建设工程勘察合同(一)(范本)
- 格式:doc
- 大小:52.50 KB
- 文档页数:9
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同范本委托方_____(以下简称甲方)承包方_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](包括但不限于建筑面积、结构类型等)勘察范围:本次勘察包括但不限于地质勘察、地形测量等。
二、合同目的及内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务,确保工程勘察的质量、进度和费用符合合同约定。
合同内容包括但不限于:勘察范围、勘察要求、勘察进度、费用支付等。
三、甲乙双方的责任和义务1. 甲方的责任和义务(1)甲方应按照合同约定支付勘察费用。
(2)甲方应提供必要的资料,确保乙方顺利开展勘察工作。
(3)甲方应遵守法律法规,不得要求乙方违反相关规定进行勘察。
2. 乙方的责任和义务(1)乙方应按照国家和地方相关法律法规及规范进行勘察,确保勘察质量。
(2)乙方应根据甲方提供的资料及现场实际情况进行勘察,按时完成勘察任务。
(3)乙方应对勘察成果负责,确保所提供的数据真实、准确。
(4)乙方应对参与勘察的工作人员进行安全教育和培训,确保其安全生产。
四、工程进度及时间安排1. 乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察计划,明确勘察进度和时间安排。
2. 乙方应按照勘察计划开展勘察工作,确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,应及时向甲方报告,共同协商解决。
3. 甲方应根据工程进度要求及合同约定对乙方的勘察进度进行监督和检查。
如乙方未按约定完成勘察任务,应承担违约责任。
五、费用及支付方式篇2合同编号:[编号]甲方(发包人):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法人姓名]联系电话:[联系电话]乙方(承包人):[名称]地址:[地址]法定代表人:[法人姓名]联系电话:[联系电话]鉴于甲方需要就位于[项目地址]的[项目名称](以下简称本项目)进行工程勘察,乙方具备相应的工程勘察资质和能力,双方经友好协商,达成如下协议:一、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求,对本项目进行地质勘察、测量等工作。
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方:(委托方)乙方:(勘察单位)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察,为明确双方的权利和义务,特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上,经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察:(1)项目名称:_____________。
(2)工程地点:_____________。
(3)工程性质:_____________。
2.勘察任务:(1)依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
(2)勘察工作的具体范围、项目及进度计划等,将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币,甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更,须经双方协商确定后,再行调整费用,双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的,须提前书面通知对方,并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准,保质、保量、保时间完成勘察工作,提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求,同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中,乙方需严格遵守保密义务,对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息,未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果,由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务,或未能质量不符合要求的,应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的,应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号:【编号】甲方(委托人):【甲方全称】地址:【甲方地址】法定代表人:【甲方法人姓名】联系方式:【甲方法人联系方式】营业执照注册号:【甲方营业执照号码】资质证书号码:【甲方资质证书号码】乙方(受托人):【乙方全称】地址:【乙方地址】法定代表人:【乙方法人姓名】联系方式:【乙方法人联系方式】营业执照注册号:【乙方营业执照号码】资质证书号码:【乙方资质证书号码(工程勘察或设计)】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计,现委托乙方提供相关的勘察或设计服务,双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准,提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求,并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整(¥【小写金额】元)。
支付方式如下:【具体支付方式描述】,付款期限为本合同签订后【付款期限】,发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作,并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误,双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有,但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可,任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失,应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准,满足甲方需求。
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求,进行本建设工程的勘察工作,包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整(¥________)。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后,甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式:____________________(如银行转账等)。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的,双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后,应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的,乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的,应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的,应向甲方支付违约金,并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为,应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察设计合同(一)7篇篇1甲方(委托人):__________乙方(勘察人或设计人):__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务,经双方友好协商,达成如下协议:一、项目概况及委托内容(此处详细列出工程项目的名称、地点、规模、内容等具体信息。
)二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程的勘察或设计过程中的权利和义务,确保双方权益得到合法保护,共同遵守诚信原则,实现合作共赢。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行勘察或设计工作,包括但不限于以下内容:1. 勘察或设计方案的制定与优化;2. 现场勘查与测量;3. 图纸设计与深化;4. 施工图交付与审查;5. 施工过程中的技术支持与指导。
四、合同金额及支付方式(此处详细列出合同总金额、支付条件、支付方式等具体信息。
)五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作,确保工程按期完成。
六、知识产权及保密条款(此处详细列出关于知识产权归属、保密义务等条款。
)七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察或设计成果的质量符合相关法规、规范及甲方的要求。
