建设工程完工履约保证保险保单保函v1

XXX保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证范本模板-V1随着建筑行业的发展，建筑项目规模日益扩大，建设的主体也逐渐向社会化、专业化转变。

在建设过程中，风险和意外事故也难以避免。

因此，越来越多的建筑企业开始购买建设工程保险，以规避风险和保障自身利益。

XXX保险公司是一家专业的保险公司，可以为建筑企业提供全方位的风险保障。

在保险服务的基础上，该公司还为建筑企业定制了一系列服务，包括建设工程同款支付保证保险、保单、保函等，以最大限度地保障建筑企业的利益和项目顺利进行。

下面，我们来了解一下建设工程同款支付保证保险、保单、保函等的模板范本：一、建设工程同款支付保证保险模板范本：受益人：______________公司（或个人）保证金额：RMB________保证期间：自_________________年____月____日起至_________________年 ____月____日止保证费用：RMB________保险费率：0.2% （按保证金额计）保证金存入银行：________银行（或支付宝、微信等网络支付方式）不可撤销的保证金或责任情况下的赔偿款项将在____________（日期）前全额返还或支付，如果不在此日期前支付，保证人同意自动续约本保险条款，除非受益人借款被完全收回并经保证人书面同意解除本保险条款。

承诺书：本人/单位承诺按时足额履行开工、分期付款及竣工的财务义务，并有足够的财力来承担本保险条款规定的保证金额和保证金。

二、建设工程承包商保单模板范本：受保险人：___________公司保单号：______________保险期间：自______________年____月____日起至_____________年____月____日止被保险人的责任：向业主完工后支付同金额的货款，并按照合同约定完成工程被保险的建设工程：_____________工程保险金额：RMB_____________，即接受货款同金额的赔偿款项保险费用：按保险金额的0.5%收取三、建设工程承包商保函模板范本：收款人：___________公司保函金额：RMB_____________，即被保险人要求支付货款同金额的保证金保函期间：自_______________年____月____日起至_____________年____月____日止承诺书：本人/单位承诺履行合同中规定的款项支付义务，并同意按照双方签订的合同将货款支付给收款人。

建筑合同履约保函尊敬的签约各方：为确保建筑项目合同的有效履行，保障各方的权益，特制定本履约保函。

本保函适用于建筑项目合同中约定的履约保证金，保障其按照合同约定的责任和义务进行履行。

一、保函发行方：[发行方名称]（以下简称“保函发行方”），注册地为[注册地]，注册资本[注册资本]，法人代表[法人代表姓名]。

二、受益人：[受益人名称]（以下简称“受益人”），注册地为[注册地]，法人代表[法人代表姓名]。

三、保函金额：根据建筑项目合同第[XX]条的约定，保函发行方保证向受益人提供履约保函，金额为[保函金额]，用于保证合同的履约义务。

四、履约保证期限：本履约保函的有效期为自合同签订之日起至合同履约完毕、验收合格且结算支付全部合同款项之日止。

五、保函承诺：1. 保函发行方保证根据建筑项目合同的约定，履行其作为合同签署方的责任和义务；2. 如建筑合同履行过程中，保函发行方未能履行其义务，导致合同受益人遭受损失的，保函发行方应按照合同约定承担相应的赔偿责任；3. 保函发行方保证履约保函的真实性、有效性和权威性，且配合受益人及其他相关方办理变更、解除和索赔等相关手续；4. 受益人可以根据合同约定，依法向保函发行方主张索赔权利，并要求其承担相应的赔偿责任。

六、保函费用：1. 保函发行方应按照合同约定，自行承担保函费用；2. 若因保函发行方的原因导致保函费用增加，保函发行方应负责承担相应的增加费用。

七、法律适用与争议解决：本履约保函以及与本保函相关的所有权利、义务和争议，均适用[适用法律]法律。

若因本履约保函产生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交[仲裁/法院]解决。

八、其他约定：1. 本保函不可转让，除非经受益人事先书面同意；2. 本保函的设立不影响受益人对其他合同履约担保措施的主张；3. 双方同意本保函的电子版与纸质版具有同等法律效力。

