下载文档原格式
判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项：√2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项：√3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项：√4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项：√5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项：×6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项：√7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项：×8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项：×9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项：√10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项：√11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项：√12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项：√13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项：×14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
（）正确选项：×15、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、工程师审核索赔文件、发包人审查、协商谈判、承包人的决定。
第2章建设工程招投标概述一.单项选择题1.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．投标邀请书B.合同谈判C.行政命令D.招标公告2.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.50B.100C.150D.2003.必须进行招标而不招标的项目，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额（）的罚款。
A.0.3%以上0.5%以下B.0.5%以上1.5%以下C.0.5%以上1%以下D.1.5%以上2%以下4.按照相关规定，招标人和中标人应在（），双方签订合同。
A.评标后5日内B.发出中标通知书30日内C.无具体规定D.发出中标通知书30个工作日内5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。
A.20B.100C.150D.506.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标的投标单位。
投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。
A.会议B.电话C.口头D.书面7.一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。
A.2B.3C.4D.78.招投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造了一个公共平台、（）的投标机会。
A.自由竞争B.平等竞争C.表现企业实力D.展现企业业绩9.应当招标的工程建设项目在（）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续C.选择招标代理机构D.发布招标信息10.我国《招投标法》规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应向有关行政监督部门（）。
”A．申请 B.备案 C.通报 D.报批11.下列不属于《工程建设招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是（）。
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》简答题题库及答案（试卷号：2464）盗传必究简答题1．什么是建设工程交易中心的三项基本功能？答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
2．什么是建设工程招投标？答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。
这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
3．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？答：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
”4．招标文件的编制程序一般包括哪些？答：招标文件的编制程序一般是：(1)熟悉工程情况(2)计算工程量(3)确定施工工期和开、竣工日期(4)确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用(5)确定投标、开标、定标的日期及其他事项(6)填写招标文件审报表5．影响投标决策的客观因素有哪些？答：影响投标决策的客观因素：(1)业主和监理工程师的情况(2)竞争对手和竞争形势的分析(3)法律、法规的情况(4)风险问题6．招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人？答：排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
7．建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？答：建设工程施工合同订立应具备的条件：(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(5)招标工程中标通知书已经下达。
8．按索赔的目的、处理方式、合同依据、有关当事人分，索赔的分类有哪些？答：(1)按索赔的目的分：工期索赔与费用索赔；(2)按索赔的处理方式分：单项索赔与总索赔(3)按索赔的合同依据分：条款明示的索赔与条款默示的索赔(4)按索赔的有关当事人分：承包商同业主之间的索赔、总承包商同分包商之间的索赔、承包商同供货商之间的索赔。
《工程招投标与合同管理》考试题库参考答案一、填空题1、【答案】工程招投标是应用在建设工程领域的一项重要制度，它通过竞争机制和市场经济相互作用的平台，实现了建设项目的最优选择。
2、【答案】合同管理是工程项目管理的重要组成部分，包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
二、选择题1、【答案】B 在招投标过程中，公开招标是最常用的方式。
