施工合同,乙方若要终止合同,
- 格式:docx
- 大小:28.18 KB
- 文档页数:6
施工终止协议书3篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就位于_______________地区的施工项目进行合作,因故无法继续履行施工合同,经双方友好协商,达成如下终止协议:一、协议背景双方于本协议签署前签订了关于上述项目的施工合同,现因_________________________原因,双方均认为无法继续履行该合同。
经过友好协商,双方同意终止该施工合同,并就终止后的相关事宜进行约定。
二、协议目的本协议的目的是明确双方在施工合同终止后的权利与义务,公平合理地解决双方之间的争议和纠纷,保护双方的合法权益。
三、协议条款1. 终止施工合同:自本协议生效之日起,双方之间的施工合同正式终止。
2. 结算与支付:(1)双方确认截至本协议签署之日,乙方已完成工程量的结算价为_________元人民币。
(2)甲方应在本协议签署后____日内支付结算价款的____%给乙方,剩余款项在乙方按照本协议约定完成相关工作后支付。
(3)如甲方未能按时支付款项,应按照未付款项的____%向乙方支付逾期违约金。
3. 后续工作处理:(1)乙方应在本协议签署后____日内完成已完成的工程项目的收尾工作。
(2)甲方应为乙方完成后续工作提供必要的支持和协助。
(3)乙方完成后续工作后,应提供必要的验收资料,甲方应在____日内组织验收。
4. 财产与设备处理:(1)施工现场的所有设施、设备、材料及其他财产应归甲方所有。
(2)乙方应在本协议签署后____日内将施工现场的设施、设备等财产移交给甲方。
(3)双方共同确认财产移交清单,并签字盖章。
5. 保密条款:双方应对本协议内容以及施工过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
6. 争议解决:如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
施工合同终止索赔一、背景及原因在某项工程项目的施工过程中,甲方(业主)与乙方(施工方)签订了一份施工合同,约定了工程内容、工程进度、工程质量、工程造价等方面的条款。
然而,在合同执行过程中,由于甲方资金链断裂,无法继续为工程提供资金支持,导致工程不得不终止。
在这种情况下,乙方依据合同条款和相关法律法规,向甲方提出了终止合同的索赔。
二、索赔依据1. 合同条款:根据双方签订的施工合同,甲方应按时支付工程进度款,确保工程顺利进行。
然而,由于甲方资金链断裂,未能按照合同约定支付工程进度款,导致工程无法继续进行。
乙方有权依据合同条款终止合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 法律法规:根据《中华人民共和国合同法》第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当按照合同的约定承担违约责任。
在本案中,甲方未能履行合同约定的支付义务,构成违约。
乙方有权依据法律法规终止合同,并要求甲方承担违约责任。
3. 工程实际情况:由于甲方资金链断裂,工程无法继续进行,已经完成的工程部分也存在质量隐患。
为了保证工程质量和施工安全,乙方有权终止合同,并要求甲方承担相应责任。
三、索赔范围及金额1. 工程已完成部分的价款:根据施工合同约定的工程量和单价,计算出已完成工程的价款。
2. 工程变更导致的额外费用:由于甲方资金链断裂,工程不得不终止,导致乙方需要进行工程变更,产生额外费用。
乙方有权要求甲方承担这部分费用。
3. 乙方损失:由于工程终止,乙方无法按照合同约定完成工程,导致乙方损失包括但不限于人员成本、材料成本、设备租赁费用等。
乙方有权要求甲方赔偿这部分损失。
4. 违约金:根据施工合同约定的违约金条款,甲方未能按时支付工程进度款,构成违约。
乙方有权要求甲方支付违约金。
5. 乙方维权成本:乙方为维护自身合法权益,产生的律师费、诉讼费等费用,甲方应予以承担。
四、终止合同的程序及时间1. 乙方书面通知甲方终止合同,同时说明终止合同的原因和依据。
