《天津市建设工程施工合同》(GF-1999-0201)修改版解析(20210226035124)

建造工程施工合同示范文本(GF-1999-0201) 建造工程施工合同甲方（建设单位）：乙方（承包单位）：依据《中华人民共和国建造法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经商议一致，签订本合同。

一、工程名称、地点、范围和工期工程名称：工程地点：工程范围：工期：二、施工标准、质量和安全管理1. 本工程按照（国家标准、行业标准、设计文件等）执行。

2. 施工过程中要保证施工质量，执行质量控制计划，按照有关规定进行检测和验收。

3. 施工现场要执行安全生产管理制度，保障施工人员安全，遵守有关安全技术规程和操作规程，严禁违章作业。

三、工程价款和付款方式1. 工程总价款为________万元，按照以下方式付款：（1）前期工程设计、招标代理、开工前准备工程、施工过程中的阶段款项，按照 ______:______:______:_____的进度支付。

（2）工程竣工验收合格后，结算最后一笔款项。

2. 工程变更费用及结算问题，在双方商议后另行签订补充协议。

四、工程设备、材料和管理1. 工程所需的设备、材料按照工程标准选用，符合国家有关标准和规定，必须质量过关，保证安全和可靠性。

2. 设备、材料的选用、使用和管理要符合相关规定，必须经过验收合格后才干使用。

五、工程税金和其他费用1. 工程价格不在含税之外，乙方应按照国家相关规定进行纳税。

2. 工程实施过程中所发生的其他费用，由甲方和乙方共同商议解决。

六、违约责任1. 甲方违约情况：甲方未能按照协议约定支付工程款时，应按照合同约定承担罚款责任。

2. 乙方违约情况：乙方未能按照协议约定完成工程，不符合质量标准、有质量问题时，应承担返工或者赔偿责任。

七、争议解决因本工程发生的争议，双方应本着友好商议的精神进行商议解决，商议不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

八、合同生效方式本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

合同编号：_______建设工程施工合同甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5工程质量：按照国家现行的施工及验收规范和质量评定标准进行验收，达到合格标准。

第二条合同工期2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 合同工期总日历天数：____天第三条合同价款及支付方式合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

3.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，提交进度款申请，甲方审核后支付；（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方审核后支付至合同价款的____%；（4）质保金：工程竣工验收合格满____年后，甲方支付乙方剩余的合同价款____%作为质保金。

第四条工程变更4.1在合同履行过程中，甲方提出变更的，应书面通知乙方。

乙方收到通知后，应及时调整施工方案和进度计划，并向甲方提交书面报告。

4.2工程变更导致合同价款增加的，甲方应支付给乙方相应的增加款项；减少的，乙方应退还甲方相应的款项。

第五条工程质量及验收5.1乙方应按照国家现行的施工及验收规范和质量评定标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图及验收资料。

甲方收到报告后，应在____日内组织验收。

5.3验收合格后，双方签署工程竣工验收证书。

若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到合格标准。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以，开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。

