下载文档原格式
FIDIC合同的框架关系是业主、咨询工程师、承包商之间的三位一体。
咨询工程师在业主与承包商之间起着过滤器和筛子的作用，他应该在业主与承包商之间独立地根据合同秉公决断，即将有关的合同条款套用到发生的具体事件上，公正无倚地监督项目实施。
咨询工程师并不作为合同中的任何一方，因而为了项目实施，他有权作为中间人对业主和承包商发出指令并约束双方，行使法律上准仲裁人的权利，业主无权影响甚至干涉咨询工程师的决定。
同时，承包商应该切记：业主为咨询工程师所提供的服务支付薪水。
在这个意义上，可以说业主又是咨询工程师的主人。
作为承包商，履约过程中日常工作主要是与咨询工程师交往，许多具体事宜在实施前需先获其认可及推荐。
要特别注意，与咨询工程师和业主的一切往来必须采用书面形式，函件中应尽量引据合同条款及有关事实，并建立发文的签收制度，做到有理有据。
中国土木工程公司在某国承建的一个公路项目系采用FIDIC合同1977年第三版，合同额为981万美元，工期24个月，咨询工程师来自英国一家老牌咨询公司。
项目在实施过程中，遇到该国与邻国发生争端，邻国单方面关闭两国边境，停止向这个内陆国家提供燃油，造成项目主体工程停工9个多月，为合同工期的37%强，属于重大风险。
我方依合同有关条款，据理力争，经过一年多的艰苦交涉，最后获得燃油危机索赔成功。
索赔金额达429万美元，是合同额的44%，并就此顺延工期29个月。
该项目在燃油危机发生后，在与咨询工程师及业主的索赔交涉中，经过认真研读标书，我们主要运用了FIDIC合同以下有关条款。
第2款咨询工程师的权利和义务业主一般在合同特殊条款中加入限定：“对于给承包商增加额外费用、核定索赔金额、确认延长工期等将导致工程追加开支的决定，咨询工程师必须事先报经业主批准”。
中国土木工程公司承建的该项目即加列特殊条款第2.3款，增加对咨询工程师的权力限制。
所以，应该注意在努力做好咨询工程师疏导工作的同时，切不可忽视业主在决定索赔、延长工期时的重要作用。
fidic施工合同条件详解1. 引言FIDIC（国际大坝和水电工程承包商联合会）是全球范围内最常用的工程合同标准之一。
本文将详细解析FIDIC施工合同条件，包括其核心原则、主要内容和常见条款。
2. FIDIC施工合同概述FIDIC施工合同是一种标准化的合同文档，用于调节建筑工程、工业工程和基础设施项目等各种类型的工程。
它的目标是为施工项目提供一套公平、合理的规则，确保各方的权益得到保护。
3. FIDIC施工合同的核心原则FIDIC施工合同遵循以下核心原则：3.1 公平原则：FIDIC施工合同的目标是维护各方的利益均衡，确保在合同执行过程中各方得到公平对待。
3.2 合理风险分担：FIDIC施工合同明确规定了各方在工程项目中所承担的风险责任，以保证风险在各方之间分担合理。
3.3 合同解决纠纷机制：FIDIC施工合同为各方提供了解决纠纷的机制，包括协商、仲裁或法院诉讼等方式，以确保争议能够得到公正解决。
4. FIDIC施工合同主要内容FIDIC施工合同通常由以下几个主要部分组成：4.1 前言：前言部分对合同的引言、目的和适用范围进行了说明，为后续的合同条款提供了背景。
4.2 总则：总则部分规定了各方的定义和义务，以及合同的目标和适用法律等内容。
4.3 施工合同条件：施工合同条件是FIDIC合同的核心部分，规定了工程文件、合同价款、合同变更、保证金、支付条款等具体内容。
4.4 规范和规程：规范和规程部分描述了各种施工规范、标准和操作规程，供承包商参考和遵守。
4.5 表格和模板：FIDIC施工合同附带了一系列标准表格和模板，用于记录工程进度、支付内容、索赔等相关信息。
5. FIDIC常见条款解析5.1 工程文件：FIDIC施工合同要求承包商遵循工程文件进行施工，工程文件明确了设计标准、质量要求等内容。
5.2 监理权力：FIDIC施工合同赋予监理工程师权力，包括对施工进度、质量和支付的监督和审查。
5.3 合同价款：FIDIC施工合同规定了合同价款的支付方式和条件，包括进度款、最终付款等。
F I D I C合同协议书主要条款解读完整版文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定定义解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。
