施工合同(让利)
- 格式:doc
- 大小:141.00 KB
- 文档页数:20
工程结算让利合同范本合同编号:_______甲方(让利方):_______乙方(受让方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在工程结算中给予乙方让利事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______二、让利事项2.1 甲方同意在工程结算时,按照本合同约定的让利比例给予乙方让利。
2.2 让利比例:_______2.3 让利金额计算公式:让利金额 = 工程结算金额× 让利比例。
2.4 甲方应在工程结算时直接扣除让利金额,并在支付工程款项时将让利后的款项支付给乙方。
三、工程结算3.1 工程结算依据:双方签订的施工合同、设计文件、工程量清单、工程变更单、现场签证等。
3.2 工程结算金额:按照施工合同约定的计价方式计算。
3.3 工程结算期限:_______3.4 工程结算流程:_______四、让利条件4.1 乙方应按照施工合同约定的质量、进度、安全等要求完成工程。
4.2 乙方应按照甲方的要求提供相关工程资料、验收报告等。
4.3 乙方应配合甲方完成工程结算工作。
五、违约责任5.1 甲方违反本合同约定,未按约定给予乙方让利的,应支付乙方违约金,违约金计算方式为:违约金 = 应让利金额× 逾期天数× 日万分之五。
5.2 乙方违反本合同约定,甲方有权取消让利,并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):_______ 乙方(盖章):_______签订日期:_______ 签订日期:_______附件:_______。
工程合同让利效力让我们来了解什么是让利。
所谓“让利”,通常指的是甲方为激励乙方更好地完成工程项目,而提出的一种经济激励措施。
在工程合同中,让利往往以降低工程款、提供优惠条件等形式出现。
让利的目的在于调动施工方的积极性,保证工程质量,加快工程进度,最终实现双赢。
我们通过一个虚构的工程合同让利效力范本来进行具体分析。
【工程合同让利效力范本】甲方(发包方):XX建设集团乙方(承包方):YY建筑有限公司鉴于甲乙双方就“ZZ大厦”建设工程项目达成一致意见,并签署本工程合同,现就本工程的让利条款达成如下协议:一、让利原则1. 让利行为必须基于双方自愿、平等协商的原则进行。
2. 任何形式的让利都不得违反国家法律法规及相关政策规定。
3. 让利应明确具体的条件、标准和范围,避免产生歧义。
二、让利条件1. 若乙方提前完成主体结构施工,甲方将按照合同约定支付相应的赶工奖励。
2. 若乙方在保证质量的前提下节约成本超过5%,超出部分按比例进行分成。
3. 对于乙方提出的合理化建议被采纳,且经评估节省成本或提高效率,甲方将给予一定的奖励。
三、让利方式1. 赶工奖励:根据提前完成的天数计算,每日奖励金额不超过总合同额的0.5%。
2. 成本节约奖励:按照节约成本的实际数额,甲乙双方按7:3的比例分成。
3. 创新奖励:根据建议实施后的效果评估,奖励金额由双方协商确定。
四、让利效力1. 所有让利措施需书面确认,并由双方授权代表签字盖章后方可生效。
2. 让利一旦生效,即成为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
3. 如遇争议,双方应本着公平合理的原则通过协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构裁决。
通过对上述范本的分析可见,让利条款的设置旨在鼓励承包方提高工作效率、节约成本、创新技术。
同时,明确的让利条件和方式有助于减少合同执行过程中的争议,保障合同的顺利履行。
工程合同让利10什么意思我们需要明确“让利”这一词汇的含义。
在商业和民法典中,“让利”通常指的是一方为促成交易或基于某种考虑,主动放弃部分利益,给予对方一定的优惠或者减免。
而在工程合同中,“让利10”往往意味着承包方在工程造价上给予发包方一定比例的优惠,这个比例在本例中是10%。
我们来看一个简化的工程合同让利条款的范本:工程合同让利条款范本甲方(发包方):_____________乙方(承包方):_____________鉴于甲乙双方就________工程项目的建设达成一致,现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规,经友好协商,订立如下让利条款:一、工程总造价为人民币________元。
在此基础上,乙方同意给予甲方10%的让利,即最终结算金额为工程总造价的90%。
二、让利部分应用于以下方面:ulli优化工程质量;/lili提升施工效率;/lili作为项目风险储备金;/lili其他经双方协商一致的用途。
/li/ul三、乙方应在工程竣工验收合格后的___天内,向甲方提交完整的结算报告,并附上相应的证明材料。
四、甲方在收到乙方结算报告后的___天内,完成审核工作,并与乙方进行最终结算。
五、若甲方未能在约定时间内完成审核工作,应视为认可乙方的结算报告,并按照约定的让利比例支付余款。
六、本让利条款作为工程合同不可分割的一部分,与主合同具有同等法律效力。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日通过上述范本,我们可以看到,“让利10”的条款明确了让利的比例、应用范围、结算流程以及相关责任。
这样的条款有助于保障双方的利益,同时也为项目的顺利进行提供了法律支持。