建筑企业终止协议:2024年某公司施工项目取消合同书本合同目录一览一、前言1.1 定义与解释1.2 适用法律1.3 合同成立时间二、合同主体2.1 甲方(终止方)2.2 乙方(被终止方)三、合同终止事由3.1 甲方决定终止合同3.2 项目取消的具体情况3.3 终止合同的通知程序四、合同终止后的权利义务4.1 乙方立即停止施工4.2 甲方支付乙方合同解除赔偿4.3 处理已发生的事务4.4 保密条款五、赔偿与责任5.1 甲方因取消项目导致乙方损失的赔偿责任5.3 因不可抗力导致的合同终止六、争议解决6.1 协商解决6.2 调解6.3 仲裁6.4 诉讼七、合同的生效、变更与解除7.1 合同生效时间7.2 合同变更程序7.3 合同解除程序八、其他条款8.1 保密协议8.2 知识产权归属8.3 通知与送达8.4 附件九、合同的份数与保管9.1 合同正本份数9.2 合同副本份数9.3 合同的保管十、合同的修订与补充10.1 修订程序10.2 补充协议的格式与效力十一、甲方(终止方)的权益保障11.1 甲方对合同终止的决定权11.2 甲方对项目取消的责任限制十二、乙方(被终止方)的权利保障12.1 乙方对合同执行的权利12.2 乙方对赔偿要求的权利十三、双方对合同终止的承诺13.1 甲方承诺13.2 乙方承诺十四、附则14.1 合同终止后的其他事项14.2 合同的完整性与互斥性14.3 合同的最终解释权第一部分:合同如下:一、前言1.1 定义与解释1.2 适用法律本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同成立时间本协议自双方签字盖章之日起成立,并自2024年某月某日起生效。
二、合同主体2.1 甲方(终止方)甲方是指2024年某公司,拥有对施工项目的决定权和管理权。
2.2 乙方(被终止方)乙方是指参与2024年某公司施工项目的合同方,负责实施合同约定的施工任务。
三、合同终止事由3.1 甲方决定终止合同甲方有权根据项目实际情况,决定终止与乙方的合同。
工程中途退场结算协议1. 甲方与乙方本协议由以下双方签订:甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]2. 协议背景甲方与乙方之间存在一项工程项目,项目名称为[工程项目名称],双方在[合同签订日期]签订了工程施工合同。
然而,由于各种不可抗力或者特殊原因,乙方需要提前退场,并终止施工工作。
为了达成对双方的共同理解和协议,特制订此退场结算协议。
3. 协议内容3.1 退场责任根据合同规定,乙方在提前退场的情况下,需承担相应的责任。
但是,双方在本协议中约定了以下退场责任:•乙方应终止工程施工,并确保施工现场的安全和整洁。
•乙方应按照甲方要求进行设备、工具和材料的退还,确保其完好无损。
•乙方应向甲方提供关于已施工部分及退场原因的详细报告。
3.2 退场结算根据工程施工合同,甲方向乙方支付了一部分工程款项。
乙方提前退场后,需要进行结算。
具体结算方式如下:•甲方和乙方通过双方协商达成一致后,确定已完成的工程量。
•乙方应向甲方提供详细的材料和设备清单,以便甲方核对并确认退还的物资。
•甲方将依据以上协商及核对结果,对乙方进行结算。
3.3 结算金额退场结算金额计算方式如下:退场结算金额 = 已支付工程款项 - 已完成工程量对应款项退场结算金额将在本协议签订后的10个工作日内支付给乙方。
4. 法律适用和争议解决本协议适用[国家名称]相关法律法规。
双方一致同意在协商不成的情况下,将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁,并接受仲裁裁决。
5. 协议生效与变更本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代之前关于工程退场结算的所有协议、合同和承诺。
任何一方如需修改本协议的内容,必须通过书面形式提前通知并取得对方的同意。
6. 协议终止本协议在以下情况下终止:•双方达成一致同意终止本协议;•双方依法解散或宣告破产;•达到协议中规定的目标或事件。
7. 特别条款本协议中未包含的事项,双方可通过协商达成一致,并签署书面补充协议。
8. 协议签署本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
第1篇合同编号:________________________甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________鉴于以下情况,甲乙双方经友好协商,一致同意终止施工合同,现达成如下协议:一、合同终止原因1. 甲方原因:(1)因甲方提供的施工图纸、设计变更等原因导致施工进度严重滞后,影响工程按时交付。
(2)甲方未能按时支付工程进度款,导致乙方资金周转困难。
(3)甲方未按合同约定提供施工场地、材料、设备等,影响施工进度。
