深圳市房地产认购书(2021新版)

深圳市房地产认购书样本一一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、认购房源信息楼盘名称：楼盘地址：建筑面积：户型：楼层：总价：认购房号：三、认购条件1. 认购价格：认购人同意以协商一致的价格购买上述房源。

2. 认购方式：认购人选择全款/分期付款（请在下方划勾）。

3. 认购定金：认购人同意在签署本认购书后三个工作日内支付定金，定金金额为人民币（以下简称“元”）。

4. 分期付款方式：认购人同意按照开发商提供的分期付款方案进行支付，具体支付时间和金额详见附件。

5. 其他约定事项：（请在下方详细描述）四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在三个工作日内支付定金。

2. 开发商收到认购书和定金后，确认认购人的认购意向，并向认购人提供认购确认函。

3. 认购确认函签署后，认购人根据约定的付款方式支付首期款项。

4. 开发商在收到首期款项后，办理房屋预售合同签订手续。

5. 认购人按照预售合同约定的时间和方式支付剩余款项。

6. 开发商办理房屋交付手续，并将房屋交付给认购人。

五、风险提示1. 认购人在签署本认购书前应仔细阅读楼盘相关文件和合同条款，了解相关政策和规定。

2. 认购人应自行核实楼盘信息的真实性和准确性，如有疑问可咨询开发商或相关部门。

3. 认购人应自行承担因信息不准确或不完整而导致的风险。

4. 如认购人违约或不能按时支付款项，开发商有权解除认购合同并扣除相应违约金。

六、其他约定事项（在此处详细描述认购人与开发商之间的其他约定事项，如特殊要求、补充条款等）七、附件1. 分期付款方案2. 其他相关文件（如楼盘宣传册、预售合同等）八、法律适用和争议解决1. 本认购书的签署、效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 如双方在履行本认购书过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、生效与签署本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息1.1 买方信息•姓名：[买方姓名]•性别：[买方性别]•身份证号码：[买方身份证号码]•手机号码：[买方手机号码]•通讯地址：[买方通讯地址]1.2 卖方信息•公司名称：[卖方公司名称]•法定代表人：[卖方法定代表人]•注册资本：[卖方注册资本]•经营地址：[卖方经营地址]•电话号码：[卖方电话号码]二、房屋信息2.1 房屋基本情况•房屋所在地址：[房屋所在地址]•规划用途：[房屋规划用途]•建筑面积：[房屋建筑面积]•户型：[房屋户型]•产权证号：[房屋产权证号]•使用权证号：[房屋使用权证号]2.2 房屋交付标准•房屋装修标准：[房屋装修标准]•交付日期：[房屋交付日期]三、认购条款3.1 认购价格•房屋总价：[房屋总价]•付款方式：[付款方式]•认购定金：[认购定金]•首付款：[首付款]•贷款比例：[贷款比例]•贷款方式：[贷款方式]•贷款期限：[贷款期限]3.2 退款条款•若买方在签署认购书之后解除合同，卖方有权扣除买方已支付的认购定金作为违约金。

3.3 签约方式•买方需在签署认购书后的7个工作日内与卖方签订正式的合同。

3.4 违约责任•买方若未按时支付首付款或违约解除合同，卖方有权解除合同，并扣除买方已支付的认购定金作为违约金。

四、其他条款4.1 不可抗力•若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。

4.2 争议解决•双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。

4.3 合同变更•双方如需变更本合同内容，应以书面形式达成一致意见并签署补充协议。

4.4 合同生效•本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.5 其他•本认购书所列事项为双方共同商定的内容，具有合同效力。

以上内容为《深圳市房地产认购书范本》，请买卖双方仔细阅读并确认签字。

深圳市房地产认购书特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。

二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1．土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；2．《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3．《房地产预售许可证》；4．主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5．卖方与物业管理签订的《前期物业管理服务合同》；6．《临时业主公约》；7．正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；8．一手楼购房指引。