定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。
实际上呢这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第条合同解读：本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时，合同组件包含哪些具体文件，应该反复核查，确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。
它的内容，也就不是合同范围。
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程采购和施工合同）是一种国际通用的工程合同模版，被广泛应用于工程建设领域。
FIDIC合同具有条理清晰、权责明确和风险分配合理等特点，是国际工程项目中常用的合同形式。
在FIDIC 合同中，包含了许多关键条款，本文将对其中的十个关键条款进行详细解析。
2. 合同签订方合同签订方的定义和责权明确是确保合同有效性的首要前提。
FID IC合同中明确了双方签订合同的要求和程序，并要求双方提供法律和经济状况证明。
这样做的目的是为了保护双方的利益，确保双方具备履行合同的能力和资质。
3. 合同价格和支付条款合同价格的确定和支付条款的规定对于工程项目的顺利进行至关重要。
FIDIC合同中，通常会规定工程款项的支付时间表以及可能的支付调整条件。
其中，包括了工程款项的支付时间表、支付方式、支付条件等内容。
因此，双方在签订合同时，应充分考虑工程款项的支付方式和时间安排。
4. 变更条款工程项目中，可能会出现许多未预料到的情况，需要对工程合同进行变更。
FIDIC合同中的变更条款确保了在项目进行过程中可能出现的工程变更问题得到合理解决。
双方在签订合同时，应明确变更的程序、变更的范围以及变更所带来的费用调整等问题。
5. 履约保证履约保证是保障合同完整执行的关键环节。
FIDIC合同中，约定了履约保证的形式、金额以及解除履约保证的程序。
双方在签订合同时，应明确履约保证的要求，并在履约保证到期后及时进行结算。
6. 争议解决机制在工程项目中，争议不可避免地会出现。
FIDIC合同中规定了争议解决的程序和方式，通常会包括谈判、仲裁等方式。
双方在签订合同时，应明确争议解决的程序，并在争议发生时积极寻求解决方案，以避免争议进一步恶化。
7. 不可抗力条款在工程项目中，不可抗力因素可能会导致工程延期或无法完工。
F IDIC合同中明确了不可抗力的定义以及在不可抗力情况下的各方责任和义务。
双方在签订合同时，应妥善考虑不可抗力因素，并在合同中明确相关责权和风险分配。
FIDIC合同主要条款注解前言FIDIC（国际工程承包商联合会）是一家由工程承包商、工程师、建筑师及律师组成的非营利性组织，它制定了工程建设领域中广泛使用的国际合同标准。
FIDIC合同是国际工程项目中最常见的合同形式之一，因此了解FIDIC合同条款对各方（包括业主、承包商、工程师等）非常重要。
主要条款注解1. 合同的各方合同中定义了业主、承包商、工程师和“合同中的其他人”，并在条款中明确了各方的责任和权利。
合同中的“合同中的其他人”是指工程建设中除业主、承包商和工程师以外的人员或实体，如监理单位或政府部门。
2. 合同价款合同价款通常由若干部分组成，如工程的固定价格、变更工程的价格、索赔金额等。
承包商必须向业主提交开支报告，并承担由于支出不当而产生的后果。
3. 承包商的责任和义务承包商必须完成合同规定的工程，并符合设计要求、质量标准和安全规定。
此外，承包商还需保证工程设备和材料的合格性，承担工程雇员的工资支付责任，以及履行其他法律和法规要求的义务。
4. 业主的责任和义务业主必须向承包商提供必要的施工条件，并按合同规定支付价款。
此外，业主还需履行其他法律和法规要求的义务。
5. 工程师的职责工程师负责管理工程建设过程，包括合同管理、技术指导、质量控制、进度管理、变更管理等。
工程师还需要协调各方的工作，解决问题并进行结算。
6. 变更管理通过变更管理机制，合同各方可以协商处理由于变更产生的争议，包括价格、进度和其他影响。
变更必须经过书面确认并得到合同各方的同意。
7. 索赔管理合同各方在工程建设过程中可能会产生索赔，如因为合同外事项产生的额外费用。
索赔需要遵循合同规定的程序，并由工程师进行评估和审批。