天津市建设工程施工合同天津市建设工程施工合同一、引言本文档旨在对天津市建设工程施工合同进行详细说明和解释。

该合同适用于在天津市范围内进行的建筑施工项目，包括但不限于建筑物、道路、桥梁、给水排水工程等。

二、合同主体本合同由以下主体签订：1. 甲方：即业主，指在建设工程中享有权益的单位或个人。

2. 乙方：即承包商，指负责施工工程的单位或个人。

三、合同内容1. 工程范围：详细描述建设工程的范围和规模。

2. 工期：约定工程的开始日期和完成日期，以及延期和提前完成的相关规定。

3. 工程报价：明确约定工程报价，包括工程造价的计算方法和支付方式。

4. 质量要求：规定建设工程的质量要求，并约定验收标准和验收程序。

5. 安全生产：明确施工过程中的安全要求，包括施工现场的安全管理、劳动保护等。

6. 保修期：约定工程竣工后的保修期限和保修范围。

7. 违约责任：明确各方违约情况下的责任和补偿方式。

8. 争议解决：约定争议解决的方式和程序。

四、合同履行1. 签订合同：甲乙双方在协商一致的基础上签订合同，并加盖公章或个人签名。

2. 履行义务：各方按照合同的规定履行各自的义务和责任。

3. 施工管理：乙方负责组织施工，甲方对施工进行监督和管理。

4. 付款方式：按照合同约定，甲方按工程进度和质量验收情况支付相应款项给乙方。

5. 竣工验收：工程完成后，甲方组织对工程进行验收，合格后接收工程。

6. 保修期：保修期内，乙方负责修补和维护工程，甲方支付相应费用。

7. 违约责任：各方违约时，按照合同约定承担相应的违约责任并进行补偿。

8. 争议解决：如发生争议，双方应通过友好协商解决；如果无法协商解决，可向有权机关申请仲裁或提起诉讼。

五、合同终止本合同在以下情况下可终止：1. 达成协议：双方达成协议终止合同。

2. 履行完毕：合同根据约定完全履行完毕。

3. 解除合同：甲乙任何一方提出解除合同并经对方同意。

4. 违约：一方严重违约，经对方通知后终止合同。

天津市建设施工合同篇一：建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)建设工程施工合(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定同国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：—2—竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量—3—保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关签证意见：—4—经办人：签证机关（章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201本文档是建设工程施工合同模板范本（GF-1999-0201），以下为具体内容：一、总则1.1 合同目的合同的目的是明确双方的权利、义务和责任，确保建设工程的顺利进行。

1.2 合同约定合同的约定包括合同双方的基本信息、工程描述、合同价款、进度要求、质量要求等。

具体约定如下：二、合同双方2.1 甲方甲方为建设工程的业主，其基本信息为：姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。

2.2 乙方乙方为承担建设工程施工的企业，其基本信息为：姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。

三、工程描述3.1 工程名称描述建设工程的名称。

3.2 工程地址描述建设工程的具体地址。

3.3 工程内容描述建设工程的具体内容，包括工程规模、主要建造物或者设施等。

四、合同价款4.1 总价款描述建设工程的总价款，包括工程费、税费等。

4.2 付款方式描述合同价款的付款方式，包括分期付款、一次性付款等。

五、工期5.1 工期计算描述工期的计算方法，包括起始日期、工期天数等。

5.2 进度要求描述工程进度的要求，包括关键节点、阶段性目标等。

六、质量要求6.1 质量标准描述建设工程的质量标准，包括国家标准或者相关行业标准等。

6.2 质量控制描述质量控制的措施，包括质量检验、质量验收等。

七、保证金7.1 缴纳保证金描述乙方需要缴纳的保证金金额和支付方式。

7.2 保证金退还描述保证金的退还条件和方式。

八、违约责任8.1 甲方违约责任描述甲方违约情况下的责任和处罚。

8.2 乙方违约责任描述乙方违约情况下的责任和处罚。

九、争议解决如果双方发生争议，应通过友好商议解决。

如商议无果，可提交相关争议解决机构进行裁决。

附件：1. 相关图纸或者设计文件2. 技术规范或者标准3. 其他相关附件（如需附加）法律名词及注释：1. 建设工程：指土木工程、建造工程、安装工程等属于建筑领域的工程。

建设工程施工合同GF—1999—0201(合同范本) 合同编号：GF-1999-0201甲方(承包人)：_____________________（以下简称甲方）乙方(业主)：_____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方委托甲方进行建设工程施工事宜，达成如下合同：一、建设工程内容及施工期限1.乙方委托甲方承建的建设工程内容为：_____________________。

2.工程质量等级为_____________________。

3.工程地址为_____________________。

4.工程施工期限为_____________________。

二、价格及支付方式1.工程合同价款为_____________________元（大写：_____________________元），包括人工费、机械费、工程材料费、运杂费、工程保险费、税金等。

2.乙方应在合同签订后的_____________________日内向甲方支付工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）作为预付款。

3.工程结算方式为_____________________。

4.工程质量达到验收标准后，甲方应在_____________________日内向乙方开具工程结算单，并在_____________________日内向乙方结清尚未支付的工程款。

5.工程变更引起的费用变动，由发生变更的一方负担。

三、保证金1.乙方应按照工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）向甲方提供保证金_____________________元（大写：_____________________元）。

