断题（每题2分，共10分）1. 索赔事件发生后，施工单位应在第一时间收集证据。

（）2. 索赔费用的计算应以合同价格为基准。

（）3. 索赔鉴定机构对索赔事件的鉴定结果具有法律效力。

（）4. 索赔谈判双方应遵循公平、合理、实事求是的原则。

（）5. 索赔时效一旦超过，施工单位就丧失了索赔权利。

（）三、简答题（每题5分，共20分）1. 简述工程项目索赔的原因。

2. 简述索赔证据的收集方法。

3. 简述索赔费用的组成。

4. 简述索赔管理的基本原则。

四、论述题（10分）论述工程项目索赔管理的重要性及其在工程项目中的作用。

一、名词解释（每题5分，共25分）1. 建设工程施工索赔2. 索赔意向通知3. 合同履行过程中的变更4. 工程师5. 不可抗力因素二、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个不是判定索赔成立的原则？（）A. 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误B. 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任C. 承包人未按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告D. 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告2. 在建设工程施工索赔中，以下哪个阶段不需要提交索赔报告？（）A. 索赔意向阶段B. 索赔成立阶段C. 索赔处理阶段D. 仲裁和诉讼阶段3. 以下哪个因素不属于建设工程索赔的起因？（）A. 合同对方违约B. 合同错误C. 合同变更D. 承包商的技术水平4. 在建设工程施工索赔中，以下哪个不是工程师的职责？（）A. 受发包人委托进行工程项目管理B. 处理索赔问题C. 在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人D. 审查索赔证据5. 以下哪个情况不属于不可抗力因素？（）A. 恶劣气候条件B. 疫情C. 承包商的管理水平D. 地震三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述建设工程施工索赔的基本程序。

2. 请简述工程师在建设工程施工索赔中的作用。

3. 请简述不可抗力因素对建设工程施工索赔的影响。

四、案例分析题（共25分）某建设工程项目在施工过程中，由于发包人原因导致工期延误。

承包人因此遭受了额外的施工成本支出。

根据合同约定，工期延误的原因不属于承包人应承担的责任。

请回答以下问题：1. 承包人应如何行使索赔权利？（5分）2. 工程师如何审查承包人的索赔报告？（5分）3. 如果工程师认定索赔成立，承包人可以获得哪些补偿？（5分）4. 请就本案例提出至少两条建议，以避免类似问题的发生。