在实际的工程合同中,让利条款可能会更加复杂,涉及到更多的细节和条件。
因此,建议在起草或签署此类合同时,由专业的法律顾问参与,以确保合同的合法性和双方的利益最大化。
施工合同让利施工单位是指在施工合同中,业主或建设单位为了鼓励施工单位提高施工效率、缩短工期、保证工程质量,而采取的一种经济激励措施。
通过在合同中设定一定的让利条款,业主或建设单位将部分利润或收益分摊给施工单位,从而激发施工单位的积极性和主动性,确保工程顺利进行。
本文将从施工合同让利施工单位的背景、意义、原则、具体措施等方面进行阐述。
一、施工合同让利施工单位的背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设规模不断扩大,越来越多的业主或建设单位开始关注工程质量和施工效率。
然而,在实际施工过程中,施工单位往往存在工期拖延、质量不达标等问题,影响了工程的整体进度和投资效益。
为了提高施工单位的积极性,确保工程顺利进行,业主或建设单位开始在施工合同中采取让利措施,将部分利润或收益分摊给施工单位。
二、施工合同让利施工单位的意义1. 提高施工单位的积极性:让利措施可以使施工单位在保证工程质量和进度的前提下,获得更多的经济收益,从而提高施工单位的积极性。
2. 缩短工期:施工合同让利施工单位可以激发施工单位采取各种措施,提高施工效率,缩短工期,降低工程成本。
3. 保证工程质量:让利措施使施工单位在施工过程中更加注重工程质量,以获得更多的利润分配,从而提高工程质量。
4. 降低工程成本:施工合同让利施工单位可以促使施工单位通过优化施工方案、降低材料成本等方式,降低工程成本。
5. 促进建设单位与施工单位的合作关系:让利措施有助于加强建设单位与施工单位之间的沟通与协作,形成利益共享、风险共担的合作机制。
三、施工合同让利施工单位的原则1. 公平原则:让利措施应确保建设单位与施工单位之间的利益平衡,避免过分偏向某一方。
2. 激励原则:让利措施应根据施工单位的施工质量、进度等因素,合理分配利润或收益。
3. 透明原则:施工合同中的让利条款应明确、透明,便于双方理解和执行。
4. 合法原则:让利措施应符合国家相关法律法规,确保合同的合法性。
建设工程施工合同让利是指在施工合同中,承包商为了吸引发包商,或者为了在其他方面获得利益,而同意在合同约定的工程价款中给予一定的优惠。
让利的方式可以是直接减少工程价款,也可以是提供其他形式的利益,如延长保修期、提供免费维修等。
在实际操作中,让利条款的设置需要遵守相关法律法规的规定。
根据《招投标法》的规定,如果在招投标过程中,让利条款出现在招标文件中,并且中标人同意该条款,那么该让利条款是合法有效的。
但如果让利条款是在中标通知书发出后或合同签订后达成的,无论是在合同本身约定还是在合同之外另行约定,都属于无效。
因为这种让利行为违反了招投标法的禁止性规定,构成了对招投标合同的实质性条款的变更,对其他投标人而言,属于不正当竞争的行为。
在司法实践中,法院对于建设工程施工合同中的让利条款的效力认定,主要考虑以下几个方面:1. 如果建设项目是非必须招投标的,且实际发包中也是未通过招投标程序而签订的施工合同,只要发包方和承包方双方协商一致,意思表示真实,双方约定的让利条款就合法有效。
2. 对于必须招投标的项目,如果让利是出现在招标文件中的条件,签订的施工合同中的让利条款是合法有效的。
但如果让利条款是在中标通知书发出后或合同签订后达成的,无论以什么形式,都属于无效。
3. 对于非强制性招投标项目,如果建设方通过招投标方式确定承包人,与承包方签订施工合同,如果让利是出现在招标文件中的条件,签订的施工合同中的让利条款是合法有效的。
如果在中标通知书发出后或合同签订后达成的让利条款,无论以什么形式,不论是在合同本身约定,还是在合同之外另行约定,则都属于无效。
总的来说,建设工程施工合同让利需要在合法合规的前提下进行,承包商和发包商双方需要在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下进行合作,共同完成工程建设任务。
工程合同让利多少我们需要明确的是,工程合同让利通常指在总合同价款基础上,甲方为了激励乙方提前完成工作、保证工程质量或者出于其他合作考虑而给予的一定比例的价格优惠。
让利的比例和条件需双方协商一致,并在合同中明确规定。
【工程名称】:XX工程【合同编号】:XX-2023-GCHT一、合同金额及让利条款1. 合同总金额为人民币(大写):_________________元整(¥_________)2. 让利条件:若乙方能够在合同约定的工期内提前完成项目,并且通过甲方组织的验收,乙方将获得如下让利:- 提前完成的天数:___天- 让利比例:___%- 让利金额计算方式:(合同总金额×让利比例)/100二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家有关质量标准和规范执行,确保工程质量满足甲方要求。
2. 任何由于乙方原因导致的质量问题,乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
三、进度管理1. 乙方应根据合同约定的时间表进行施工,确保工程按期交付。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度,双方应及时沟通并调整工期。
四、付款方式1. 甲方应按合同约定的支付节点向乙方支付工程款项。
2. 让利部分在工程完工并通过验收后结算。
五、违约责任1. 若甲方迟延支付工程款,应向乙方支付滞纳金。