九、保函发行方信息：1. 公司名称：[发行方名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 邮政编码：[邮政编码]4. 电话：[联系电话]5. 传真：[传真号码]6. 电子邮箱：[电子邮箱地址]7. 联络人：[联系人姓名]8. 联络人电话：[联系人电话]十、受益人信息：1. 公司名称：[受益人名称]2. 注册地址：[注册地址]3. 邮政编码：[邮政编码]4. 电话：[联系电话]5. 传真：[传真号码]6. 电子邮箱：[电子邮箱地址]7. 联络人：[联系人姓名]8. 联络人电话：[联系人电话]请各方在签署合同时核对以上信息并尽善尽美地履行合同义务。

建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。

合同的目的在于明确双方的权利和义务，确保工程顺利完成。

二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件，保证如果乙方未能按照合同约定履行义务，银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。

它是对乙方履约能力的一种担保，也是对甲方权益的一种保障。

三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息：保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。

这些信息为保函的基本框架，确定了保函的法律效力范围。

2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务，如工程质量、工期要求等。

同时，会明确在哪些情况下，银行或金融机构需要承担赔偿责任。

3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额，通常不会超过合同总价的一定比例。

这一条款限定了赔偿的上限，保护了银行或金融机构的利益。

4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料，包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。

这有助于甲方在乙方违约时，能够迅速且正确地启动索赔程序。

5. 其他条款除了上述关键条款外，保函还可能包含其他细节性规定，如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。

四、注意事项在实际操作中，双方应当注意以下几点：- 确保保函的真实性和有效性，避免因保函问题导致合同无法执行。

- 保函的金额应与合同风险相匹配，既不能过高增加乙方负担，也不能过低影响甲方利益。

- 双方应熟悉保函条款，明确在何种情况下可以启动索赔程序。

- 在合同执行过程中，及时沟通协商，尽量避免违约情况的发生。

五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析，我们可以看到，履约保函作为合同的重要组成部分，对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。

在签订合同时，双方应充分理解和重视履约保函的内容，确保合同的公正性和执行力。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑项目完工履约保函协议2024版版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 定义1.2 解释第二条保函类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额第三条保证范围与责任3.1 保证范围3.2 保证责任第四条保证期限4.1 保证开始期限4.2 保证结束期限第五条履约保函的触发条件5.1 触发条件第六条履约保函的赔偿方式与金额6.1 赔偿方式6.2 赔偿金额第七条履约保函的索赔程序7.1 索赔通知7.2 索赔材料提交7.3 索赔处理与答复第八条履约保函的终止与注销8.1 终止条件8.2 注销程序第九条保函的转让与延期9.1 转让条件9.2 延期申请与处理第十条保函的修改与补充10.1 修改条件10.2 补充内容第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担第十二条争议解决方式12.1 争议解决方式第十三条适用法律与管辖13.1 适用法律13.2 管辖法院第十四条其他条款14.1 其他事项14.2 附录条款第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 本保函协议中的“甲方”是指承担建筑项目合同主体责任的承包商。

1.2 本保函协议中的“乙方”是指向甲方发出保函的银行或其他金融机构。

1.3 本保函协议中的“项目”是指合同双方约定的建筑项目。

1.4 本保函协议中的“履约保函”是指乙方为了保证甲方履行合同约定的义务而开具的书面担保。

第二条保函类型与金额2.1 本保函协议的保函类型为完工履约保函。

2.2 本保函协议的保函金额为人民币万元整。

第三条保证范围与责任3.1 乙方保证甲方的履约能力，确保甲方按合同约定的时间、质量、数量完成工程。

3.2 乙方在保函有效期内对甲方的违约行为承担相应的赔偿责任。

第四条保证期限4.1 本保函的保证开始期限为合同签订之日起。

4.2 本保函的保证结束期限为工程验收合格之日。

第五条履约保函的触发条件5.1 甲方未按合同约定履行工程进度，导致工程延期。

建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

保险人：（盖章）签单日期：公司地址：邮编：联系电话：建设工程完工履约保证保险保单保函/凭证致：（发包人名称）:鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，向承包人签发中标通知书，并在我公司投保《建设工程完工履约保证保险》（保险单号：），我公司接受承包人的请Array求，向你方提供如下保证：一、本保单保函项下我公司承担的保险责任最高限额为（下称“保险金额”）人民币万元整（小写：￥元）二、本保函的有效期自年月日至年月日三、在保险期间内，承包人（投保人）因自身原因未按照与发包人（被保险人）签订的建设工程施工合同（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