（5分）五、论述题（共20分）请论述建设工程施工索赔中证据资料的重要性，并说明如何确保证据资料的有效性、合理性和正确性。

建筑工程施工索赔习题一、单项选择题 1.承包人在索赔事项发生后的d以内;应向工程师正式提出索赔意向通知..A.14B.7C.28D.212.下列关于建设工程索赔的说法;正确的是..A.承包人可以向发包人索赔;发包人不可以向承包人索赔B.索赔按处理方式的不同分为工期索赔和费用索赔C.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28d未予答复或未对承包人作进一步要求;视为该项索赔已经认可D.索赔意向通知发出后的14d内;承包人必须向工程师提交索赔报告及有关资料3.索赔是指在合同的实施过程中;因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后;向对方提出的补偿要求.. A.业主方 B.第三方 C.承包商 D.合同中的一方4.在施工过程中;由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序;造成工期延长和费用损失;承包商可提出索赔..这种索赔属于引起的索赔.. A.地质条件的变化 B.不可抗力 C.工程变更 D.业主风险5.索赔可以从不同角度分类;如按索赔事件的影响分类;可分为..A.单项索赔和综合索赔B.工期拖延索赔和工程变更索赔C.工期索赔和费用索赔 D.发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔6.是索赔处理的最主要依据..A.合同文件B.工程变更C.结算资料D.市场价格7.下列关于索赔和反索赔的说法;正确的是..A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.索赔和反索赔具有同时性C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔 D.索赔单指承包人向发包人的索赔二、多项选择题1.建设工程索赔按所依据的理由不同可分为..A.合同内索赔B.工期索赔C.费用索赔D.合同外索赔E.道义索赔2.承包商向业主索赔成立的条件包括有..A.由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按合同规定的程序提交了索赔意向E.提交了索赔报告3.承包商可以就下列事件的发生向业主提出索赔..A.施工中遇到地下文物被迫停工B.施工机械大修;误工3dC.材料供应商延期交货D.业主要求提前竣工;导致工程成本增加E.设计图纸错误;造成返工三、案例题案例1北京某工程基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符;有古河道;须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理..为此;业主以书面形式通知施工单位停工lOd;并同意合同工期顺延lOd.为确保继续施工;要求工人、施工机械等不要撤离施工现场;但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理..施工单位认为对其损失过大;意欲索赔问题：1施工单位的索赔能否成立;索赔证据是什么 2由此引起的损失费用项目有哪些 3如果提出索赔要求;应向业主提供哪些索赔文件案例2某建筑公司乙方于某年4月20日与某厂甲方签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房带地下室的施工合同..乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准..该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工..甲、乙双方合同约定5月11日开工;5月20日完工..在实际施工中发生如下几项事件：①因租赁的挖掘机大修;晚开工2d;造成人员窝工10个工日；②基坑开挖后;因遇软土层;接到监理工程师5月15日停工的指令;进行地质复查;配合用工15个工日；③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令;5月20日～5月22日;因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停;造成人员窝工10个工日；④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路;5月24日恢复正常挖掘工作;最终基坑于5月30日挖坑完毕..问题：1简述工程施工索赔的程序..2建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔;哪些事件不可以要求索赔;并说明原因..3每项事件工期索赔各是多少d 总计工期索赔是多少d案例3某公司在北京地区新建一办公楼;建筑面积20000m2;开工日期为2001年6月20日;竣工日期为2003年11月20日..工程按照合同约定顺利开工;在结构工程施工到1/2时;甲方与承包商协商;并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目;单独发包给专业公司施工;并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用;专业公司按承包商管理要求的日期进场;有关工程款由甲方直接支付给专业公司..承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求;于2002年4月20日进场施工;但是在进场后的2002年6月10日;该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工;承包商因外墙装修停工;原计划2002年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行..外墙装修项目在2003年6月份才恢复施工..在2002年5月20日;承包商按进度计划安排;要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场;要求完工日期为2002年11月20日..该项目的施工单位按合同约定准时进场..