2. 乙方原因:(1)乙方施工质量不达标,经甲方验收不合格。
(2)乙方施工过程中出现重大安全事故,导致停工整改。
(3)乙方未能按合同约定完成施工任务。
3. 其他原因:(1)因不可抗力因素导致施工无法继续进行。
(2)双方协商一致,认为继续履行合同已无意义。
二、合同终止后的处理事项1. 乙方应立即停止施工,将施工现场清理干净,确保施工场地安全。
2. 乙方应将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
3. 乙方应将施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净,并按照规定进行处理。
4. 乙方应将施工过程中产生的债权债务关系进行清算,确保无遗留问题。
5. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款项,并承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
6. 甲方应将乙方已完成的工程部分进行验收,确认工程质量合格。
7. 双方应就合同终止后的其他事宜进行协商,达成一致意见。
三、合同终止后的责任承担1. 甲方责任:(1)按照合同约定支付乙方已完成的工程款项。
(2)承担乙方在施工过程中产生的合理费用。
(3)对乙方在施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
2. 乙方责任:(1)将施工现场清理干净,确保施工场地安全。
(2)将剩余工程材料、设备等移交给甲方或指定的第三方。
(3)对施工过程中产生的废弃物、垃圾等清理干净,并按照规定进行处理。
(4)对施工过程中产生的债权债务关系进行清算。
退场的协议书关于退场的协议书(精选5篇)在学习、工作生活中,大家逐渐认识到协议的重要性,签订协议后则有法可依,有据可寻。
协议的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的关于退场的协议书(精选5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
退场的协议书1工程名称:发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书,现由于多方面原因,造成合同无法继续履行。
双方协商提出退场,终止合同。
双方关于退场达成协议如下:一、经双方现场实际测量核对,乙方已施工完成的工程量,乙方已借的工程款人民帀(贰万贰仟元整),双方协商支付乙方人民币(伍仟元整),包含安溪圆潭别素工程尾款,乙方自行处理工人工资及退场;二、乙方保证付清班组(含消防管、预埋及基础焊接等)所有工人工资,若有工人对人工工资产生纠纷,一切责任由乙方承担;三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门,乙方应出面协调并承担一切责任,若工人投诉所欠工人工资属实,乙方应承担付清工人工资的责任,不可把责任往甲方身上推。
本退场协议一式两份,双方各一份,具有同等法律效力。
身份证号码:身份证号码:电话号码:电话号码:发包人(甲方)签字:承包人(乙方)签字:20xx年4月9日退场的协议书2甲方(承租方):乙方(出租方):根据前方工程施工情况,现已不需使用设备,甲方于年月日通知乙方设备退场,乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。
现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议:一、甲乙双方于月日签订的合同自年月日生效,至年月日终止,设备退场,合同自行失效,租期为,此后设备出现的任何问题与甲方无关。
二、甲方通知乙方退场后,将租赁设备相关手续等,经双方确认后移交经营部做结算。
三、截止到年月日,甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕,双方不存在任何经济纠纷等遗留问题,甲乙双方对此不存在任何异议。
工地退场协议书甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》,现因__________________原因,双方协商一致,同意终止该合同,并就乙方退场事宜达成如下协议:一、合同终止1. 自本协议书签订之日起,双方签订的《建设工程施工合同》终止,双方不再履行原合同中的任何权利和义务。
2. 双方确认,自本协议书签订之日起,乙方不再承担原合同项下的任何施工任务。