认购书正文卖方：_________________________资质证书编号：_________________人：_______________________：_____________________委托代理机构：_________________备案证书编号：_________________人：_____________________：_____________________买方：_________________________□身份证/□护照号码：__________：______________________公司或机构名称：_______________人：_______________________：_____________________委托代理人：___________________□身份证/□护照号码：__________：_________________________第一条买方自愿认购卖方_____________________项目的第_______栋_______单元_______层_______号房（以下称“本房地产”），用途为□公寓/□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□_______；套内建筑面积_______平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。

回购承诺书回购‎承诺书回购承诺‎书为保障客户利益‎，体现企业诚信，‎对于在201X年‎x x月xx 日至2‎01X年xx月x‎x日期间签约xx‎-xxx并满足相‎关条件的客户，本‎公司承诺三年后可‎按客户所购房屋的‎《深圳市房地产买‎卖合同（现售）》‎（简称现售合同）‎原合同价收购所售‎房屋，具体如下：‎一、‎客户申请时应同时‎满足以下条件：‎ 1、客户已严‎格履行认购书及现‎售合同约定的相关‎义务，无违约行为‎；2、客户‎已取得所购房屋《‎房地产证》，房屋‎无查封等权利限制‎（如有抵押，客户‎负责在双方正式办‎理二次转让手续之‎前解除抵押）；‎ 3、客户未就‎该房屋与第三方签‎订买卖、赠与、抵‎押等物权处分性质‎的协议或单方承诺‎。

如该房屋已出租‎，客户负责在双方‎正式办理二次转让‎手续之前解除租约‎并收回房屋，客户‎需保证第三人不得‎向本公司主张对该‎房屋的任何权利；‎4、客户应‎于201X年xx‎月xx日当天凭本‎承诺书原件向本公‎司提交书面申请，‎需当面递交，其他‎申请方式恕本公司‎不予接受。

未在该‎日期申请的，视为‎自动放弃要求本公‎司原价收购的权利‎。

本公司联系地址‎为：xx-xxx‎-xxx-xx，‎（如有变更，以本‎公司在当地报纸公‎告的新地址为准）‎。

三‎、本公司收到客户‎的书面申请后，经‎审核确认符合本承‎诺书所述条件的，‎由双方共同按照深‎圳市二手房交易相‎关程序在三个月内‎办妥二次转让手续‎（含产权过户、交‎房、付款等），非‎因本公司原因导致‎延期的，本公司不‎承担责任。

转让价‎格等于现售合同原‎合同价，（期间产‎生的物业管理费需‎业主自行承担）且‎该转让价格不因房‎屋折旧及装修而变‎化。

转让发生的相‎关税费，由买卖双‎方依法各自承担。

‎四、‎本承诺书与现售合‎同同时生效，共一‎式四份，客户执一‎份，本公司执三份‎。

201X年12‎月31日前，现售‎合同不论何种原因‎被解除、撤销或被‎确认无效，本承诺‎书自动失效。

深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。

一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。

2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。

3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。

五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。

2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。

3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。

请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。

如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。

购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。

深圳市房地产认购书一一、引言房地产认购书是购买新开发的房地产项目时必须填写的重要文件，其包含了购房者与开发商之间的权利关系、责任、义务等内容。

而在深圳这样一个房价一直居高不下的城市，房地产认购书更是备受关注。

本文将介绍深圳市房地产认购书一的相关内容，以帮助购房者更好地了解房屋认购的过程和内容。

二、认购书的基础内容1.认购人信息认购书首先需要填写认购人的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、通讯地址等。