在施工过程中;因施工质量不合格;多次返工;致使承包商的机电施工受到影响..直到2003年3月20日才合格地完成砌筑任务;致使机电项目施工拖延了5个月..问题：1承包商是否可以因外墙装修项目停工;向发包人提出工期索赔、经济损失索赔2发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔为什么3因室内砌筑进展缓慢;承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔案例4 某公司新建住宅楼;通过公开招标确定了施工单位;合同价款形式为可调价格合同;施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示范文本为基础签署..施工进度计划已经达成一致意见..合同规定由于甲方责任造成施工窝工时;窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算..在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理..工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认;工程师无正当理由不确认时;自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认..在施工过程中出现下列事件：1.因业主不能及时提供图纸;使工期延误20d;10人窝工；2.因施工机械故障;使工期延误l0d;5人窝工；3.因外部供电故障;使工期延误2d;20人窝工；4.因下大雨;工期延误3d;20人窝工..根据双方商定;人工费定额为32元/工日;机械台班费为2000元/台班..根据上述约定乙方提出工期补偿35d;费用13056元所有事件窝工费用及机械费用之和索赔的要求..问题：1乙方上述要求是否合理为什么2经工程师认定的索赔工期为多少d3如果工程师未在收到报告后28d内给予答复意见或确认;工期延长多少d 结算时费用补偿为多少案例5某工程在施工过程中发生如下事件：1.基坑开挖后发现有古河道;须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理..2.业主因资金困难;在应支付工程月进度款的时间内未支付;承包方停工20d.3.在主体施工期间;施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同;在合同内约定：如供方不能按约定时间供货;每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金..供货方因原材料问题未能按时供货;拖延10d.在上述事件发生后;承包方及时向业主提交了工期和费用索赔要求文件;向供货方提出了费用索赔要求..问题：1施工单位的索赔能否成立为什么2按索赔当事人分类;索赔可分为哪几种3在工程施工中;通常可以提供的索赔证据有哪些案例6某化工厂根据生产需要新引进一批进口设备;现需新建配套的设备基础;就此项目通过招标投标最终与甲建筑公司签订了施工承包合同;该合同包括A、月、C三项工作;合同工期260d.业主另将设备安装施工包括设备安装与调试工作直接发包给了乙安装公司;规定合同工期为100d.甲建筑公司根据实际情况编制了施工组织设计;经业主同意后;开始按下列进度计划施工：设备安装与调试①——A——②——B——③——④——C——⑤80 30 100 50该工程在实际施工过程中发生了如下事件：1.基础施工时;业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时;使A工作延误7d.2.B工作施工后进行检查验收时;发现一预埋件埋置位置有误;经核查是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致..甲建筑公司进行返工处理;损失5万元;且使B工作延误15d.3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5d;窝工损失2万元..4.乙安装公司进行设备安装时;因接线错误造成设备损坏;使乙安装公司安装调试工作延误5d;损失12万元..发生以上事件后;甲、乙两家施工单位均及时向业主提出了索赔要求..问题：1针对甲建筑公司和乙安装公司就以上各事件提出的索赔要求;请分析业主是否应予相应的工期和费用补偿..2如果合同中约定;由于业主原因造成延期开工或工期拖延;每延期一天补偿施工单位6000元；由于施工单位原因造成延期开工或工期延误;每延误一天扣误期损害赔偿费6000元..请计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少案例7甲方和乙方签订了某工程施工合同;乙方的承包范围为土方、基础、主体结构在内的全部建筑安装工程;合同工期为350d;开工日期为2003年11月12日;本工程在冬期不停止施工;甲方在合同内约定：乙方采用措施保证冬期施工;措施费为150万元;包干使用;不再增减..在开工前;乙方向甲方提交了施工组织方案及进度计划;甲方同意按此方案实施..在实际施工过程中发生了以下事件：1.在土方开挖施工时;由于乙方自身没有土方施工专业队伍和机械;随将土方开挖分包给另一家土方施工专业公司A;由于乙方和A单位就土方开挖的价格未能及时谈拢;土方施工单位未在甲乙双方约定的时间进场开挖;致使土方开挖拖延开工20d.2.在土方开挖后;开始施工地下室部分;因甲方提供的图纸设计有误、乙方发现此错误后及时通知甲方;甲方通过和设计单位联系;随后以图纸变更洽商的形式;下指令给乙方;因此地下室部分比原计划时间推迟30d.经乙方现场统计;在图纸变更前;乙方配料和人工及窝工已经发生了60万元的费用..3.乙方根据合同工期要求;冬期继续施工;在施工过程中;乙方为保证施工质量;采取了多项技术措施;由此造成额外的费用开支共200万元..在上述事情发生后;乙方及时向甲方通报;并恳请甲方以事实为依据;给予工期顺延、同时给予损失补偿..问题：1事件1中乙方是否可以要求甲方给予工期延长2在事件2中甲方是否应同意乙方的工期顺延要求;乙方所发生的费用甲方是否应该给予补偿3在冬期施工中;乙方依据现场实际情况向甲方提出给予经济补偿;希望甲方能够按实际发生的费用计算并支付技术措施费用;甲方是否可以考虑乙方的这一请求案例8 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸;采用低报价策略编制了投标文件;并获得中标..