二、工程结算1. 双方同意按照已完成工程量进行结算,具体结算金额由双方根据实际完成的工程量和原合同约定的单价进行核算。
2. 双方应在本协议书签订后__日内完成工程结算,并签署结算书。
三、退场安排1. 乙方应在本协议书签订后__日内完成退场工作,包括但不限于人员撤离、设备拆除、材料清理等。
2. 乙方退场过程中,应保证施工现场的安全,不得损坏甲方的财产和设施。
3. 乙方退场后,甲方有权对施工现场进行检查,如发现乙方未按约定退场或遗留问题,乙方应负责解决。
四、违约责任1. 如乙方未按本协议约定时间完成退场,每逾期一日,应向甲方支付违约金______元。
2. 如甲方未按本协议约定时间支付结算款项,每逾期一日,应向乙方支付违约金______元。
五、其他1. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议书自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议书未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_________________________授权代表(签字):_______________________日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________________授权代表(签字):_______________________日期:____年__月__日(注:以上内容需根据实际情况进行调整和补充。
解除施工合同协议书5篇篇1解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)经双方友好协商,自愿解除施工合同,达成如下协议:一、协议解除施工合同的原因因甲方与乙方在合同履行过程中,存在一定的分歧和矛盾,影响了双方的合作关系和施工进度,经双方协商一致,决定解除原合同,另行协商重新签订合同。
二、解除合同的方式及时间1.本协议自双方签字生效之日起,原合同即告终止;2.乙方应在签订本协议后15个工作日内,完成原合同下的所有施工工作,并做好工程结算和交接工作。
三、双方权利义务1.原合同终止,甲方无需再向乙方支付原合同约定的施工款项;2.乙方应将已完工的施工项目如实如数交付给甲方,并如实披露原合同下各类费用的清单;3.双方应保持友好合作关系,在遵守法律法规和合同约定的前提下,共同完成解除合同后的相关手续和工作。
四、任何争议解决双方如对本协议的解释和履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
五、其他1.本协议自双方签字生效;2.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
3.本协议所涉及的其他事项,双方另行协商确定。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:以上为解除施工合同协议书,双方应严格按照协议的约定执行,共同维护双方的合法权益。
希望双方在解除合同后能够和平分手,共同期待未来更好的合作机会。
篇2解除施工合同协议书甲方:______________(委托方名称)乙方:______________(施工方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就解除施工合同事宜达成如下协议:一、甲方委托乙方进行______________工程项目的施工,双方于______________签订了《施工合同》,合同编号为______________。
二、因______________原因,甲方与乙方就施工合同的解除事宜进行协商,双方一致同意解除上述合同。
施工合同终止协议关键条款一、合同终止协议的定义和适用范围1. 本协议是指在施工合同履行过程中,由于非不可抗力原因,甲乙双方经过协商一致,决定提前终止合同的权利义务关系,并对合同终止后的相关事项达成的一致协议。
2. 本协议适用于所有在施工过程中,甲乙双方协商一致决定提前终止施工合同的情况。
二、合同终止的条件1. 合同终止必须由甲乙双方协商一致,并签订书面终止协议。
2. 合同终止的原因应当是合法、合理且不属于不可抗力范畴。
3. 合同终止前,甲乙双方应当结清所有款项,包括但不限于工程款、材料款、人工费等。
4. 合同终止后,乙方应当立即停止施工,并撤出施工现场。
