(整理)交通部公路工程监理工程师考试《公路工程经济》题3及答案

第一部分考试大纲（一）工程经济管理了解：不确定性分析的理论与方法。

熟悉：价值工程、资金时间价值及现金流量图的概念，资金时间价值的计算及各项评价指标的概念和计算。

掌握：技术方案的经济比较与选择，掌握价值工程的活动程序及分析评价方法。

（二）工程概预算与竣工决算了解：概预算与竣工决算的编制依据，定额的分类、作用和特点熟悉：人工、机械台班、材料消耗数量的确定（定额应用），竣工决算报告的组成、概预算与竣工决算的编制程序。

掌握：人工、材料、机械台班单价的组成和计算，概预算与竣工决算的编制内容与方法，建筑安装工程费用的组成和计算。

（三）施工招投标中的费用管理了解：公路工程建设招标的范围、方式，《公路工程国内招标文件范本》中投标人须知的内容，招投标的程序以及对投标申请人资格预审的方式、程序、评审办法。

掌握：标价构成、各分项工程单价的分析和计算，标书的审查和复核，评标的原则、评标价的计算以及定标的方式。

（四）工程费用计量与支付熟悉：技术规范对各种计量项目所规定的范围、内容掌握：工程量清单的构成和内容，工程计量的依据、程序、方法，工程支付的依据、程序，工程支付的项目和方法（五）工程财务管理了解：《企业财务通则》和《企业会计准则》的基本内容，施工企业财务报表的内容如资产负债表、损益表、现金流量表。

熟悉：建设项目融资的基本内容如融资方式、融资程序、融资成本的分析，资金成本的计算，融资方案的比选，与工程有关的税收与保险规定，施工企业资产的分类和管理，资产评估的常用方法。

掌握：施工企业成本管理的程序和方法。

（六）施工合同管理熟悉：施工合同的类型、特点，FIDIC土木工程施工合同条件的内容，施工进度计划的编制与管理，工程索赔的概念、分类。

掌握：工程索赔的依据和工作程序，工期索赔的分析与计算，费用索赔的分析与计算，工程变更的内容与管理。

四、考试方式、规定用时：闭卷笔试，2小时30分钟。

五、题型结构及分值1、单选题：20题/20分；2、多选题：20题/40分；3、判断题：10题/10分；4、简答题：2题/10分；5、综合分析题：2题/20分六、主要参考书目：1．张建仁编《工程费用监理》，人民交通出版社，2019；2．交通部《公路基本建设工程概预算编制办法》，书目文献出版社，1996；3．交通部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》，1992；4．《公路工程国内招标文件范本》（2019年版），人民交通出版社，2019.4；5、郭耀煌、王亚平著《工程索赔管理》，中国铁道出版社，2019；第二部分：考试样题及答案一、单选题（ 分）1.某建设单位拟向银行贷款，有两家银行可供选择，甲银行年利率12%，每年计息一次，乙银行月利率10‰，按月计息，则说明（ ）。

交通部公路工程监理工程师考试《综合考试》题3及答案综合考试试题3一、简析题1、由于承包人的原因或责任，致使工期延误，监理工程师签发指令要求承包人采取组织措施和技术措施加快施工进度。

试问：①这里所指的组织措施和技术措施包括哪些内容？（6分）②采取上述措施所发生的费用如何处理？(4分)2、根据《公路工程施工监理规范》的要求，试述公路工程质量控制的基本程序。

（10分）3、某公路施工项目，业主与某监理单位签定了监理合同，合同签字日期为2000年1月1日，合同内写明的完成日期为2000年12月30日，由于征地拆迁工作的影响，至2000年12月30日时工程仅完成80%。

①监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，是否应承担拖期违约赔偿责任，为什么？（4分）②监理责任期应作何种理解？为什么？（3分）③监理服务费是否维持不变？为什么？（3分）4、根据《公路工程施工监理规范》，若现场监理人员发现工程项目存在技术规范不容许的质量缺陷，应采取哪些方式处理？（10分）二、案例分析题1、某高速公路施工项目，实行公开招标，以预算价作标底。