该施工单位承包商于2000年3月10日与建设单位业主签订了该工程项目的固定价格施工合同;合同期为8个月..工程招标文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km;但是开工后;检查该砂质量不符合要求;承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购..由于供砂距离的增大;必然引起费用的增加;承包商经过仔细认真计算后;在业主指令下达的第3d;向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求..工程进行了一个月后;业主因资金紧缺;无法如期支付工程款;口头要求承包商暂停施工一个月;承包商亦口头答应..恢复施工后;在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨;造成了6月13日～6月14日的该地区的供电全面中断..针对上述两次停工;承包商向业主提出要求顺延工期共计42d.问题：1该工程采用固定价格合同是否合适2业主要求承包商暂停施工一个月的合同变更形式是否妥当为什么3上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理说明其原因..案例9某高层酒店工程;计划开工日期为1999年6月5日;竣工日期为2001年10月20日;合同内约定按月进度支付工程款;在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90%.工程按期开工;工程进展顺利;在工程进行到主体结构施工时;出现了下述问题：1.二层结构部分完成时;承包人按合同约定;及时向甲方提交了已完工作量统计报告;但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支付工程进度款;乙方在此情况下开始停工;直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开始复工;工期耽误了180d.2.甲方按合同约定支付了工程进度款;乙方按正常管理方式恢复施工..在工程施工到12层时;发生了不幸的事故;某一脚手架工人在施工时因未按规定使用安全设施;不慎从脚手架上坠落;造成死亡;施工单位及时向甲方和国家安全生产管理部门通报;因此工期耽误了20d.问题：1事件1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间保护管理施工现场所发生的费用索赔2事件2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔;为什么3如果本工程合同工期为300d;甲方批准工期可以延长180d;本工程实际完工工期为多少d 因事件2造成工期延长20d;甲方是否可以向承包商提出因工期延长20d所增加发生的现场管理费的索赔要求案例10发包人与某建筑承包公司于1999年8月签订了一份土地平整工程合同..合同约定：承包人为发包人平整土地工程;造价20.5万元;交工日期是1999年11月底..在合同履行中因发包人未解决征用土地问题;承包人施工时被当地居民阻拦;使承包人5台推土机无法进入施工场地;窝工240个台班..后经双方协商同意将原合同规定的交工日期延迟到1999年12月底..工程完工结算时;双方又因停工、窝工问题发生争议;发包人拒付工程款..承包人诉至法院要求支付工程款;赔偿窝工损失..问题：1请问法院是否会支持承包人的主张为什么2简述承包商的索赔要求成立的条件..案例11某施工单位乙方与某建设单位甲方签订了某汽车制造厂的土方工程与基础工程合同;承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石;因而工期提前1个月..但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到了一些工程地质勘察没有探明的孤石..由于排除孤石拖延了一定的时间;使得部分施工任务不得不赶在雨期进行..施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发;造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏;施工设备损坏;运进现场的部分材料被冲走;乙方数名施工人员受伤;雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件..为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求..问题：1你认为乙方提出的索赔要求能否成立为什么2一份完整的索赔报告通常由哪些内容组成案例12某国家机关新建一办公楼;建筑面积50000m2;通过招投标手续;确定了由某装饰公司进行室内精装修施工;并及时签署了施工合同..双方签订施工合同后;该装饰公司又进行了劳务招标;最终确定江苏某劳务公司为中标单位;并与其签订了劳务分包合同;在合同中明确了双方的权利和义务..在装修施工过程中;建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款;该装饰公司以此为由;在合同有明确约定的情况下;拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求..问题：1本装修工程施工过程中;劳务公司是否可以就劳务费问题向建设单位提出索赔2发生索赔后;承包人应注意的索赔时效问题是什么建筑工程施工索赔的相关内容习题答案与解析一、单项选择题1.C；2.C；3.D；4.C；5.B；6.A；;7.B解析7.答案B：索赔实际上是一种经济补偿行为;而不是经济惩罚行为;所以选项A错误..不仅发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔;承包人也可以针对发包人的索赔进行反索赔;所以选项C错误..从索赔的概念可以看出;索赔指的是合同一方向另一方提出的;不仅仅局限于承包人向发包人的索赔;所以选项D错误..二、多项选择题1.A、D、E；2.A、B、D、E；3.A、D、E三、案例题案例1答：1索赔成立..