三、合同终止后的权益处理1. 合同终止后,甲方应当按照约定支付乙方已完成的工程价款,乙方应当按照约定退还甲方已支付的预付款、进度款等。
2. 合同终止后,乙方应当妥善处理施工现场,确保施工现场的安全、卫生、整洁,并承担因乙方原因导致的一切损失和费用。
3. 合同终止后,乙方不得以任何理由要求甲方支付额外费用,包括但不限于违约金、赔偿金等。
4. 合同终止后,甲乙双方应当共同办理工程验收手续,乙方应当按照约定提供相关资料和协助。
四、合同终止后的责任免除1. 合同终止后,甲乙双方均不承担对方因合同终止而产生的损失。
2. 合同终止后,甲乙双方均不得追究对方在合同履行过程中的违约责任。
3. 合同终止后,甲乙双方均应当遵守国家相关法律法规,不得损害对方合法权益。
五、合同终止的程序和时间1. 甲乙双方协商一致后,应当签订书面终止协议。
2. 终止协议应当明确约定合同终止的时间、原因、权益处理等事项。
3. 终止协议经甲乙双方签字盖章后生效,并具有同等法律效力。
4. 合同终止协议生效后,甲乙双方应当按照约定履行各自的权利义务。
六、争议解决1. 因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应当首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
关于施工合同的解约条款
在施工合同中,解约条款一般是指双方协商一致终止合同的条件和方式。
以下是一些常见的解约条款:
1. 协商解约:双方协商一致终止合同,可以书面形式或口头形式达成协议。
通常需要提前通知对方一定时间,例如30天,以确保对方有足够的时间做出调整。
2. 违约解约:当一方违反了合同的条款或义务,另一方可以依据合同条款解除合同。
例如,如果承包商无法按时完成工程,业主可以解除合同并要求返还已支付的款项。
3. 不可抗力:当发生不可抗力事件,例如自然灾害、战争、政府政策等,导致合同无法按照原定计划进行时,双方可以协商解除合同。
4. 裁决解约:双方同意通过仲裁或法院裁决解除合同。
通常合同中会规定仲裁机构或法院的选择以及解约的程序和流程。
无论采用何种解约方式,双方都应当确保解约的方式符合合同约定,并尽量减少对方的损失。
此外,在解约时应当注意履行约定的解约程序,以避免引发纠纷。
因此,双方在签订合同时应仔细阅读解约条款,并在需要解约时及时与对方沟通并协商解决。
施工终止协议书4篇篇1施工终止协议书甲方:(公司名称或个人姓名)乙方:(公司名称或个人姓名)鉴于甲、乙双方就(项目名称)施工合同(合同编号)存在争议,为了促使合同争议尽快得到解决,经双方友好协商一致,达成如下协议:一、终止协议的原因根据《合同》(合同编号)的约定,由于(列出终止合同的具体原因,如合同违约、资金问题、工期延误等),甲方有权终止合同,乙方在收到通知后应立即停止施工并及时清理现场。
二、协商解约经甲、乙双方友好协商,一致同意终止《合同》(合同编号),甲方应支付乙方在本次施工中已经履行的合同约定的费用,包括但不限于劳务费、材料费、设备费等。
三、清理现场乙方应在收到终止通知书后的(具体天数)内,完成现场的清理工作,确保没有对环境造成任何影响,并将施工设备、材料等全部搬离现场,交还给甲方。
四、保密条款双方同意在终止协议后保守相关商业秘密,不得泄露给第三方。
任何因终止合同而产生的争议应该友好协商解决,如协商无果,则提交仲裁机构解决。
五、生效与解释本协议自双方签字或盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
本协议的解释权归甲、乙双方所有,未尽事宜双方可以友好协商解决。
甲方(签字/盖章):乙方(签字/盖章):日期:日期:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份生效。
以上为《施工终止协议书》的内容,希望能对相关合同的终止有所帮助。
愿双方在合同终止后能够友好解决相关问题,避免引起不必要的争议和损失。
篇2施工终止协议书甲方(施工单位):姓名:XXX联系方式:XXX乙方(委托人):姓名:XXX联系方式:XXX根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就有关终止施工合同一事达成如下协议:一、双方约定于协议签署之日起终止原施工合同,终止合同内容为双方协商一致的具体终止事项。
二、在终止合同的情况下,双方应清楚约定各项责任、义务和权益,避免产生不必要的财务纠纷。
三、如需支付违约金或其他费用,双方应在签署本协议当日一次性结清,避免后续产生纠纷。