其中第一合同段（起止桩号K0+000~K10+000）由G公司中标，中标价比标底价下浮15%，合同总价为1.32亿。

该合同段设计图中A区（K0+000~K1+200）路基需作为软基处理，路基底宽40m，淤泥厚度平均为1.5m，采取清淤回填石碴方案，综合价为40元/m3。

进场后，经监理、业主、施工三方组织的联合调查，发现A区的淤泥平均厚度达到2 m，B区（K8+000~K8+200）也存在软基，但平均深度达8 m。

经报告设计单位，由设计单位确定如下处理方案：A区采取清淤回填石碴方案不变，B区采取粉喷桩处理方案。

现承包人根据合同有关规定，认为原清淤换填投标单价太低，粉喷桩没有投标报价，要求重新确定单价。

试问：①A、B区施工前，监理工程师在合同管理方面应作如何处理？（6分）②根据《公路工程国内招标合同范本》（通用合同条件）的有关规定，A区路基的清淤换填是否可以重新商定单价？（3分）为什么？（6分）③第一合同段软基处理单价应如何确定？（5分）2、某高速公路特大桥，其中0#桥台的桩基础为4根水中钻孔灌注桩，依次为0#—1、0#—2、0#—3、0#—4，设计为摩擦桩，地面标高为▽100m，设计桩尖标高为▽80m。

《公路工程经济》（一）一、单选择题1•某高速公路公司从现在起每年年末均等地存入银行500万元,假设年利率为6%，则4年末复本利和为（）A、2391万元B、2336万元C、2187万元D、2134万元2•价值工程的核心是（）A、对象选择B、功能分析C、功能评价D、方案评价3.根据国家规定，公路工程施工企业应缴纳的营业税的税率是（）A、3%B、5％C、17％D、53％4•第三者责任险是指（）A、由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B、被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C、被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获是赔偿的险种D、由于第三者责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种5.公路工程中材料预算价格是指（）A、出厂价B、出厂价与运输费用之和C、材料从其来源地到达工地仓库的出库价格D、材料供应合同价6.保留金的最高限额一般为合同总价的（）A、4%B、5%C、6%D、6。

5%7•索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能完全履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求A、业主B、承包商C、合同中任何一方D、第三方8•某工程基础设计厚度为1。

5m，承包商根据以往经验做了1。

6m，多做的工程量在计量时监理工程师（）A、予以计量B、不予计量C、由业主和承包商协商处理D、计量一半9•中标通知书（）具有法律效力A、对招标人和中标人均B、只对招标人C、只对招标人D、对招标人和投标人均不10•承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。

