2022年挡土墙施工合同

挡土墙（护坡）施工方案一、工程概况1．工程名称：2．建设地点：3．施工单位：4．监理单位：5．管理单位：6. 工程规模：7、工程建设地点及自然环境220kVxx变电站位于xx市xx镇xx村，站内占地19402㎡，该站在xx村主公路旁。

站址呈长方向对角坡度，地面高程在580.58~592.90米之间，高差约12米。

变电站横向采用1.0%的坡度布置。

8.工程内容：站内挡土墙、护坡的基槽的开挖、基础砌筑、墙身砌筑等9.工作范围：根据设计施工图的要求，站内挡墙砌筑方式有衡重式和仰斜式两种，衡重式挡土墙有NA段、BC段、DE段、LM段，仰斜式挡土墙有EF段、GH段、HI段、JK段KL段、AB段，材料为M10水泥砂浆砌筑MU40片石石料应坚固不宜风化，其最小厚度不小于150mm，挡土墙表面原浆勾缝。

二、编制依据1、220kV输变电新建工程挡土墙施工蓝图2、《工程测量规范》GB50026-933、《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》DL/T5210.1-20054、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-94；5、《变电站工程施工质量检验及评定标准》6、《建筑地基处理技术规范》GJ79-917、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-20008、我司现有的技术力量，其他类似工程的施工经验以及我司编制的有关先进施工工艺，适用于本工程的施工技术和施工管理办法。

三、材料要求：1.石料应符合设计规定的类别和强度，石质应均匀，不易风化，无裂纹；石料强度、试件规格及换算应符合设计要求，石料强度的测定应按现行规程执行。

片石一般是用爆破或楔劈法开采的石块，卵形和薄片者不得采用。

用做镶面的片石，应选择表面较平整、尺寸较大者，并应稍加修整。

2.水泥水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告，进场后应对强度、安定性及其他必要的性能试指标进行取样复试。

其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定。

根据国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定，当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，在使用前必须进行复试，并按复试结果使用。

工程编号：合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包人：广东省建设厅制第一部份协议书发包人: (全称)承包人: (全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程范围：工程规模：本工程建造面积约： m2，建造高度 ,建造层数层；工程造价约万元；结构形式：∕工程立项、规划批准文件号：∕资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：承包人按发包人提供资料及相关内容，负责对****工程进行施工，具体承包内容按发包人与承包人承诺的相关内容。

三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。

开工日期：2022 年月日(实际开工日期以开工令约定为准)竣工日期：2022 年月日(以开工日期为始按合同工期推算)四、质量标准工程量质标准：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”或者以上。

五、合同价款合同总价(大写)：；(小写)：￥元。

项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程)；□详见经确认的工程量清单报价单或者施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部份《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部份《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效订立合同时间：2022 年11 月日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。

发包人： (公章) 承包人： (公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部份合同通用条款详见广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》 (示范文本) (2022)第二部份第三wor式分-可编辑-感专谢下用载支条持款1 、定义1.53 所采用的书面形式包括：文书□ 信件□ 电报传真□ 电子邮件□其他：2、合同文件及解释2.2 下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。

贾新明、梁怀凤劳务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】山西省晋中市中级人民法院【审理法院】山西省晋中市中级人民法院【审结日期】2020.09.28【案件字号】(2020)晋07民终1957号【审理程序】二审【审理法官】段锋许俊胡庆刚【审理法官】段锋许俊胡庆刚【文书类型】判决书【当事人】贾新明;梁怀凤;吴海军;李扶祥【当事人】贾新明梁怀凤吴海军李扶祥【当事人-个人】贾新明梁怀凤吴海军李扶祥【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】贾新明【被告】梁怀凤;吴海军;李扶祥【本院观点】《中华人民共和国民事诉讼法》规定当事人对自己提出的主张有责任且应当及时提供证据证明。

【权责关键词】撤销合同第三人书证鉴定意见证据不足新证据重新鉴定质证罚款诉讼请求维持原判扣押诉讼时效【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院查明的事实与一审基本一致。

【本院认为】本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》规定当事人对自己提出的主张有责任且应当及时提供证据证明。