购房者需要注意填写准确，确保信息与个人证件保持一致。

2.认购房屋信息接着需要填写认购的房屋信息，包括房屋所在楼盘名称、房屋所在位置、房屋面积、房屋格局等。

购房者应注意填写准确，住房面积填写需按照《住房面积计算规定》的要求填写。

3.认购房屋价格房屋认购书中还需依据开发商的定价将房屋价格加以填写，同时还需按照国家相关法规或政策计算应缴纳的税费。

4.认购条件及限制认购书还需填写购房者所必须遵守的条件和限制，比如对房屋的使用、变更、转让、装修等方面的规定。

5.购房者权利保护在认购书中购房者的权利也应得到保护，比如规定了开发商应该履行的销售承诺、交付标准、质量、安全等方面的法律责任和义务。

三、认购书填写注意事项1.确认房屋信息购房者在填写认购书时需认真核对房屋相关信息，并在购买过程中明确了解房屋的周边环境、配套设施、居住人群及交通等情况，确保对自己的购房需求和房屋信息的理解一致。

2.认购书签署购房者在填写认购书之前，也应先与开发商进行相关协商，并将认购书签署完毕后保管好自己的认购书和相关文件，认真审核开发商提供的各项文件和资料。

3.权利保护购房者在签署认购书之前，一定要清楚了解自己的权利和义务，确保自己的利益受到保障。

如遇到问题需及时保留证据并寻求专业人士支持。

四、结语房地产认购书是购买新开发房地产项目时必须填写的文件之一，其内容涉及到购房者与开发商的权利、责任、义务等众多方面。

购房者在填写认购书前需认真核对相关信息，并注重个人权利的保护。

深圳市房地产认购书样板一、认购人基本信息认购人：（填写认购人姓名）身份证号码：（填写认购人身份证号码）联系电话：（填写认购人联系电话）通讯地址：（填写认购人通讯地址）二、项目基本信息项目名称：（填写项目名称）开发商：（填写开发商名称）项目地址：（填写项目地址）预售许可证号：（填写预售许可证号）认购房号：（填写认购房号）三、认购房屋信息房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）建筑面积：（填写建筑面积，单位：平方米）套内面积：（填写套内面积，单位：平方米）总价款：（填写总价款，单位：人民币元）四、认购条款1. 认购人确认已经充分了解项目的相关信息，包括但不限于项目规划、建筑设计、销售政策等，并同意按照相关规定支付认购定金。

2. 认购人同意按照约定的付款方式和时间支付房屋总价款。

3. 认购人确认，在签署本认购书之前已经详细阅读并理解了相关合同、协议及公告的内容，并同意遵守其中的条款和规定。

4. 认购人同意，如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可以协商解除合同，并按照相关规定处理已支付的款项。

5. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得转让或转售认购的房屋。

6. 认购人同意，在签署正式的购房合同之前，不得将认购权利转让给他人。

五、其他条款1. 本认购书的效力以及与认购人之间的权利义务关系，受中华人民共和国法律的管辖。

2. 本认购书一式两份，认购人与开发商各持一份，具有同等法律效力。

3. 本认购书自双方签署之日起生效。

4. 本认购书的任何修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议生效。

六、签署人确认认购人确认，已经充分了解并同意以上条款，并愿意按照约定履行义务。

认购人签名：（认购人签名）日期：（填写签署日期）开发商签名：（开发商签名）日期：（填写签署日期）以上是深圳市房地产认购书的样板，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。