工程验收时,按照合同约定的验收标准和程序进行。
如因乙方原因导致工程出现质量问题,乙方应承担相应责任。
八、违约责任及赔偿损失如甲乙任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式如下:(此处详细列出违约责任的认定、赔偿方式等具体信息。
)九、不可抗力及风险分担如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或产生损失,甲乙双方应共同协商解决。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等不可预见且无法克服的客观情况。
十、争议解决方式及法律适用如双方在合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇,希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位:____________________,以下简称甲方;设计单位:____________________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年______月______日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式______份,施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
建设工程勘察设计合同(一)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计,乙方具备相应的勘察设计资质和能力,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,遵循公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下合同协议:一、合同标的及工作内容本合同标的为某建设工程勘察设计项目。
乙方应按照甲方的要求,进行工程勘察、设计及相关服务工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面。
二、工作期限及进度安排本合同工作期限为XX个月。
乙方应按照甲方的进度要求,按时完成勘察设计工作。
进度安排应明确时间节点和任务内容,确保工程进展顺利。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX万元整。
支付方式按照双方约定的方式进行支付。
具体支付时间节点和金额应按照合同约定执行。
四、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察设计方案及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方应保证其在勘察设计中不侵犯任何第三方的知识产权,否则应承担相应的法律责任。
同时,双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
五、质量保证及验收标准乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关标准和规范,确保设计成果的安全性和可行性。
甲方在工程竣工后有权对勘察设计成果进行验收,验收标准应按照合同约定和相关国家标准执行。
如验收不合格,乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿标准如因乙方原因导致勘察设计工作进度延迟或质量不符合约定,乙方应承担相应的违约责任,并按照合同约定支付违约金。
如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务或履行合同,甲方应承担相应的违约责任。
对于因违约造成的损失,双方应按照合同约定及相关法律法规的规定进行赔偿。
建设工程勘察设计合同(1)范文范本8篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体数据、规模和范围详见附件)。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务,保证勘察设计工作的顺利进行,确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围:包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告,为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容:根据勘察结果和甲方要求,乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币________元整(大写:_________________________元整)。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付乙方费用:(比例明细)合同签订后支付预付款,勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计,确保按时完成。
具体进度安排如下:(详细进度安排)。
如遇特殊情况,双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计,确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题,乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
GF-2000-0203建设工程勘察合同(一)[ 岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称工程地点:合同编号:勘察证书等级:发包人:勘察人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况1.1 工程名称:1.2 工程建设地点:1.3 工程规模、特征:拟建1.4 工程勘察任务委托文号、日期:1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:提供满足本工程地基基础设计和施工所需要的岩土工程资料,符合《岩土工程勘察规范》(2009年版)要求。
1.6 承接方式:1.7 预计勘察工作量:约个钻孔。
第一次进场完成除未拆除民宅部分的全部钻孔,并根据设计施工图的要求,分阶段提供中间成果。
勘察报告一次性提交。
待民宅拆除后,进场进行补充勘察,并提交该部分的钻探资料。
第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料, 并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1 本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准预算包干计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2 本工程勘察费预算为元(大写),提交勘察成果资料时,发包人应付勘察款元,补充勘察完成,提交资料并图审通过后,一次性付清余款即元。
第五条:发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人监时设施费/ 元。
5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1 );发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付/ 元计算加班费。
5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的___ % 。
5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条:违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50% 以内时,发包人应向勘察人支付预算额50% 的勘察费计元;完成的工作量超过50% 时,则应向勘察人支付预算额100% 的勘察费。
6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。
6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。
第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条:其他约定事项:第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:一、提交仲裁委员会仲裁;二、依法向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式叁份,发包人贰份、勘察人壹份。
发包人名称:(盖章)勘察人名称:(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日备案日期:年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称:工程项目地址:建设单位(甲方):勘察设计单位(乙方):加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件,自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。