本案中，贾新明主张权利的主要证据是2016年4-6份老贾砌石方清单，因双方一审时对该份清单中书写内容各执一词，后依据贾新明的申请，法院委托山西洪宇正业司法鉴定中心进行了鉴定。

现贾新明再次提出鉴定请求，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十条第一款“当事人申请重新鉴定，存在下列情形之一的，人民法院应当准许：(一）鉴定人不具备相应鉴定资格的；（二）鉴定程序严重违法的；（三）鉴定意见明显依据不足的；（四）鉴定意见不能作为证据使用的其他情形"的规定，贾新明没有证据证明山西洪宇正业司法鉴定中心出具的鉴定意见存在上述情形，故对其该项请求，本院不予准许。

关于工程欠款的金额问题，贾新明提供的清单中金额部分无法认定由吴海军书写，现仅能依据梁怀凤提供的清单中的内容进行核定，该份清单中将案外人阳泉市液化气厂向梁怀凤收取的工程质量罚款、机械损毁赔偿款以及工程返工机具费用共计15579元进行扣减，但梁怀凤并未提供充分的证据证明上述费用应由贾新明负担，故该部分款项应认定为欠款。

工程挡土墙合同在工程建设中，挡土墙作为一种重要的基础设施，其作用是防止土壤的滑坡和坍塌，确保建筑物的安全。

为了明确双方的权利和义务，保障工程顺利进行，签订一份详尽的工程挡土墙合同是非常必要的。

以下是一份工程挡土墙合同范本，供参考之用。

甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________（工程名称）项目的挡土墙建设达成如下协议：一、工程内容1. 乙方根据甲方提供的技术要求和设计图纸，负责__________（具体地点）的挡土墙建设工程。

2. 工程包括但不限于土方开挖、基础处理、砌筑挡土墙、墙面抹灰、排水设施安装等。

3. 所有工程材料由乙方负责采购，需符合国家标准及行业规范。

二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准，确保工程安全、稳固、耐用。

2. 工程竣工后，由甲方组织验收，如发现质量问题，乙方应无偿修复至合格标准。

三、工期要求1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。

3. 乙方应按时完成工程进度，如有延误，应向甲方支付违约金。

四、合同价款1. 工程总价款为人民币____元。

2. 甲方应在合同签订后支付预付款，余款在工程验收合格后结清。

3. 如实际工程量增减，双方应根据实际完成的工程量调整合同价款。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年____月____日。

二建公路管理与实务第 1题：问答题(本题20分)某高速公路上下行分离式隧道，洞口间距40m，左线长3216m，右线长3100m，左右线隧道跨度都为10m，隧道最大埋深500m，进出口为浅埋段，IV 级围岩，洞身地质条件复杂，地质报告指出，隧道穿越地层为三叠系底层，岩性主要为炭质泥岩、砂岩、泥岩砂岩互层，且有瓦斯设防段、涌水段和岩爆段，I、II、III 级围岩大致各占1/3，节理裂隙发育，岩层十分破碎，且穿越一组背斜，在其褶曲轴部地带中的炭质泥岩及薄煤层中并存有瓦斯等有害气体，有瓦斯聚集涌出的可能，应对瓦斯重点设防，加强通风、瓦斯监测等工作。

技术员甲认为全断面开挖发的特点是工作空间较小、施工速度快、便于施工组织和管理；且全断面开挖法具有较小的断面进尺比，每次爆破震动强度较小，爆破对围岩的震动次数少，有利于围岩的稳定。

考虑到该隧道地质情况与进度要求，所以该隧道应采用全断面开挖。

隧道施工过程中为防止发生塌方冒顶事故，项目部加强了施工监控量测，量测项目有洞内外观测，锚杆或锚索内力及抗拔力、地表下沉、围岩体内位移、支护及衬砌内应力。

并且为防止地下水渗入洞内，施工进行了结构防排水施工，压浆顺序从下而上；从有水或多水的地段向无水、少水处；从上坡方向往下坡方向；从两端洞口向洞身中间压浆。

由于管理人员安全意识薄弱，隧道开挖过程中未严格按照安全要求进行及时支护，使洞身开挖面至支护面长达15m，存在生产安全重大事故隐患，监理单位要求施工单位组织编写重大事故隐患治理方案。