该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包人承担C、费用由承包人承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补尝二、多项选择题1•对于寿命期相同的互斥方案的比选方法一般有（）A、净现值法B、最小公倍数法C、最小费用法D、差额内部收益率法2•对公路建设项目中进行不确定性分析的目的在于（）A、减少不确性因素对项目经济效果的影响B、预测项目承担风险的能力C、提高项目决策的科学性和可靠性D、提高项目的经济效益3•概率分析是对不确定因素的概率大致估计的情况下，研究和计算各种经济效益指标的（）的一种分析方法A、期望值B、效益率C、风险程度D、实现率4•下列（）途径可以提高产品的价值A、提咼功能降低造价B、降低功能，提咼造价C、功能提咼的幅度大于造价提咼的幅度D、造价不变，提咼功能5.下列融资方式筹集到的资金，属于项目资本金的包括（）A、发行股票B、发行债券C、银行贷款D、保留盈余6•属于不可用于自筹投资的资金是（）A、上缴财政的各项资金和国家有指定用途的专款B、银行贷款C、信托投资D、流动资金7•下列费用中，不能计入生产经营成本的是（）A、直接费用B、制造费用C、财务费用D、管理费用8.下列税种中（）与公路工程相关A、耕地占有税B、房产税C、固定资产投资方向调节税D、土地增值税9.工程保险的被保险人包括（）A、工程所有人B、工程承包人C、工程分包人D、其他关系方10•企业的财务报表有（）A、资产负债表B、损益表C、固定资产明细表D、现金流量表11•建筑安装工程费包括（）A、直接工程量B、管理费C、计划利润D、税金E、间接费12•建设工程施工招标常用的评标方法有（）A、最低标价法B、评议法C、合理低标价法D、百分法13.公路工程施工中索赔按其目的方法有（）A、费用索赔B、违约索赔C、工期索赔D、风险索赔14.工程计量的依据是（）A、施工方所报已完工程B、质量合格证书或签证C、工程量清单前言和技术规范D、批准的设计图纸文件及工程变更签证E、工程结算价格规定15.下列说法中正确的是（）A、竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据B、竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分C、竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D、竣工结算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据E、竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料16•工程支付的依据有（）A、工程计量B、业主文件C、技术规范D、有标价的工程量清单F、合同条款17•下列费用中属于流动资产的是（）A、预收账款B、预付账款C、应收账款D、应付账款A、是一种有弹性的融资方式B、无到期日C、可提高项目的负债比率D、资金成本高19•发行债券筹资的缺点是（）A、降低企业的财务信益B、承受一定的风险C、约束了企业从外部筹资的扩展能力D、提高了企业负债比率20•下列费用中，（）属于工程建设其他费用A、办公及生活用家具购置费B、建设单位管理费C、工程造价增长预留费D、施工机构迁移费21、施工合同文件的组成是指（）A、图纸B、协议书C、技术规范D、工程的报价单E、中标意向书22、净现值（NPV）的判别准则是（）A、若NPV>0,则说明方案可行B、若NPV>0,则说明方案不可行C、若NPV=O,则说明方案可考虑接受D、若NPV<0,则说明方案可行E、若NPV<0,则说明方案不可行23、依照我国《招投标法》,下列哪些工程项目必须进行招标（）A、大型的基础设施、公用事业等关于社会公共利益、公共安全的项目B、全部使用国有资金或者国家融资的工程项目C、部分使用国有资金投资的工程项目D、使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目E、某些私有的大型的工程的建设项目24、投标须知包括哪些内容（）A、总则B、招标文件、投标报价说明和投标文件的编制C、技术文件的递交D、投标文件E、开标、评标、授予合同A、原材料费B、成本C、利润D、税金E、管理费25、标底是由哪几部分组成的（）A、原材料费B、成本C、利润D、税金E、管理费26、商务性评审的具体内容有()A、投标报价校核B、审查全部报价数据计算的正确性C、分析报价构成的合理性D、投标报价与标底价格进行对比分析E、施工单位的技术水平27、施工企业成本费用管理，着重围绕()等环节进行A、成本费用预测B、成本费用计划C、成本费用控制与监督D、成本费用核算E、成本费用分析与考核28、成本费用的分析应采用现代技术方法进行科学的、具体的分析，成本费用分析的指标法主要有()A、比较分析法B、定量预测法C、相对数分析法D、因素分析法D、专家座谈法29、可调价格合同中价格调整的范围包括()A、工程预付款B、工程造价管理部门公布的价格调整C、国家法律、法规和政策变化影响合同价款D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计达8小时E、双方约定的其它调整内容30、能构成设计变更的事项包括()A、建设经费的增减B、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸C、增减合同中约定的工程量D、改变有关工程的施工时间和顺序F、其他有关工程变更需要的附加工作31、根据RLDIC土木工程施工合同的规定，监理工程师必须履行的职责有()A、合同实施过程中向承包商发布信息和指示B、监理工程师对工程中出现的问题负有全部的责任C、保证材料和工艺符合规定；批准已完成工作的测量值以及校核，并向业主递交支付证书等工作D、为承包商制定详细的施工进度方案E、尽管业主、承包商和工程师之间定期召开会议，但和承包商的全部联系还应通过工程师进行32、竣工决算编制的第一步和最后一步应分别是()A、收集、整理、分析原始资料B、工程对照、核实工程变动情况，重新核实各单位工程、单项工程造价C、编制竣工财务决算说明书D、认真做好工程造价对比分析E、按照国家相关的规定上报审批、存档33、按《公路工程国内招标文件范本》技术规范规定,下列()工作属于钻孔灌注桩项目范围A、钻孔B、安装和拆除护筒C、加工制作钢筋笼D、灌注砼E、破桩头34、下列费用计算公式中正确的是()A、间接费二直接工程费X费率B、施工技术装备率=(定额直接工程费+间接费)X 费率C、建筑安装工程费二直接工程费+间接费+施工技术装备费+计划利润+税金D、现场经费二定额直接费X费率E、税金二(定额直接工程费+间接费+计划利润)X费率35、关于标底的编制，下列陈述正确的是()A、标底的计算内容、计价依据应与招标文件完全一致B、标底价格应与市场实际价格吻合C、标底价格应控制在批准的总概算或投资限额内D、应根据不同性质及不同资质等级的企业编制多个标底36、我国建设项目按合同类型和计价方法分()A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、交钥匙合同E、索赔合同37、工程量清单项目一般分为()A、项目B、暂定金额C、计是工D、预留款E、动员预付款38、工程支付程序一般可分为()A、承包商提出付款申请B、甲、乙双方商议决定C、工程师审核D、业主支付E、讨论决定39、下列哪些选项属于新增固定资产价值的内容（）A、已投入生产或交付使用的建设安装工程造价B、达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用C、增加固定资产价值的其他费用，包括土地征用及迁移费、联合试运费、勘察设计费、项目可行性研究费用、施工机构迁移费、报废工程损失费和建设单位管理费D、利润E、税金40、在工程施工阶段，监理工程师实施进度控制的主要工作内容包括（）A、审核承包商调整后的施工进度计划B、签发工程进度款支付凭证C、协助承包商确定工程延期时间D、编制单位工程施工进度计划E、定期向业主提交工程进度报告三、判断题1•价值工程是研究如何以最少的人力、物力、财力和时间获得最大使用价值的技术经济分析方法（）2•不论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量（）3•建筑安装工程费用是指建筑物的建筑费用，需要安装设备的安置和装配费用，以及相关的工程和费用，也就是支付给施工单位的全部费用（）4•定额基价仅作为计算有关费用的基数，不能作为编制工程造价的直接依据（）5•期中支付一般每月办理一次，监理工程师应每月签发一次期中支付证书（）6.某工程设计有两个方案，甲方案功能评价系数0。