2. 若乙方未达到工程质量要求或未按约定时间完成工程,应根据实际损失向甲方支付违约金。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、合同让利确认双方确认上述让利条款是在平等自愿的基础上协商确定的,乙方承诺将严格遵守合同规定,保证工程质量和进度,以获得相应的让利回报。
甲方(签章):_________________代表人(签字):_________________日期:____年__月__日乙方(签章):_________________代表人(签字):_________________日期:____年__月__日。
施工合同(让利)甲方(业主): [填写业主名称]乙方(承包商): [填写承包商名称]一、工程概况1. 工程名称:[填写工程名称]2. 工程地点:[填写工程地点]3. 工程规模:[填写工程规模及主要施工内容]二、合同价格1. 经双方协商,本工程的合同总价为人民币 [填写金额] 元整。
2. 乙方同意在合同总价基础上给予甲方 [填写百分比] %的让利,让利后的合同价格为人民币 [填写金额] 元整。
三、让利条款1. 乙方同意的让利是无条件的,不因工程量增减、市场价格波动等任何原因而调整。
2. 让利金额在工程结算时一次性扣除,不计入工程进度款支付。
3. 乙方不得以任何理由要求甲方支付让利部分的金额。
四、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及地方相关标准和规范。
2. 工程验收不合格,乙方应负责无偿返工至合格。
五、工程进度1. 工程应于 [填写日期] 开工,并于 [填写日期] 竣工。
2. 因乙方原因导致工程延期,乙方应按合同约定支付违约金。
六、付款方式1. 甲方按工程进度支付工程款,具体支付方式和时间按附件 [填写附件编号] 执行。
2. 工程竣工验收合格后,甲方支付至合同总价的 [填写百分比] %。
七、违约责任1. 双方应严格遵守合同条款,任何一方违约,应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题,乙方应按合同约定支付违约金。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章): [甲方签字盖章]乙方(盖章): [乙方签字盖章]签订日期: [填写签订日期]请注意,这只是一个示例,具体的合同内容应根据实际情况和双方的协商结果来确定。
在签订任何合同之前,建议咨询法律专业人士,以确保合同的合法性和双方的权益得到保护。
已结算工程让利合同范本在工程项目完工结算阶段,甲方(业主)与乙方(承包商)之间往往会就最终支付的工程款项进行协商。
此时,若双方同意通过让利合同来调整结算金额,就需要签订相应的合同文件。
以下是一个标准的已结算工程让利合同范本:【合同编号】甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),并完成了工程项目的施工及初步结算工作。
现基于双方友好协商,一致同意对原合同项下的结算金额进行调整,特订立本让利合同(以下简称“本合同”)。
一、让利内容1. 乙方确认已完成工程项目的施工,并通过了甲方的验收。
2. 双方经核算确认,原合同项下的结算金额为人民币____元。
3. 基于市场情况、工程质量、合作满意度等因素,乙方同意给予甲方一定比例的让利,具体金额为人民币____元。
4. 让利后,甲方应向乙方支付的最终结算金额为人民币____元。
二、支付条款1. 甲方应在本合同签订后的____个工作日内,将最终结算金额一次性支付给乙方。
2. 支付方式:________(如银行转账、现金支付等)。
3. 付款账户信息:________(乙方提供的收款账户信息)。
三、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同是对原合同的补充,与原合同具有同等法律效力。
如本合同与原合同有冲突之处,以本合同为准。
3. 双方对于本合同的解释或履行发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
4. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________ 日期:____年___月___日乙方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________ 日期:____年___月___日。
施工合同中的施工让利条款是指在施工过程中,为了保障工程质量和进度,施工方在合同价格基础上自愿放弃一部分利益,以降低工程成本,从而实现双方共赢的条款。
本文将从施工让利条款的定义、作用、内容、计算方式、监管等方面进行详细阐述。
一、施工让利条款的定义与作用1. 定义施工让利条款是指在施工合同中,施工方为了保障工程质量和进度,自愿在合同价格基础上放弃一部分利益,以降低工程成本,实现双方共赢的条款。
2. 作用(1)降低工程成本:施工让利条款使施工方在保证工程质量的前提下,主动降低工程成本,有利于业主方控制总投资。
(2)提高工程质量:施工方在让利的同时,会更加注重工程质量,以提高工程的安全性和可靠性。
(3)保障工程进度:施工让利条款使施工方在利益上有一定保障,有利于施工方合理安排人力、物力、财力等资源,确保工程按期完成。
(4)促进双方合作:施工让利条款体现了施工方对业主方的信任和支持,有利于增进双方的合作关系,为今后的合作奠定基础。
二、施工让利条款的内容施工让利条款主要包括以下内容:1. 让利幅度:施工方在合同价格基础上放弃的利益幅度,通常以百分比表示。