认购书是购房过程中的重要文件，双方在签署之前应当仔细阅读并理解其中的条款和规定，确保自身权益得到保护。

深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。

为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。

请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。

一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。

五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。

六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。

特此认购书，供双方共同遵守。

甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。

雄伟房地产开发（深圳）有限公司、赵鹏房屋买卖合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审结日期】2020.07.27【案件字号】(2020)粤03民终12762号【审理程序】二审【审理法官】何溯孔卫新邓婧【审理法官】何溯孔卫新邓婧【文书类型】判决书【当事人】雄伟房地产开发（深圳）有限公司;赵鹏【当事人】雄伟房地产开发（深圳）有限公司赵鹏【当事人-个人】赵鹏【当事人-公司】雄伟房地产开发（深圳）有限公司【代理律师/律所】张东煜北京德恒（深圳）律师事务所;欧阳倩北京德恒（深圳）律师事务所;刘子孺北京大成（深圳）律师事务所;杨兵兵北京大成（深圳）律师事务所【代理律师/律所】张东煜北京德恒（深圳）律师事务所欧阳倩北京德恒（深圳）律师事务所刘子孺北京大成（深圳）律师事务所杨兵兵北京大成（深圳）律师事务所【代理律师】张东煜欧阳倩刘子孺杨兵兵【代理律所】北京德恒（深圳）律师事务所北京大成（深圳）律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】民终字【原告】雄伟房地产开发（深圳）有限公司【被告】赵鹏【本院观点】本案系房屋买卖合同纠纷。

【权责关键词】催告撤销委托代理合同合同约定关联性合法性质证诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为：本案系房屋买卖合同纠纷。

根据上诉人提出的上诉请求和理由，本案二审争议焦点是房屋买卖过程中谁存在违约行为。

上诉人主张被上诉人逾期支付首期款，导致双方买卖协议未及时签订，存在违约行为。

被上诉人在起诉时称上诉人迟迟不履行合同约定的备案义务，恶意解除合同，存在根本违约行为。

本案中，双方签订的《深圳市房地产买卖合同（预售）》系当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，可以作为判断双方是否存在违约行为的依据。

深圳房屋买卖委托书范本甲方）：____________身份证号码：______________联系电话：______________住址：_____________________受托人（乙方）：____________身份证号码：______________联系电话：______________住址：_____________________鉴于甲方因个人原因无法亲自处理位于深圳市的房产买卖事宜，现委托乙方作为甲方的代理人，代为办理相关房产买卖手续。

为明确双方的权利和义务，特订立本委托书。

一、委托事项1. 甲方委托乙方代为出售位于深圳市_______区_______路_______号的房产，建筑面积为_______平方米，房产证编号为_______。

2. 乙方应根据甲方的指示，与买方进行房屋买卖的谈判，并代为签署房屋买卖合同。

3. 乙方应负责办理房屋过户登记手续，包括但不限于提交过户申请、缴纳相关税费、领取新的房产证等。

二、委托期限本委托书自签订之日起生效，有效期至房屋买卖手续全部完成之日止。

三、甲方的权利和义务1. 甲方有权随时了解房屋买卖的进展情况，并要求乙方提供相关文件和信息。

2. 甲方有义务按照乙方的要求提供办理房屋买卖所需的全部文件和资料。

3. 甲方应保证所委托出售的房产权属清晰，无纠纷，否则因此产生的一切责任由甲方承担。

四、乙方的权利和义务1. 乙方有权根据甲方的指示和法律规定，独立决定房屋买卖的具体事宜。

2. 乙方有义务及时向甲方报告房屋买卖的进展情况，并按照甲方的要求提供相关文件和信息。

3. 乙方应妥善保管甲方提供的文件和资料，不得泄露甲方的个人信息。

五、费用承担1. 房屋买卖过程中产生的税费、手续费等费用，由甲方承担。

2. 乙方为办理房屋买卖手续所产生的合理费用，由甲方据实报销。

六、违约责任1. 如甲方违反本委托书的约定，给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

2. 如乙方未按照甲方的指示或法律规定办理房屋买卖手续，给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。

2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。

3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。

五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。

2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。

3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。

六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。

2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。

七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。

出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。

温燕芳、中航物业管理有限公司物业服务合同纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷服务合同纠纷物业服务合同纠纷【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审结日期】2020.10.14【案件字号】(2020)粤03民终7172号【审理程序】二审【审理法官】白全安林建益刘月【审理法官】白全安林建益刘月【文书类型】判决书【当事人】温燕芳;中航物业管理有限公司【当事人】温燕芳中航物业管理有限公司【当事人-个人】温燕芳【当事人-公司】中航物业管理有限公司【经典案例】涉港澳台案例【代理律师/律所】黄媛琳北京金诚同达(深圳)律师事务所;王再鸣北京金诚同达(深圳)律师事务所【代理律师/律所】黄媛琳北京金诚同达(深圳)律师事务所王再鸣北京金诚同达(深圳)律师事务所【代理律师】黄媛琳王再鸣【代理律所】北京金诚同达(深圳)律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】温燕芳【被告】中航物业管理有限公司【本院观点】因上诉人温燕芳为香港特别行政区居民，本案系涉港物业服务合同纠纷。

