下载文档原格式
2010年一级建造师建筑工程实务真题(案例)-secret2010年一级建造师考试建筑工程实务试卷案例及答案22010【案例一答案】1、满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。
由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。
4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。
①.确定流水步距：Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期：T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例二】参考答案1、自开工至主体结构施工完成，施工单位除现场临时用电工程外，还应陆续报以下安全专项施工方案（至少列出四三项）：(实务教材P224)①供水管线防护工程；②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程④核心筒大模板工程⑤水平砼构件模板支撑系统工程[注：由于基坑深度不超5m（6.9-2=4.9m）、地下水位(-7.5m)在坑底以下，所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案；建筑幕墙工程应报安全专项施工方案，但不属于自开工至主体结构施工期间]。
2010年一级建造师实务真题及答案【案例一答案】1、满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。
由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。
4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。
①.确定流水步距：Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期：T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例一答案】1、满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
2010年度全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》单项选择题1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会D．国务院发展和改革委员会答案：B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。
A．1B．2C．4D．20答案：B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。
A．国务院建设主管部门B．．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会D．人事部或其授权机构答案：A4．民事法律关系的内容是指（）。
A．民事权利和民事义务B．民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任D．民事义务和民事责任答案：A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）A．委托代理人B．法定代理人C．指定代理人D．职务代理人答案：A6．根据《物权法》，建设用地使用权属于（）A．所有权B．用益无权C．担保物权D．留置权答案：B7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）A．已经取得安全生产许可证B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸D．已经取得规划许可证答案：A8．根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）A．建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B．建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D．房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级答案：D9．关于和解的说法，错误的是（）A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C．和解协议具有强制执行的效力D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段答案：C10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利B．招标人从几名中标人中确定中标人C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人D．招标人预先内定中标人答案：B11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）A．总分包之间的合同纠纷B．继承纠纷C．劳动合同纠纷D．对罚款不服发生的纠纷答案：A12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）A．安全生产许可证条例B．建筑企业资质管理规定C．安全生产法D．工程建设项目施工招标办法答案：A13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
2010一级建造师考试建筑工程实务真题及答案第1部分：单项选择题，共20题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是( )。
A)伸缩缝B)沉降缝C)防震缝D)温度缝答案:B解析:当地基土质不均勾，房屋将引起过大不均匀沉降造成房屋开裂，严重影响建筑物的正常使用，甚至危及其安全。
为防止沉降裂缝的产生，可用沉降缝在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元，沉降缝的基础必须分开。
2.[单选题]如下图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。
关于P1、P2的关系，正确的是（）。
A)P1=P2B)P2=3P1C)P1 P2 3P1D)P2 3P1答案:C解析:3.[单选题]下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。
A)框架B)剪力墙C)框架-剪力墙D)筒体答案:D解析:在高层建筑中，特别是超高层建筑中，水平荷栽愈来愈大，起着控制作用。
筒体结构便是抵抗水平荷栽最有效的结构体系。
它的受力特点是. 整个建筑犹如一个固定于基础上的封闭空心的筒式悬臂梁来抵抗水平力。
.4.[单选题]大跨度混凝土拱式结构建（构）筑物，主要利用了混凝土良好的（）。
A)抗剪性能B)抗弯性能C)抗拉性能D)抗压性能答案:D解析:本题考核的是拱式结构的受力特点。
拱式结构的主要内力为压力，可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。
由于拱式结构受力合理，在建筑和桥梁中被广 泛应用。
适用于体育馆、展览馆等建筑中。
5.[单选题]关于建筑物体形系数和耗热量的关系，正确的是（ ）。
A)体形系数越大，热暈比值越大B)体形系数越大，耗热量比值越小C)体形系数越小，耗热量比值越大D)耗热量比值与体形系数无关答案:A解析:对于建筑物体形系数与耗热量比值之间的关系，一般来说建筑的体形系数越大，其耗热量比值就越大。
