下载文档原格式
基坑降水工程施工合同第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方：（以下简称“甲方”）：乙方：（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要进行基坑降水工程施工（以下简称“工程”），乙方具备完成该工程的能力和条件，甲乙双方经充分协商，自愿签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程内容1.1 工程名称：[请填写工程名称]1.2 工程地点：[请填写工程地点]1.3 工程规模：[请填写工程规模]1.4 工程内容：包括但不限于基坑降水方案设计、施工、设备安装、运行维护、排水设备拆除及恢复等。
第二条合同价格2.1 乙方报价：[请填写乙方报价]2.2 乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成工程。
2.3 合同价格包括但不限于工程设计费、设备采购费、施工费、人员费用、材料费、交通费、税费等。
2.4 合同价格采用[请填写币种]计价，如有汇率变动，按工程实施期间的实际汇率进行调整。
第三条工程进度3.1 工程开工日期：[请填写工程开工日期]3.2 工程竣工日期：[请填写工程竣工日期]3.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行工程施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家及行业相关法律法规、规范标准的要求。
4.3 工程验收合格后，乙方应负责工程的运行维护，确保工程正常使用。
第五条付款及结算5.1 甲方支付给乙方的款项分为[请填写支付阶段]阶段，每阶段付款比例为[请填写付款比例]。
5.2 付款条件：乙方按照合同约定完成相应工程内容，并经甲方验收合格后支付。
5.3 乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。
6.2 乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并追究乙方相应责任。
6.3 甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权按合同约定向甲方追究违约责任。
基坑降水施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑降水施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方进行基坑降水施工，包括降水井施工、降水设备安装、降水系统调试、降水运行维护及降水结束后的恢复等。
二、合同价款1. 合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成相应工程量后，甲方支付乙方已完成工程量对应的合同总价款的____%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
（3）尾款：工程完工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的____%，即人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
3. 工程总工期：____天。
四、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，直至达到约定质量标准。
五、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产责任制度，加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生。
降水施工的合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________________鉴于甲方需要实施降水工程，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：降水施工工程。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点为准。
3. 工程内容：包括降水方案设计、设备采购与安装、施工实施、验收等全过程。
具体工作包括但不限于排水管道的铺设与连接、安装抽水设备以及维护和检修等工作。
二、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：双方商定具体开工日期。
2. 工程竣工日期：双方商定具体竣工日期。
如遇特殊情况需延期，应经甲方同意并签订书面协议。
3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并按照计划执行。
甲方有权对进度进行监督与检查。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：双方商定本次降水施工工程总价为人民币_________元（大写：_________________________元整）。
该总价包括但不限于材料费、人工费、设备折旧费、运输费等所有相关费用。
具体金额以实际工程量结算为准。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付工程款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的百分之______作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按照实际完成工程量支付进度款；（3 竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，双方进行结算，甲方支付剩余款项。
基坑降水工程施工合同基坑降水工程施工合同范本（精选6篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的人通过合同来调和民事关系，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编收集整理的基坑降水工程施工合同范本（精选6篇），希望对大家有所帮助。
基坑降水工程施工合同1发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，制定如下协议：一、工程内容：1、130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢筋);2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料);3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。
二、承包方式及单价：注：以上报价均不含税。
三、工期要求：45日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。
机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。
有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。