2. 让利范围:施工方放弃利益的范围,包括材料费、人工费、施工机具使用费等。
3. 让利期限:施工方放弃利益的期限,一般为整个施工周期。
4. 让利条件:施工方在满足一定条件下才能享受让利,如工程进度、工程质量等。
5. 让利方式:施工方放弃的利益以何种方式体现,如直接降低合同价格、延长保修期等。
6. 监管措施:双方对施工让利条款的执行进行监管,确保施工方按照约定履行让利义务。
三、施工让利条款的计算方式施工让利条款的计算方式主要包括以下几种:1. 按工程总价计算:施工方放弃的利益幅度按工程总价的一定比例计算。
2. 按工程量计算:施工方放弃的利益幅度按工程量的某一比例计算。
3. 按成本要素计算:施工方放弃的利益幅度按材料费、人工费、施工机具使用费等成本要素的一定比例计算。
建设工程合同让利我们需要明确什么是“让利”。
在建设工程合同中,让利通常指的是承包方在一定条件下为了获取项目或因应特殊情况,自愿放弃部分经济利益,给予发包方一定的价格优惠。
这种优惠可能以直接降低报价、提供额外服务或者延长付款期限等形式出现。
让利行为应当基于合同双方的自愿原则,并以书面形式确立,避免日后发生纠纷。
让我们来看一个具体的让利条款范本:第XX条让利条款1. 为体现甲乙双方的合作诚意,乙方同意根据以下条件向甲方提供让利:a) 如工程提前完成,乙方将为甲方提供总合同金额X%的让利;) 若工程成本节约超出预期,乙方愿意将节约成本的X%作为让利提供给甲方;c) 在材料采购过程中,如乙方通过优化采购方案节省出的成本,将其中的X%作为让利给甲方。
2. 上述让利应在工程项目竣工结算时一并计算,并在最终支付时予以扣除。
3. 任何让利行为均需书面确认,并作为合同的补充协议予以执行。
未经书面确认的让利声明无效。
4. 本让利条款的任何修改和变更,必须经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议后方可生效。
5. 若发生不可抗力导致工程无法按期完成,相关让利条款将根据实际情况重新协商确定。
6. 本让利条款不免除乙方按照合同约定履行其他义务的责任。
以上让利条款由甲、乙双方经过充分协商,并基于平等自愿的原则达成,旨在共同推进工程项目的高效、节约、顺利完成。
通过上述范本我们可以看出,让利条款需要明确规定让利的条件、比例、时间点以及操作流程等关键要素,确保双方对让利的理解和期望一致,从而有效预防和减少可能出现的误解和争议。
同时,强调了任何让利行为都需要有书面证据,这既符合法律规定,也保护了参与方的合法权益。
需要指出的是,虽然让利可以作为一种商业策略来使用,但在实际操作中应慎重考虑,避免因过度让利而损害自身利益。
让利行为应当建立在不影响工程质量、安全标准的前提下,确保整个项目的顺利实施和交付。
工程合同让利范本一、合同主体甲方:(需方)__________乙方:(施工方)__________二、工程内容甲方委托乙方进行的工程内容为:__________。
三、让利条款1. 乙方在完成约定的工程任务后,甲方应按照合同约定的价格支付工程款项。
2. 在工程进度达到约定的阶段时,甲方应按照合同约定的比例支付工程款项。
3. 在工程质量达到约定的标准时,甲方应按照合同约定的比例支付工程款项。
4. 在工程完成后,甲方应在验收合格后的约定时间内支付剩余的工程款项。
5. 如果甲方未能按照合同约定的时间和比例支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金。
四、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。
3. 如有任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的法院提起诉讼。
以上是一份基本的工程合同让利范本,具体的条款可能会根据工程的性质、规模、地点等因素进行调整。
在签订合同时,双方都应仔细阅读合同内容,确保自己的权益得到保障。
在实际操作中,让利条款的设定需要考虑到工程的实际情况和双方的实际需求。
例如,如果工程的规模较大,可能需要设定阶段性的支付方式;如果工程的质量要求较高,可能需要设定质量保证金等。
因此,让利条款的设定需要具有一定的灵活性,以适应各种不同的情况。
让利条款是工程合同中的重要部分,它直接关系到工程的正常进行和双方的利益。
因此,双方都应认真对待让利条款,确保其公正、公平、合理。
同时,也需要遵守相关的法律法规,确保合同的合法性。
工程让利合同范本三篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方将[工程名称]发包给乙方施工,为明确双方在工程价款及让利方面的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合同价款及让利1. 本工程合同总价为人民币(大写):________________元(小写:¥______元)。
2. 乙方同意在合同总价的基础上,向甲方让利[让利比例或金额]。
让利后的工程价款为人民币(大写):________________元(小写:¥______元)。
三、付款方式预付款:合同签订后[X]个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。
进度款:根据工程进度,乙方按阶段向甲方提交进度报告,经甲方审核确认后[X]个工作日内,支付相应进度款。
竣工款:工程竣工验收合格后[X]个工作日内,支付至合同总价的[竣工款支付比例]。