根据《最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，建设单位依法与物业服务企业签订的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务企业签订的物业服务合同，对业主具有约束力；业主以其并非合同当事人为由提出抗辩的，人民法院不予支持。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十一条规定，当事人申请鉴定，应当在人民法院指定期间内提出。

【权责关键词】撤销委托代理民事权利违约金支付违约金合同约定合同签订地证明责任（举证责任）诉讼请求反诉缺席判决维持原判发回重审执行诉讼时效【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明，一审查明事实清楚，本院予以确认。

【本院认为】本院认为，根据《最高人民法院关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，建设单位依法与物业服务企业签订的前期物业服务合同，以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务企业签订的物业服务合同，对业主具有约束力；业主以其并非合同当事人为由提出抗辩的，人民法院不予支持。

住宅单位房号确认单
1、买方基本信息
联系电话：通讯地址：
2、认购单位基本信息
房号：座层单位，建筑面积： m2 ，套内建筑面积 m2，户型特殊说明：□标准户型□复式
3、认购单位价格信息
标准定价：￥元, 付款方式及折扣：，
其它优惠折扣： ,认购总房价￥元，套内建筑面积单价：￥
4、认购单位付款情况
应付定金：人民币元（￥），已付定金元（￥），需补剩余定金：元（￥）。

注：买方须于年月日时前补足上述剩余定金人民币元（￥），并签定《深圳市房地产认购书》；如买方逾期未补上述剩余定金则卖方有权不经通知而取消买方认购资格，该单位另行出售，买方所交付定金不予退还。

卖方：深圳市XXX公司
销控人员审核签字：财务人员审核签字：
销售人员确认签字：
买方（全名）：
签字：
年月日。

最新深圳商品房预售合同6篇篇1最新深圳商品房预售合同一、合同双方甲方（开发商）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（购房者）：姓名：身份证号码：联系方式：二、房屋信息1. 房屋位置：（详细地址）2. 房屋建筑面积：3. 房屋用途：4. 房屋价格：5. 首付款金额：6. 预计交房时间：三、付款方式1. 签订合同时，乙方需支付首付款金额的（比例）作为定金；2. 乙方需在（时间）内将剩余款项支付完成。

四、房屋交付标准1. 房屋按照国家有关规定交付，保证质量达到国家标准；2. 房屋附属设施齐全，如停车位、电梯等；3. 房屋交付时，甲方应提供相关的产权证明文件和税费发票。

五、风险提示1. 房屋产权属于国家所有，乙方需在购房后及时办理相关产权手续；2. 若因房屋质量问题导致纠纷，可依法向相关部门申诉；3. 甲方应配合提供相关证明文件，协助解决交房过程中的问题。

六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决，若协商无果，则按照国家相关法律规定执行；3. 本合同自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章签字）：乙方（签字）：日期：年月日日期：年月日以上是最新深圳商品房预售合同的内容，双方在签署合同之前应认真阅读，并按照约定履行各自的义务。