四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。
如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。
五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。
六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验收后付至工程量的85%，工程完成验收后三个月内付清。
七、甲方责任：1、现场的三通一平及施工层面的土方(机械)开挖。
(提供一个给水点和足够容量的电源)2、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一套。
基坑降水工程施工合同(通用)
一、工程概况
基坑降水工程施工合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方签订，旨在规范基坑降水工程的施工过程，保障工程质量，确保工程顺
利进行。
二、合同签订
1. 甲方和乙方应当遵守国家相关法律法规，按照合同约定履行各自
责任。
2. 合同有效期自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之
日终止。
三、工程标准
1. 基坑降水工程应符合国家建筑工程质量标准及相关规范要求。
2. 甲方应当按照工程设计要求，合理安排施工进度，确保工程质量。
3. 乙方有权对工程进展进行监督检查，对发现的问题及时提出处理
意见。
四、工程款项
1. 工程款项支付方式为xx%预付款，工程进度达到一定阶段后支付xx%进度款，最终结算款在工程竣工验收合格后支付。
2. 工程款项支付应当及时，延迟支付需按照约定支付违约金。
五、工程保修
1. 工程竣工验收后，甲方提供xx年内的保修期，对工程质量问题
负责并及时维修。
2. 保修期内，如发现工程质量问题，乙方有权通知甲方进行维修，
维修费用由甲方承担。
六、责任条款
1. 任何一方因违约行为造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
2. 因不可抗力导致工程延期或不能完成的，双方可协商解除合同，
但应当书面通知对方。
七、其他条款
1. 合同的修改、解释应当经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。
以上为基坑降水工程施工合同的通用内容，希望双方遵守合同精神，共同维护工程质量，确保工程顺利完成。
祝合作愉快！。
基坑支护降水施工合同范本（通用5篇）基坑支护降水施工篇1甲方：乙方：甲方委托乙方进行的基坑支护、降水工程的设计与施工。
为了明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，经双方协商，签订本合同。
第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 工程内容：1.5 承包方式：1.6 技术要求：《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。
《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120--99第2条工程图纸2.1 图纸提供日期：月 2.2 图纸提供套数：平面图及基础施工图第3条双方驻工地代表3.1 3.2 甲方驻工地代表的权力和职责3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;3.2.2 代表甲方实施权力和职责;3.2.3 监督现场施工质量;3.2.4 协调工程生产计划，确定施工变更;3.2.5 验收签证乙方工程技术资料;3.2.6 协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。
3.3 3.4 乙方驻工地代表的权力和职责3.4.1 联络甲方、协调施工现场的各项工作;3.4.2 代表乙方实施权力和职责;3.4.3 协助甲方现场管理工作;3.4.4 负责协调管理部门的管理工作;3.4.5 实施现场管理工作。
第4条工期4.1 开工日期：月4.2 竣工日期：月4.3 其中：打井工期天，降、排水维护日历天数天。
4.4 在工程开工日期之后第基础土方开挖。
否则，每延误1天，乙方向甲方支付违约金元。
4.5 由于风雨等不可抗力或甲方原因等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。
第5条合同价款5.1 本合同价款的货币形式：人民币;5.2 合同价款：打井、降、排水及边坡支护总费用为元(大写： )，其中不包括可能涉及的所有职能部门需交纳的费用(如水资源费、排污费)。
本合同总费用在合同约定工期内一次性包干。
本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整，也不因投标人在投标报价时审阅招标文件、图纸资料失误而调整。
建筑工程基坑降水合同【合同名称】建筑工程基坑降水合同【甲方】（全称）：_____________【乙方】（全称）：_____________鉴于甲方需要进行___________（工程名称）的基坑降水工作，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，就基坑降水工程的有关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：_____________2. 工程规模：_____________3. 降水目的：为了保证基坑施工的安全和工程质量，需要将基坑内的积水降至安全水位以下。
4. 降水时间：从____年____月____日起至____年____月____日止。
二、合同范围及内容1. 乙方负责制定详细的降水方案，并保证方案的科学性、合理性和安全性。
2. 乙方需按照甲方提供的工程要求和时间节点，完成基坑降水工作。
3. 乙方应确保降水设备的有效运行，及时处理降水过程中可能出现的问题。
4. 乙方负责降水期间的监测工作，确保水位控制在设计要求范围内。
三、质量要求1. 乙方必须遵守国家有关建筑工程降水的规范和标准，确保降水工作的质量和安全。
2. 乙方应保证降水效果满足工程设计要求，不得影响周边建筑物的安全。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币______元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，金额为合同总价的____%。
3. 余款在降水工程完工并经验收合格后支付。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成降水工作，应按未完成部分的合同价款支付违约金给甲方。
2. 如因乙方原因导致降水质量问题，乙方应负责无偿修复，直至达到合同要求的标准。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
基坑降水工程施工合同范本第一条：合同目的本合同旨在明确甲乙双方在基坑降水工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，质量达标。
第二条：工程概述甲方需对位于（具体地点）的基坑进行降水处理，以保证基坑开挖和基础施工的安全。