（新教材己删去此部分内容）6.[单选题]在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（ ）。
2010年一级建造师考试建设工程项目管理真题及答案一、单选题：1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。
P2A、项目策划和项目组织B、项目控制和项目协调C、项目组织和项目控制D、项目策划和项目控制2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。
P15A、管理目标分工B、管理职能分工C、管理责任分工D、管理权限分工3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。
P25A、确定项目管理的各项工作流程B、分析项目管理合同结构模式C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D、分析组织管理方面存在的问题4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。
P31A、管理工作流程B、物质流程C、信息处理工作流程D、设计工作流程5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。
P32A、组织结构图B、任务分工表C、工作流程图D、工作一览表6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。
P16A、管理职能分工表B、工作任务分工表C、项目结构图D、组织结构图7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。
PA、项目建设的总目标B、如何实现项目的目标C、项目建设的指导思想D、如何组织项目的建设8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。
PA、业主B、分包单位C、施工总承包管理单位D、施工总承包单位9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。
PA、发包人与承包人另行约定分担或分享B、发包人承担或享有C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享D、承包人承担或享有10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外，一般应按（）要求进行专项设计。
型考题解析场景（三）某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。
总包施工单位提交了工程质量保修书。
在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。
医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。
地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。
根据场景（三），作答下列题目：1.本案工程保修期的起算时间为（B）。
A．5月1日B．5月10日C．5月20日D．5月24日2.本案总包施工单位应在（A）向建设单位提交质量保修书。
A．5月1日B．5月10日C．5月20日D. 5月24日3.在正常使用下，供热系统最低保修期限为（C）。
A.1年B．2年C．2个采暖期D．5年4.本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是（D）。
A．应在保修书约定的时间内予以维修B．不予维修C．立即到达现场抢修D．让医院通知家装队维修5.本案跑水事件维修完成后，应当由（B）组织验收。
A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．家装队6.本案跑水维修费用应由（B）承担。
A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．物业管理单位7.本案改扩建工程施工中产生的废弃物属于（D）垃圾。
A．工业B．医疗C．生活D．建筑一单选：1，早强，2基层，3弯拉，4，被动，5重锺低击。
6，37.5，7，30MPA，8，柱洞，9，正形，10多级，11沥青含量高，12，接口回填，检查井，回填。
13抗碳化。
14AB粉，153.5天，16 混凝沉淀过滤，17 SWM，18，压实度，19，施工单位，20.直接间接措施管理费利润。
二多选，21，强夯，挤密，（）22.先轻后重，先慢后快，轮迹重叠，23，流变，溶解，24，最大0.7，，，中跨合龙。
25，水泵，泥浆，（）（）26.导轨，顶铁，油泵，千斤顶27，支座，导向，（I上部填，，临松）28.韧度，厚度（）29泥差，未及浇筑，（沉渣太厚，进尺太快。
2010年一级建造师《建筑工程管理和实务》测试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。
P9A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。
关于P1、P2的关系，正确的是（）。
P9A.P1=P2B.P2=3P1C.P1D.P2>3P1（）3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。
P16A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体4.大跨度混凝土拱式结构建（构）筑物，主要利用了混凝土良好的（）。
P19A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是（）。
P22A.体形系数越大，耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值和体形系数无关6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。
P39A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于（）L. P55A.3B.5C.6D.88.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。
A.过氯乙烯B.苯一丙乳胶漆 P69C.乙一丙乳胶漆D.丙烯酸酯9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。
P74A.拉伸B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧10.根据《建筑内部装修设计防火规范））（GB50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。
A.不燃性B.难燃性 P342C.可燃性D.易燃性11.建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。
P78A.基础底板上B.地下室外墙上C.首层外墙上D.基坑边坡上12.关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。
P87A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护13.结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。
