下载文档原格式
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人〔全称〕：承包人〔全称〕：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表〔附件1〕工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
—2—四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额〔大写〕：元〔人民币〕￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、标准及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并—3—在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：〔公章〕承包人：〔公章〕住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：：：：：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：—4—第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义以下词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。
第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。
第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。
4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。
（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。
第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。
（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。
gf19990201建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]第二部分：工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程内容，包括但不限于建筑结构、装修标准、设备安装等]4. 工程规模：[工程的规模，如建筑面积、层数等]5. 工程质量标准：[符合国家或行业标准，如GB/T 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》]第三部分：合同价款1. 合同总价：[具体金额]元，大写：[金额大写]2. 付款方式：[详细描述付款方式，如预付款、进度款、竣工款等]3. 付款时间：[具体付款时间节点]第四部分：工程期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 工期：[总工期，如天]第五部分：双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 按时支付工程款项- 提供施工所需的场地和条件- 对工程进度和质量进行监督2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程建设- 保证工程质量符合标准- 按时提交工程进度报告第六部分：工程变更1. 工程变更的申请与批准流程2. 工程变更对合同价款的影响及调整方式第七部分：工程验收1. 验收标准：[详细描述验收标准]2. 验收程序：[详细描述验收程序]3. 验收不合格的处理方式第八部分：违约责任1. 违约的定义及违约责任2. 违约金的计算方式及支付时间第九部分：争议解决1. 争议解决的方式：[协商、调解、仲裁或诉讼]2. 争议解决的地点：[具体地点]第十部分：其他1. 合同的生效、变更和解除条件2. 合同附件的效力3. 其他双方认为需要约定的事项签署甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体情况和法律法规进行详细制定，并建议由专业法律顾问进行审核。
建筑工程施工合同示范文本合同编号GF-1999-0201合同双方甲方：[委托人名称]乙方：[承包人名称]工程名称及地点工程名称：[工程名称]施工地点：[施工地点]合同总价款合同总价款为人民币[总价款]元。
工程概况1.工程规模：2.工程性质：3.整个工程进度计划：4.工程环境特殊要求：5.其他补充条件：甲方责任1.提供工程图纸、技术参数、材料规格及相关设备。
2.给予乙方施工所需的配合。
3.在施工期间保证施工现场的环境卫生及安全。
4.在本合同规定的接管日期按照规定接管工程。
乙方责任1.依据双方签订的合同规定完成工程，保证工程质量。
2.在甲方规定的日期内交工，达到预定的工程质量标准。
3.交工后在甲方规定日期内进行质保和维修。
4.施工当中产生的安全责任由乙方承担，包括人身伤亡和财产损失。
工程付款条件预付款1.甲方在签订合同后5日内按总合同价款的30%支付预付款给乙方。
2.乙方接到预付款后15天内开具相关发票。
进度款1.按照工期计划，甲方按照施工进度及验收结果支付相应的进度款。
2.各种款项支付应在验收合规后的30天内办理。
完工决算款1.乙方交付甲方的工程性能符合合同要求。
2.开具相关发票，在甲方规定日期内办理完工决算款的支付。
合同变更和解决在合同履行过程中出现以下情况，应协商处理：1.遇到不可抗拒的自然因素或其他意外情况；2.需要做出必要工程调整的情况；3.甲方或乙方在施工过程中的变更要求。
应协商解决问题并签署书面变更协议。
违约责任1.任何一方违反合同约定应承担造成的一切后果，包括但不限于各种损失和赔偿责任。
2.若产生争议，应先尝试协商解决。
如果协商无法解决，可以通过仲裁或法律途径解决。
合同解除和终止双方协商在下列情况下解除合同：1.双方一致同意解除合同；2.甲方按照合同规定支付款项且工程均已交付使用，合同自动解除；3.一方违约，经提出书面条件后十五天仍未改正；4.因不可抗力无法履行时，但须提前七天书面告知另一方。
gf-1999-0201建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程，并接受了乙方对该项目的投标，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期：[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 负责提供施工图纸及相关技术资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 协调施工现场的相关工作。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量符合约定标准。
- 负责施工现场的安全管理工作。
第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的工期和费用调整，按照双方协商的结果执行。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告。
2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签订日期：1999年2月1日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201本文档是建设工程施工合同模板范本（GF-1999-0201），以下为具体内容：一、总则1.1 合同目的合同的目的是明确双方的权利、义务和责任，确保建设工程的顺利进行。
1.2 合同约定合同的约定包括合同双方的基本信息、工程描述、合同价款、进度要求、质量要求等。
具体约定如下：二、合同双方2.1 甲方甲方为建设工程的业主，其基本信息为：姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。
2.2 乙方乙方为承担建设工程施工的企业，其基本信息为：姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。
三、工程描述3.1 工程名称描述建设工程的名称。