乙方负责提供专业的降水服务，包括但不限于降水方案设计、设备安装、运行维护等。
第三条：工程范围1. 乙方应根据现场实际情况，制定详细的降水方案。
2. 乙方负责所有降水设备的采购、运输、安装和调试。
3. 乙方需保证降水系统的有效运行，直至基坑施工完毕。
4. 乙方应对降水效果负责，确保达到甲方要求的水位下降标准。
第四条：工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量。
2. 乙方应使用合格的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。
3. 乙方应对施工人员进行专业培训，确保施工安全和质量。
第五条：工期要求1. 乙方应在合同签订后的（具体天数）内开始施工。
2. 乙方应确保在甲方规定的工期内完成所有降水工作。
3. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
第六条：合同价款1. 本工程的总价款为（具体金额），包括所有材料费、人工费、管理费等。
2. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款，具体支付方式和时间由双方另行约定。
第七条：违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按时支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
第八条：争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条：其他约定双方可根据工程实际情况，协商确定其他未尽事宜，并以书面形式作为本合同的补充。
第十条：合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
---。
基坑降水工程施工合同范本2024年通用合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方需要进行基坑降水工程，经双方友好协商，就工程的施工事项达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：乙方按照甲方的要求，完成基坑降水工程的施工，包括但不限于井点布置、设备安装、管道铺设、降水泵站建设等。
二、工程进度2.1 工程开工日期：__________2.2 工程竣工日期：__________2.3 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
三、工程质量3.1 乙方应按照我国相关法律法规和工程建设标准进行施工，保证工程质量。
3.2 工程质量标准：__________3.3 乙方应承担工程质量问题造成的所有损失。
四、工程费用4.1 工程总价：__________元（大写：__________元整）。
4.2 支付方式：__________4.3 乙方应提供正式的发票。
五、合同的履行5.1 甲方应按照约定时间支付工程款，否则乙方有权暂停施工。
5.2 乙方应按照约定时间完成工程，否则甲方有权要求乙方支付违约金。
5.3 乙方应确保施工安全，遵守施工现场的安全规定，防止安全事故的发生。
六、合同的变更和解除6.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前__________天通知对方，并经双方协商一致。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
七、违约责任7.1 甲方未按照约定时间支付工程款，应支付违约金，违约金为应付工程款的__________%。
7.2 乙方未按照约定时间完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的__________%。
基坑降水合同范本3篇篇一基坑降水合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行基坑降水工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担基坑降水工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：基坑降水工程，包括但不限于降水井的施工、降水设备的安装与调试、降水运行与维护等。
二、工程期限1. 本工程的工期为______日历天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款；在工程进度达到______%时，支付工程价款的______%；在工程竣工验收合格后，支付工程价款的______%。
3. 乙方应在收到甲方支付的款项后______日内，向甲方开具相应的发票。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在______日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
基坑降水工程施工合同（集锦5篇）基坑降水工程施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位。
三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿;属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
四、承包方式1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米，钢筋笼制作元/吨，本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm作为结算桩长。
七、付款方式及付款条件付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。
八、双方一般权利和义务甲方责任:1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
3、甲方负责提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。
6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。
乙方责任:1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。
负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。
2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。
施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。
若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。
3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。
5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。
6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。