质保金:剩余合同总价的[质保金比例]作为质保金,在质保期满后[X]个工作日内,无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。
2. 每次付款前,乙方应提供合法有效的发票给甲方。
四、工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期总日历天数:[总天数]天五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请,甲方应在接到申请后的[X]个工作日内组织验收。
建设工程施工合同让利我们需要明确什么是“让利”。
在建设工程施工合同中,让利通常指的是承包方在合同约定条件下,为业主提供的一种价格优惠。
这种优惠可以是直接减少工程款的形式,也可以是通过提高建设标准或增加额外服务而不增加费用的方式体现。
以下是一个典型的建设工程施工合同让利条款的范本:第四条让利条款甲方(业主)与乙方(承包商)经协商一致,基于对工程项目的具体情况和市场行情的共同理解,同意按以下方式进行让利:1. 若乙方提前完成工程进度,且通过甲方组织的验收,乙方可获得总工程款1%的奖金。
2. 乙方在不降低工程质量标准的前提下,采用成本更优的材料或施工方法,节省的费用按照甲、乙双方7:3的比例分成。
3. 乙方承诺在工程保修期内提供免费的维修服务,若期间无大的质量问题,甲方将在保修期结束后给予乙方一次性奖励,金额为合同总金额的0.5%。
4. 如遇特殊情况需变更设计或增减工程量,相关费用调整应遵循市场公允原则,甲乙双方应重新协商确定。
以上让利条款的实施细节及计算方式应在合同附件中详细说明,并由双方授权代表签字盖章确认。
我们对上述范本中的几个关键点进行详细解读:1. 提前完成工程进度:这鼓励了承包方提高工作效率,同时确保了工程质量得到甲方的认可。
这样的让利方式既激励了承包方,也保护了甲方的利益。
2. 成本优化:通过鼓励承包方采取更具成本效益的材料或施工方法,不仅降低了项目成本,还实现了资源的合理利用。
分成机制保证了双方都能从节约中获得利益。
3. 免费维修服务:这一条款旨在确保工程在保修期内的维护,同时也是对承包方工程质量的一种信任表达。
奖励机制则是对承包方负责任态度的一种认可。
4. 变更设计与工程量调整:建筑项目在实施过程中可能会遇到许多不可预见的因素,此条款为双方提供了应对变化的灵活空间,确保项目能够在合理成本下继续进行。
让利条款在建设工程施工合同中扮演着重要角色。
它们不仅能够促进承包方提升工作效率和工程质量,还能够增强甲乙双方的合作意愿,实现共赢。
工程结算让利合同范本甲方(发包方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________乙方(承包方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________鉴于甲方将[工程名称]发包给乙方进行施工,为明确双方在工程结算方面的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细地址]3. 工程内容:[工程具体内容描述]二、结算让利条款乙方同意在工程结算总价的基础上,向甲方让利[X]%。
三、结算方式1. 工程竣工验收合格后,乙方应按照合同约定向甲方提交结算申请及相关资料。
2. 甲方收到结算申请后,应在[规定时间]内进行审核,并与乙方进行核对确认。
3. 经双方确认后的结算总价,按照上述结算让利条款进行让利计算。
四、付款方式1. 甲方应在结算完成后[规定时间]内,按照扣除让利后的金额向乙方支付工程款。
2. 付款方式为:[具体付款方式,如银行转账等]。
五、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充,并以书面形式作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________ 签订日期:__________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________ 签订日期:__________________。
工程让利合同范本1. 合同基本信息•合同名称:工程让利合同•合同双方:甲方(承包方)和乙方(让利方)•合同签署日期:•合同生效日期:•合同有效期限:•合同编号:2. 背景本合同旨在明确甲乙双方关于工程让利的权益,合同内容详细规定了工程让利的方式、条件和责任。
3. 合同内容3.1 工程让利方式甲方同意按照合同约定,向乙方让与一定的工程让利金额。
3.2 工程让利条件乙方需满足以下条件才能获得工程让利:•完成工程质量符合合同要求;•工程按时交付;•工程总造价超过一定金额;3.3 工程让利金额工程让利金额由甲乙双方协商确定,应在合同中明确写明。
3.4 工程让利责任甲方在工程施工期间需按照合同要求提供工程所需的材料和设备,并负责施工过程中的安全管理。
乙方应积极配合甲方的工作,确保工程质量和进展。
3.5 工程让利支付方式工程让利金额应在工程验收合格后支付给乙方。
支付方式可以选择一次性支付或分期支付,具体支付方式及时间节点由双方协商确定。
4. 合同执行4.1 合同变更甲乙双方在履行合同过程中,如需变更合同内容,应通过书面形式达成一致,并按照法律法规的规定办理相关手续。
4.2 合同解除1.甲乙双方一致同意解除合同;2.一方违反合同约定,经对方书面催告后仍不改正的;3.不可抗力等不可预见、无法避免的原因导致合同无法履行的。
4.3 违约责任各方应按照合同约定履行自己的义务,如任何一方违约,应承担由此产生的相应违约责任。