保险人：（盖章）签单日期：公司地址：邮编：联系电话：。

建筑工程合同的保函[标题]h1建筑工程履约保函/h1[]尊敬的甲方（业主）：鉴于甲乙双方于（日期）签订了《建筑工程合同》（以下简称“合同”），根据合同条款的规定，我们（担保机构名称），作为乙方（承包商）的担保人，特此向甲方出具本保函，以确保乙方能够严格履行合同中规定的义务。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即合同总价的（百分比%）。

本保函的金额是根据合同中规定的履约保证金数额确定的，旨在确保乙方履行其在合同中的义务。

二、担保范围本保函涵盖但不限于以下几个方面：1. 工程进度：确保工程按照合同约定的时间节点完成；2. 工程质量：确保工程质量符合国家标准及合同约定的质量要求；3. 安全生产：确保施工过程中严格遵守安全生产法规，防止事故发生；4. 环境保护：确保施工过程中遵守环保法规，减少对环境的影响；5. 劳动保护：确保合法用工，维护工人的合法权益。

三、有效期本保函自签发之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并满足合同约定的所有条件后终止。

在有效期内，如果乙方未能履行合同中的任何义务，甲方有权向我们提出索赔。

四、索赔程序甲方在发现乙方未能履行合同义务时，应及时书面通知我们，并提供相关证明材料。

我们在收到索赔通知后，将在合理的时间内进行调查核实。

如索赔成立，我们将按照保函的承诺承担相应的责任。

五、其他事项1. 本保函是不可撤销的，一旦签发，除非得到甲方的书面同意，否则不得修改或解除；2. 本保函适用中华人民共和国法律；3. 因本保函引起的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

我们（担保机构名称）作为担保人，承诺严格按照本保函的规定履行我们的义务。

担保人：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：地址：日期：。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX工程建设的2024年履约保函本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 工程建设项目1.2 2024年履约保函1.3 甲方1.4 乙方1.5 担保金额1.6 保函有效期2. 工程建设项目概述2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程期限2.4 工程预算3. 履约保函的金额与条件3.1 保函金额3.2 保函开具条件3.3 保函解除条件4. 履约保函的有效期4.1 保函开具日期4.2 保函到期日期4.3 保函续期条件5. 乙方职责与义务5.1 保函申请5.2 保函开具5.3 保函履约5.4 保函解除6. 甲方权益与责任6.1 保证权益6.2 监督义务6.3 索赔权益7. 违约责任与赔偿7.1 乙方违约7.2 甲方违约7.3 赔偿方式与金额8. 争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密责任11. 合同的适用法律11.1 合同签订地法律11.2 国际法律适用12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 合同附件12.3 合同的补充协议13. 合同的签署与备案13.1 合同签署地点13.2 合同签署日期13.3 合同备案部门14. 联系方式14.1 甲方联系方式14.2 乙方联系方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 工程建设项目甲方同意乙方承建的位于____的工程，工程编码为____，工程内容包括：____。

1.2 2024年履约保函1.3 甲方1.4 乙方1.5 担保金额本合同项下履约保函的担保金额为人民币____元整。

1.6 保函有效期履约保函自开具之日起至____年__月__日止，保函有效期不得少于____个月。

工程施工合同中履约保函
【履约保函范本】
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：________________
鉴于甲乙双方签订了编号为________的工程施工合同，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保乙方能够履行合同义务，特此提供以下履约保函：
一、保函金额：本保函的担保金额为人民币________元整（¥________），占合同总金额的百分之________。