同时也组织经验丰富的人员严格按照“两项达标”、“四项严禁”、“五项制度”的总目标对其他项目开展了安全生产事故隐患排查治理活动。

【问题】1.按照隧道跨度划分，左右线隧道属于什么隧道，说明理由。

2.改正技术员甲对全断面开挖法特点阐述的错误之处。

3.补充本项目施工监控量测的必测项目，并指出隧道监控量测时出现冒顶塌方的危险信号（征兆）有哪些？4.指出压浆顺序中错误之处，并改正。

建筑挡土墙施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行挡土墙工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：挡土墙的施工，包括但不限于基础处理、墙身砌筑、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。

二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

三、承包方式3.1 乙方采取包工包料的承包方式，乙方负责提供施工所需的所有材料、设备、工具及人员等。

四、工期4.1 本工程合同约定的工期为__________天，自甲方书面通知开工之日起计算。

五、质量标准5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量满足设计要求和工程检验标准。

六、付款方式6.1 工程进度款：按照工程实际完成情况，经甲方验收合格后，甲方按照实际完成工程量的90%支付进度款。

6.2 尾款：工程全部完成后，经甲方验收合格，甲方支付剩余的10%尾款。

七、违约责任7.1 乙方如未按照合同约定的时间、质量完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。

7.2 甲方如未按照合同约定时间支付进度款和尾款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。

八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：__________ 日期：__________以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。

抗滑桩及桩间挡土墙施工方案2、《抗滑桩及桩间挡土墙设计规范》3、相关设计图纸和技术文件4、工程实际情况和施工现场实际情况三、施工计划1、施工时间：预计从2022年3月开始，至2022年7月完成。

2、施工队伍：具备相关施工资质和经验的专业施工队伍。

3、施工设备：挖掘机、打桩机、混凝土搅拌车等相关设备。

4、施工人员：具备相关施工经验和技能的工人。

5、施工安全：严格按照相关安全规定，确保施工过程中的安全。

四、施工方案1、施工前期准备1）施工队伍组织和培训，确保施工人员具备相关技能和知识。

2）准备施工设备和材料，确保施工进度和质量。

3）对施工现场进行勘察和测量，确定施工方案和施工进度。

2、抗滑桩施工1）挖掘抗滑桩孔，根据设计要求进行混凝土浇筑和钢筋加固。

2）对抗滑桩进行质量检查，确保符合相关标准和要求。

3、桩间挡土墙施工1）挖掘桩间挡土墙基础，进行混凝土浇筑。

2）进行挡土板的预制和安装，确保挡土板的质量和稳定性。

3）对桩间挡土墙进行质量检查，确保符合相关标准和要求。

4、施工后期工作1）对施工现场进行清理和整理，确保施工安全和环境卫生。

2）进行验收和质量检查，确保施工质量和安全。

五、施工保证措施1、严格按照相关标准和规定进行施工，确保施工质量和安全。

2、对施工现场进行安全检查和管理，确保施工人员的安全。

3、对施工设备和材料进行检查和维护，确保施工进度和质量。

4、对施工过程中的问题及时处理和解决，确保施工进度和质量。

2、《客运专线铁路路基工程施工技术指南》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》和《铁路混凝土工程施工技术指南》是三本重要的施工指南书籍，对于铁路工程的施工有着重要的指导作用。

5、D1K838+320～D1K839+662区间路基设计图和6、D1K840+214.2～D1K840+379.84区间路基设计图是铁路工程的两张路基设计图，对于路基的施工有着重要的指导意义。