5. 合同解释和争议解决5.1 合同解释对于本合同的解释以及与本合同有关的一切争议,应遵循当地法律法规。
5.2 争议解决如双方发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,双方同意提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁,并接受仲裁裁决。
6. 合同效力及其他条款6.1 合同效力本合同自双方正式签署并加盖公章之日起生效,有效期至合同约定的期满。
6.2 合同备案本合同及其补充协议应在相关部门备案。
6.3 其他条款本合同未尽事宜由双方协商解决,并作出补充协议。
工程合同让利的范本第一条定义与目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权利、义务以及让利机制。
通过合理的让利安排,鼓励乙方在保证工程质量的前提下,有效控制成本,提高工程效率。
第二条合同主体甲方(建设方):_________乙方(承包方):_________第三条让利原则1. 让利金额基于合同约定的工程造价计算;2. 让利比例根据乙方在工程管理、技术创新和成本节约方面的表现确定;3. 让利应在项目竣工验收合格后实施。
第四条让利条件1. 工程按期完成,质量符合国家标准及甲方要求;2. 乙方在施工过程中采取了有效的成本控制措施;3. 乙方在技术和管理上有明显创新,且得到甲方认可。
第五条让利计算方法1. 让利总额=实际工程造价 - 合同工程造价;2. 让利比例由甲乙双方根据实际情况协商确定;3. 若工程存在追加投资,应相应调整让利基数。
第六条让利支付方式1. 让利款项在工程结算时一并计算;2. 让利款项通过银行转账的方式支付给乙方指定账户;3. 支付时间为工程结算完成后的30个工作日内。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题,甲方有权调整或取消让利;2. 如因甲方原因影响乙方让利权益,甲方应按照合同约定对乙方进行补偿。
第八条争议解决任何由于执行本合同而产生的争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议;3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第十条附则本合同中的任何修改和变更,必须以书面形式经双方确认后方可生效。
本合同范本仅供参考,具体条款应根据实际工程情况和双方协商结果进行调整。
在签署正式合同之前,建议双方充分沟通并咨询专业法律人士,确保合同条款的合法性和有效性。
工程让利协议书甲方(发包方):单位名称:_____________法定代表人/授权代表:_____________地址:_____________联系电话:_____________乙方(承包方):单位名称:_____________法定代表人/授权代表:_____________地址:_____________联系电话:_____________鉴于甲方拟将____(项目名称)交由乙方进行施工建设,双方在平等、自愿的基础上,就工程让利事宜达成如下协议:一、项目概况1.项目名称:_____________________2.工程地点:_____________________3.工程内容:_____________________(详细描述工程范围、具体内容等)二、让利原则与方式1.为促进双方长期合作及本项目顺利进行,乙方同意在合同约定的工程总价款基础上给予甲方一定的价格优惠,即工程让利。
2.让利金额为合同总价款的____%(或具体金额____元),该让利部分将在工程结算时从应付给乙方的工程款中直接扣除。
3.除上述明确约定的让利外,双方确认不存在其他形式的暗中回扣、折扣或其他利益输送行为,确保交易的真实性与合法性。
三、工程质量与验收1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工,确保工程质量符合要求。
2.工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后,双方签署工程验收报告,作为结算依据。
3.如工程质量不符合要求,乙方应负责无偿修复或返工,直至达到验收标准。
因此造成的延误及额外费用由乙方承担。
四、工程款支付1.工程款支付方式及时间节点按照双方签订的施工合同执行。
2.在支付每一期工程进度款时,甲方将按照本协议第二条约定的让利金额相应扣减后支付给乙方。
五、违约责任1.任何一方违反本协议约定,均应向对方承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的直接经济损失。
2.若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求,除承担修复或返工责任外,还应按照合同约定支付违约金。
编号:GF-1999-0201 正本建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:图纸范围内的全部内容及变更增加部分(发包人另行发包的除外)建筑面积:工程立项批准文号:无资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:图纸范围内的全部内容及变更增加部分(发包人另行发包的除外)三、合同工期开工日期:竣工日期: 2012年7月22日合同工期总日历天数:天。
(此工期包括发包人另行发包工程的工期,实际开工日期以甲方代表指定开槽时间为准。