二、保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。

三、担保内容：
1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。

2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，无质量缺陷。

3. 乙方应确保工程进度符合合同要求，不得无故延期。

4. 乙方应妥善解决施工过程中出现的问题，并承担相应的责任。

四、违约责任：若乙方未能履行上述担保内容中的任何一项或多项义务，甲方有权要求担保银行支付不超过保函金额的赔偿金。

五、解除条件：当工程竣工验收合格，且乙方已完全履行合同义务后，本保函自动解除。

六、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款：本保函未尽事宜，均以甲乙双方签订的工程施工合同为准。

八、本保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日
乙方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日。

工人工资支付履约保证保险
保单保函(样式参考）
编号:
XX市XX区住房城乡建设和水利局/区交通运输局/区城市管理和综合执法局、XX区人力资源社会保障局：鉴于XX公司(施工单位，以下简称“被保证人”)与XX公司（建设单位）就XX区XX工程于20XX年X月X 日签订的建设工程施工合同（合同编号:XX），施工合同价为XX。

基于双方签订的保险合同，我司特向你局提供保证如下内容：
一、本保函的最高承保金额为合同造价的3%，即XX 元。

二、本保函自X年X月X日起生效，有效期至X年X月X日。

三、在本保函承保期内，被保证人及项目的分发转包单位就XX区XX工程（施工合同编号:XX）出现拖欠工资问题的，我公司按如下方式进行理赔：我公司在收到项目的行政主管部门和人力资源社会保障部门向我公司发出的书面支付通知（含部门印章）后，依据人力资源社会保障局部门向被保证人或下属分包单位发出支付工人工资的限期整改指令书（整改期限届满）或行政处理决定书（整改期限届满）或书面调查认定结论，在3日内无条件地向指定账户支付款项，直至本保证的最高承保金额。

四、书面支付通知书应当说明支付理由、支付金额、
受款账户，并在本保证承保期内送达我方。

五、本保证担保项下的权利不得转让。

六、本保证承保的保证期届满，或我方支付的工人工资款项已达本保证的最高承保金额，收到本保函原件后我方的保证责任免除。

七、被保证人与本公司就XX区XX工程项目（施工合同编号:XX）的工人工资支付保证保险的保单、保险合同及特别约定与本保函不一致的，以本保函为准。

八、本保证适用中华人民共和国法律。

保证人: XX保险公司(盖章)
单位地址:
联系电话:
日期:2019年月日。

工程履约保函（一般责任担保）编号：（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。

我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供一般责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。

2. 担保有效期自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但无论前述如何规定，本保函有效期最迟不得超过年月日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后承担一般保证责任。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效保证人（盖章）：法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：单位地址：邮政编码：电话：日期：（本保函失效后，请将原件退回我方注销）工程履约保函（连带责任担保）编号：（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。

我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥元）。

2. 担保有效期自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但无论前述如何规定，本保函有效期最迟不得超过年月日。

3.在本担保有效期内，因金发公司违反合同约定的义务（包括消防施工合同第6.2所列情形），应承担违约、赔偿等支付责任时，我行在收到贵公司以书面形式提出的不超过担保金额的赔偿要求后，承担连带保证责任，在2日内向贵公司付清索赔款项。

建设工程履约保函
建设工程履约保函
编号：
致：（受益人）：
鉴于：（以下简称“承包人”）与（以下简称“发包人”）就签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），你方在合同中要求承包人向你方递交以下金额的建设工程履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行（公司）同意为承包人出具保函。

在本保函有效期内，本银行（公司）向你方承担支付人民币（大写）
的责任，并无条件受本保函的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量、安全或其它非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误，在你方以书面形式提出要求得到上述金额的任何付款时，本银行（公司）于七日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行（公司）放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额的款项再向我公司提出要求的权利。

本银行（公司）还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下，即使工程或合同文件发生变化、补充或修改，本公司承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无需通知本公司。