按照公开、公平、公正的原则，向不特定的多数潜在投标人发出招标公告，邀请其参与投标竞争。
2、【答案】D 在合同履行过程中，合同管理包括合同签订管理、合同履行管理、合同相关方的管理三个工作内容。
其中，合同签订管理包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
三、简答题1、【答案】工程招投标与合同管理的重要性体现在以下几个方面：（1）通过招投标可以选择优秀的施工企业，保证工程质量，提高投资效益。
（2）合同管理是工程项目管理的重要组成部分，对工程项目的进度、成本、质量等方面进行全面控制，确保合同的履行。
（3）加强合同管理，可以降低风险，避免纠纷的发生，保证工程项目的顺利进行。
（4）合同管理还包括合同相关方的管理，如业主、承包商、设计单位等，对工程项目的影响较大，需要加强管理。
2、【答案】工程招投标流程包括以下环节：（1）公告发布：在指定的媒体上发布招标公告，说明招标条件、工程概况、招标时间等信息。
（2）资格预审：对潜在投标人进行资格审查，确定符合条件的投标人名单。
（3）投标申请：符合条件的投标人提交投标申请书，包括技术方案、施工组织设计等内容。
（4）评标定标：评标委员会对投标人进行评审打分，确定中标候选人名单，并公布中标结果。
（5）中标公示：公示中标候选人名单，接受社会监督。
（6）合同签订：中标人与招标人签订合同，约定双方的权利义务。
3、【答案】合同管理的内容包括以下方面：（1）合同签订管理：包括合同评审、合同谈判、合同签订等流程。
（2）合同履行管理：对合同履行过程中的各项工作进行协调和管理，确保合同的顺利履行。
工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。
合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。
项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。
下列财产中，（）不得抵押。
A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。
根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。
邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。
A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。
根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。
施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。
（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。
二、多选题建筑施工企业分为（）。
A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。
建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。
获得专业承包资质的企业，可以（）。
A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。
获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。
三、简答题或论述题简述施工招标的特点。
一、判断题（共10 道试题，共30 分。
）1. 经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分2. 经评审的最低投标价法最能体现招投标宗旨，招标人可获得最为经济的投标，投标人可靠竞争优势获得承包任务。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分3. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分4. 编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分5. 开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分6. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分7. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分8. 评标委员会的成员人数应为5人以上，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分9. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。
（）A. 错误B. 正确满分：3 分10. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
（）A. 错误B. 正确二、单项选择题（共15 道试题，共45 分。
）1. 在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。
A. 投标报价校核B. 方案可行性评审C. 关键工序评审D. 安全保证措施评审满分：3 分2. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，（）。
第4章建设工程施工投标具体业务一、单选题1.投标书是投标人的投标文件，是对投标文件提出的要求和条件作出（）的文件A. 附和B. 否定C.响应 D 实质性响应2.投标文件正文（），副本份数件与投标人须知前附表。
正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。
当正本和副本不一致时，以正本为主。
A.1份 B .2份 C. 3份 D. 4份3.投标文件应用不褪色的书写或打印，并有投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。