这是因业主的原因造成的施工临时中断;从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加;因而承包商可提出索赔..索赔证据为业主以书面形式提出的要求停工通知书..2此事项造成的后果是承包商的工人、施工机械等在施工现场窝工l0d;给承包商造成的损失主要是现场窝工的损失;因此承包商的损失费用项目主要有：l0d的人工窝工费；l0d的机械台班窝工费；由于l0d的停工而增加的现场管理费..3索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料;一般由以下三部分组成：1索赔信..主要是说明索赔事项;列举索赔理由;提出索赔要求..2索赔报告..这是索赔材料的正文;其主要内容是事实与理由;即叙述客观事实;合理引用合同条款;建立事实与损失之间的因果关系;说明索赔的合理合法性;从而最后提出要求补偿的金额及工期..3附件..包括索赔证据和详细计算书..其作用是为所列举的事实、理由以及所要求的补偿提供证明材料..案例2答：1我国建设工程施工合同示范文本规定的施工索赔程序如下：1索赔事件发生后28d内;向工程师发出索赔意向通知；2发出索赔意向通知后的28d内;向工程师提出补偿经济损失和或延长工期的索赔报告及有关资料；3工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后;于28d内给予答复;或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未给予答复或未对承包人作进一步要求;视为该项索赔已经认可；5当该索赔事件持续进行时;承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向;在索赔事件终了后28d内;向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告..2事件1：索赔不成立..因此事件发生原因属承包商自身责任..事件2：索赔成立..因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的..事件3：索赔成立..这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误..事件4：索赔成立..因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任..3事件2：索赔工期5d5月15日～5月19日事件3：索赔工期3d5月20日～5月22日事件4：索赔工期ld5月23日共计索赔工期为：5+3+1＝9d案例3答：1承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔;因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造成的..2发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款;给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成了经济损失;故不能对该施工单位进行索赔;而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔..3因室内砌筑进展缓慢;承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔..案例4答：1事件1合理;是甲方原因造成的；事件2不合理;是乙方自身原因造成的；事件3可以索赔工期;但费用不能索赔;因外部供电故障不属于甲方责任；事件4根据合同约定;工期可以索赔;但费用不能索赔;因大雨属于不可抗力..2工程师认定的索赔工期为25d;事件2工期10d延误不予顺延..3工期延长35d;费用为13056元..案例5答：11承包方向业主提出的索赔成立;这是因业主的原因造成的施工临时中断;从而导致承包商工期的拖延和费用支出的增加;因而承包商可提出索赔..2向供货方提出的费用索赔要求成立;因为供货方因自己原因违约.. 2按索赔当事人分类;索赔可分承包人与发包人之间的索赔；承包人与分包人之间的索赔；承包人与供货人之间的索赔；承包人与保险人之r可索赔等..3可以提供的索赔证据有：1招标文件、合同文件及附件;其他的各种签约备忘录、修正案等;发包人认可的工程实施计划;各种工程图纸包括图纸修改指令;技术规范等；2来往信件;如发包人的变更指令;各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；3各种会谈纪要；4施工进度计划和实际施工进度记录；5施工现场的工程文件；6工程照片；7气候报告；8工程中的各种检查验收报告和各种技术鉴定报告；9工地的交接记录应注明交接日期;场地平整情况;水、电、路情况等;图纸和各种资料交接记录；10建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场;使用方面的记录、凭证和报表等；11市场行情资料;包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布资料；12各种会计核算资料；13国家法律、法令、政策文件..案例6答：11业主钢筋混凝土预制桩供应不及时;造成A工作延误;业主应给甲建筑公司补偿工期和相应的费用..另外;业主还应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用..2因设计图纸错误导致甲建筑公司返工处理;故应给予甲建筑公司相应的工期顺延和费用补偿..同时因对乙公司也造成影响;故应对乙公司也给予相应的工期和费用补偿..3机械调配问题造成C工作增加工作时间5d;窝工损失2万元;这是由于甲建筑公司自身的原因造成的;业主不应给予工期和费用补偿..同时;因为C工作不影响乙公司;所以业主不应给予乙安装公司工期和费用补偿..4由于乙公司的错误造成总工期延误与费用损失;业主不给予工期和费用补偿..由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失;业主应给予补偿..21甲公司应得到工期补偿为：事件1：业主预制桩供应不及时补偿工期7d；事件2：由于设计图纸中预埋件位置标注错误造成甲公司工期延误;应补偿15d；。