施工计划方面，需要配备卷扬机、空压机、钢筋切割机、钢筋弯曲机和电焊机等机械设备，以确保施工的顺利进行。

挡土墙拆除施工方案1. 引言挡土墙拆除是一项复杂的施工工程，需要精确计划和谨慎操作。

本文档旨在提供一种可行的挡土墙拆除方案，并详细介绍了施工过程中的必要步骤和注意事项。

2. 施工前准备在正式进行挡土墙拆除之前，需要进行以下准备工作：2.1. 方案设计根据实际情况和要求制定拆除方案。

方案设计应考虑挡土墙的结构特点、材料强度、周边环境等因素，并采用安全可靠、高效的拆除方法。

2.2. 设备租赁根据方案设计确定所需的设备和工具，并及时租赁和配备。

常用的设备包括挖掘机、推土机、起重机等。

2.3. 安全措施确保施工现场的安全，设置警示标志并划定施工区域。

必要时还需进行安全培训，确保工作人员熟悉操作规程和安全注意事项。

3. 拆除过程挡土墙拆除的具体过程如下：3.1. 挖掘基底使用挖掘机进行基底挖掘，将挡土墙与基地分离。

挖掘过程中要注意控制挖掘深度和角度，以保证基底的平整和稳定。

3.2. 分段处理对于较长的挡土墙，可以将其分成若干段进行拆除。

采用分段处理的方式可以降低施工难度，并减少对周边环境的影响。

3.3. 拆除顶部使用起重机或推土机等设备对挡土墙顶部进行拆除。

在拆除过程中，要确保设备的稳定性，并避免对周边结构和管线造成损坏。

3.4. 按层拆除按照挡土墙的分层结构，逐层进行拆除。

在拆除过程中，要注意控制拆除速度和力度，避免对周边土壤和建筑物产生过大的影响和振动。

3.5. 清理现场完成拆除后，要及时清理施工现场，清除残留的土石、材料等，并对周边环境进行恢复和修复。

4. 安全注意事项在挡土墙拆除的整个过程中，需要特别注意以下安全事项：•工作人员必须佩戴符合要求的个人防护装备，如安全帽、防护鞋、手套等。

•操作设备时，要确保设备的稳定性和可靠性，定期检查设备的工作状态和安全装置。

•在挡土墙拆除过程中，要与周边建筑物、管线等结构保持一定的安全距离，避免对其产生影响和损坏。

•拆除过程中要严格控制振动、噪声和尘埃等有害因素的产生，采取相应的措施进行防护和治理。

一、编制依据1. 《公路路基施工技术规范》 JTG F10-20222. 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)3. 挡土墙设计图纸4. 现场探勘调查资料二、工程概况本区间路基内的挡土墙位于 YK544+475.685~+774.78 右侧。

采用 C20 片石混凝土浇筑，坡面为 1:0.4，背坡 1:0.2,底坡 1.5:1，其中：YK544+475.685~ +510 段墙高 8.3 米，底宽 4.14 米，顶宽 2.6 米； YK544+510~+570 段墙高 8.8 米，底宽4.32 米，顶宽2.7 米； YK544+570~+610 墙高 9.3 米，底宽4.52 米，顶宽 2.8 米； YK544+610~+660 段墙高 9.8 米，底宽 4.71 米，顶宽 2.9 米；YK544+660~774.78 段墙高 10.3 米，底宽 5.01 米，顶宽 3.10 米。

共计现浇C20 片石混凝土 11540 方。

挡土墙上下摆布交织设置泄水孔，墙背填筑 30cm 厚天然砂砾，挡土墙基脚外侧设置 C20 混凝土护坦 729.86 方。

三、挡土墙施工工艺流程施工准备—测量放线—基坑开挖—集水坑排水—验基—地基承载力检测—铺水泥砂砾稳定层—压实度检测—测量放线—立模加固—浇筑混凝土并人工摆放片石—拆除模板交验—养护四、施工方法1、施工准备1.1 图纸审核及原地貌复测，发现图纸有误或者现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。

1.2 挡墙片石选用质地坚实、无风化剥落及抗压强度不低于MU30。

1.3 选用 C20 混凝土。

1.4 修筑暂时施工便道、布置材料堆放场地及备料。

1.5 模板打磨、清理.2、基坑开挖2.1 根据测量放线进行开挖。

2.2 采用 1.2m3 斗容量的日立液压挖掘机一台进行基槽开挖，开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖，每段 15 或者 20 米。

机械开挖至基底设计标高以上 10cm 时，重新进行测量放样，确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理，确保基底符合设计及相关规范要求。