总结FIDIC合同是工程建设中广泛使用的合同形式，合同条款中规定了各方的责任、义务和权利。
了解FIDIC合同条款对于合同各方非常重要，可以最大限度地保障各方的利益。
变更管理和索赔管理机制是FIDIC合同的两个重要组成部分，需要合同各方共同遵守。
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC（国际工程顾问与承包商联合会）合同是国际工程项目中最常用的合同之一。
本文将对FIDIC合同的十个关键条款进行解析，以帮助读者更好地理解和应用这些条款。
2. 合同范围和定义在FIDIC合同中，合同范围和定义是非常重要的条款。
它们明确了合同的适用范围、参与方的定义以及相关术语的解释。
合同范围和定义条款的明确性和准确性对于避免合同纠纷和误解至关重要。
3. 工程设计和规格FIDIC合同中的工程设计和规格条款规定了工程的设计要求和技术规范。
这些条款详细描述了工程的设计、质量标准和验收程序等内容。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程的设计和施工符合合同要求。
4. 合同价款和支付方式合同价款和支付方式是FIDIC合同中的另一个关键条款。
它规定了合同价款的计算方法、支付方式以及支付的时间表。
这些条款对于确保合同款项的及时支付和合同双方的财务安全至关重要。
5. 变更指令和索赔变更指令和索赔是FIDIC合同中的重要条款，用于处理合同变更和索赔事项。
变更指令条款规定了合同变更的程序和要求，而索赔条款则规定了索赔的程序、索赔金额的计算方法以及索赔的时限等内容。
6. 工期和延期工期和延期是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了工程的起止时间、工期的计算方法以及延期的程序和要求。
合同双方必须遵守这些条款，以确保工程按时完成并避免因延期而导致的合同纠纷。
7. 保证金和保险保证金和保险是FIDIC合同中的重要条款，用于保障合同双方的利益。
保证金条款规定了保证金的支付方式和金额，而保险条款则规定了合同双方在工程期间应购买的保险类型和金额。
8. 合同终止和争议解决合同终止和争议解决是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了合同终止的条件和程序，以及争议解决的方式和程序。
这些条款对于处理合同纠纷和争议非常重要，可以帮助合同双方避免长期的法律纠纷。
9. 不可抗力和风险分担不可抗力和风险分担是FIDIC合同中的重要条款之一。
FIDIC合同解析一. 概述1.1 FIDIC简介FIDIC是国际咨询工程师联合会（Federation Internationale Des Ingeinieurs-Conseils）的简称。
该联合会始建于1913年，经过近一个世纪的发展，现在已经成为一个拥有80多个会员国的国际组织。
总部设在瑞士洛桑。
中国工程咨询协会代表我国于1996年10月加入该组织。
FIDIC除下属若干个地区委员会外还下设许多专业委员会，主要包括业主-咨询工程师关系委员会（CCRC）、土木工程合同委员会（CECC）、电器机械合同委员会（EMCC）及职业责任委员会（PLC）等。
FIDIC专业委员会针对不同的工程采购模式编纂了许多标准合同条件范本，如：FIDIC土木工程施工合同条件、FIDIC电器与机械工程合同条件等。
1957年，FIDIC与欧洲建筑工程联合会（FIEC）一起在英国土木工程师协会（ICE）编写的《标准合同条件》（ICE Conditions）的基础上编纂了FIDIC土木工程施工合同条件第一版。
该版主要沿用英国的传统做法和法律体系。
1969年第二版FIDIC土木工程施工合同条件面世，该版没有修改第一版的内客，只是增加了适用于疏浚工程的特殊条件。
1977年第三版FIDIC上木工程施工合同条件出版，对第二版作了较大修改。
同时出版了《土木工程合同文件注释》。
1987年出版了第四版FIDIC土木工程施工合同条件。
1988年又出版了第四版修订版，对87年版做了17处修订。
为了指导应用，FIDIC又于1989年出版了一本更加详细的《土木工程合同条件应用指南》。
随着国际工程合同额的持续增长，合同争端的增加，在客观上需要适应性更强、能更好地界定发承包双方责权利的标准合同范本，在对88年版进行多处修订的基础上FIDIC又编纂了1999年版施工合同条件范本。