委托代理人签字的，投标文件应附法定人签署的（）A.意见书Ｂ.法定委托书 C.指定委托书 D.授权委托书4.下列答案哪个关于投标预备会的解释是正确的（）A.投标预备会是投标人为投标人踏勘现场而召开的准备会B.投标预备会是投标人为解答投标人在踏勘现场提出的问题召开的会议C.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件后提出问题召开的会议Ｄ.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件和踏勘现场后提出的疑问，按照招标文件规定的时间而召开的会议5.《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（）A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币B. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币C. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币D. 投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币6.下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（）A.开启时间B.投标人地址C.投标人名称D.投标人邮政编码7.工程投标文件一般的内容不包括（）A.技术性能参数的详细描述B.投标函及投标函附录C.施工组织设计D.已标价的工程量清单8.招标文件内容组成中，投标人最为关注的核心内容是（）A.投标人须知B.评价办法C.合同条件及格式D.工程量清单9.下列选项中，对投标保证金金额的相关内容描述不正确的是（）A.投标保证金金额通常有相对比例金额和固定金额俩种形式B.相对比例是以投标总价作为计算基数C.固定比例是招标文件规定投标人提交统一金额的投标保证金D.相对比例投标保证金金额与投标报价无关10.在投标文件格式中，（）即是投标人投标决策承诺的根据，有是投标中标后组织实施的必要准备。
建筑工程招投标与合同管理任务及答案建筑工程招投标与合同管理任务及答案一、招投标任务在建筑工程项目的开展过程中，招投标任务是一个非常重要的环节。
通过招标，项目方能够筛选合适的承包商，确保项目的质量和进度。
以下是一些常见的建筑工程招投标任务：1. 编制投标文件投标文件是承包商与项目方之间进行沟通交流的重要文档，包含了工程的基本信息、技术要求和合同条款等内容。
编制投标文件需要对项目进行充分的了解，详细说明承包商的实力和能力，以争取中标的机会。
2. 发布招标公告招标公告是项目方向社会公开招标的书面通知，应当包含项目的基本情况、投标文件的获取方式和截止时间等重要信息。
发布招标公告的方式可以包括官方网站、报纸刊登或专业招标网站等。
3. 组织招标工作在正式招标之前，项目方需要组织相应的招标工作，包括对承包商的资质审查和预审、现场踏勘和决标等。
组织招标工作需要一定的专业知识和经验，确保招标过程的公正和透明。
二、合同管理任务合同管理是建筑工程项目中的另一个重要环节。
通过建立和执行合同，可以规范项目各方的权益和责任，确保项目的顺利进行。
以下是一些常见的建筑工程合同管理任务：1. 起草合同在项目确定后，项目方需要与承包商签订合同，明确双方的权益和责任。
起草合同需要考虑合同的条款和条件，确保合同的合法性和有效性。
2. 合同审查和谈判承包商对合同内容进行审查，查看合同条款是否符合自己的要求和利益。
在合同审查的过程中，项目方和承包商可以进行一定的谈判和协商，以解决合同条款上的分歧。
3. 合同执行和变更管理在项目进行过程中，可能会出现一些与合同相关的变更，例如工程范围的调整、工期的延长等。
合同执行和变更管理需要对合同条款进行解释和调整，并及时与项目方和承包商进行沟通。
4. 合同履行和结算在工程项目完成后，项目方需要对合同进行履行和结算。
履行合同包括验收工程的合格性和支付工程款项等。
合同结算是项目方与承包商共同完成的一个重要环节，需要确保各项费用的准确计算和支付。
建筑工程项目招投标与合同管理判断题【电大2022含答案】一、判断题1.狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A2.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B3.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A4.在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B5.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A6.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B7.建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A8.8．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B9.9．建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A10.10．建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（）判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B11.11．建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
招投标第二版习题参考答案第一章一、单选题本案例的建筑主体为学校和施工单位，建筑客体为教学楼建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
五、实训题参考答案1.学校编制项目建议书，向教育局提出项目申请，由教育局发文，向发改委提出立项申请。
2.发改委发文，对项目进行立项审批。
（行政服务中心发改委窗口，5个工作日）3.凭发改委批文到国土局办理征地手续，申领建设用地规划许可证；土地勘查中心对项目用地进行测量勘查，形成地形图、红线图，电子图刻盘。
（国土局、土地勘测中心，10个工作日）（见附件1、2、3、4、5、6）4.根据市规划局出具的设计方案要点通知书对项目进行整体设计招标。
（校管站发标，市规划局用地规划处组织招标，，15个工作日）（见附件7）5.各设计单位进行整体规划方案设计（30－45个工作日）。
6.教育局和学校对项目整体设计中标方案进行内审，修改完善（20－25个工作日）。
7.向市规划局提出方案规划和建设规划审批申请，设计总平图盖规划方案审定章和建设设计方案审定章。
（市规划局用地规划处，15个工作日）（见附件8）8.由具有可研资质的设计单位编制可行性研究报告（10个工作日）；可研报告报市发改委审批。
同步可向市（区）环保局提出环境评审申请，由环保局推荐单位编写环评报告（10个工作日），并办理污水排放协议（污水排放管理处，5个工作日）和废油脂处理协议（有处理废油脂资质的公司）。
9.设计单位根据可研报告批文对项目方案进行初步设计（即扩初设计）和投资概算（20个工作日）。
初步设计方案报发改委审批。
（见附件9、10、11、12、13）10.发改委对初步设计方案组织设计审查会，邀请规划局、消防支队、民防局、交警支队等11个部门对方案进行进一步完善，提出修改意见。
11.凭市规划局建管科开具的征求意见函向消防支队征求消防意见（5个工作日），如有地下室部分可同步向市民防局征求民防行政审批，交纳相应人防费用（5个工作日）。
第1篇一、前言建设工程招投标与合同管理是建设工程项目的重要组成部分，关系到项目的顺利进行和各方利益的保障。
在我国，建设工程招投标与合同管理已形成了较为完善的法律体系和规范制度。
本书旨在对建设工程招投标与合同管理进行深入剖析，为从事相关工作的专业人士提供有益的参考。
二、建设工程招投标概述1. 招投标的定义建设工程招投标是指建设单位为完成某项建设工程，按照国家有关法律法规和政策，通过公开、公平、公正的方式，选择具有相应资质和能力的承包商，签订建设工程合同的过程。
