建设单位、总、分包工程三方协议[001]

工程三方协议建设单位：（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）分包单位：（以下简称丙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。

一、工程概况：1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。

二、合同工期:开工日期：具体以现场批准的开工日期为准工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准三、工程质量：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。

四、施工环境：丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。

五、合同价款：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准六、工程结算：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。

七、工程款支付：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准八、各方权利及义务：1、甲方权利和义务1.1、负责现场的“三通一平”工作。

1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。

1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。

2、乙方权利和义务2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。

2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。

2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。

建设单位总包单位分包单位协议书协议书甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：总包单位（以下简称乙方）丙方：分包单位（以下简称丙方）第一条合同背景为确保工程建设正常进行，甲方决定将工程分包给乙方，乙方再将部分工程分包给丙方。

甲乙丙三方根据各自的专业能力和优势，在工程建设过程中积极合作，互相协作，确保工程的顺利进行。

第二条合同范围本合同的工程范围详见附件《工程分包清单》，具体责任划分及工程要求详见图纸和技术规范文件。

第三条合同内容1.甲方的责任：甲方负责提供工程资金，并按照合同要求按时支付工程款项；负责提供工程施工环境和相关手续，并确保施工场地的安全；根据工程进度要求，配合乙方和丙方的施工进度，并保证按时提供物资和设备。

2.乙方的责任：乙方作为总包单位，负责整个工程的管理和实施；负责组织施工人员、采购材料和设备，按时完成工程，并确保工程质量符合相关要求；在施工过程中，乙方有权对丙方的工作进行监督和检查，提出合理的指导和建议。

3.丙方的责任：丙方作为分包单位，负责乙方委托的分包工程；严格按照合同要求进行施工，确保工程进度和质量；在施工过程中，丙方应与乙方保持密切的沟通和合作，及时报告工程进展和问题，并接受乙方的监督和指导。

第四条付款方式1.甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给乙方，并提供相应的付款凭证。

2.乙方应按照合同约定，将分包款项按时支付给丙方，并提供相应的付款凭证。

3.丙方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给其分包商，并提供相应的付款凭证。

第五条合同变更和终止1.对合同的任何修改或补充应经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式确认。

2.出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：a.经书面通知后，对方未在约定时间内履行合同义务的；b.违反合同约定，不可挽回地影响了工程进度和质量的；c.因不可抗力等原因无法继续履行合同的。

第六条争议解决甲乙丙三方如发生争议，应友好协商解决；协商不成时，可向法院提起诉讼。

泗阳华希广场工程三方协议书建设方：泗阳华希房地产开发有限公司总包方：江苏南通六建建设集团有限公司分包方：德州亚太集团有限公司为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。

三、建设方责任1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

四、总包方的工作1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。

2. 负责现场临时水电的统一管理。

3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。

4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。

五、分包方的工作1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

建设总包分包三方协议建设总包分包三方协议甲方（建设总包商）：______________________________________________________ ____（以下简称“甲方”）乙方（分包商）：______________________________________________________ _______（以下简称“乙方”）丙方（业主或委托方）：______________________________________________________ _（以下简称“丙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经充分沟通与协商，达成以下协议：一、基本信息甲方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________乙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________丙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：建设总包商，负责整个工程项目的实施。

权利：在工程项目实施的过程中，负责严格按照双方约定的规范和要求进行施工，监督乙方履行分包工程项目，并对工程质量和安全负主要责任。

义务：按约定的时间完成工程项目，制定施工计划和施工技术方案等文件，并在工程实施过程中负责协调、监督和管理工程项目的所有阶段。

建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议是由建设单位、总承包商和分包商三方共同订立的，旨在明确各方在建设项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行和完成。

本协议依据国家相关法律法规、规章制度和合同约定制定，具有法律效力。

2. 协议参与方本协议的参与方包括：•建设单位：【建设单位名称】（下称“甲方”）•总承包商：【总承包商名称】（下称“乙方”）•分包商：【分包商名称】（下称“丙方”）3. 协议内容3.1 工程概况甲方作为建设项目的业主，委托乙方作为总承包商负责整个项目的总体规划、设计、组织、施工和交付等工作。