希望乙方在购房过程中顺利，享受美好的家庭生活。

篇2最新深圳商品房预售合同随着深圳房地产市场的不断发展和房价的不断上涨，购买商品房的需求也越来越大。

为了规范商品房销售行为，保护购房者的合法权益，深圳市不断完善商品房预售合同，力求让购房者在购房过程中能够享受到更全面的法律保护。

一、合同签署流程在深圳购买商品房时，首先需要与开发商签订商品房预售合同。

合同签署流程一般包括以下几个步骤：1.认购：购房者在选择心仪房源后，与开发商签订认购书，缴纳认购定金。

认购书是购房者与开发商之间签订的一种意向性协议，双方在认购书中约定了购房者购买房屋的基本信息和价格，开发商也承诺将该房屋优先售予购房者。

深圳市商品房认购书示范文本本示范文本旨在规范深圳市商品房认购书的内容和格式，保护购房者的合法权益，维护房地产市场秩序。

深圳市商品房认购书甲方 (开发商):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________乙方 (购房者):______________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议: 第一条房屋基本情况1.1 房屋名称:_____________________________1.2 房屋位置:_____________________________1.3 房屋面积:_____________________________1.4 房屋用途:_____________________________1.5 房屋产权归属:_____________________________第二条认购方式2.1 乙方采用一次性付款方式认购该房屋，认购价格为人民币______元整 (大写:_______________________元整)。

2.2 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，将认购款项支付至甲方指定的银行账户。

第三条签订合同3.1 乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，与甲方签订《深圳市商品房买卖合同》。

3.2 如果乙方未在本协议签订之日起______个工作日内签订《深圳市商品房买卖合同》,则本协议自动解除，甲方有权将该房屋出售给其他购房者。

第四条付款方式4.1 乙方应在签订《深圳市商品房买卖合同》之日起______个工作日内，将房屋全部款项支付至甲方指定的银行账户。

合同编号：商品房面积补充协议签订地点：签订日期：年月日商品房面积补充协议甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。

一、买卖的标的及价款：建筑面积㎡，每平方米元，共计 (人民币) 元整。

(比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金)二、双方责任与权利 1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。

2甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。

3、甲方应在签订本合同后日内办理完毕过户手续，将合法齐全的房产证交于乙方。

4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。

三、违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。

在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商;协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。

四、其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。

本协议自签定之日起生效，一式二份;甲、乙双方各执壹份。

甲方：乙方：签约时间：-------卖方：深圳市中铁诺德投资有限公司售楼电话：83116666地址：深圳市福田区福中路三号1006号诺德金融中心26c买方：姓名：性别身份证/护照号码：通讯地址：买卖双方于年月日就购买诺德假日花园一期栋座层号房签订了《深圳市房地产认购书》(以下简称"认购书")，现双方就认购书做如下补充约定，以资共同遵照执行：1 买卖双方约定采取下述第2种付款方式：(1)、一次性付款方式：买方须于7日内支付首期房款30%，余款70%于签定本认购书之日起一个月内付清。

(2)向银行借款方式：若买方选择银行按揭，买方须于7日内支付不低于20%的首期房款，即人民币元(含定金)。

按揭金额、按揭年限以银行最后批复为准，如银行贷款金额减少，首期款将相应增加。

2如买方采用银行按揭借款方式付款，由于买方原因(包括但不限于未按卖方或银行要求提供完整的相关按揭资料或不签署相关文件)导致未能成功办理银行按揭借款，卖方有权没收买方已付定金，其余款项不计利息退回买方;由于银行原因(包括但不限于政策发生巨大变化等)导致未能成功办理银行按揭借款，买方已付款项不计利息全额退还回买方。

购买授权委托书购买授权委托书1______招投标代理有限公司：本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名）授权（被授权人姓名）参与（采购项目/招标编号标书购买事宜。

特此声明。

法定代表人签字：授权代表签字：投标人名称：（盖章）日期：年月日购买授权委托书2本人系有限责任公司的法定代表人，现委托为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义递交路项目土建工程施工招标资格预审申请文件及办理相关事宜。

申请人：有限责任公司法定代表人：委托代理人：20__ 年月日购买授权委托书3本人（姓名）系（名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义购买（项目名称） /标段施工的招标文件，对其法律后果由我方承担。

委托期限： 120天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明名称：（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）年月日购买授权委托书4我________（姓名）系________市________有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加________镇________村、________村农村环境连片整治（招标编号：________）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的.书面通知以前，本授权书一直有效。