)四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款暂估价(人民币):元大写:六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.招标文件4.投标书及其附件5.本合同专用条款6.本合同通用条款7.标准、规范及有关技术文件8.图纸9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定双方签字、盖章后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所:开户银行及账号:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话年月日年月日第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序:执行《通用条款》,合同条件及优先解释顺序为合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、会议纪要、图纸、工程报价单或预算书。
2.语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同文件除使用汉语外,还使用无语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律和行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家、省、市现行法律、法规。
2.3适用标准、规范适用国家标准、规范的名称:国家、省、市现行的质量评定标准和施工技术验收规范。
发包人提供标准、规范的时间:无国内没有相应标准、规范时的约定:无3.图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:工程开工前向承包人提供施工图纸。
发包人对图纸的保密要求:承包人应对发包人提供的施工图妥善保管,严禁将施工图转借其它人员。
使用国外图纸的要求及费用承担:无二、双方一般权利和义务4.工程师4.1监理单位委派的工程师姓名:/职务:监理工程师发包人委托的职权:工程质量管理、进度管理、安全管理、进场材料认质认价、设计变更认证等职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权:按监理合同内容约定。
4. 2发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:由发包人代表单独书面授权。
负责协调施工中的有关事宜,负责工程质量、进度、安全、现场工程变更签证、有关材料认价、按施工合同办理拨付工程款事宜等。
4.3 不实行监理的,工程师的职权本合同约定,在必要时发包人派驻的工程师可代理监理工程师职权,向承包人提供所需指令、批准并履行合同中约定的其他义务。
5.项目经理姓名:职务:6.发包人工作6.1发包人应按约定的时间和内容完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成时间:发包人在开工前3日内做好三通一平、坐标控制点及有关资料。
(2)将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:在开工前3日内将施工所需的水、电接入施工现场,并保证施工期间需要。
施工中发生的水电费由乙方自理。
(3)施工场地公共道路的通道开通时间和要求:开工前3日内保证施工场地与公共道路的开通和正常运输。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前3日内向乙方提供工程地质和地下管线资料。
(5)由发包人办理施工许可所需证件、批件的名称和完成时间:执行《通用条款》。
(6)水准点与座标控制点交点要求:在开工前三日内由发包方将确定的水准点及坐标控制点以书面形式交给承包人,并进行现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:双方协商办理。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物:由发包人提供正确建筑物及地下管线之图纸给承包人,在此范围内承包人应负责保护,若有损坏,承包人应负责修护,并负担所有费用。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:执行通用条款。
6.2发包人委托承包人办理的工作:积极协调地方关系,以及当地政府职能部门关于施工手续方面相关事宜。
7.承包人工作7.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(2)应提供计划和报表的名称及完成时间:开工后5日内向发包方提交总体施工进度计划报表,材料、设备进场计划,每月25日前提交当月完成的施工进度和下月施工计划报表一式二份。
(3)承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:执行《通用条款》9款承包人工作(4)向发包人提供施工场地办公和生活房屋及设施要求:执行《通用条款》(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:执行《通用条款》9承包人工作。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责对既有工程、已完成工程及到场的所有材料和设备的保护工作,如在保护期间损坏,承包人应当自费予以修复,不能修复的,承包人应按损坏产品同规格型号、同质量、同数量予以赔偿,且由此产生的工期延误不予顺延。