建设工程合同管理与索赔考试（答案见尾页）一、选择题1. 什么是建设工程合同管理？它主要包括哪些内容？A. 合同签订和履行的过程B. 合同变更和解除的条件C. 合同纠纷的解决方式D. 以上都是2. 建设工程合同中，发包人和承包人的主要权利和义务分别是什么？A. 发包人有权确定勘察、设计、施工等单位的名单B. 承包人有权要求发包人提供必要的施工条件C. 发包人需要按时支付工程款D. 承包人需要保证工程质量3. 什么是建设工程索赔？它有哪些类型？A. 因工程量增加导致的索赔B. 因工程变更导致的索赔C. 因不可抗力导致的索赔D. 以上都是4. 在建设工程合同中，如何预防合同纠纷？A. 明确合同双方的权利和义务B. 制定详细的合同条款C. 及时进行合同沟通和协商D. 以上都是5. 如果合同双方对合同的理解有分歧，应如何解决？A. 重新签订合同B. 由仲裁机构裁决C. 由法院判决D. 以上都是6. 什么是建设工程合同的履行？它有哪些特点？A. 合同的履行需要遵循一定的程序B. 合同的履行过程中，双方都有义务完成约定的工作C. 合同的履行过程中，可能出现各种问题和风险D. 以上都是7. 在建设工程合同履行过程中，如何处理工程变更和现场签证？A. 由发包人单独决定B. 由承包人提出申请，发包人审批C. 由监理单位提出建议，发包人决策D. 由承包人提出申请，监理单位审批，发包人最终决定8. 如何判断建设工程合同是否违约？A. 根据合同约定来判断B. 根据法律法规来判断C. 根据行业标准来判断D. 以上都是9. 如果一方违反合同约定，另一方可以采取哪些法律手段？A. 协商解决B. 提请仲裁或诉讼C. 要求赔偿损失D. 以上都是10. 什么是建设工程合同的审计？它的作用是什么？A. 审计合同履行情况，确保双方按照合同约定履行义务B. 审查合同价格的合理性，防止过高或过低C. 审查合同双方的资质和信誉，确保合同的有效性D. 以上都是11. 什么是建设工程合同管理？它主要包括哪些内容？A. 合同签订、履行、变更、终止和解除等过程的管理B. 合同风险识别、评估、控制和转移的过程C. 合同双方利益协商、谈判和达成的过程D. 合同履行过程中的监督、检查和控制12. 建设工程合同中，哪些条款是关键性的？如何处理这些关键性条款？A. 工程范围、质量标准、合同价格等关键条款B. 变更、调整和解除合同的条件和程序C. 违约责任、争议解决方式等关键条款D. 保密和知识产权保护等关键条款13. 什么是建设工程索赔？常见的索赔类型有哪些？A. 因发包人原因导致的索赔，如工程延期、质量缺陷等B. 因承包人原因导致的索赔，如工期延误、施工缺陷等C. 因客观因素导致的索赔，如自然灾害、政策变化等D. 因其他原因导致的索赔，如现场条件变化、设计变更等14. 建设工程索赔的处理原则是什么？如何进行索赔？A. 依法合规、实事求是的原则B. 快速响应、及时处理的原则C. 公平合理、诚信合作的原则D. 风险分担、利益共享的原则15. 建设工程合同中，如何约定违约责任和争议解决方式？A. 明确约定违约责任的承担方式和赔偿标准B. 约定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼等C. 明确约定争议解决的适用法律和管辖权D. 明确约定争议解决的费用承担方式16. 什么是建设工程合同审计？它的主要目的是什么？A. 对合同的合法性、合规性和有效性进行审查B. 对合同的履行情况和管理情况进行审查C. 对合同的双方权利和义务进行审查D. 对合同的财务收支和经济效益进行审查17. 建设工程合同审计的主要内容包括哪些？A. 合同主体资格、合同内容、合同形式等方面的审查B. 合同订立过程、履行过程、变更过程等方面的审查C. 合同双方权利和义务、违约责任、争议解决等方面的审查D. 合同的财务收支、经济效益、风险管理等方面的审查18. 如何预防和处理建设工程合同中的纠纷？A. 完善合同条款，明确双方权利和义务B. 加强合同履行过程中的监督和管理C. 及时化解矛盾，协商解决纠纷D. 依法解决纠纷，寻求法律途径19. 什么是建设工程合同的变更？如何处理合同变更？A. 合同变更是在合同履行过程中，根据工程实际情况对合同条款进行的修改B. 合同变更应当经过双方协商一致，并签订书面变更协议C. 合同变更应当按照规定的程序进行，确保变更的合法性和有效性D. 合同变更后，应当及时调整合同价格和工期等相关条款20. 什么是建设工程合同的终止？如何处理合同终止？A. 合同终止是在合同履行完毕或合同解除后，合同关系自然结束B. 合同终止应当根据合同约定和法律规定进行，确保终止的合法性和有效性C. 合同终止后，应当对已完成的工作进行结算，并妥善处理遗留问题D. 合同终止后，应当依法办理合同档案和资料的移交工作21. 什么是建设工程合同管理？它主要包括哪些内容？A. 合同签订、履行、变更、解除和终止等过程的管理B. 合同风险识别、评估、控制和应对C. 合同条件、条款和约定的解释和应用D. 合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼22. 建设工程合同中，哪些因素可能导致合同索赔？A. 发包人未按合同约定支付工程款B. 监理人未按照合同约定履行监理职责C. 工程师未及时批准付款申请D. 施工过程中出现的质量问题23. 当发生合同索赔时，承包人应该如何处理？A. 提交书面索赔报告，说明索赔事项和依据B. 与发包人进行协商，争取达成共识C. 寻求工程师的调解或咨询D. 根据合同约定的争议解决方式，提交仲裁或诉讼24. 什么是建设工程的工期延误？哪些因素可能导致工期延误？A. 发包人未能按合同约定提供施工条件B. 监理人未能及时审批施工进度计划C. 施工过程中出现的技术问题D. 不可抗力事件25. 如何预防和处理建设工程合同中的价格调整问题？A. 确定合同价格调整公式和方法B. 及时检查和审核工程变更，防止成本增加C. 与发包人协商确定价格调整事宜D. 明确价格调整的程序和时间节点26. 建设工程合同中的保密条款是指什么？为什么它在合同中很重要？A. 保密条款是指对合同内容和参与方的信息进行保密的规定B. 防止合同双方在履行合同过程中泄露商业机密或其他敏感信息C. 有助于维护合同的公平性和透明性D. 有助于确保双方对合同的共同理解和信任27. 在建设工程合同中，如何界定双方的违约责任？A. 根据合同约定和相关法律法规B. 结合具体工程情况和双方实际行为C. 以诚实信用原则为基础进行判断D. 平衡双方的利益，避免过度索赔或违约28. 