建设工程结算协议书

第1篇协议编号：____________________甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程施工结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程合同造价：____________________5. 工程开工日期：____________________6. 工程竣工日期：____________________二、结算依据1. 国家及地方有关建设工程结算的规定。

2. 甲方与乙方签订的施工合同。

3. 施工过程中产生的变更签证。

4. 乙方提交的工程量清单、结算书等。

5. 甲方认可的监理单位、造价咨询机构出具的审核意见。

三、结算方式1. 工程结算采用按实际完成工程量计算的方式。

2. 工程量计算依据乙方提交的工程量清单，按施工图纸、设计变更、现场签证等确认的实际完成工程量计算。

3. 结算价格以合同约定价格为基础，根据工程量计算结果进行调整。

4. 结算过程中发生的税费、材料价格波动等因素，按国家及地方相关政策执行。

四、结算程序1. 乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提交工程结算书。

2. 甲方在收到乙方提交的工程结算书后，组织监理单位、造价咨询机构对工程结算书进行审核。

3. 审核过程中，如发现工程结算书存在错误、遗漏等问题，乙方应予以纠正。

4. 审核通过后，甲方在收到乙方提交的审核意见后，按审核意见支付工程结算款。

工程款结算协议书范文范本高清甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》，现因工程竣工验收合格，双方就工程款结算事宜达成如下协议：第一条工程款结算1.1 甲乙双方确认，本工程的最终结算价款为人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。

1.2 甲方应于本协议签订之日起____个工作日内，向乙方支付剩余工程款人民币（大写）____________________元整（￥___________元）。

第二条工程质量保证2.1 乙方保证本工程质量符合国家及行业相关标准，且在保修期内承担相应的保修责任。

2.2 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。

第三条违约责任3.1 如甲方未按本协议约定支付工程款，每逾期一日，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。

3.2 如乙方未履行保修责任，甲方有权自行或委托第三方进行修复，修复费用由乙方承担。

第四条争议解决4.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

4.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第五条其他5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

5.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日。

工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。

二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。

2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。

3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。

四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。

该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。

五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。

2. 工程款支付方式：分期支付。

具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。

3. 乙方应提供合法有效的发票。

六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。

2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程结算协议书(15篇)工程结算协议书1____________公司(以下简称甲方)____________公司(以下简称乙方)住所：________________________住所：________________________法定代表人：____________法定代表人：____________鉴于：________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。

该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。

按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。

二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。

2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。

3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。

三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。

2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。

3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。

四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。

2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。

工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。

若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。

传真件有效。

甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。

经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

建设工程项目结算协议书范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1 本项目位于__________，主要包括__________等内容。

1.2 工程规模：__________。

1.3 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。

二、合同金额2.1 本项目合同总金额为人民币__________元（大写：____________________元整），币种为人民币。

2.2 乙方完成本项目全部工程内容后，甲方应按本协议约定的结算方式及时支付乙方工程款。

三、工程进度与验收3.1 乙方应按合同约定的工期完成本项目，工期自__________起至__________止。

3.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并按本协议约定的时间支付工程款。

四、结算方式4.1 本项目工程款结算采用__________方式。

4.2 甲方应在乙方提交完整的工程结算资料后__________个工作日内完成审核，并根据审核结果支付工程款。

4.3 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，以便甲方进行工程结算。

五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 若乙方未按约定工期完成工程，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。

六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建设工程项目结算简单协议书范本(2024版)本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同双方2.1 甲方名称2.2 甲方地址2.3 甲方联系人2.4 乙方名称2.5 乙方地址2.6 乙方联系人3. 工程价款3.1 工程总价3.2 付款方式3.3 付款进度3.4 质保金4. 工程进度4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工程进度报告5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证措施6. 工程变更6.1 变更范围6.2 变更程序6.3 变更价款7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点8.3 争议解决时效9. 合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同终止条件10. 其他约定10.1 保密条款10.2 知识产权保护10.3 不可抗力10.4 信息披露11. 附件11.1 工程量清单11.2 设计文件11.3 施工图纸11.4 其他技术文件12. 签字盖章12.1 甲方签字12.2 乙方签字12.3 见证人签字13. 合同日期14. 合同副本14.1 正本数量14.2 副本数量第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2 工程地点：具体到街道门牌号码的工程实施地点。

1.3 工程规模：工程的总建筑面积、栋数、高度等。

1.4 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、园林等工程内第二条合同双方2.1 甲方名称：甲方全称，即工程委托方。