土建定额中关于室外工程的划分与计算规则导读：一、本章包括建筑物场地范围内的钢筋混凝土支架及地沟，井池，挡土墙，室外排水管道，道路等5节；共68条基价子目。

二、室外排水管道与市政排水管道的划分：以化粪井外的第一个连接井为界。

连接井以内管径在600mm以内者，执行本基价一、本章包括建筑物场地范围内的钢筋混凝土支架及地沟，井池，挡土墙，室外排水管道，道路等5节；共68条基价子目。

二、室外排水管道与市政排水管道的划分：以化粪井外的第一个连接井为界。

连接井以内管径在600mm以内者，执行本基价。

连接井以外或管径大于600 mm者，执行市政工程预算基价。

三、本章的混凝土路面项目，适用于厂区或生活小区内部，并且在设计和施工中不采纳市政规范和标准的工程。

四、凡本章未包括的项目，应按其他章节相应项目计算。

五、基价中各现浇钢筋混凝土子目均未含预埋铁件，如设计有铁件或施工组织设计规定固定地脚螺栓的铁件，套用第四章"铁件'基价。

六、基价中周转铁件系指模板的周转铁件，如施工用量与基价含量不同，一般不得调整。

但施工中必需埋入混凝土不能拔出的支模铁件、螺栓，可按施工组织设计(施工组织设计用量减基价用量)计算增减的铁件、螺栓价值，但人工不予调整。

七、本基价中混凝土系按自然养护考虑的。

如采纳蒸汽养护，按施工措施章节中有关规定和相应项目执行。

八、各项混凝土预算基价中混凝土价格均为AC30预拌混凝土价格，如设计要求或施工组织设计中的要求与基价中不同时，采纳现场搅拌者按附录二现场搅拌混凝土基价所列相应混凝土品种换算；采纳预拌混凝土者按预拌混凝土相应强度等级的实际价格列人。

采纳混凝土输送泵者在措施项目中考虑。

九、文架1.支架安装均不计算脚手架费用。

2.支架基础及预制混凝土支架的安装，运输等均按第四章相应项目执行。

十、井池基价中已考虑了搭、拆简易脚手架，不得重复计算。

十一、室外排水管道1.室外排水管道不论人工铺管或机械铺管均执行本基价，其试水所需工料已包括在内，均不另行增加。

总说明一、《安徽省建造工程计价定额》以下简称“本建造定额”，是依据国家现行有关工程建设标准、规范及相关定额，并结合近几年我省浮现的新工艺、新技术、新材料的应用情况，及建造工程设计与施工特点编制的。

二、本建造定额包括：砌筑工程；混凝土及钢筋混凝土工程；屋面及防水工程；绿色建造工程；厂库房大门、特种门工程；钢木结构运输、安装工程；脚手架、建造物垂直运输及超高降效；构筑物工程；防腐工程等内容。

三、本建造定额合用于我省境内民用与工业建造的新建、扩建、改建工程。

涉及室外地(路) 面、室外给排水等工程的项目，按《安徽省市政工程计价定额》的相应项目执行。

四、本建造定额的作用：1．是编审设计概算、最高投标限价、施工图预算的依据；2．是调解处理工程造价纠纷的依据；3．是工程成本评审，工程造价鉴定的依据；4．是施工企业编制企业定额、投标报价、拨付工程价款、竣工结算的参考依据。

五、本建造定额是按照正常的施工条件，大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的施工工期、施工工艺、劳动组织编制的，反映当前社会平均消耗量水平。

六、本建造定额中人工工日以“综合工日”表示，不分工种、技术等级。

内容包括：基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差。

七、本建造定额中的材料：1．本建造定额中的材料包括主要材料、辅助材料、周转材料和其他材料。

2．本建造定额中的材料消耗量包括净用量和损耗量。

损耗量包括：从工地仓库、现场集中堆放地点或者现场加工地点至操作或者安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。

凡能计量的材料、成品、半成品均逐一列出消耗量，难以计量的材料以“其他材料费”形式表示。

3．混凝土、砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量体积以“m3”表示，设计强度(配合比)等与定额不同时，可以调整。