3.2 工程地址描述建设工程的具体地址。
3.3 工程内容描述建设工程的具体内容，包括工程规模、主要建造物或者设施等。
四、合同价款4.1 总价款描述建设工程的总价款，包括工程费、税费等。
4.2 付款方式描述合同价款的付款方式，包括分期付款、一次性付款等。
五、工期5.1 工期计算描述工期的计算方法，包括起始日期、工期天数等。
5.2 进度要求描述工程进度的要求，包括关键节点、阶段性目标等。
六、质量要求6.1 质量标准描述建设工程的质量标准，包括国家标准或者相关行业标准等。
6.2 质量控制描述质量控制的措施，包括质量检验、质量验收等。
七、保证金7.1 缴纳保证金描述乙方需要缴纳的保证金金额和支付方式。
7.2 保证金退还描述保证金的退还条件和方式。
八、违约责任8.1 甲方违约责任描述甲方违约情况下的责任和处罚。
8.2 乙方违约责任描述乙方违约情况下的责任和处罚。
九、争议解决如果双方发生争议，应通过友好商议解决。
如商议无果，可提交相关争议解决机构进行裁决。
附件：1. 相关图纸或者设计文件2. 技术规范或者标准3. 其他相关附件（如需附加）法律名词及注释：1. 建设工程：指土木工程、建造工程、安装工程等属于建筑领域的工程。
建设工程施工合同GF—1999—0201(合同范本) 合同编号：GF-1999-0201甲方(承包人)：_____________________（以下简称甲方）乙方(业主)：_____________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方委托甲方进行建设工程施工事宜，达成如下合同：一、建设工程内容及施工期限1.乙方委托甲方承建的建设工程内容为：_____________________。
2.工程质量等级为_____________________。
3.工程地址为_____________________。
4.工程施工期限为_____________________。
二、价格及支付方式1.工程合同价款为_____________________元（大写：_____________________元），包括人工费、机械费、工程材料费、运杂费、工程保险费、税金等。
2.乙方应在合同签订后的_____________________日内向甲方支付工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）作为预付款。
3.工程结算方式为_____________________。
4.工程质量达到验收标准后，甲方应在_____________________日内向乙方开具工程结算单，并在_____________________日内向乙方结清尚未支付的工程款。
5.工程变更引起的费用变动，由发生变更的一方负担。
三、保证金1.乙方应按照工程合同价款的_____________________（百分之_____________________）向甲方提供保证金_____________________元（大写：_____________________元）。
2.工程验收合格后，甲方应在_____________________日内退还乙方缴纳的保证金。
建筑工程施工合同gf19990201合同编号：[合同编号]日期：[签订日期]甲方（业主）：[业主全称]地址：[业主地址]乙方（承包商）：[承包商全名]地址：[承包商地址]鉴于甲方希望建造[项目名称]，乙方具有相应的资质和经验，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]1.2 工程地点：[项目地点]1.3 工程内容：[工程内容详细描述]1.4 工程规模：[工程规模描述]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，承担以下工程的施工：- [具体工程内容]- ...第三条合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（或美元）[金额]元，大写[金额大写]元。
3.2 合同价款包括但不限于以下费用：- 材料费- 人工费- 机械使用费- ...第四条工程期限4.1 工程开工日期：[开工日期]4.2 工程竣工日期：[竣工日期]4.3 总工期：[总工期]天。
第五条图纸5.1 甲方应在开工前[天数]天向乙方提供施工图纸[套数]套。
第六条甲方责任6.1 甲方应按合同约定支付工程款。
6.2 甲方应协助乙方办理工程所需的各种审批手续。
- ...第七条乙方责任7.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成施工。
7.2 乙方应保证工程质量，对施工中出现的质量问题负责。
- ...第八条工程款支付8.1 工程预付款：[金额]元，于合同签订后[天数]天内支付。
8.2 工程进度款：根据工程进度按[支付方式]支付。
- ...第九条工程质量与验收9.1 工程质量应达到[具体质量标准]。
9.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后[天数]天内组织验收。
第十条违约责任10.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的数额为违约方应支付或应收款项的[百分比]%。
第十一条争议解决11.1 双方因履行本合同发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向[有管辖权的法院]提起诉讼。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：中山凯旋真空技术工程有限公司办公楼装修工程工程地点：中山市工程内容：包括办公楼一～四层室内装修、外墙装修、部分原建筑拆除(墙、铝合金门窗、地面)、新砌筑部分墙体以及室内等，总建筑面积约1693m2。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：自筹资金二、工程承包范围承包范围：包含人工费、材料费、机械费、劳保用品、维修工具费、银行费用、管理费、利润、税金、规费、运输费、—2—安全生产措施费、项目施工过程中所必须发生措施项目费、其他项目费、保险费及所有风险金等一切不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及技术指导、人员培训，还应包括一切技术服务费、人员培训费，项目实施期间的上述费用不予调整。
项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、文明项目实施费等。
本工程实行固定总价合同包干。
即按照图纸和清单内容，要求包工、包料、包机械、包完成期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修等的中标人式。
包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件。
三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元—3—六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日—4—合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：—5—第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
—6—1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
—7—1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣—8—工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范—9—3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
—10—4、图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。
工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。
工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。