《公路工程经济》试题6一、单选项（每题1分，共10分）1、如果现金流出或现金流入不是发生在计息周期的初期或期末，而是发生在计息周期期间，为了简化计算，公认的习惯方法是将其代数和看成是在（）A、期中发生B、期初发生C、期末发生D、按实际发生期间计算2、融资租赁是将贷款（）与出租三者有机结合在一起的设备租赁形式。

A、设备的型号B、租金支付方式C、承租人D、贸易3、投资方向调节税，其税率分为5%，10%，15%（），30%五个档次。

A、20%B、25%C、35%D、0%4、某建设项目设计生产能力为10000，产品单台销售价格为800元，年固定成本132万元，单台产品可变成本为360元，单台产品销售税金为40元，盈亏平衡点的销售收入应为：（）A、256万元B、264万元C、281万元D、300万元5、工业交通建设项目工程总承包投标一般由（）到竣工投产为止。

A、可行性研究B、初步设计C、扩大初步设计D、施工图设计6、建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在十二个月以内，或者工程承包合同价值在（）万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。

A、50B、100C、150D、2007、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除（）外，均以概预算定额基价为计算基数。

A、利润B、现场经费C、税金D、间接费8、行车干扰工程施工增加费是以（）为基数，乘以相应费率计算而得。

A、现场管理费B、受行车影响部分的工程的定额直接费之和C、受行车影响部份的工程的直接费之和D、受行车影响部分的工程的直接工程费之和9、对大型桥墩混凝土浇注工程的计量工作应采取的计量方法是（）A、图纸法B、断面法C、分项计量法D、均摊法10、FIDIC合同通用条件规定，业主收到监理工程师提交的中期付款证书（）内或最终支付证书的（）内应向承包人付款，否则将要支付延期付款利息。

A、14天，45天B、45天，56天C、28天，56天D、14天，45天二、多选题（每题1分，共40分）1、工程定额是生产单位合格产品或完成一定量工作所消耗的（）等资源的数量标准。

交通部监理工程师《工程经济》试题考试样题及答案一、单选题（分）1.某建设单位拟向银行贷款，有两家银行可供选择，甲银行年利率12%，每年计息一次，乙银行月利率10‰，按月计息，则说明（）。

A、甲银行实际利率高于乙银行实际利率B、乙银行实际利率高于甲银行实际利率C、两家银行的实际利率完全相同D、两家银行的实际利率相同，但偿还利息次数不同2．某路基工程，工程量清单估计工程量为1500万3M，土方单价为16元/3M，实际施工中，工程量超过估计工程量的10%，土方单价调整为15元/3M。

结束时，实际完成土方工程量为1800万3M，则土方工程款为（）。

A、28500B、28800C、27000D、286503．以下哪项费用（）不应归入建安工程人工费？A、生产工人学习、培训期间工资B、生产工人工资性津贴C、职工养老保险费D、生产工人基本工资4．在建筑安装工程费中，材料预算价格是指材料由其来源地运到（）的价格。