施工合同的终止协议【导言】本终止协议(以下简称“协议”),由以下各方于[协议签署日期]签署,为终止施工合同(以下简称“合同”)而制定。
【背景】1. 合同的订立甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于[合同签署日期]签署了《施工合同》(合同编号:[合同编号]),就相关施工工程(以下简称“工程”)达成合作协议。
2. 合同的履行情况双方根据合同约定,已经完成了合同的部分履行,具体包括但不限于:[已完成工程内容]。
然而,由于[合同发生变故或其他不可预见原因],甲方希望与乙方合作终止并结束该合同。
【协议条款】基于双方的自愿意愿,就终止合同达成如下协议:第一条终止合同的约定1.1 双方经协商一致同意终止合同《施工合同》。
1.2 终止合同后,双方互不负有任何赔偿责任。
除非有特殊约定,否则各方互不返还已支付的款项,亦不进行任何追偿。
第二条过往权益的处理2.1 终止合同后,各方应按照合同约定,完成已经产生的权益及责任。
2.2 合同终止前,甲方已向乙方支付了[已支付金额]作为合同履行的工程款项。
乙方确认并同意,此前已支付的金额已履行完毕,乙方不再有任何追求该款项的权益或要求。
2.3 在本协议签署之日起30天内,甲方应将合同项下尚未支付给乙方的款项结清。
第三条合同条款的终止3.1 合同终止后,除本协议另有约定外,双方不再有任何义务与责任。
3.2 本协议签署后,双方应及时撤销与合同相关的法律诉讼或仲裁程序。
第四条保密义务4.1 双方确认并同意,终止合同后,不论以任何形式存在的合同文件、资料以及工程信息均应予以销毁或者退还。
4.2 未经对方书面同意,双方不得向任何第三方透露或使用相关的工程信息、商业秘密或其他双方正当合作期间获知的机密信息。
第五条争议解决5.1 协议的解释及适用均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方因本协议的履行发生争议时,应友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工合同单方终止合同是指在合同履行过程中,由于某种原因,合同一方决定提前终止合同的行为。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同终止应当遵循一定的程序和规定。
本文将从施工合同单方终止的原因、程序、法律后果等方面进行详细探讨。
一、施工合同单方终止的原因1.合同履行完毕:当合同约定的工程全部完成,并经发包人验收合格后,承包人可以向发包人提出终止合同的请求。
此时,合同终止的原因是合同目的已经实现。
2.合同解除:在合同履行过程中,由于一方严重违约,导致合同无法继续履行,另一方可以解除合同。
合同解除的原因是违约行为导致了合同目的无法实现。
3.不可抗力:在合同履行过程中,发生不可抗力事件,导致合同无法继续履行,双方可以协商终止合同。
不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。
4.合同约定:合同中约定了终止条件,当条件成就时,合同一方可以提出终止合同。
5.法律规定的其他原因:如政策调整、规划变更等,可能导致合同终止。
二、施工合同单方终止的程序1.终止合同的一方应当向另一方发出书面通知,说明终止合同的原因、日期等相关事项。
2.双方应当协商处理合同终止后的善后事宜,包括工程验收、结算、赔偿等。
3.合同终止后,双方应当签署解除合同协议,明确解除合同的时间、原因、双方的责任和权益等。
4.解除合同协议应当报送相关主管部门备案。
三、施工合同单方终止的法律后果1.合同终止后,尚未履行的部分免除履行义务。
但是,终止合同的一方应当承担因终止合同而给对方造成的损失。
2.合同终止后,已履行的部分,根据履行情况,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施。
3.合同终止后,合同中关于解决争议的方法、违约责任等条款仍然有效。
4.合同终止后,双方应当遵循诚实信用原则,妥善处理合同终止后的遗留问题。
四、施工合同单方终止的注意事项1.合同终止应当遵循法律规定和合同约定,不得擅自终止合同。
2.合同终止前,应当充分沟通,协商处理善后事宜。
3.合同终止后,应当及时办理相关手续,报送相关部门备案。
fidic《施工合同条件》终止合同甲方(业主):______________________乙方(承包商):______________________根据FIDIC《施工合同条件》,鉴于实际情况及双方共同意愿,经协商一致,就本合同终止事宜达成如下协议:一、合同背景及终止原因双方于合同签订之日起,按照FIDIC《施工合同条件》履行各自义务。