乙方在项目实施过程中，可以根据需要将部分工程交由丙方作为分包商承担。

3.2 协作方式3.2.1 甲方与乙方的协作方式甲方与乙方在项目实施过程中，应积极沟通和协商，共同制定详细的项目计划和施工方案。

甲方有权随时要求乙方提供工程进度和质量的相关报告，并对乙方的工作进行监督和评估。

3.2.2 乙方与丙方的协作方式乙方与丙方签订子合同并进行详细的工程任务划分。

乙方有权对丙方的施工过程进行监督和检查，并提供必要的技术支持和协助。

丙方应按照约定的工程要求和进度完成所承担的工作，并提供相关质量验收资料。

3.3 工程支付3.3.1 甲方支付给乙方的款项甲方按照工程进度和合同约定，及时支付给乙方所完成工程的款项。

3.3.2 乙方支付给丙方的款项乙方按照子合同约定，及时支付给丙方所完成工程的款项。

3.4 变更和索赔3.4.1 变更任何一方在工程实施过程中发现需要进行变更的情况，应及时提出并与其他两方协商确定变更内容、变更费用和变更后的工期。

3.4.2 索赔在工程实施过程中，如发生非甲方原因造成的工期延误、成本增加等情况，乙方及丙方均有权提出索赔要求，并提供相应的证据材料。

3.5 工程质量和验收乙方与丙方应按照项目相关规范和合同约定，确保工程质量符合要求。

在工程竣工后，甲方有权组织专业人员对工程进行全面验收，对不合格的工程进行返工或整改。

2024年建设单位分包项目出三方协议书范文甲方（建设单位）：______________________乙方（总承包商）：______________________丙方（分包商）：_____________________鉴于甲方为建设项目的建设单位，乙方为经甲方选定的总承包商，丙方为经乙方选定的分包商，现就甲方的建设项目中分包部分的施工达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：______________________1.2 项目地点：______________________1.3 项目内容：______________________1.4 分包范围：______________________1.5 工程量：_______________________第二条分包内容2.1 丙方负责的分包工程内容为：_______________________第三条合同价款3.1 分包工程的合同价款为人民币（大写）：_______________________第四条工程质量4.1 丙方应按照国家及行业标准、甲方及乙方的要求，保证工程质量。

4.2 工程质量应达到国家及行业规定的验收标准。

第五条工程进度5.1 丙方应按照甲方及乙方的进度要求，合理安排施工进度。

5.2 如因丙方原因导致工程进度延误，丙方应承担相应的违约责任。

第六条安全生产6.1 丙方应遵守国家安全生产的法律法规，确保施工安全。

6.2 因丙方原因造成的安全事故，丙方应承担全部责任。

第七条工程验收7.1 工程完工后，丙方应按照甲方及乙方的要求进行自检，并提交验收申请。

7.2 甲方及乙方有权对工程进行验收，验收合格后方可进行结算。

第八条付款方式8.1 乙方应按照合同约定向丙方支付工程款项。

8.2 付款方式为：_______________________第九条违约责任9.1 如一方违反本协议约定，应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：_______________________第十条争议解决10.1 本协议在履行过程中如发生争议，三方应友好协商解决。

建筑工程甲方分包三方协议6篇篇1甲方（发包方）：_________，以下简称甲方乙方（承包方）：_________，以下简称乙方丙方（分包方）：_________，以下简称丙方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建筑工程分包给丙方，并由乙方承担连带责任的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、分包方式及范围1. 分包方式：_________2. 分包范围：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、质量标准及验收1. 工程质量标准：_________2. 验收标准：_________3. 验收方法：_________4. 验收时间：_________五、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________六、违约责任1. 甲方违约责任：_________2. 乙方违约责任：_________3. 丙方违约责任：_________七、其他约定事项1. 工程保修：_________2. 争议解决：_________3. 合同生效：_________4. 其他约定：_________八、附则1. 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2. 本合同自三方签字盖章之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，可由三方协商解决。

协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本合同的所有修改、补充均应以书面形式进行，并由三方签字盖章后生效。

修改、补充的合同条款视为本合同不可分割的一部分，具有与本合同相同的法律效力。

篇2甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司丙方（分包方）：XXXX装饰公司鉴于甲方与乙方签订了建筑工程施工合同，乙方将部分工程分包给丙方，为了明确甲、乙、丙三方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经三方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

建筑工程分包合同三方协议范本建筑工程分包合同三方协议范本甲方：___________________（以下简称甲方）乙方：___________________（以下简称乙方）丙方：___________________（以下简称丙方）三方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方在建筑工程中委托乙方作为建筑工程的分包商提供部分劳务的合作事宜，达成如下三方合同协议：第一条双方的基本信息甲方：___________________，法定代表人为___________________，地址为___________________。

乙方：___________________，法定代表人为___________________，地址为___________________。

丙方：___________________，地址为___________________。

第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方身份：甲方是建筑工程的总承包商，在建筑工程中的所属分包工作，由甲方向乙方包装拆装劳务，包括但不限于建筑材料的运输、搬运、卸货、组装、拆卸、撤离等工作，同时包括有关的技术咨询、施工监理等服务。

2. 乙方身份：乙方是甲方所委托的分包商，为甲方提供建筑工程的部分劳务，包括但不限于建筑材料的运输、搬运、卸货、组装、拆卸、撤离等工作，同时提供相关的技术咨询、施工监理等服务。