A、施工工地B、施工操作地点C、施工工地仓库后出库C、施工地仓库5．冬、雨季施工增加费应（）。

A、按定额费率常年计取，包干使用B、按冬、雨季施工期规定费率计取C、按实际发生费用计取D、按测算费用计取二、多选题（分）1．项目经济评价常用的风险分析方法有（）。

A、投资回收期B、盈亏平衡点C、敏感性分析D、概率分析E、借款偿还期2．编制标底价格应遵循以下原则：（）A、应力求与市场的实际变化吻合B、按企业级别取费C、按工程项目类别计价D、标底价格应由成本和利润组成，不包括税金E、标底价格要有利于竞争和保证工程质量3．由于业主原因，导致工程暂停二个月，则下列哪些费用承包商可索赔？（）A、增加的履约保函手续费B、人工窝工费C、机械设备窝工费D、增加的利息支出E、利润4．工程计量的依据是（）A、承包商所报已完工程量B、质量合格证书或签证C、工程量清单和技术规范D、批准的设计图纸文件及工程变更签证E．合同条件5．建设项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有（）。

2020年公路监理工程师《公路工程经济》试题及答案（卷三）71、经济法律关系的客体包括（）。

A、与之有经济关系的组织或个人B、物C、智力成果D、行为72、下列关于企业利润表述正确的是（）A、利润总额＝营业利润＋投资净收益＋营业外收支净额B、工程结算利润＝工程价款收入－工程实际成本－工程结算税金及附加C、营业利润＝工程结算利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用D、税后利润（净利润）＝利润总额－所得税73、借款方向贷款方申请建设工程贷款，应具备的条件有（）。

A、贷款项目必须具备已被批准的项目建议书、可行性研究报告等有关文件B、借款方必须有政府部门担保C、借款方必须要有不少于总投资30％的自筹资金或其他资金D、贷款项目的概算已经贷款方审查并通过74、工程监理费的计取方法可以是（）。

A、按工程的实际完成额计算B、按工程的概（预）算的百分比计取C、按参与监理工作的年度平均人数计算D、由建设单位和监理单位商定E、以降低的工程造价为基数计取75、下列各项中，属于项目静态投资的费用有（）A、预留费用B、固定资产投资方向调节税C、建设期贷款利息D、建筑安装工程费E、设备工器具购置费[解析：建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。

静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。

动态投资部分，是指在建设期内．因建设期利息、建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

包括涨价预备费、建设期利息和固定资产投资方向调节税。

]76、项目资本金的主要来源是（）A、国家债券B、自筹资金C、银行贷款D、发行股票E、吸收国外资本直接投资77、根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可索赔（）。

A、异常恶劣气候导致的机械窝工费（只可延长工期）B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费C、由于完成额外工作增加的使用费D、由于监理工程师的原因导致的机械窝工费E、施工组织设计不合理导致的机械窝工费78、在编制公路工程造价时，下列（）构成材料预算价格的组成内容。

2018年公路监理师《公路工程经济》考试试题及答案一、单选题1、某建设单位拟向银行贷款，现有两家银行可供选择。

甲银行贷款年利率为6%，每半年计息一次，乙银行贷款年利率为5.4%，每月计息一次，则甲、乙两家银行的实际利率关系：( )。

A.甲银行实际利率大于乙银行实际利率B.甲、乙银行实际利率相等本文C.甲银行实际利率小于乙银行实际利率D.甲、乙银行实际利率不具可比性标准答案：a解析：根据实际利率与名义利率之间的关系i=(1+r/m)m一1计算，甲银行实际利率为6.09%大于乙银行实际利率5.54%，因此答案为A。

2、利用价值工程评价项目产品，价值工程中“价值”的含义是( )。

A.项目产品的价值B.项目产品的功能C.项目产品的功能和实际这个功能所耗费用的比值D.实现项目产品功能所耗费用标准答案：c解析：这是考价值工程的的含义，我们知道这里“价值”可以用公式表示：V=F/C式中：V为价值、F为功能、C为成本或费用。

3、某项目在其经济寿命期内的净现值为100万元，行业基准收益率为12%，则说明( )。

A.该项目在经济寿命期内的投资收益大小为100万元B.项目的收益率为12%C.项目的收益率小于12%D.项目除达到12%的行业基准收益外，还获得了100万元的收益标准答案：d解析：当NPV =0，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率。