现因______________________原因,经双方协商一致,决定提前终止本合同。
二、终止程序及时间1. 合同终止流程:双方同意按照本合同规定的程序进行合同终止事宜的协商与处理。
2. 合同终止时间:自本协议生效之日起,双方同意本合同即行终止。
三、未完成任务及安排1. 对于合同终止时未完成的工程任务,双方应明确列出具体事项,并商定相应的处理方式。
2. 乙方应在合同终止后合理期限内完成以下工作:已完成的工程量结算、设备材料清理、现场清理等。
3. 甲方应及时支付乙方在合同终止前已完成的工程量所对应的款项。
四、结算与支付1. 双方应按照合同条款,对乙方已完成工程量进行结算。
2. 甲方应按照结算结果,及时支付乙方相应的款项。
3. 对于乙方在合同终止前的预付款项,甲方应在合同终止后合理期限内予以返还。
五、违约处理及赔偿1. 双方应本着诚实信用原则履行本合同,如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致合同终止,甲方应赔偿乙方因合同终止所遭受的实际损失。
3. 若因乙方原因导致合同终止,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此所遭受的实际损失。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方同意在合同终止后,对双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及其他秘密信息予以保密。
2. 本合同涉及的知识产权归属问题,按照合同约定执行。
如因合同终止导致知识产权归属产生争议,双方应协商解决。
七、争议解决方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
终止项目施工合同范本甲方:(以下简称甲方)地址:联系方式:乙方:(以下简称乙方)地址:联系方式:鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《____项目施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为____,双方在合同中约定了项目的施工内容、工程质量、工程进度、工程造价等相关事宜。
但由于____等原因,经双方友好协商,决定终止原合同的履行。
为确保双方的权利和利益,经充分协商,达成如下终止协议:一、终止合同1. 双方同意自本协议签署之日起,原合同立即终止,双方不再享有原合同项下的权利和义务。
2. 本协议签署后,乙方应立即停止所有与原合同相关的施工活动,并按照甲方的要求撤出施工现场。
二、合同终止后的处理1. 乙方应按照甲方的要求,对已完成的工程进行验收,并承担因工程质量问题产生的修复、整改费用。
2. 乙方应按照甲方的要求,将施工场地、设备、材料等归还给甲方,并承担因此产生的相关费用。
3. 乙方应按照甲方的要求,向甲方支付因合同终止而产生的违约金,违约金的计算方式按照原合同的约定执行。
4. 乙方应承担因合同终止而给甲方造成的损失,包括但不限于经济损失、名誉损失等。
三、保密条款1. 双方同意,在合同终止后,对合同终止的原因、过程、双方之间的协商内容等予以保密,不得向第三方披露。
2. 双方同意,在合同终止后,对双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
四、法律适用和争议解决1. 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项,适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日(注:本终止项目施工合同范本仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方与乙方于年月日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),合同编号为,双方在履行合同过程中,因以下原因导致原合同无法继续履行,经双方友好协商,达成以下协议:一、终止原因1. 因甲方原因,原合同约定的工程项目建设条件发生变化,导致原合同无法继续履行;2. 乙方在履行合同过程中,发现甲方提供的施工图纸存在重大缺陷,经双方多次协商,甲方未能及时整改,导致施工进度严重滞后;3. 甲方未能按照合同约定支付工程款,严重影响了乙方的施工进度和资金周转。