本保函有效期自年月日至年月日。

本保函提前解除担保效力，需由被保证人一并提供本保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。

担保人名称：
法定代表人：
联系人：联系人电话：
开立日期：年月日。

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建筑项目完工履约保函合同2024版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 建筑项目1.2 完工履约保函1.3 合同双方1.4 合同金额1.5 履约期限第二条保函的类型与金额2.1 保函类型2.2 保函金额2.3 保函有效期第三条保函的发放与缴纳3.1 保函的发放3.2 保函的缴纳3.3 缴纳保函的金额与时间第四条建筑项目的完工标准4.1 完工定义4.2 完工验收4.3 验收不合格的处理第五条履约保函的启用与终止5.1 保函启用条件5.2 保函终止条件5.3 保函终止后的处理第六条合同双方的义务与责任6.1 承包商的义务6.2 发包方的责任6.3 保函提供方的责任第七条违约处理7.1 违约定义7.2 违约处理方式7.3 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁结果的执行第九条合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件9.3 变更与解除的程序第十条合同的生效、终止与续签10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同续签条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条法律适用与管辖12.1 合同适用的法律12.2 合同争议的管辖法院第十三条其他条款13.1 合同的附件13.2 合同的补充协议13.3 合同的生效日期第十四条签字盖章14.1 合同双方的签字14.2 合同盖章14.3 签字盖章的地点与日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 建筑项目：指由发包方和承包方共同确定的，位于____地的住宅/商业/办公楼等建筑物的建设及装修工程。

1.2 完工履约保函：指由承包方向发包方提供的，以确保承包方按合同约定完成建筑项目并支付所有价款的书面担保。

1.3 合同双方：指在此合同中，承担权利和义务的双方，即发包方和承包方。

1.4 合同金额：指承包方根据合同约定应支付给发包方的建筑项目总价款，不包括税金、变更费用等额外费用。

建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保函背景和目的保函是一种担保形式，由建设单位委托承包商提供给业主的一种担保工具，用于确保项目的合同履约和保证承包商履行其合同义务的能力和意愿。

本保函范本旨在规范建筑工程项目中保函的格式和内容，便于各方理解、纠纷解决和执行。

二、保函的种类和用途⒈保证金保函：用于保证承包商按照合同约定履行支付保证金的义务。

⒉履约保函：用于保证承包商按照合同约定履行工程项目的义务，包括工程质量、进度和安全等。

⒊付款保函：用于保证建设单位按照合同约定及时支付承包商的工程款项。

⒋投标保函：用于保证投标人在开标后签订合同并按照合同约定履行义务。

三、保函的要素⒈委托单位信息：包括委托单位名称、地质、联系人和。

⒉承包商信息：包括承包商名称、地质、联系人和。

⒊保函金额：即保证的金额，该金额应根据合同约定或法律规定确定。

⒋有效期限：即保函的有效期限，一般为合同约定的工期加延期期限，但不得超过法律规定的最长期限。

⒌保函的用途：即保函所保证的具体内容，如保证工程质量、进度、安全等。

四、保函的方式和要求⒈本保函可采用书面形式或电子格式，具体方式由委托单位和承包商协商确定。

⒉书面保函应采用单位抬头纸打印，需加盖委托单位和承包商的公章。

⒊电子保函应采用加密方式传输，保证信息安全和真实性。

⒋保函应明确保证的内容和具体责任，避免模糊和歧义的表述。

⒌任何一方不得单方面解除保函，如需解除，应经双方协商一致并书面确认。

五、风险提示和违约责任⒈若承包商未按照保函约定的内容和要求履行合同义务，委托单位有权要求承包商承担相应的违约责任，并依法追究其法律责任。

⒉若委托单位未及时支付工程款项或履行其他合同义务，承包商有权要求委托单位承担相应的违约责任，并依法追究其法律责任。

⒊保函的解除、修改和变更应经双方协商一致并书面确认，否则无效。

六、附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容：⒈保函格式范本：附上保函的标准格式范本，供委托单位和承包商参考使用。