2.工程验收合格后，甲方应在_____________________日内退还乙方缴纳的保证金。

协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包围承包围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）¥：元六、组成合同文件：组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规及其有关技术文件7、图纸 8、工程量清单9、工程报价书或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：账号：邮政编码：邮政编码：专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释程序：3、语言文字和适用法律、标准及规3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：3.3适用标准、规适用标准、规的名称：发包人提供标准、规的时间：国没有相应标准、规时的约定：4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委托的工程师：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3 发包人派驻的工程师：职务：职权：5.6 不实行监理的，工程师的职权：7. 项目经理：职务：8.发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：__________________________________________________ (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：(6)水准点与坐标控制点交验要求：(7) 图纸会审和设计交底时间：(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：(9)双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：9. 承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：(1) 需由设计资质等级和业务围允许的承包人完成的设计文件提交时间：(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：(8) 施工场地清洁卫生的要求：(9) 双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期10. 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2 群体工程中有关进度计划的要求：13. 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收17. 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：19. 工程试车19.5 试车费用的承担：五、安全施工六、合同价款与支付23. 合同价款及调整23.2 本合同价款采用___________________________________方式确定。

— —建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协 议 书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 ）工程立项批准文号：资金来源：第二条 工程承包范围承包范围：第三条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天第四条 质量标准工程质量标准：第五条 合同价款金额（大写）： 元（人民币）￥： 元。

第六条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 签字、盖章后生效。

发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：账 号： 账 号：邮 政 编 码： 邮 政 编 码：第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件１．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

2023全新《天津市建设工程施工合同》-完整版2023全新《天津市建设工程施工合同》-完整版第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国招标投标法》《天津市房地产开发经营管理暂行办法》等相关法律法规，就甲方委托乙方承担的天津市建设工程施工项目的建设工程施工进行约定，双方共同遵守。

第二条本合同的履行目的是为了确保施工项目能够按照合同约定的标准、质量、工期，按照法律法规要求进行施工。

第三条本合同所称建设工程包括但不限于住宅、商业、道路、桥梁、水电、暖通等工程。

第二章合同签订第四条甲乙双方在签订本合同前应当对合同的内容进行充分的了解和协商，并签订书面协议。

第五条合同的签订应当包括以下内容：（一）合同标的和规模；（二）建设工程工期；（三）合同价款及支付方式；（四）质量要求及验收标准；（五）安全管理要求；（六）保修期及保修责任；（七）违约责任及解决争议的方式；（八）其他双方约定事项。