2.2 甲方地址：甲方的注册地址或主要经营地址。

2.3 甲方联系人：甲方的项目负责人或指定的联系人。

2.4 乙方名称：乙方全称，即工程承包方。

2.5 乙方地址：乙方的注册地址或主要经营地址。

2.6 乙方联系人：乙方的项目负责人或指定的联系人。

工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。

3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。

三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。

2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。

四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。

2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。

3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。

五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。

2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。

六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。

七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。

2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。

双方结算简单的协议书范本（通用5篇）双方结算简单的协议书1甲方：__房地产开发有限公司乙方：1、__市建筑工程有限公司2、__建筑工程有限公司甲方因“__生态村”建设需要，于__月将庭院式房屋建设工程发包给__市建筑工程有限公司施工，于1月将公寓式房屋的建设工程发包给__建筑工程有限公司公司施工。

现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

一、建设工程施工情况：乙方已经于__月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。

三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。

用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。

乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。

但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。

为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。

工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，结合实际情况，经过友好协商，甲乙双方就本工程的结算问题达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________承包内容：__________本协议的签订依据为甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，遵循公平、公正、真实的原则进行结算。

双方应严格遵守国家相关法律法规，确保结算过程的合法性和准确性。

三、结算依据1. 施工图纸及变更设计文件；2. 施工过程中的现场签证记录；3. 甲乙双方确认的材料设备价格及调整文件；4. 甲乙双方确认的施工进度计划调整文件；5. 其他相关文件资料。

四、结算范围及内容本次结算涵盖以下内容及范围：土方开挖、混凝土浇筑、钢结构制作安装、设备安装调试等所有承包范围内的工程项目。

结算过程中应详细列出各项工程的工程量、单价及总价，确保结算内容的完整性和准确性。

1. 乙方按照上述结算依据向甲方提交工程结算报告，报告内容应包括详细的结算表格和计算过程。

甲方收到报告后应在规定时间内对报告进行审核并反馈意见。

2. 甲乙双方就结算报告中的问题进行沟通协商，达成一致意见后形成结算协议。

如存在分歧，双方应友好协商解决。

协商过程中应充分考虑对方的合理利益诉求，寻求最佳解决方案。

篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据甲乙双方所签订之施工合同，经双方友好协商，本着公平、诚信的原则，共同制定本协议条款如下：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________承包范围：_________________________承包内容：_________________________工程结算方式：根据双方协商确认之合同价款及变更进行结算。

建设工程款结算协议书一、甲方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX乙方：XXX工程监理有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方就XXX项目的建设工程款结算事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特制定本协议。

二、结算范围1. 结算范围包括甲方支付给乙方的工程款及其他相关费用。

2. 工程款的结算以工程进度及质量验收为依据，具体结算金额由双方协商确定。

三、结算方式1. 工程款结算采用阶段性结算方式，即按照工程进度分期结算。

2. 乙方应在每个结算期限内提交结算报告及相关证明材料，包括但不限于工程进度表、工程量清单、质量验收报告等。

3. 甲方应在收到乙方提交的结算报告及相关证明材料后的十个工作日内进行审核，并支付相应的结算款项。

四、结算标准1. 工程款的结算标准为按照合同约定的工程量及单价计算。

2. 如发生工程变更或增减项，应按照变更后的工程量及单价进行结算。

五、结算时间1. 结算期限为每个结算期届满后的十个工作日内。

2. 如因乙方原因导致结算延迟的，乙方应承担相应的违约责任。

六、结算争议解决1. 如在结算过程中发生争议，双方应友好协商解决。

2. 若协商不能解决争议，可提交至XXX仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。

七、违约责任1. 如甲方未按时支付结算款项，甲方应按照应付金额的千分之五支付违约金。

2. 如乙方未按时提交结算报告及相关证明材料，乙方应按照应付金额的千分之五支付违约金。

八、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXX年。

2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

以上为建设工程款结算协议书的内容，旨在明确双方的权利义务，确保工程款的合理结算和支付，以促进双方合作的顺利进行。

工程结算协议书范本9篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方（委托方）：（简称甲方）乙方（承包方）：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担的工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程项目基本情况甲方委托乙方承担的工程项目名称、施工地点、工程内容、工程标段划分等详细情况详见《工程委托合同书》，甲、乙双方均对上述内容有清晰的了解。