(7)施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树古墓的保护要求及费用承担:由发包人提供正确建筑物及地下管线之图纸给承包人,在此范围内承包人应负责保护,若有损坏,承包人应负责修护,并负担所有费用。
(8)施工场地清洁卫生:保证施工场地清洁卫生符合地方有关规定,承包人派专人负责并达到当地建委文明安全工地要求,且费用自理。
(9)双方约定承包人应做到的其他工作:执行《通用条款》9承包人工作。
三、施工组织设计和工期8.进度计划8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划时间:施工合同签订后一周内工程师确认的时间:收到后7天内予以确认。
8.2 工期延误:工程不能按合同工期竣工,承包人每延期竣工一天,罚款5000元。
因甲方的原因和不可抗力造成的工期延误,经现场甲方代表确认后工期可以顺延。
四、质量与验收9.隐蔽工程和中间验收9.1双方约定隐蔽验收的部位:按国家现行规定,隐蔽工程、基础和主体工程、防水地面工程完工分别验收并执行《通用条款》的其他约定。
10.工程试车10.1试车费用的承担:无五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保工程事故为零。
安全目标:承包人对施工现场安全负全责,一切安全事故均与发包人无关。
严格杜绝各类安全事故的发生,确保工程事故为零。
岗位人员要求:按当地有关规定执行。
责任规定:发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由承包人承担发生的相关费用。
由此造成的工程质量、费用及工期影响由总承包人负责。
承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
六、合同价款与支付11.合同价款及调整11.1本合同价款采用(2)方式确定(1)采用无,合同价格中包括的风险范围:无风险范围以外的合同价款调整方法:无风险费用的计算办法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:现场签证+图纸变更(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的规定:无11.2 双方约定合同价款的调整因素为:执行《通用条款》12.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或合同价款总额的比例:无13.工程量的确认13.1承包人向工程师提交已完工程量的报告的时间:每半月向发包人提交已完成工程量报告一式三份。
14.工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:本工程施工阶段均由施工单位全部垫资,工程完工经现场甲方代表初步验收合格14日内支付工程合同暂估价款的80%,审计后14日内支付工程款至工程总造价的95%。
剩余5%工程竣工后一年内无质量问题一次性付清。
七、材料设备供应15.发包人供应材料设备15.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人应承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 无(3)承包人可以代为调剂串换的材料:无(4)到货地点与一览表不符:无(5)供应数量与一览表不符:无15.2发包人供应材料设备的结算方法:无16.承包人采购材料设备16.1承包人采购材料设备的约定:执行《通用条款》28项规定八、工程变更17.1本工程如发生工程变更、现场签证,须经发包方工程师、监理工程师签字确认后方可计入工程结算。
结算方式同竣工结算。
九、竣工验收与结算18.竣工验收:竣工验收前乙方必须提前向甲方书面申请,甲方于7日内安排初验日期进行初验后,乙方必须按初验记录进行修改,按初验记录全部修改完成再次向甲方申请复验,直至竣工验收合格。
18.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收合格后20日内,承包人向发包人免费提供完整合格的竣工图纸及竣工资料各两套,否则不予进行结算。
且必须保证符合当地城建档案馆规定和当地规范的要求。
18.2中间交工工程的范围和竣工时间:无19.竣工结算19.1 竣工结算:工程竣工结算执行2008年《河北省建筑工程预算定额》相关计价依据及工程取费标准,材料价格经现场甲方代表结合当地造价信息或市场情况签证确认后计入工程结算。
如果甲方代表签证认价有误,预算审计处有权重新审核,确认后计入工程结算。
工程完工经现场甲方代表初步验收合格后14日内支付合同暂估价款的80%,经审计后14日内支付至工程竣工结算总价款的95%,竣工结算总价款按照经庞大集团工程审计处审计的竣工结算总造价让利14.2%后为准。
工程竣工验收后乙方在20日内将工程结算书及工程洽商、设计变更等与工程结算有关的资料报发包人进行工程结算,所报各类资料必须及时、准确、全面、有效,不应存在虚报等现象。
竣工结算审减率【(审减金额/送审金额)*100%】若达到10%及以上,对审减金额超出10%的部分收取2%的审减费用;竣工结算审减率【(审减金额/送审金额)*100%】若达到20%及以上,对审减金额超出20%的部分收取4%的审减费用。