二、终止条款1. 双方同意终止原合同,自本协议签订之日起生效;2. 乙方应立即停止施工,并按照原合同约定撤出施工现场;3. 甲方应承担因终止合同给乙方造成的经济损失。
三、索赔事项及金额1. 乙方在原合同履行期间,已投入的人工、材料、设备等费用共计人民币_____元;2. 乙方因甲方原因导致工程进度滞后,造成窝工损失共计人民币_____元;3. 乙方因甲方未能及时支付工程款,导致资金周转困难,造成经济损失共计人民币_____元;4. 乙方为完成原合同约定的工程量,已支付的相关费用共计人民币_____元。
综上,乙方因原合同终止所造成的经济损失共计人民币_____元。
根据原合同约定,甲方应支付乙方上述索赔款项。
四、付款方式1. 甲方应在本协议签订之日起____日内,向乙方支付人民币_____元;2. 甲方应按原合同约定支付乙方剩余工程款,并承担因终止合同给乙方造成的经济损失。
五、争议解决1. 双方对本协议的履行过程中发生的争议,应友好协商解决;2. 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效;2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):签订日期:年月日。
施工合同终止的结算一、前言在工程建设领域,施工合同的终止是一种常见情况。
施工合同终止后,双方需要进行结算,明确各自的权利和义务。
本文将从施工合同终止的原因、终止后的结算程序、结算注意事项等方面进行探讨。
二、施工合同终止的原因1. 合同履行完毕:施工合同约定的工程完工日期到达,工程验收合格,合同自然终止。
2. 合同解除:甲乙双方协商一致,提前终止合同。
3. 合同违约:一方违反合同约定,导致合同无法继续履行,对方有权终止合同。
4. 不可抗力:因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致合同无法履行,合同终止。
5. 法律、法规变化:因国家政策、法律法规变化,导致合同无法继续履行,合同终止。
三、施工合同终止后的结算程序1. 终止合同通知:合同终止后,甲方应书面通知乙方合同终止事项。
2. 结算预备:甲方、乙方应立即成立结算小组,明确结算范围、结算依据、结算方式等。
3. 工程量核实:双方根据合同约定的工程量计算规则,核实已完成的工程量。
4. 结算价款计算:根据合同约定的价格条款,计算应支付的价款。
5. 费用扣除:扣除合同约定的乙方应承担的费用(如质量保修金、工期延误金等)。
6. 税金计算:按照税收政策,计算应缴纳的税金。
7. 最终结算:双方根据上述计算结果,确认最终结算金额。
8. 结算支付:甲方按照确认的结算金额,向乙方支付应付款项。
四、施工合同终止结算注意事项1. 合同终止后,双方应保持沟通,确保结算工作的顺利进行。
2. 核实工程量时,双方应共同参与,确保工程量数据的准确性。
3. 结算价款计算时,注意合同约定的价格调整条款,如材料价格波动、政策调整等。
4. 合同终止后,乙方应按照甲方要求,办理相关工程资料的移交手续。
5. 双方应按照法律法规、合同约定,履行税收义务。
6. 合同终止后,乙方应按照合同约定,承担相应的质量保修责任。
7. 双方在结算过程中,如发生争议,应首先通过协商解决,协商不成的,可依法申请仲裁或提起诉讼。
竭诚为您提供优质文档/双击可除施工合同,乙方若要终止合同,
篇一:解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于20XX年x月
x日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同
及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签
订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义
务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。
十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果
十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
年月日签订
篇二:解除施工合同协议书
解除施工合同协议书
甲方:****有限公司。