被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：________法定代表人签名：________所在部门职务：工程部职务：项目经理投标人（盖单位公章）法定代表人或委托代理人签名：________日期：________年10月15日购买授权委托书5 委托人姓名：性别：身份证号码：住址：工作单位：回乡证号码：电话：受委托人姓名：性别：身份证号码：住址：工作单位：电话：本人__是汕头市__处房产的业主，现将该处房产售予__。

深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、甲方（开发商）信息甲方（开发商）：____________（以公司全称填写）统一社会信用代码：____________（非个人填写）注册地址：________________________二、乙方（认购人）信息乙方（认购人）：________________________联系地址：________________________三、认购房源信息1. 房源基本情况项目名称：____________楼栋/幢号：____________单元：____________楼层：____________房号：____________建筑面积：____________（单位：平方米）套内面积：____________（单位：平方米）房屋用途：____________房屋类型：____________2. 房源价格及支付方式总价：____________（单位：万元）认购定金：____________（单位：万元）首付款：____________（单位：万元）贷款金额：____________（单位：万元）贷款期限：____________（单位：年）首次支付时间：____________其他支付方式：____________（如首期款、尾款等） 3. 交付及验收标准交付时间：____________交付标准：____________（如毛坯交付、精装修交付等）交付装修情况：____________（如墙地砖、卫浴洁具等）四、其他要求及注意事项1. 乙方认可以上所述的房源信息、价格及支付方式，并确认购房意向。

2. 乙方在签订本认购书前，已详细了解和清楚相应的房地产政策和法规，并自行承担由此产生的相关责任。

3. 乙方在签订本认购书后，应按照合同约定的时间和方式按时足额支付相应的款项。

4. 本认购书生效后，双方应按照合同约定履行相应的义务，不能擅自变更或解除认购书。

授权委托书（最新13篇）托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。

而委托人不得以任何理由反悔委托事项。

本文是编辑为大伙儿整编的授权委托书（最新13篇），希望大家能够喜欢。

授权委托书篇一编号：委托人：身份证号码：地址：受托人：注册地址：事缘：（一）_____（下称本人）于__年__月__日与_____（下称"发展商"）签订《商品房买卖合同》（下称该买卖合同）以人民币_____元及接该契约之条件向发展商预购座落于_____之房产。

（二）本人为履行该契约中所列之条件及核付应付之楼价向银行借款人民币_____元整，___年___月___日与银行签订了《房屋按揭贷款合同》（下称该贷款合同）、《房屋按揭贷款抵押合同》（下称该抵押合同）上述合同编号：___。

本人保证按时还款，并以买卖合同项下本人应有之全部权益及该贷款合同项下的房产（包括预售阶段房产）及其有关权益（下称）〔抵押物1〕抵押给银行，赋予银行第一优先抵押权，并在银行开设活期存折，帐号_____（下称该帐号），对贷款合同中所有应付之款项均从此帐号照付。

（三）为保证受托人权益及委托人之转取款方便，本人同意签订此委托书，全权委托受托人处理该帐户中有关应付款项的转取。

本人保证：1、同意银行以无折（卡）支取方式在授权扣款帐户中按贷款合同规定扣取贷款金额入发展商的帐户，授权银行在该帐户中代扣印花税（金额为：贷款金额的。

0.05‰），以及扣取银行每月供款和过期罚息。

2、若因扣款帐户余额不足或本人其他原因导致银行无法按时足额扣款，本人承担由此产生的违约责任。

违约后第一笔还款由本人在三日内到银行指定的网点办理。

3、若扣款帐户发生挂失、练结、结清，或本人需要变更扣款帐户，本人应到银行办理变更手续。

在变更手续生效前，若扣款帐户已无法足额抵扣款，本人应到银行指定的网点办理还款。

本人确认并声明此项委托是不可撤回的，除非得到受托人的书面同意。