由此可以看出FIDIC一直在致力于对施工合同范本的改进和完善。
正因为如此，不仅世界银行和各洲开发银行的贷款项目无一例外地要求借款国在工程发包时采用FIDIC合同条件，美国总承包商协会（FIFG）、中美洲建筑工程联合会（FIIC）、亚洲及西太平洋承包商协会国际联合会（IFAWPCA）均推荐在实行土木工程国际招标时以FIDIC作为合同条件的范本。
我国是接受世界银行和亚洲开发银行贷款最多的国家之一，自上世纪80年代初以来我国利用世行和亚行贷款开发的基础设施项目几乎全部采用FIDIC施工合同条件。
不仅如此，我国建设部和国家工商管理局联合颁布的1992和1999年施工合同示范文本也是在参考FIDIC的基础上编纂的。
1.2 FIDIC合同条件的特点（1）公正合理、责任分明合同条件的各项规定体现了编纂者对业主、承包商的义务、职责和权利的分配的倾向性以及基于这种倾向性的工程师的职责和权限。
由于FIDIC重视来自各方的意见反馈，所以在其条件中的各项规定越来越体现业主和承包商之间利益的均衡和风险的合理分担。
并且在合同条件中体现双赢的理念。
合同条件对发承包双方的职责既做出明确的规定和要求，又给予必要的限制，使双方责权利的合理性不断得到完善。
（2）程序严谨，易于操作合同条件对各种问题的处理程序都有严谨的规定，尤其是对事件发生的时间，呈递备案的时间，解决的时间下限的规定极为严格，责任方要为误期或拖拉付出代价。
另外还特别强调各种书面文件和证据的重要性，从而使各方均有章可循，使条款中的规定易于操作和实施。
（3）通用条件和专用条件相结合各版本的FIDIC合同条件均分为“通用条件”（General Conditions）和“专用条件”(Particular Condition s)。
其中通用条件是指对某一类工程具有普遍适用性质的条款。
而专用条件的作用是将特定的工程合同具体化，对通用条件进行修改或补充。
这样做的好处是，对招标方而言，可节省编制招标文件的工作量；对投标方而言，无须担心不熟悉的合同条件导致的报价风险，只须重点研究专用条件以确定报价策略。
l）FIDIC通用合同条件：某一特定版本的FIDIC通用条件都是固定不变的。
以土木工程施工合同条件为例，工程建设项目只要是属于房屋建筑或者工程的施工，如：工业与民用建筑工程、水电工程、路桥工程、港口工程等建设项目均可使用。
通用条件对合同中多方面的问题给予全面的论述，大致可划分为涉及权利义务的条款、费用管理的条款、工程进度控制的条款、质量控制的条款和涉及法律法规性的条款等五大部分。
这种划分只能是大致的，有些条款同时涉及费用管理、工程进度控制等几方面的问题，因此很难将其准确地划人某一范畴。
2）FIDIC专用合同条件：FIDIC的专用条件是针对某一特定的工程项目，考虑到国家和地区的法律法规的不同，项目的特点和业主对合同实施的要求不同，通过对通用条件的修改和补充来实现对特定合同的具体化。
在FIDIC专用合同条件中有很多建议性的措辞和范例，业主及工程师可酌情采用这些措辞范例或另行编制更能反映发包方意愿的措辞对通用条件进行修改或补充。
凡合同条件第二部分与第一部分的不同之处均以第二部分为准。
第二部分的条款号与第一部分相同。
这样合同条件的第一部分和第二部分就共同构成一套完整的合同条件。
1.3 FIDIC合同条件的应用对于各种类型的建设项目，最好在技术方面和管理方面都实行标准化。
尤其是大型项目，无论其主要部分是建筑程工程、土木工程、化学、电力、机械工程或是上述的任何组合，所需的合同条件日趋复杂。
因此采用合同各方和融资各方均熟悉的、标准化的合同范本将显得愈发重要。
如能采用标准的合同范本，投标人不用为不熟悉的合同条件而准备更多的不可预见费；招标人可最大限度地降低采购成本，而只是在特殊风险发生时才对承包方给予补偿；各方的合同管理人员也不用为不断改变的合同条件而付出无休止的努力。
（1）国际金融机构贷款项目直接采用在世界各地凡世界银行或各洲开发银行的贷款项目均要求全文采用FIDIC合同条件。
因而项目的各参与方必须了解和熟悉FIDIC系列合同条件，才能保证合同的顺利执行并根据合同条件行使自己的职权和保护己方的权益。
在我国，凡亚洲开发银行的贷款项目均全文采用FIDIC“红皮书”。
凡世界银行贷款项目，财政部受国务院委托，直接负责对华贷款的归口管理工作。
财政部根据中国利用世界银行贷款项目的实际需要，在世行的帮助下对世行制定的几种合同文本进行了修改。