当NPV>0，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余。

当NPV<0，表示项目实施后的经济效益，达不到基准收益率的要求。

4、建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出构成工程项目的( )。

A.投资估算B.竣工决算C.项目总概算D.竣工结算标准答案：b解析：这是考竣工决算的概念。

竣工决算是在建设项目完工后的竣工验收阶段，由建设单位编制的建设项目从筹建到建成投产使用过程中，所消耗的全部实际成本的技术经济文件，5、投标报价时，工程量清单中没有填人单价或总额价的细目，其费用应视为( )。

2022年公路监理工程师考试公路工程经济综合大题解析《公路工程经济》复习题【复习题1】某工程项目，建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工招标文件》（2022年版）合同条款签订了施工合同。

合同工期为9个月，签约合同价为840万元。

项目监理机构批准的施工进度计划如图1-1所示（时间单位：月），各项工作均按照最早时间安排且均匀施工。

施工单位对该工程部分工作的报价见表1-1。

施工合同中约定：开工预付款为签约合同价的20%，当工程款支付达到合同价的50时开始扣回开工预付款，3个月内平均扣回；质量保证金为签约合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。

B③EI⑨M⑥1322J2ACFK11①②④⑧○1121DHLN⑤⑦⑩3221图1-1：监理机构批准的施工进度计划工作AB17C20D84E300F462合同价（万元）57工程于2022年3月1日开工，施工过程中发生了如下事件：事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全生产状况进行自查，对存在的问题进行整改。

施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接安全检查进行整改所发生的费用。

事件2：现场浇注的混凝土基础出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。

对此施工单位提出，因商品混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。

事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。

【问题】1.该施工进度计划中有几条关键线路？请指出。

2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少？3.开工预付款是多少？开工预付款从何时开始扣回？开工3个月后，监理机构每月签证的工程款是多少？4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理？说明理由。

5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当？说明理由。

2014年交通部公路工程监理工程师考试《公路工程经济》模拟题三一．单项选择题：1．建设工程投资控制的原理是（）A 静态控制B 动态控制C 分析控制D 比较控制2．材料消耗定额是指完成一定（）所消耗的材料的数量标准。

A 合格产品B 产品数量C 投资数额D 单位3．设备名义利率为r ,在一年中计量利息m次，则当m小于1时。

实际利率I（）名义利率。

A 不确定B 小于C 大于D 等于4．工程索赔计算时最常用的一种方法是（）。

A 总费用法B 修正的总费用法C 实际费用法D 协商法5．不列入工程量清单项目表编制程序的是（）。

A 工程量计算B 计量单位的选定C 编号及工程项目名称的确定D 制定工程量的计算规则6．项目的（）计算结果越大，表明其盈利能力越强。

A 财务净现值B 投资回收期C 盈亏平衡点D 借款偿还期7. 下面不是工程计量的依据是（）。

A 承包商所报以完成工程量B 质量合格证书或签证C 批准的设计图纸文件D 合同条件8.某项目第一年初投入10万元，第二年末投入5万元，第三年年初投入1万元，第四年初投入2万元。

该过程的现金流量图为（）。

A 0 1 2 3 4B 0 1 2 34226 610 10C 0 1 2 3 4D 0 1 23 41 235 510 109．产标准设备的原价一般指（）。

A 设备制造厂的交货价B 出厂价与运费、装卸费之和C 设备预算价格D 设备成本价10．价值工程的重要特点是以提高项目价值为目标，价值工程核心是（）。

A 功能分析B 投资分析C 价值分析D 寿命周期分析二．多项选择题：1．公路工程投资的特点是（）。

A 确定依据复杂B 多个项目整合计算C 数额巨大 D确定层次繁多E 动态跟踪调整2．某项目的现金流量图如图所示，则下列关系中成立的有（）。

A P=A+[（1+i）n-1]/i(1+i)nB P=A+A(P/A,i,n) PC P=A [(1+i)n+1-1]/(1+i)n+1D P=. A (P/A,i,n) AE P=A (P/A,i,n+1)0 1 n+13.根据（）等结论，项目是可以接受的。