第三章工程施工第六条乙方应当按照合同约定的内容，完成工程施工，并保证施工质量符合相关法律法规的要求。

第七条施工过程中，乙方应当按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全措施，确保工地安全。

第八条甲方有权对工程的施工进度、施工质量进行监督检查，并及时汇报发现的问题。

第九条若乙方在施工过程中发生违约行为，甲方有权要求乙方进行整改或者扣除相应款项。

第四章合同价款及支付方式第十条合同价款和支付方式应当在合同中明确约定，并按照约定的时间和方式进行支付。

第十一条乙方应当在支付期限内提供符合要求的发票和相关材料，以确保甲方能够按时支付合同价款。

第五章质量要求及验收标准第十二条施工质量应当符合相关法律法规和合同约定的要求，达到验收标准，并经过甲方的验收合格后方可交付使用。

第六章安全管理第十三条乙方应当建立健全安全管理制度，制定安全管理措施，并保证工程施工的安全。

第十四条乙方应当对工地的安全进行定期检查，并及时解决发现的安全隐患。

第七章保修期及保修责任第十五条工程交付使用后，乙方应当对工程提供保修服务，并承担保修责任。

天津市建设工程施工合同（JF-2015-068）天津市城乡建设委员会监制天津市市场和质量监督管理委员会目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)合同备案管理部门意见（盖章） (5)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.4 承包人现场查勘 (27)3.5 分包 (27)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (30)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (32)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (33)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.2 施工进度计划 (43)7.3 开工 (44)7.4测量放线 (44)7.5 工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7 异常恶劣的气候条件 (47)7.9提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (51)8.4材料与工程设备的保管与使用 (52)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7材料与工程设备的替代 (54)8.8施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (56)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (57)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.2变更权 (58)10.3变更程序 (59)10.4变更估价 (59)10.5承包人的合理化建议 (60)10.6变更引起的工期调整 (61)10.7暂估价 (61)10.8暂列金额 (63)10.9计日工 (64)11. 价格调整 (64)11.1市场价格波动引起的调整 (64)11.2法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2预付款 (69)12.3计量 (70)12.4工程进度款支付 (72)12.5支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1分部分项工程验收 (76)13.2竣工验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (85)15. 缺陷责任与保修 (86)15.1 工程保修的原则 (86)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (88)16. 违约 (90)16.1 发包人违约 (90)16.2 承包人违约 (92)16.3 第三人造成的违约 (94)17. 不可抗力 (94)17.1 不可抗力的确认 (94)17.2 不可抗力的通知 (95)17.3 不可抗力后果的承担 (95)17.4 因不可抗力解除合同 (96)18. 保险 (97)18.1 工程保险 (97)18.2 工伤保险 (97)18.3其他保险 (98)18.4持续保险 (98)18.5 保险凭证 (98)18.6 未按约定投保的补救 (98)18.7 通知义务 (99)19. 索赔 (99)19.1承包人的索赔 (99)19.2 对承包人索赔的处理 (100)19.3发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (101)19.5 提出索赔的期限 (101)20. 争议解决 (102)20.1和解 (102)20.2调解 (102)20.3争议评审 (102)20.4仲裁或诉讼 (103)20.5争议解决条款效力 (103)21. 补充条款 (103)第三部分专用合同条款 (105)1. 一般约定 (105)2. 发包人 (109)3. 承包人 (110)4. 监理人 (113)5. 工程质量 (114)6. 安全文明施工与环境保护 (115)7. 工期和进度 (115)8. 材料与设备 (117)9. 试验与检验 (118)10. 变更 (119)11. 价格调整 (120)12. 合同价格、计量与支付 (121)13. 验收和工程试车 (124)14. 竣工结算 (125)15. 缺陷责任期与保修 (126)16. 违约 (127)17. 不可抗力 (129)18. 保险 (130)20. 争议解决 (130)21.补充条款 (131)附件 (132)附件1：承包人承揽工程项目一览表 (133)附件2：发包人供应材料设备一览表 (134)附件3：工程质量保修书 (135)附件4：主要建设工程文件目录 (138)附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 (139)附件6：承包人主要施工管理人员表 (140)附件7：分包人主要施工管理人员表 (141)附件8：履约担保格式1 (142)履约担保格式2 (144)附件9 ：预付款担保 (147)附件10: 支付担保 (149)附件11： (153)11-1：材料暂估价表 (153)11-2：工程设备暂估价表 (154)11-3：专业工程暂估价表 (155)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

发包人编号承包人编号备案编号鉴证编号建设工程施工合同GF-1999-0201中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定大连市城乡建设委员会大连市工商行政管理局监印编制说明本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，借鉴国际通用的FIDIC条件和有关省市的经验，结合《建设工程工程量清单计价规范》，对现行的施工合同（GF-1999-0201）文本做部分修订而形成。

本合同由《协议书》、《通用条款》和《专用条款》三部分组成。

《协议书》作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。

《通用条款》是根据法律、行政法规制订，同时考虑了工程施工中的惯例和管理的通常做法，具有较强的普遍性和通用性，是通用于各类房屋建筑和市政基础设施工程施工的基础性合同条款。

《专用条款》是发包人与承包人结合具体工程实际约定的条款，是对《通用条款》的具体化、补充或修改。

发包人与承包人通过招标投标的工程应当依据中标价订立合同。

不实行招标投标的工程，在承包方编制的施工图预算的基础上，由发承包双方协商订立合同。

本合同文本条款的标题和旁注只起提示作用，不视为合同条款组成部分。

依据《中华人民共和国招标投标法》的规定，本合同签订后发包和承包人不得再行订立背离本合同实质性内容的其他协议。

本合同签订后七日内，当事人应将合同送工程所在地有关行政主管部门备案。

合同发生重大变更的，应将变更协议送原备案机关备案。

第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1 词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