二、施工进度及验收乙方应严格按照合同要求履行施工任务，保质保量完成工程项目，并按照合同约定的时间节点提交各项竣工资料。

甲方应及时组织相关部门进行工程验收，确认工程质量及工程量，并在工程验收合格的基础上按合同约定支付工程款。

三、结算方式1. 工程结算的基本方式为【（具体结算方式）】，根据合同约定，结算金额为□总价□数量及单价□按进度支付。

2. 工程结算的标准按照国家有关规定、行业标准及双方签订的合同进行计算，其中包括工程造价、工程量清单、变更、索赔、税金等等。

3. 工程结算过程中，如有发现工程量清单、工程变更、索赔及其他有关内容，应当及时进行书面通知并遵守合同约定的相关程序。

4. 工程结算的最终金额以双方签字盖章的结算书为准，在结算完毕后甲方应及时支付款项。

四、结算程序和时间1. 乙方应在本次工程验收合格后的15个工作日内提交结算资料，并申请结算。

2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的10个工作日内完成初步审核，并及时通知乙方如有问题需要调整的事项。

3. 乙方应在得知初步审核结果后的5个工作日内及时修改并重新提交相关资料。

4. 甲方应在收到乙方重新提交的资料后的5个工作日内完成最终的结算审核工作，并出具结算通知书，甲乙双方签字确认后该结算通知书即为双方的结算依据。

五、结算的附加条件1. 如在工程施工过程中发现或者须要进行相应的工程变更，应当填写相关的变更资料进行结算；2. 工程结算的最终金额除了直接涉及的工程造价、工程量清单等之外，还包括各项税金的结算；3. 工程结算的最终金额在签订结算书之日起生效，并按照合同约定的时间支付给乙方。

建设工程价款结算合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！建设工程价款结算合同协议书甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方为乙方提供建设工程，现甲乙双方就工程价款的结算事宜达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程内容：（填写工程内容）1.4 工程总价款：（填写工程总价款）第二条 付款方式2.1 甲方按照工程进度分阶段支付工程价款。

具体支付比例和时间如下：（1）工程开工后15日内，支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，支付工程总价款的30%。

2.2 甲方支付工程价款时，乙方应提供等额的发票。

第三条 质量保证3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期内出现的质量问题由乙方负责修复并承担相应费用。

第四条 违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.05%×逾期天数。

4.2 甲方未按照约定时间支付工程价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

第五条 争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条 其他约定6.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。

6.2 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理完毕工程价款结算手续之日止。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况修改和完善上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。

工程施工结算工作协议书范文甲方（委托人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____乙方（居间人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____甲乙方为了发挥双方的优势，根据双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市（县）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_____签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。

甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

如果未及时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%）居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。

可编辑修改精选全文完整版工程结算简单协议书工程结算简单协议书范本（通用6篇）在现在的社会生活中，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书后则有法可依，有据可寻。

那么写协议书真的很难吗？下面是店铺整理的工程结算简单协议书范本（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

工程结算简单协议书1甲方：_____________乙方：_____________经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人姓名：_____________联系电话：_____________合同编号：_____________合同价：_____________结算总价：_____________3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________日期：_____________工程结算简单协议书2甲方：_____________乙方：_____________本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：一、结算编制内容：奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

2024建设工程款结算简单协议书合同编号：2024001一、合同主体二、合同前言2.1 背景：甲方为乙方提供了一项建设工程，工程编号：_________，工程名称：_________。

工程已完工，双方就工程款结算事宜达成一致，特订立本合同。

2.2 目的：明确双方在工程款结算过程中的权利、义务，确保工程款的公平、合理结算，维护双方的合法权益。

三、定义与解释3.1 建设工程：指甲方委托乙方建设的项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。

3.2 工程款：指乙方按照合同约定完成建设工程后，甲方应付给乙方的款项。

3.3 结算：指双方按照合同约定，对工程款进行计算、核实并支付的过程。

3.4 违约金：指一方违反合同约定，应支付给另一方的赔偿金。

四、权利与义务4.1 甲方的权利与义务4.1.1 甲方按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠或延迟支付。

4.1.2 甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督和检查，并提出合理化建议。

4.1.3 甲方有权依据合同约定，要求乙方承担违约责任。

4.2 乙方的权利与义务4.2.1 乙方应当按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成建设工程。

4.2.2 乙方应当向甲方提供真实、完整的工程资料，配合甲方进行工程验收。

4.2.3 乙方应当遵守国家法律法规，确保工程建设过程中的合法合规。

4.3 双方的其他权利与义务4.3.1 双方应当共同维护合同的履行，及时解决合同履行过程中出现的问题。

4.3.2 双方在合同履行过程中，如需变更、解除合同，应协商一致，并签订书面协议。

4.3.3 双方应当保密合同内容及双方商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。

五、履行条件5.1 时间：本合同自签字盖章之日起生效，有效期至工程款结算完毕之日止。

5.2 地点：合同履行地点为甲方所在地。

5.3 方式：双方按照本合同约定，通过书面、电子邮件等方式履行合同。

六、合同的生效和终止6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。