什么是建设工程的签证？它有哪些作用？A. 签证是指对工程量、单价或费用进行调整的确认B. 作为工程结算的依据之一C. 能够证明工程变更或增加工程量的真实性D. 有助于解决合同纠纷29. 建设工程合同管理中，如何进行合同履行的监督和控制？A. 制定合同履行计划和监控进度B. 定期进行合同检查和分析C. 及时发现和解决问题D. 保留相关记录和证据30. 什么是建设工程的保修期？在保修期内，承包人需要承担哪些责任？A. 保修期是指工程在交付使用后的一定期限内对质量问题的免费维修期B. 承包人需要负责修复在保修期内出现的质量问题C. 承包人应提供保修期的维修服务和技术支持D. 保修期结束后，承包人仍需对工程质量进行负责31. 什么是建设工程合同管理？它主要包括哪些内容？A. 合同签订和履行的过程B. 合同变更和解除的条件C. 合同纠纷的解决方式D. 以上都是32. 在建设工程合同中，哪一方通常承担更大的风险？A. 业主方B. 工程师方C. 施工方D. 设计方33. 建设工程合同的变更必须满足哪些条件？A. 双方协商一致B. 符合法律法规C. 变更内容明确D. 以上都是34. 当出现合同纠纷时，常用的解决方式有哪几种？A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 以上都是35. 什么是建设工程索赔？它的主要依据是什么？A. 发包人未支付款项B. 不利的自然条件C. 合同违约行为D. 以上都是36. 业主方在合同管理中应关注哪些关键节点？A. 合同签订B. 合同履行C. 合同验收D. 以上都是37. 工程师方在合同管理中的职责是什么？A. 确保工程质量符合标准B. 协调处理合同争议C. 管理合同履行过程中的风险D. 以上都是38. 施工方在合同管理中应如何利用合同条款保护自己的利益？A. 熟悉合同条款B. 及时提出合理化建议C. 加强现场施工管理D. 以上都是39. 设计方在合同管理中的作用是什么？A. 提供符合要求的工程设计B. 协调处理设计变更C. 确保设计质量符合要求D. 以上都是40. 什么是建设工程合同管理？它主要包括哪些内容？A. 合同签订、履行、变更、解除和终止等过程的管理B. 合同风险分析与控制C. 合同索赔与争议处理D. 合同档案管理41. 建设工程合同中，发包人和承包人的主要权利和义务分别是什么？A. 发包人有权确定勘察、设计、施工等单位的名单B. 承包人有义务按时按质完成工程建设任务C. 发包人应提供必要的施工条件D. 承包人应保证工程质量符合合同要求42. 什么是建设工程合同的变更？如何处理合同变更？A. 合同变更是在工程建设过程中，根据实际情况对原合同条件进行的修改B. 变更应当按照规定的程序进行，双方协商一致C. 变更后，双方应当就变更事项签订书面协议D. 变更可能导致合同价款的调整43. 当发生合同纠纷时，双方当事人可以选择哪些解决方式？A. 协商解决B. 调解C. 仲裁D. 诉讼44. 什么是建设工程合同的索赔？索赔的原因和条件有哪些？A. 索赔是由于发包人或承包人未履行合同义务导致的损失B. 索赔应当在合同约定的期限内提出C. 索赔事件发生后，承包人应当及时通知发包人D. 索赔事件导致的损失应当有相应的证据支持45. 在建设工程合同管理中，如何预防合同纠纷的发生？A. 完善合同条款，明确双方的权利和义务B. 加强合同履行过程中的监督和管理C. 建立健全合同争议解决机制D. 提高合同双方的法律意识和风险防范意识46. 什么是建设工程合同的违约？违约责任的承担方式有哪些？A. 违约是指合同当事人一方未能按照合同约定履行合同义务的行为B. 违约金通常包括延期付款、延期交货等C. 当事人一方违约后，另一方可以选择继续履行、采取补救措施或者解除合同D. 违约责任可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式承担47. 什么是建设工程合同的审计？审计的目的和范围包括哪些？A. 审计是对合同履行过程的监督和管理，确保合同的有效执行B. 审计范围包括合同的签订、履行、变更、解除等全过程C. 审计目的是发现问题、改进管理、提高效益D. 审计可以由内部审计机构进行，也可以由外部审计机构进行48. 什么是建设工程合同的备案？备案的意义和要求是什么？A. 备案是政府部门对合同进行管理和监督的一种手段B. 备案可以在一定程度上保障合同的合法性和有效性C. 备案需要在合同签订后的规定时间内完成D. 备案信息可能会对外公开，影响合同的保密性49. 什么是建设工程合同的转让？转让的条件和程序是什么？A. 转让是指合同当事人一方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三人的行为B. 转让应当经过对方当事人的同意C. 转让后，原合同当事人与第三人形成新的合同关系D. 转让需要符合法律、法规的规定，办理相关手续二、问答题1. 什么是建设工程合同管理？其内容主要包括哪些方面？2. 如何识别和处理建设工程合同中的风险？3. 什么是建设工程索赔？索赔的程序和注意事项有哪些？4. 什么是建设工程合同的争议解决方式？常见的争议解决方式有哪些？5. 什么是建设工程合同的管理体系？其作用是什么？6. 如何加强对建设工程合同履行的监督和管理？7. 什么是建设工程合同的担保？担保的方式和作用有哪些？8. 什么是建设工程合同的验收和移交？验收和移交的过程和要求有哪些？参考答案选择题：1. D2. CD3. D4. D5. B6. D7. D8. D9. D 10. D11. ABCD 12. ABCD 13. ABCD 14. ABCD 15. ABCD 16. A 17. ABCD 18. ABCD 19. ABCD 20. ABCD21. ABCD 22. ABCD 23. ABCD 24. ABCD 25. ABCD 26. ABCD 27. ABCD 28. ABCD 29. ABCD 30. ABCD31. D 32. C 33. D 34. D 35. D 36. D 37. D 38. D 39. D 40. ABCD41. BCD 42. ABCD 43. ABCD 44. ABCD 45. ABCD 46. ABCD 47. ABCD 48. ABCD 49. ABCD问答题：1. 什么是建设工程合同管理？其内容主要包括哪些方面？建设工程合同管理是指在工程建设过程中，通过对合同的制定、实施、变更、终止等环节进行规范化、系统化的管理，以确保工程项目的顺利完成。