2. 招投标的分类（1）公开招标：指建设单位在公开场合发布招标公告，邀请不特定的承包商参加投标。
（2）邀请招标：指建设单位在特定范围内邀请具有相应资质和能力的承包商参加投标。
（3）竞争性谈判：指建设单位在招标过程中，与若干承包商进行谈判，最终选择合适的承包商。
3. 招投标的程序（1）招标准备：包括编制招标文件、确定招标方式、发布招标公告等。
（2）投标：承包商根据招标文件要求，编制投标文件，递交投标保证金，参加投标。
（3）开标、评标、定标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（4）签订合同：中标候选人与建设单位签订建设工程合同。
三、建设工程合同管理1. 合同的定义建设工程合同是指建设单位与承包商之间，就建设工程的施工、监理、设计等事项，明确双方权利、义务和责任的协议。
2. 合同的分类（1）建设工程施工合同：指建设单位与承包商之间就建设工程施工事项签订的合同。
（2）建设工程监理合同：指建设单位与监理单位之间就建设工程监理事项签订的合同。
（3）建设工程设计合同：指建设单位与设计单位之间就建设工程设计事项签订的合同。
3. 合同管理的原则（1）合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规和政策。
（2）公平原则：合同双方在签订合同时，应当遵循公平、公正的原则。
（3）诚实信用原则：合同双方在履行合同过程中，应当遵循诚实信用的原则。
4. 合同管理的流程（1）合同签订：合同双方在招标过程中，按照规定程序签订合同。
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
试卷A一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）D1、《中华人民共和国招投标法》于（ D ）起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.1A2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）。
A、20B、30C、10D、15D3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ D ）。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的C4、评标委员会成员中，成员人数为（ C ）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4B、3，2/3C、5，2/3D、5，3/4A5、招标投标活动的公开原则首先要求（ A ）要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准C6、承包人在索赔事件发生后的（ C ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、21C7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ C ）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元D8、索赔是指在合同的实施过程中，（ D ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方A9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位C10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ C ）万元。
建设工程招投标与合同管理作业问答题：1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？答：建筑工程总承包方式按承包内容的不同，分为施工（或勘察、设计）总承包和工程总承包。
其中，施工（或勘察、设计）总承包是我国常见且较为传统的工程承包方式，其主要特征是承包商仅承揽了施工（或勘察、设计）任务：而工程总承包，则是指从事工程总承包的企业受业主委换，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给一个工程总承包单位。
2.建设工程交易中心的功能有哪些？答：建设工程交易中心的功能有：（1）信息服务功能；（2）场所服务功能；（3）集中办公功能。
3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？答：建设工程招标方式包括公开招标和邀请招标。
公开招标优点：能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度引起竟争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
缺点：工作量大，周期长，花费人力、物力、财力多。
邀请招标优点：所需时间较短，工作量小、目标集中，且招标花费较省；被邀请的投标单位中标率高。
缺点：不利于招标单位获得最优报价，取得最佳投资效益；投标单位的数量少，竞争性较差；投标单位在选择邀请人前所掌握的信息不可避免的存在一定的局限性，招标单位很难了解所有承包商的情况，常会忽略一些在技术、报价方面更具有竞争力的企业，使招标单位不易获取最合理的报价，有可能找不到最合适的承包商。
4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？答：必须进行招标的项目有：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；（4）法律或国务院规定必须进行招标的其他项目。
经批准后可以不进行招标的项目有：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾而不适宜招标的：（2）属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；（3）施工主要技术采用特定专利或者专有技术的；（4）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（5）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；（6）法律法规、部门规章规定的其他情形。
5. 简述资格审查的内容、目的、分类答：资格审查的内容包括：（1）企业营业执照和税务登记证及组织机构代码证；（2）企业注册资金；（3）如果是货物招标：要求相关工业产品生产许可证、安全生产许可证、质量管理体系认证书、职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书等；如果是工程施工招标：则要求企业有相关的施工承包资质。
（4）财务状况；（5）类似项目业绩；（6）企业信誉；（7）如果是工程招标，还要求有项目经理和技术负责人的资格，以及可以投入的设备能力。
资格审查目的：了解投标人的技术和财务实力以及施工经验，限制不符合条件的单位盲目参加投标，以使招标能获得比较理想的结果。
资格审查分为资格预审和资格后审。