7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。
九、补充条款1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。
如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。
2、钢筋损耗率按0.5%、混凝土充盈系数按1.1。
3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿。
十、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。
十一、合同生效合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。
甲方：_________ 乙方：_________法定代表人：_________ 法定代表人：__________________年____月____日 _________年____月____日基坑降水工程施工合同第2篇按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、和建设工程施工合同文件等有关规定，甲方将承建的蜀都惠园工程的基坑支护工程交由乙方承包，承包方式为双包。
为了明确双方的责任、权利、义务。
结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1工程名称：蜀都惠园1.2建筑面积：178000㎡1.3工程地址：成都市成华区蜀都大道北侧1.4工程工期：40天1.5质量等级：合格第二条承包范围2.1基坑人工挖孔灌注桩及桩顶连梁2.2基坑土钉墙支护2.3降水井施工及降水台班费2.4基壁泄水管制作安装第三条工程承包价款3.1分包工程款价按《四川省建设工程20xx清单计价定额》取费3.2材料价格按施工期间《工程造价》信息价执行3.3分包工程税金甲方代扣代缴3.4降水台班按甲方与建设单位计取的降水台班为准。
注：①以上单项工程工程量以实际完成量为准，并以甲方收方为结算依据。
②以上综合单价不含工程施工所需的水电费。
第四条分包工程工期4.1工期为40天，开工时间20xx年12月6日，完工时间20xx年1月15日。
4.2因乙方原因造成的工期延误，每延误一天罚款人民币：500.00元。
第五条工程质量要求5.1工程质量等的要求：一次性验收达到国家规范要求的合格标准。
5.2因乙方自行采购的.材料质量原因所造成的分包工程质量不符合验收标准，所发生的一切损失由乙方自行负责，且返工至合格为止，并承担由此造成的一切经济损失。
5.3工程质量检查验收，以施工方案、技术交底、方案变更、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
5.4乙方必须健全质量检查制度，在施工现场设专职质量检查员并做好自检记录，隐藏工程由乙方自检合格后通知甲方、建设、监理检查签字认可方能隐蔽，进入下道工序施工。
第六条安全生产和文明施工6.1双方必须严格执行国家、省、市有关安全生产监督管理条例及相关法律法规、规范、规程、标准。
坚持“谁分包，谁负责安全”的原则，严格执行安全生产责任制，切实做到“生产必须安全，安全促进生产”。
6.2乙方的全体人员在进场时必须进行安全、环保、职业健康教育和安全技术交底等工作，由乙方现场负责人在入场教育和交底记录上签字，并附上接受教育和交底人员的名册，交甲方安全部门一份存档备案。
6.3乙方在工程项目施工期间发生的伤、残、亡等安全事故及各类职业病所产生的一切直接费和间接费用及善后处理工作均由乙方自行办理，并按有关规定作好统计上报工作。
6.4乙必须接受甲方的安全检查并及时整改隐患，禁止擅自动用甲方的机电设备，电气线路和从事特种作业。
甲方对违反安全法规的人员有权处理，查到驱出现场或终止分包合同。
乙有权拒绝甲方的违章指挥。
6.5乙方进入施工现场做到文明施工，每道工序做到工完场清，保持工人宿舍的整洁，卫生。
第七条工程款支付7.1乙方在本分包工程完工后，经建设、监理、施工检查合格后7天内按实际完成工作量统计报甲方审核。
甲方审核完毕后，按分包工程总价的97%支付乙方工程款，扣3%做质保金。
第八条其它8.1乙方不得将该工程再次转包，甲方一旦发现有权终止合同。
8.2乙方不能履行本合同，管理混乱，故意拖欠工人工资，造成甲方名誉损失，或者故意停工，严重违反法律法规及有关企业规章制度，甲方有权解除合同，并按情节轻重追究乙方违约责任，并由乙方支付分包价款的1%违约金赔偿甲方。
第九条附则9.1本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的原则按有关规定协商解决。
9.2本合同经双方签字盖章后生效，至分包工程完工交验、付清全款后自动失效。
9.3本合同壹式肆份，双方各执贰份。
甲方：乙方：基坑降水工程施工合同第3篇发包人：承包人：工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，制定如下协议：一、工程内容：1、130锚杆;2、坡面喷锚10cm厚;3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。
二、承包方式及单价：注：以上报价均不含税。
三、工期要求：45日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天。
机械要求：锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。
有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。
四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。
如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。
五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。
六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验收后付至工程量的85%，工程完成验收后三个月内付清。
七、甲方责任：1、现场的三通一平及施工层面的土方开挖。
2、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一套。
3、提供基坑各剖面角点和控制标高。
4、协调各班组间的施工顺序，调解各班组间的关系。
5、及时提供由甲方供应的材料。
八、乙方责任：乙方已充分了解本工程的工期紧及现场情况和特点，并已充分熟悉施工图纸承诺投入足够的机具和人员进场施工，以保证满足甲方的总工期要求和节点工期要求。
1、严格按图纸、设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。
2、遵守甲方的现场管理制度，乙方对其班组人员的安全负全责，如有工伤事故，由乙方全部负责。
3、严格遵照甲方的进度计划，充分组织机具、人员进场施工，进场的机具必须申报甲方并登记造册，以便退场时方便放行，如不申报，责任及损失由乙方自行负责。
4、对质量缺陷和自身原因损坏的成品必须当日整改完成，并承担所造成的一切返工整改费用，需特别注意单重管旋喷桩质量，杜绝质量问题而产生漏水现象。