工程合同管理-期末复习第一章1、合同的概念合同的概念合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。

2、合同法律特征合同是反映交易的法律形式合同具有以下法律特征①合同是平等主体的自然人、法人及其他组织所实施的一种民事法律行为。

②合同是设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。

③合同是当事人意思表示一致的协议。

3、合同的分类一、有名合同和无名合同二、双务合同和单务合同三、有偿合同和无偿合同四、诺成合同和实践合同五、要式合同和不要式合同六、主合同和从合同第七，本合同与预约合同。

第八，定式合同4、双务合同双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。

5、单务合同单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。

6、有偿合同与无偿合同有偿合同是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益对方要得到该利益必须为此支付相应的代价合同。

无偿合同是指一方给付对方某种利益对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。

7、有名合同与无名合同有名合同又称典型合同是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。

无名合同又称非典型合同是指法律上尚未确定一定名称与规则的合同。

8、诺成合同与实践合同诺成合同是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果相同的合同即“一诺即成”的合同。

实践合同是指当事人双方意思表示一致以外尚需交付标的物才能成立的合同。

9、要式合同与不要式合同要式合同是指必须根据法律规定的方式而成立的合同。

不要式合同是指当事人订立的合同依法并不需要采取特定的形式当事人可以采取口头形式也可以采取书面形式。

10、主合同与从合同主合同是指不需要采取其他合同的存在即可独立存在的合同。

从合同就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。

11、本约与预约约定将来订立一定合同的协议为预约，又叫预备合同以后履行预约而订立的合同为本约，又叫本合同。

建筑工程合同期末试题一、单项选择题（每小题2分，共计20分）1. 下列哪项不属于建筑工程合同的要素？A. 当事人B. 标的C. 价款D. 质量2. 下列哪种合同形式不是建筑工程合同的形式？A. 书面形式B. 口头形式C. 推定形式D. 实践形式3. 建筑工程合同中的要约和承诺阶段中，要约是指？A. 发包方提出工程建设的需求和条件B. 承包方同意承揽工程并报价C. 承包方向发包方提交工程建设方案D. 发包方接受承包方的报价4. 在建筑工程合同中，合同履行期限是指？A. 承包方完成工程建设的时间B. 发包方支付工程价款的时间C. 合同双方履行合同义务的起始和终止时间D. 工程交付使用的时间5. 建筑工程合同中的违约责任是指？A. 当事人不履行合同义务应承担的民事责任B. 当事人履行合同义务不符合约定应承担的民事责任C. 当事人提前履行合同义务应承担的民事责任D. 当事人延迟履行合同义务应承担的民事责任二、填空题（每小题2分，共计20分）1. 建筑工程合同是指________和________之间为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。

2. 依照施工合同，承包方应完成________交给的施工任务，________应按照规定提供必要条件并支付工程价款。

3. 施工合同的主要内容包括以下几项：工程范围、________、________、工程质量、工程造价。

4. 违约责任是指________不履行合同义务应承担的民事责任。

5. 合同的履行期限是指________和________履行合同义务的起始和终止时间。

三、判断题（每小题2分，共计20分）1. 建筑工程合同的当事人包括发包方和承包方。

（）2. 工程招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实守信原则。

（）3. 合同订立的过程包括要约和承诺两个阶段。

（）4. 建筑市场定价方式具有独特性。

（）5. 评标工作应最大限度体现公平、公正、公开原则。

（）四、简答题（每小题10分，共计30分）1. 请简述建筑工程合同的要素。