6. 简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。
答：招标人自行办理招标事宜应当具备以下条件：（1）具有项目法人资格（或者法人资格）；（2）具有与招标项目规模和复杂程序相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；（5）熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。
7. 什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？答：投标保证金是指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同递交给招标人的一定形式、一定金额的投标责任担保。
其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其递交的投标保证金。
8. 中标候选人需满足的条件是什么？答：中标侯选人能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求。
9. 简述联合体投标的概念、特点及资质要求。
答：联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的行为。
《招标投标法》第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
特点：（1）联合体承包的联合各方为法人或者法人之外的其他组织；（2）联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格；（3）联合体的组成是可以组成，也可以不组成；（4）联合体对外以一个投标人的身份共同投标；（5）共同投标的联合体各方应具备一定的条件；（6）联合体共同投标一般适用于大型建设项目和结构复杂的建设项目。
资质要求：联合体各方均应当具备本法或者国家规定的资格条件和承担招标项目的相应能力。
这是对投标联合体资质条件的要求。
（1）联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等。
（2）国家或招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。
本条之所以这样规定，是促使资质优等的投标人组成联合体，防止货商或承包商来完成，保证招标质量。
10. 简述建设工程施工招标的程序。
答：建设工程施工招标的程序包括：（1）项目报建；（2）审查招标人招标资质；（3）申请招标；（4）编制资格预审文件、招标文件；（5）发布资格预审公告、招标公告或发出投标邀请函；（6）对把投标资格进行审查；（7）发售招标文件和有关资料，收取投标保证金；（8）组织投标人踏勘现场，召开投标预备会，对招标文件进行答疑；（9）开标；（10）评标；（11）择优定标，发出中标通知书；（12）签订合同。
11. 常用的工程投标报价技巧有哪几种？答：工程投标报价技巧有：（1）不平衡报价法；（2）多方案与增加备选方案报价法；（3）突然降价法；（4）先亏后盈法；（5）开标升级法；（6）许诺优惠条件；（7）争取评标奖励；（8）无利润投标法。
12. 简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。
在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。
而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。
我国民事诉讼和一般诉讼时效为二年；短期时效为一年包括：（1）身体受到伤害要求赔偿的；（2）出售质量不合格的商品未声明的；（3）延付或拒付租金的；（4）寄存财物被丢失或被损坏的。
最长诉讼时效为二十年。
13. 简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。
答：合同的成立是指合同订立过程的完成，即当事人经过平等协商对合同的基本内容达成一致意见，要约承诺阶段宣告结束，合同成立是当事人合意的成果。
合同的生效是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律拘束力，也就是通常所说的法律效力。
由此可见，合同的成立与合同的生效是两个完全不同的概念。
合同成立的要求是：（1）订约主体存在双方或多方当事人；（2）对主要条款达成合意；（3）合同的成立应具备要约和承诺阶段。
而合同生效的要件是：（1）行为人具有相应的民事行为能力；（2）行为人意思表示真实；（3）不违反法律和社会公共利益；（4）合同具备法律所要求的形式。
14. 什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
答：不可抗力是一项免责条款，是指买卖合同签订后，不是由于合同当事人的过失或疏忽，而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同，在我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。
”不可抗力条款中主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡；（2）政府行为，如征收、征用；（3）社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。
施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则是：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。
15. 组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？答：建筑工程施工合同文件组成及其优先顺序应符合下列要求：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）具有标价的工程量清单；（9）工程报价单或施工图预算书。
16. 简述指定分包和一般分包的区别。
答：（1）选择主体不同，指定分包由业主选定，一般分包由承包商选定；（2）工程款支付开支项目不同，指定分包从暂列金内开支，一般分包从工程量清单中相应工作内容项内支付；（3）业主对分包商利益的保护，业主在特定的情况下有权将款项直接付给提定分包商，而一般分包业主不介入分包合同履行；（4）承包商对分包商违约行为承担责任，对指定分包商非承包商原因的违约行为，承包商不承担责任，一般分包商的违约视为承包商违约。
17. 简述索赔的定义、特征及分类答：索赔含义是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等。
特征：通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
分类：按合同主体分类包括：（1）总承包合同索赔，即承包商与业主之间的索赔；（2）分包合同索赔，即总承包商与分包商之间的索赔；（3）联营承包合同索赔，即联营成员之间的索赔；（4）劳务合同索赔，即承包商与劳务供应商之间的索赔；（5）其他合同索赔，如承包商与材料设备供应商之间的索赔。