天津市建设工程施工合同（JF-2015-068）天津市城乡建设委员会监制天津市市场和质量监督管理委员会目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)合同备案管理部门意见（盖章） (5)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (16)1.11知识产权 (17)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (22)3.1 承包人的一般义务 (22)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (25)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (29)3.7 履约担保 (29)3.8 联合体 (29)4. 监理人 (30)4.1监理人的一般规定 (30)4.2监理人员 (30)4.3监理人的指示 (31)4.4 商定或确定 (31)5. 工程质量 (32)5.1质量要求 (32)5.2质量保证措施 (32)5.3 隐蔽工程检查 (34)5.4不合格工程的处理 (35)5.5 质量争议检测 (36)6. 安全文明施工与环境保护 (36)6.1安全文明施工 (36)6.2 职业健康 (40)6.3 环境保护 (41)7. 工期和进度 (42)7.1施工组织设计 (42)7.2 施工进度计划 (43)7.3 开工 (43)7.4测量放线 (44)7.5 工期延误 (45)7.6 不利物质条件 (46)7.7 异常恶劣的气候条件 (47)7.9提前竣工 (49)8. 材料与设备 (50)8.1发包人供应材料与工程设备 (50)8.2承包人采购材料与工程设备 (50)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (50)8.4材料与工程设备的保管与使用 (51)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (52)8.6 样品 (53)8.7材料与工程设备的替代 (54)8.8施工设备和临时设施 (55)8.9材料与设备专用要求 (55)9. 试验与检验 (56)9.1试验设备与试验人员 (56)9.2取样 (56)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (57)9.4现场工艺试验 (58)10. 变更 (58)10.1变更的范围 (58)10.5承包人的合理化建议 (60)10.6变更引起的工期调整 (61)10.7暂估价 (61)10.8暂列金额 (63)10.9计日工 (63)11. 价格调整 (64)11.1市场价格波动引起的调整 (64)11.2法律变化引起的调整 (68)12. 合同价格、计量与支付 (68)12.1 合同价格形式 (68)12.2预付款 (69)12.3计量 (70)12.4工程进度款支付 (72)12.5支付账户 (76)13. 验收和工程试车 (76)13.1分部分项工程验收 (76)13.2竣工验收 (76)13.3工程试车 (79)13.4提前交付单位工程的验收 (81)13.5 施工期运行 (81)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (83)14.1 竣工结算申请 (83)14.2 竣工结算审核 (83)14.3 甩项竣工协议 (84)14.4 最终结清 (84)15. 缺陷责任与保修 (85)15.1 工程保修的原则 (85)15.2 缺陷责任期 (86)15.3 质量保证金 (87)15.4 保修 (88)16. 违约 (89)16.1 发包人违约 (89)16.2 承包人违约 (92)16.3 第三人造成的违约 (94)17. 不可抗力 (94)17.1 不可抗力的确认 (94)17.2 不可抗力的通知 (95)17.3 不可抗力后果的承担 (95)17.4 因不可抗力解除合同 (96)18. 保险 (97)18.1 工程保险 (97)18.2 工伤保险 (97)18.6 未按约定投保的补救 (98)18.7 通知义务 (98)19. 索赔 (99)19.1承包人的索赔 (99)19.2 对承包人索赔的处理 (99)19.3发包人的索赔 (100)19.4 对发包人索赔的处理 (100)19.5 提出索赔的期限 (101)20. 争议解决 (101)20.1和解 (101)20.2调解 (101)20.3争议评审 (102)20.4仲裁或诉讼 (103)20.5争议解决条款效力 (103)21. 补充条款 (103)第三部分专用合同条款 (104)1. 一般约定 (104)2. 发包人 (109)3. 承包人 (110)4. 监理人 (114)5. 工程质量 (115)6. 安全文明施工与环境保护 (116)7. 工期和进度 (117)8. 材料与设备 (119)9. 试验与检验 (120)10. 变更 (121)11. 价格调整 (122)12. 合同价格、计量与支付 (124)13. 验收和工程试车 (128)14. 竣工结算 (130)15. 缺陷责任期与保修 (131)16. 违约 (132)17. 不可抗力 (134)18. 保险 (135)20. 争议解决 (135)21.补充条款 (136)附件 (137)附件1：承包人承揽工程项目一览表 (138)附件2：发包人供应材料设备一览表 (139)附件3：工程质量保修书 (140)附件4：主要建设工程文件目录 (144)附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 (145)附件6：承包人主要施工管理人员表 (146)附件8：履约担保格式1 (148)履约担保格式2 (150)附件9 ：预付款担保 (153)附件10: 支付担保 (155)附件11： (159)11-1：材料暂估价表 (159)11-2：工程设备暂估价表 (160)11-3：专业工程暂估价表 (161)第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。