这些文件于1991年初版，1995年通过世行的终审，并于1997年5月正式出版试行。
（2）对比借鉴采用很多国家的相关部门都自行编制合同条件，这些合同条件与FIDIC范本均有相似之处，主要区别在于处理问题的程序规定和风险分担的原则。
FIDIC合同条件在处理业主和承包商的权利义务和风险分担的问题方面比较公正，各项程序的安排相对严谨完善。
因此可在熟练掌握FIDIC合同条件的基础上与其他合同条件逐条对比、分析研究、从中发现风险因素，制定切实的防范或利用风险的措施或发现索赔机遇。
（3）局部选用咨询工程师在协助业主编制招标文件或总包商编制分包文件时，可局部选择FIDIC合同条件中的某些部分、某些条款、某些思路、某些程序或规定，也可以在项目实施的过程中借助某些思路或程序随机地处理遇到的问题。
（4）合同谈判时参考由于FIDIC合同条件是国际公认的权威性的文件，在招标过程中如承包商感到招标文件的某些规定不合理或不完善，可以将FIDIC合同条件当作“国际惯例”，在合同谈判时要求对方修改，删除或补充某些条款。
从上述各方面的应用不难看出，深入系统地学习FIDIC系列合同条件可使参与工程采购的各方专业人员在项目管理的思路上与国际惯例接轨，并可大幅提升合同管理的水平。
二. 1999年版FIDIC合同范本系列的构成1999年版FIDIC合同范本包括以下四种，即《施工合同条件》、《生产设备和设计一建造合同条件》、《设计采购施工（EPC）/ 交钥匙工程合同条件》和《简明合同格式》。
这套合同范本的组合是认真汲取过去的经验，加入新的理念，为适应各类工程和各种承包管理模式而重新编写的。
各合同范本的通用条件均为20章，专用条件分别适用不同的承包方式，业主在发包时可根据需要灵活地“拼装”，从而最大限度地满足自己的要求。
这种做法为各类工程普遍利用国际经验创造了条件。
（1）施工合同条件（Conditions Of Contract for Construction）。
该条件简称新红皮书，是1987年版红皮书《土木工程施工合同条件》的最新修订版。
主要适用于业主或其代表~工程师设计的建筑工程或土木工程项目。
其特点是承包商按照业主提供的设计施工。
但业主可要求承包商做少量的设计工作，这些设计可以包含土木、机械、电气或构筑物的某些部分。
这些部分的范围和设计标准必须在规范中做出明确规定，如果大部分工程都要求承包商设计，很显然红皮书就不适用了。
（2）生产设备和设计一建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）。
该条件简称新黄皮书（简称P&DB），是1987年版黄皮书《电气与机械工程合同条件》的最新修订版。
主要适用于电气或机械设备的供货及建筑或工程的设计与施工。
其特点是具有设计-建造资质的承包商按照业主的要求设计并建造该项目，可能包括土木、机械、电气或构筑物的任何组合。
采用这种模式时由于设计是承包商的职责，承包商则有可能以牺牲质量来降低成本。
因此业主应考虑雇佣专业技术顾问来保证其要求在招标文件中得以体现。
（3）设计采购施工（EPC）/ 交钥匙工程合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects）。
该条件简称新橘皮书，是1995年版橘皮书《设计-建造和交钥匙工程合同条件》的最新修订版。
主要适用于以交钥匙方式提供的生产线或发电厂等工厂或类似设施、基础设施项目或其他类型的开发项目。
采用这种采购方式的项目的最终价格和要求的工期有更大程度的确定性，由承包商承担项目的设计和施工并提供配备完善的全部设施，业主介入较少。
欲达到上述目的，只有采用总价合同并要求承包商承担更大的风险。
此外，业主还希望项目以纯两方的方式展开，即不雇佣“工程师”指导施工和负责合同管理。
在这种模式下，业主愿意承受较P&DB模式多的付款，作为对承包商承担固定价格和固定工期风险的回报。
（4）简明合同格式（Short Form of Contract）。
该合同格式在FIDIC合同范本系列中首次出现。
适用于合同额较小的建筑或工程项目。
根据工程的类型和具体情况，该合同格式也可用于较大金额的合同，特别适用于简单的或重复性的或工期较短的工程。
一般情况下由承包商按照业主方提供的设计进行施工，但也适用于部分或全部由承包商设计的土木、机械、电气或构筑物的合同。