2010年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。
A．项目策划和项目组织B．项目控制和项目协调C．项目组织和项目控制D．项目策划和项目控制【答案】D2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。
A．管理目标分工B．管理职能分工C．管理责任分工D．管理权限分工【答案】B3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。
A．确定项目管理的各项工作流程B．分析项目管理合同结构模式C．明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D．分析组织管理方面存在的问题【答案】C4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。
A．管理工作流程B．物质流程C．信息处理工作流程D．设计工作流程【答案】A5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。
A．组织结构图B．任务分工表C．工作流程图D．工作一览表【答案】C6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。
A．管理职能分工表B．工作任务分工表C．项目结构图D．组织结构图【答案】C7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。
A．项目建设的总目标B．如何实现项目的目标C．项目建设的指导思想D．如何组织项目的建设【答案】D8、在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。
A．业主B．分包单位C．施工总承包管理单位D．施工总承包单位【答案】C9、对建设工程项目进度目标进行分析和论证，其目的是（）。
A．论证进度目标实现的经济性B．确定调整进度目标的方法C．制定进度控制措施D．论证进度目标是否合理【答案】D10、清理高层建筑施工垃圾的正确做法是（）。
A．将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走B．将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走C．将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D．将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理【答案】A11、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本计划。
2010年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案一、单项选择题1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是( )。
A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝5.关于建筑物体形系数和耗热量笔直的关系，正确的是( )。
A.体形系数越大，耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体形系数无关6.在混凝土工程中，配置有抗渗要求的混凝土可优先选用( )。
A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥【答案】A7.节水型卫生座便器的用水量最小应不大于( )L。
A.3B.5C.6D.8【答案】C8.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是( )涂料。
A.过氯乙烯B.苯-丙乳胶漆C.乙-丙乳胶漆D.丙烯酸酯【答案】D9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的( )性能。
A.拉伸B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧【答案】B10.根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)，纸面石膏板属于( )建筑材料。
A.不燃性B.难燃性C.可燃性D.易燃性【答案】B11.建(构)筑物的基础沉降观测点应埋设于( )。
A.基础底板上B.地下室外墙上C.首层外墙上D.基坑边坡上【答案】A12.关于基坑支护施工的说法，正确的是( )。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护【答案】D13.结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用( )浇筑方案。
A.全面分层B.分段分层C.斜面分层D.截面分层【答案】B14.关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是( )。
A.砌筑时必须设置皮数杆，拉水准线B.上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm 长2φ6拉结筋C.水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mmD.砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露墙面，并坐中于横墙砌块【答案】A15.建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层( )mm，应记录一次锤击数。
A.200B.250C.300D.350【答案】C16.建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达( )h。
A.0.5-1.0B.0.5-1.5C.0.5-2.0D.1.5-3.0【答案】C17.关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是( )。
A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施D.在设备管线安装部位安装加强龙骨【答案】D18.当设计无要求时，关于无粘结预应力筋张拉施工的做法，正确的是( )。
A.先张拉楼面梁B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉C.板中的无粘结筋可按顺序张拉D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70mm时宜采用两端张拉【答案】C19.吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合( )的规定。
A.确保企口的相互咬接及图案花纹吻合B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口【答案】A20.《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用( )连接。
A.铆接B.螺栓C.双面焊D.单面焊【答案】B多选题：21.关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有( )。
A.柱的震害轻于梁B.柱顶震害轻于柱底C.角柱的震害重于内柱D.短柱的震害重于一般柱E.填充墙处是震害发生的严重部位之一【答案】CDE22.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是( )。