3. 丙方身份：丙方是双方签署的合同的法律顾问，负责合同字面意思的解释、合同违约争议的解决等。

4. 甲方权利：甲方有权根据合同的约定，要求乙方按时按质完成建筑工程的分包工作，对乙方在建筑工程中委托的分包工作进行监督和检查，并及时处理偏差。

5. 乙方权利：乙方有权在建筑工程期间按照合同要求获得相应报酬，有权在建筑工程期间提出有关甲方委托的分包工程的咨询和建议。

6. 甲方义务：在建筑工程期间向乙方提供必要的管理和配合，以保证分包工作的顺利进行；及时向乙方支付其应得的工程报酬。

建筑工程分包合同三方协议一、背景介绍本合同由甲方（委托方）、乙方（分包方）和丙方（总包方）三方共同签订，旨在明确各方在建筑工程分包过程中的权利和义务，规范工程合作关系，确保项目顺利进行。

二、合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程竣工验收合格之日止。

三、合同内容1. 工程概况甲方作为总包方，负责承揽整个建筑工程，并将部分工程委托乙方负责分包执行。

乙方同意接受委托，并按照本合同约定的内容和标准履行分包职责。

2. 工程分包范围根据工程进度和实际需求，甲方与乙方协商确定分包范围、内容、数量、质量要求等具体事项，并以书面形式确认并附在本合同中。

3. 工期和进度管理乙方应按照甲方要求的工期和进度要求，合理组织施工，确保工程进度符合合同约定。

如乙方无法按时交付工程，应及时向甲方报备，并得到甲方的书面同意后方可延期。

4. 技术要求和质量保证乙方应按照合同约定的技术要求进行施工，保证施工质量符合国家相关标准和法规，确保工程质量达到合同约定的要求。

如出现施工质量问题，乙方承担相应责任并及时处理。

5. 设备和材料采购乙方负责相应分包工程所需的设备和材料采购工作，并保证采购的设备和材料符合合同约定的质量标准。

甲方有权对所采购的设备和材料进行抽检，并提出合理的要求和意见。

6. 资金支付甲方按照合同约定的支付方式和进度，及时支付乙方合理的工程款项。

乙方应在收到款项后及时提供相应的发票和报账材料，确保资金流动的透明和合法性。

7. 安全生产和劳动保障乙方应建立相应的安全生产责任体系，保证施工过程中的安全和环境保护。

乙方还应按照国家相关法律法规，保障工人的劳动权益，确保良好的劳动关系和施工秩序。

8. 违约责任如各方在合同履行过程中发生违约行为，应承担相应的法律责任。

违约方应承担违约金、赔偿金等相应的经济损失，并可由不违约的一方解除合同。

9. 争议解决如各方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。

协商不成的，可提交至乙方所在地的人民法院进行诉讼解决。

建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议为建设单位、总包方和分包方之间的合作协议，旨在明确各方的权利和义务，规范工程合作过程，保障项目的顺利进行。

2. 协议主体2.1 建设单位建设单位是指工程项目的权属所有人或委托的代理人。

建设单位有权组织和监督工程实施，对工程进度和质量负责。

2.2 总包方总包方是指被建设单位委托进行工程施工的承包方。

总包方负责组织工程的各个分包工程，并协调各方的合作，确保工程顺利进行。

2.3 分包方分包方是指由总包方委托进行工程施工的承包方。

分包方负责按照合同要求完成相应的工程内容，并提供相应的施工资料和质量保证。

3. 合作内容3.1 工程范围本协议涵盖的工程范围包括但不限于：•建筑施工•土木工程•机电安装•工程设备供应3.2 合同条款建设单位、总包方和分包方之间的合同条款应明确工程范围、工期、质量标准、报酬方式等内容。

各方在签署本协议前应对合同条款进行充分协商，并达成一致意见。

3.3 工作计划各方应根据工程范围和合同条款制定详细的工作计划，并在工程实施过程中及时调整和更新。

工作计划应包括工程进度、资源配备、工作分工等内容。

4. 服务和义务4.1 建设单位的服务和义务建设单位应向总包方提供工程设计图纸、资料等必要的信息，并协助总包方办理工程施工相关手续。

建设单位还应监督工程实施的进度和质量，并及时提供必要的支持和配合。

4.2 总包方的服务和义务总包方应按照工程合同的要求，负责组织分包方进行工程施工，并确保工程进度和质量。

总包方还应及时向建设单位汇报工程进展情况，并配合建设单位的监督和检查工作。

4.3 分包方的服务和义务分包方应按照工程合同的要求，完成分包工程的施工任务，并确保工程进度和质量。

分包方应配合总包方的协调工作，及时提供施工资料和工作进展情况。

5. 资金支付5.1 支付方式建设单位应按照工程合同的约定，及时支付总包方和分包方的工程款项。

支付方式可以包括一次性支付、分期支付等方式。