公路工程经济监理考试试题(doc 16页)《公路工程经济监理试题》1一、单项选择题：1、BOT模式是指（）。

A、建设—拥有—经营—转让B、建设—拥有—转让C、建设—经营—转让D、拥有—经营—转让2、资金时间价值的习惯表达式是（）。

A、利率B、利息C、利润D、净现值3、若A是几期期初年金，求可用（）计算A、B、C、D、4、价值工程的目的是（）。

A、以最低的生产成本实现最好的经济效益B、以最低的生产成本实现使用者所需的功能C、以最低的寿命周期成本实现使用者的最高功能D、以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需的功能5、对于大型复杂的公路工程而言，应用价值工程的重点，应在（）。

A、前期决策阶段B、研究设计阶段C、建设实施阶段D、工程保修阶段6、下列选项不属于现金流量的是（）。

A、新增流动资金B、项目寿命结束时，应回收的固定资产余值和流动资金应属于现金流入的范畴C、计算项目的现金流量时，一般只计算现金的收支部分，包括用现金支付的利息D、大小，流向，时间点是现金流量图的三大要素E、现金流量图的横轴称为时间轴，其每一个刻度表示一年3、价值工程的工作程序包括准备、分析、创新和实施四个阶段。

在分析阶段要回答的问题包括（）。

A、价值工程的研究对象B、研究对象的用途C、研究对象的成本D、研究对象的价值E、新方案的满足程度4、在设备购置费的构成中，属于设备运杂费组成的有（）。

A、设备供销部门手续费B、设备出厂前的包装费C、设备采购人员支出的费用D、设备检验费E、设备保管费5、下列费用中，属于建筑安装工程其它直接费的是（）。

A、特殊地区施工增加费B、场地清理费用C、审计费D、技术转让费E、定额编制管理费6、土地征用及迁移补偿费包括的费用项目有（）。

A、征地管理费B、青苗补偿费C、土地使用权出让费D、新菜地开发建设基金E、土地登记费7、全部投资现金流量中，不列入现金流出的项目有（）。

A、固定资产投资B、借款本金偿还C、所得税D、销售税金及附加E、借款利息支出8、下列对设计方案优化方法的描述中，正确的是（）。

◆对于《题库》中涉及到的需要计算的题请务必动笔计算验证，加深对公式的理解。

第一部分单项选择题1、某工程一次投资10万元，利率为10%，分5年每年末等额收回，则每年末回收的金额是（）A、2.338B、1.638C、2.638D、6.020922、企业想向银行贷款购进设备，有两种选择，甲银行年利率为17%，按年计息，乙银行年利率为15.6%，按月计息，则说明（）A、甲银行实际利率高于乙银行实际利率B、乙银行实际利率高于甲银行实际利率C、两家银行的实际利率完全相同，但付息次数不同。

D、两银行的实际利率完全相同3、某人每年向银行等额存入2500元，打算10年后一次收回，年利率为5%，则10年后收回的金额为（）元A、31443B、35046C、31049D、32704、以下哪一种方法与净现值法NPV所得结论一致（）A、内部收益率法IRRB、效益成本比法BCRC、差额净现值△NPVD、投资回收期法5、以下不属于国民经济评价中的费用的是（）A、道路管理费B、道路残值C、税金D、建筑安装工程费6、以下不属于财务评价中的财务收益的是（）A、车辆过路费B、收费站服务营业收入C、运输成本节约效益D、收费站销售零配件收入7、修正概算是在（）阶段编制的A、初步设计阶段B、技术设计阶段C、施工图设计阶段D、可行性研究阶段8、以下不属于建安工人人工费的是（）A、职工地区生活补贴B、生产工人物价补贴C、职工教育经费D、生产工人技术培训费9、不直接出现在概、预算文件中的费用是（）A、现场经费B、辅助生产现场经费C、施工辅助费D、临时设施费10、预算中辅助生产现场经费是按人工费的15%计，最后构成（）A、人工费B、材料费C、间接费D、施工管理费11、价格调整中的基价指数应采用（）的价格指数。

A、开标当日B、开工前28天C、投标截止日前28天D、购买标书的当日12、某企业于第一年初和第二年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10％，约定于第三年、第四年、第五年三年年末等额偿还，则每年应偿还（）万元。

◆对于《题库》中涉及到的需要计算的题请务必动笔计算验证，加深对公式的理解。

第一部分单项选择题1、某工程一次投资10万元，利率为10%，分5年每年末等额收回，则每年末回收的金额是（）A、2.338B、1.638C、2.638D、6.020922、企业想向银行贷款购进设备，有两种选择，甲银行年利率为17%，按年计息，乙银行年利率为15.6%，按月计息，则说明（）A、甲银行实际利率高于乙银行实际利率B、乙银行实际利率高于甲银行实际利率C、两家银行的实际利率完全相同，但付息次数不同。