本建造定额中现拌混凝土、预拌混凝土、预制混凝土的养护，均按自然养护考虑，如有特殊要求，可在措施费中考虑。

4．混凝土、砂浆配合比，执行《安徽省建设工程计价共用定额》的规定。

市政道路沟槽、基坑开挖施工方案编制：_________________审核：_________________审批：_________________××××××工程有限公司二〇二三年三月目录第一章编制依据 (5)第二章工程概况 (6)2.1 工程概况 (6)2.2 沟槽、基坑工程概况和特点 (7)2.2.1工程概况 (7)2.2.2场地地质条件 (12)2.2.3气候特征地理概况 (16)2.2.4周边环境简况 (16)2.3 沟槽、基坑做法设计 (18)2.4 施工要求和技术保证条件 (18)2.4.1施工要求 (18)2.4.2技术保证条件 (19)2.5风险辨识与分级 (19)2.5.1风险辨识 (19)2.5.2基坑安全风险分级 (20)2.6 参建各方责任主体单位 (20)第三章施工计划 (21)3.1 施工进度计划 (21)3.2 材料投入计划 (21)3.3 机械设备配置计划 (22)第四章施工管理及作业人员配备和分工 (23)4.1 施工管理和专职安全生产管理人员 (23)4.2 特种作业人员 (23)4.3 其他作业人员 (24)第五章施工工艺技术 (24)5.1 沟槽、基坑开挖施工工艺技术 (24)5.1.1 土方工程施工部署安排 (24)5.1.2 卸土场及土方运输路线 (24)5.1.3 土方开挖施工方法 (25)5.1.4 开挖检查规范要求 (27)5.1.5 基坑围护措施 (28)5.1.6 施工排水及坑槽顶截水 (29)5.1.7 回填土施工 (29)5.1.8 护坡修坡施工 (30)5.1.9 不良土质处理 (31)5.2 排水管开挖施工工艺技术 (31)5.2.1施工流程 (31)5.2.2施工测量放线 (31)5.2.3沟槽开挖 (32)5.3 箱涵基坑开挖 (35)5.4 不良土层钢板桩支护工艺技术 (36)5.4.1施工工艺流程 (36)5.4.2施工准备 (36)5.4.3钢板桩引孔 (37)5.4.4钢板桩打设 (39)5.4.5内支撑安装 (40)5.5 检查要求 (40)第六章施工保证措施 (42)6.1 组织保障措施 (42)6.1.1组织机构 (42)6.1.2安全保证体系 (42)6.1.3相应人员安全职责 (43)6.2 技术措施 (49)6.2.1施工技术措施 (49)6.2.2机械施工安全措施 (51)6.2.3雨季、台风防护措施 (51)6.2.4安全巡察巡视措施 (52)6.3 监测监控措施 (53)6.3.1监测项目 (53)6.3.2监测频率 (54)第七章验收要求 (54)7.1 验收标准 (54)7.1.1 钢板桩支护验收标准 (54)7.1.2 沟槽开挖验收标准 (57)7.1.3 检查井验收标准 (58)7.1.4 沟槽回填验收标准 (58)7.2 验收程序及人员 (59)7.2.1. 验收程序 (59)7.2.2. 验收人员 (61)7.3验收内容 (61)第八章应急处置措施 (64)8.1 预案制定的原则 (64)8.2 应急机构的组成 (64)8.3 应急响应 (67)8.4 应急预案启动机制 (69)8.5 应急组织机制 (69)8.6 信息接收与通报 (70)8.6.1信息上报 (71)8.6.2 信息传递 (72)8.6.3 响应分级 (72)8.6.4 响应程序 (72)8.7 应急处置措施 (74)8.7.1支护结构位移过大处置措施 (74)8.7.2流砂管涌处置措施 (74)8.7.3支护结构漏水处置措施 (74)8.7.4周边环境产生过大沉降处置措施 (75)8.7.5支护结构内力异常处置措施 (76)8.7.6暴雨季节截排水措施 (76)8.8 应急物资 (76)8.9应急救援措施 (77)第一章编制依据第二章工程概况2.1 工程概况××××××市政工程1标（施工）位于×××××公园内，铁坑水库东侧，详细范围位置详见下图：深圳市××××××项目地块周边无主要市政道路，拟建设的×××××项目主要负责光明区生活垃圾处理任务，目前××××××厂区选址位置的进出场路为土路，路面宽度约 2.5-3.0m，部分路段坡度较大，多处急转弯，不满足使用需求，××××××建成后将成为×××××××××××项目唯一进出道路，××××××的建设将完善×××××的市政配套及进出需求推动项目相关市政配套设施建设以及其他各项工作的开展，对完善区域的路网结构、完善基础设施建设、满足未来交通发展及带动区域经济都具有重要的战略意义。