A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度C.若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥D.混凝土的耐久性得到显著改善E.混凝土的安全性得到显著提高【答案】ABCD23.沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在( )等缺点。
A.拉伸强度和延伸率低B.温度稳定性较差C.低温易流淌D.高温易脆裂E.耐老化性较差【答案】ABEA.基坑(槽)开挖坡度不够B.土方施工机械配置不合理C.未采取有效的降排水措施D.边坡顶部堆截过大E.开挖次序、方法不当【答案】ACDE29.关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有( )。
A.按与搭设相同的顺序上下同时进行B.先拆除上部杆件，最后松开连墙件C.分段拆除架体高差达3步D.及时取出、放下已松开连接的杆件E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业【答案】BDE30.施工现场平面管理的依据应包括( )对施工现场的管理要求。
A.政府主管部门B.建设单位C.上级公司D.施工平面图E.行业协会【答案】ABCD【背景】某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础，建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。
按合同约定，施工总承包单位激昂预应力管桩工程分包费了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的身材和确认。
图1-1 施工总进度计划网络图合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝，在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G 工作停止施工1个月。
由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。
根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。
原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(事件单位：月)。
图1-2 H工作异节奏流水施工横道图问题：1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制那条施工线路?2、事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件三中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图1-2格式会指出调整后H工作的施工横道图。
1.计算工期为39个月，满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D →F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2.(1)监理工程师①对于专项方案拒绝审批，监理工程师做法妥当，因为专项施工方案报应应由施工总承包单位向监理工程师报审。
②对于管桩封底事件，监理工程师下达停工令的做法妥当，因为专业分包单位没有按设计图纸要求施工。
(2)施工总承包单位的做法不妥，因为监理单位(工程师)不直接与专业分包单位发生监理工作关系，仅与施工总承包单位有监理工作关系。
3.金额为0，因为G工作有2个月的总时差，不需要赶工(或不影响总工期)。
4.流水步距=[2，1，2]=1个月工期可缩短=11-7=4个月。
H工作成倍节拍流水施工横道图如下图所示。
H工作成倍节拍流水施工横道图【背景】某办公楼工程，建筑面积35000㎡，地下二层，地上十五层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。
场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质粘土层。
在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.8m。
施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包;底板施工前，在基坑外侧将塔吊安装调试完成;结构施工至地上八层时安装双笼外用电梯;模板拆至五层时安装悬挑卸料平台;考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架;楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架;核心筒采用大钢模板施工。
会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：施工单位更具工作的总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。
随后施工单位陆续上报了其他安全转向施工方案。
事件二：地下一层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一个孔洞(大小为0.30m×0.50m)，监理工程师要求修补。
事件三：装修期间，在地上十层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊。
结果引燃了正下方九层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。
索性正在进行幕墙作业的施工人员救活及时，无人员伤亡。
事件四：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
问题：1.工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案(至少列出四项)?2.事件二中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3.指出事件三中的不妥之处。
4.事件四中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录?1.陆续上报的安全专项方案有：悬挑式外脚手架安全施工方案;供水管线防护卸安全施工方案;料平台安装和拆除安全施工方案;塔吊安装拆除安全施工方案;外用电梯安装拆除安全施工方案;大钢模板施工安全施工方案;2.凿掉孔洞周边不密实混凝土，露出坚硬石子;用水清洗干净;模板(模架)安装;其中一侧做成漏斗形状，以便浇筑混凝土;项目经理部自检后，报监理工程师检查验收;浇注比原墙体混凝土高一强度等级的微膨胀混凝土;拆模、养护;凿掉多余混凝土，使孔洞处表面和墙体平齐;项目经理部自检后，报监理工程师检查验收。
3.不妥之处有：管道工随意使用电焊工的工具(管道工没有焊工操作上岗证)。
焊接看火人不在现场(动火作业无人监护)。
工序安排不合理(两工序应错位施工;动火作业防护不严)。
保温材料防火等级不合格(幕墙保温材料应阻燃)。
水平洞口为采取防护措施或防护措施不当。
4.还需做隐蔽记录的部位有：预埋件(或后置埋件)。
构件间的连接节点(转接件设置情况)。
幕墙的防雷装置(措施)。
幕墙四周、内表面与主体结构之间的封堵。
单元式幕墙间的节点封口处理情况。
【背景】沿海地区某高层办公楼，建筑面积125000㎡，地下三层，地上二十六层，现浇钢筋混凝土结构，基坑开挖深度16.30m。