D、两银行的实际利率完全相同3、某人每年向银行等额存入2500元，打算10年后一次收回，年利率为5%，则10年后收回的金额为（）元A、31443B、35046C、31049D、32704、以下哪一种方法与净现值法NPV所得结论一致（）A、内部收益率法IRRB、效益成本比法BCRC、差额净现值△NPVD、投资回收期法5、以下不属于国民经济评价中的费用的是（）A、道路管理费B、道路残值C、税金D、建筑安装工程费6、以下不属于财务评价中的财务收益的是（）A、车辆过路费B、收费站服务营业收入C、运输成本节约效益D、收费站销售零配件收入7、修正概算是在（）阶段编制的A、初步设计阶段B、技术设计阶段C、施工图设计阶段D、可行性研究阶段8、以下不属于建安工人人工费的是（）A、职工地区生活补贴B、生产工人物价补贴C、职工教育经费D、生产工人技术培训费9、不直接出现在概、预算文件中的费用是（）A、现场经费B、辅助生产现场经费C、施工辅助费D、临时设施费10、预算中辅助生产现场经费是按人工费的15%计，最后构成（）A、人工费B、材料费C、间接费D、施工管理费11、价格调整中的基价指数应采用（）的价格指数。

A、开标当日B、开工前28天C、投标截止日前28天D、购买标书的当日12、某企业于第一年初和第二年初连续两年各向银行贷款30万元，年利率为10％，约定于第三年、第四年、第五年三年年末等额偿还，则每年应偿还（）万元。

公路工程监理工程师《公路工程经济》预测试题卷三［单选题］1.对独立方案的评价，用内部收益率和净现值评价所得结论()。

A.一致(江南博哥)B.不完全一致C.不一致D.无法判断参考答案：D［单选题］2.特殊风险和业主违约都可能导致合同终止，合同终止后的支付()。

A.后者只补偿成本，前者还应包括利润损失B.两者均可补偿成本和利润损失C.前者只补偿成本，后者还应包括利润损失D.两者均只补偿成本参考答案：C［单选题］3.以下不属于竣工决算编制依据的是()A.预算定额B.合同价C.实际完成的工程量D.竣工图纸参考答案：A参考解析：预算定额是编制施工图预算的依据，而竣工决算的编制依据则是“了解内容”中所列的内容。

［单选题］4.某工程在桩基成孔中发生坍孔，导致承包人进行二次成孔，对于二次成孔费用，应()支付。

A.作为桩基的附属工作，不进行B.以实际发生的费用的一半进行C.以实际发生的费用进行D.以业主的意见进行参考答案：A［单选题］5.以下不属于建安工人人工费的是()A.职工地区生活补贴B.生产工人物价补贴C.职工教育经费D.生产工人技术培训费参考答案：C［单选题］6.机械台班使用定额的两种表现形式是()。

A.人工定额和时间定额B.消耗定额和产量定额C.人工定额和消耗定额D.时间定额和产量定额参考答案：D参考解析：机械台班使用定额同劳动定额一样都有两种表现形式，即时间定额和产量定额。

因此，应选择D。

［单选题］7.按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGBO6-2007)规定，建筑安装工程费包括()。

A.直接工程费、间接费、利润、税金B.直接费、间接费、利润、税金C.直接费、间接费、利润D.直接工程费、间接费、利润参考答案：B［单选题］&()是工程量清单计价的前提和基础。

Λ.合理的清单项目设置和统一的消耗量标准B.合理的清单项目设置和准确的工程数量C.合理的清单项目设置和统一的工程量计算规则D.合理的清单项目设置和统一的计量单位参考答案：C［单选题］9.某施工企业为购买新实验设备，向银行贷款100万元，年利率为10%,该企业计划分10年等额偿还，当该企业偿还贷款5次后，决定将余下贷款在第10年末一次归还,则应归还()元。

2024年公路工程监理工程师、经济材料运用等相关知识试题库（附含答案）一、单选题1、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期正确答案：D2、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。

监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿正确答案：D3、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。

承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A,同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求正确答案：A4、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖正确答案：B5、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日正确答案：A6、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70~100mm8.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为IOommC.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m,最小缝宽增加20mm；8度设防,高度每增加3m,最小缝宽增加20mmD.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%7、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。