建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)是一份建设工程施工合同，旨在详细描述合同双方的权利和义务，确保项目的顺利进行。

以下是的主要内容：1. 合同双方：合同的乙方为施工单位，甲方为建设工程的委托方。

乙方负责按照甲方的要求进行建设工程的施工工作。

2. 工程描述：详细描述建设工程的规模、工期、质量要求等。

包括设计图纸、技术规格和相关文件。

3. 合同价款：合同双方就工程费用进行了商议并达成一致。

确定了付款方式、进度款、尾款等。

4. 施工期限：规定了建设工程的开始和完成日期，以及可能的延期情况和处罚措施。

5. 施工方法：描述了乙方将使用的施工方法、技术和设备，并规定了必须遵守的安全规范。

6. 工程变更：规定了可能发生的工程变更情况，并要求进行书面变更通知和协商。

7. 质量保证：约定了乙方对工程质量的保证措施，包括验收标准、保修期限等。

8. 竣工验收：规定了甲方对工程的验收要求和程序，以及可能的不合格处理方式。

9. 违约责任：约定了合同双方违约的责任和补救措施，包括违约金、赔偿等。

10. 争议解决：约定了合同争议的解决方式和程序，包括协商、调解、仲裁等。

所涉及的附件如下：1. 设计图纸2. 技术规格3. 工程进度计划4. 工程款支付表5. 施工合同附录所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程：指根据规划和设计方案，在一定的地点、时期和条件下进行的建筑、土木或其他工程。

2. 施工单位：指承担建设工程施工任务的企事业单位或个体工商户。

3. 建设单位：指委托进行建设工程的法人或其他组织。

4. 工程规模：指建设工程的总体规模、面积、容量等描述。

5. 工期：指完成建设工程所需的时间。

6. 质量要求：建设工程必须满足的技术和质量标准。

在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 工程变更：如遇到甲方要求进行工程变更的情况，双方应及时进行协商，并书面确认变更事项和费用调整。

天津市建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]第二章工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程内容：[具体工程内容]5. 工程质量标准：[具体质量标准]第三章合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]2. 付款方式：[具体付款方式，如预付款、进度款、竣工款等]3. 付款时间：[具体付款时间节点]第四章工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 工期延误：[工期延误的处理方式]第五章工程质量与验收1. 质量要求：[具体质量要求]2. 验收标准：[验收标准]3. 验收程序：[验收程序]第六章双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 负责提供施工图纸及相关技术资料。

- 按合同约定支付工程款。

- 协助乙方解决施工过程中出现的问题。

2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。

- 保证工程质量符合标准。

- 按时提交工程进度报告。

第七章违约责任1. 违约责任：[具体违约责任条款]2. 赔偿范围：[赔偿范围]第八章争议解决双方因合同执行过程中产生的争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至天津市仲裁委员会进行仲裁。

第九章合同变更与解除1. 合同变更：[合同变更的条件和程序]2. 合同解除：[合同解除的条件和程序]第十章附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日请注意，以上内容仅为合同草案示例，实际合同应根据具体情况和双方协商的结果进行详细制定。

在签订正式合同前，建议由法律专业人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。

建设工程施工合同(GF—1999—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人（全称）：_________________________________________承包人（全称）：_________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况工程名称：__________________________________________________________________________ 工程地点：__________________________________________________________________________ 工程内容：__________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________________________资金来源：________________________________第二条工程承包范围承包范围：___________________________________________________________________________ 第三条合同工期开工日期：___________________________________________________________________________ 竣工日期：___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准：_______________________________________________________________________第五条合同价款金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。