挡墙施工合同模板合同编号：_______甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方挡墙工程施工事项达成一致，签订本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方承担甲方挡墙工程的施工，包括挡墙的砌筑、基础处理、勾缝、泄水管安装、土方回填等工作。

1.4 工程工期：合同工期为_______天，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

二、工程质量要求乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

三、承包方式及价款3.1 承包方式：乙方采用包工、包料方式进行施工。

3.2 价款：挡土墙工程按_______元/立方米的价格计算，工程量以实际完成为准。

3.3 支付方式：甲方在乙方完成合同约定的工程量后，按照实际工程量支付价款。

四、工期要求乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并协商解决。

五、质量保证5.1 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并及时进行整改。

5.2 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。

六、施工安全6.1 乙方应遵守工程建设安全生产的相关规定，严格按安全标准组织施工。

6.2 乙方应对施工工人进行安全教育，并采取必要的安全措施。

6.3 安全责任由乙方承担。

七、合同的变更和解除7.1 合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

7.2 合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除的内容履行合同。

八、违约责任8.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

8.2 甲方未按照约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

九、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

挡土墙包工施工合同甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行挡土墙工程施工事项达成一致，签订本合同。

一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程承包范围：挡土墙施工图纸所示的全部内容。

二、合同价款2.1 本工程合同总价款为人民币____元（大写：_________________________元整），以上价款包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等一切施工费用。

2.2 乙方应按照甲方要求，完成合同约定的施工内容。

合同价款不再调整，除非双方另有约定。

三、工程质量标准3.1 本工程质量标准双方约定为：满足设计文件要求，符合现行国家或行业验收规范规定的合格标准。

3.2 乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。

四、工期4.1 开工日期：根据甲方的开工令为准。

4.2 竣工日期：本工程定于____年__月__日竣工。

4.3 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完工。

五、付款方式及进度5.1 甲方按照乙方实际完成工程量的__%支付预付款，预付款金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。

5.2 甲方按照乙方实际完成工程量的__%支付进度款，进度款金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。

5.3 工程完工并经验收合格后，甲方支付剩余的__%的工程款，剩余工程款为人民币____元（大写：_________________________元整）。

六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。

6.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程款的__%。

案施工方案编制人：审核人：审批人：编制单位：编制日期：2022 年月日一、工程概况 .......................................... - 3 -二、编制依据 .......................................... - 3 -三、施工进度保证措施 (4)四、施工准备 (4)五、施工工艺流程 (6)六、主要的施工方法及技术措施 (6)七、安全措施 (18)八、质量控制措施 (19)九、质量检验 (20)十、环保措施 (20)十一、安全文明施工措施 (21)十二、主要施工机具设备 (22)十三、施工进度控制计划表 (23)附件 (24)1、项目名称：2、项目地址：3、建造面积：约 m24、建设单位：5、监理单位：6、该分项工程为挡土墙工程，共米长(详见附件 1)，墙体材料为浆砌毛石挡墙。

毛石强度采用 MU30，控制容重不得高于22KN/M3 ，水泥砂浆强度 M7.5，外墙采用 M10 水泥砂浆勾缝，水泥砂浆采用普通硅酸盐水泥或者硅酸盐水泥。

二、编制依据1、《建造工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)2、《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002)3、《工程测量规范》 GB50026-934、《建造基坑支护技术规范》 JGJ120-945、《建造地基处理技术规范》 GJ79-916、《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-20007、《工程测量规范》 (GB50026-93)1、合理进行施工组织和调度，做好桩基础施工期间与本工程施工环节之间的配合与协调，减少不必要的延误，同时材料运输要结合现场路面的环境，尽量避免损坏工程桩。

2、在该工程控填土方前，需提前拆除北侧原规划红线围墙再进行下一步工序，此外为保证工期，防洪排水沟的外移恢复需在砌筑毛厂挡土墙期间同步进行。

3、严格施工安排的计划性，根据工程规模和工程总的工期要求，科学合理地编制月度生产计划，作为施工组织和调度的依据。