建筑工程施工进度保函尊敬的甲方：感谢贵方对我公司的信任和支持。

为了确保建筑工程施工进度的按时完成，我公司特向贵方提供施工进度保函，以确保工程的顺利进行。

【保函正文】尊敬的贵方：根据我公司与贵方签订的建筑工程施工合同【合同编号】，我公司将负责按照合同约定的工期完成工程。

我公司自始至终高度重视工期的守约和保障，我们深知施工进度对于工程顺利完成的重要性。

因此，我们愿意提供本保函，以确保工期的有效控制和进度的稳定推进。

我公司郑重承诺：1. 本公司将按照国家有关法规和施工标准，采取科学合理的施工管理措施，确保施工进度的合理安排和高效推进。

2. 本公司将配备具有丰富经验和技能的专业施工队伍，并按照工程的要求合理组织和调度施工人员，确保施工进度的平稳进行。

3. 在施工过程中，本公司将加强对材料采购、设备调试、施工计划等关键节点的管控，确保工期按计划进行。

4. 若发生不可抗力因素（如天灾、政策因素等）对工期造成影响，我公司将及时与贵方协商，提供合理的解决方案，并在合理范围内争取最短的工期延误。

5. 若我公司无法按照合同约定的工期完成工程，我公司将按照合同约定支付相应的违约金和赔偿费用。

贵方在收到本保函后，请于【保函有效期】内向我公司提供确保施工进度控制的相关文件和信息。

同时，我公司将组织专业人员对贵方提供的相关文件和信息进行核查和评估，以确保工程进度控制的可行性。

本保函自贵方收到之日起生效，并持续有效到【工程完工日期】。

希望双方共同努力，保持良好的沟通和合作，确保建筑工程施工进度的顺利推进。

最后，我公司衷心希望能与贵方携手合作，共同实现本工程的成功，造福于社会。

此致【甲方公司名称】【甲方公司地址】【甲方公司联系人】【甲方公司联系电话】【甲方公司电子邮件】【甲方公司盖章】【保函日期】。

建设工程施工合同履约保函保函编号：________甲方（受益人）：__________乙方（担保人）：__________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同（以下简称“主合同”），合同编号为________，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方协商一致，特订立本履约保函。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币________元整（大写），占主合同总价款的百分之________。

二、保函有效期本保函自________年________月________日起生效，至________年________月________日止。

在有效期内，乙方应按照主合同的约定履行其义务。

三、担保内容1. 乙方保证按照主合同的约定，及时、足额支付工程款项给甲方。

2. 乙方保证按照主合同的约定，提供符合质量标准的建筑材料、设备和劳务。

3. 乙方保证按照主合同的约定，按时完成工程建设任务，并保证工程质量符合国家和行业的相关规定。

4. 乙方保证按照主合同的约定，承担因工程质量问题或延误工期而产生的一切责任和损失。

四、违约责任1. 如果乙方未按照主合同的约定履行其义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权从本保函中扣除相应的违约金。

2. 如果乙方未按照主合同的约定支付工程款项，甲方有权要求乙方按照逾期付款的天数支付滞纳金。

五、争议解决本保函的签订和履行过程中，如发生任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本保函自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（受益人）：__________乙方（担保人）：__________日期：________年________月________日。

建筑工程项目履约保函建筑工程项目履约保函一、保证事项本保函由建筑工程项目发包方（以下简称“甲方”）为保证承包方（以下简称“乙方”）履行合同中约定的各项义务而开具。

本保函的有效期与合同期限相同，并在本保函到期后30日内，甲方未接到乙方的书面申请解除本保函的情况下终止。

二、保函金额1. 本保函金额为：（具体金额）2. 本保函金额包含临时措施费、担保金、保证金等各种费用，以保证乙方能够按照合同约定进行工程施工，遵守相关法律法规和合同条款，确保工程质量和进度的顺利进行。

三、保证期限1. 本保函自签订之日起生效，有效期为合同约定工程的履行期限。

2. 在乙方工程竣工并通过甲方的验收后，乙方应于15个工作日内向甲方提交工程竣工结算资料，并提出解除本保函的申请。

3. 对于乙方在合同期限内未完成工程，或者工程存在问题未能及时改正的情况，甲方有权终止本保函，并要求乙方承担违约责任。

四、保函终止条件1. 在本保函有效期内，若乙方违反合同约定，如不履行或未按时履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2. 在保函有效期内，若乙方发生歇业、破产、合并、分立等情况，或者乙方因法定或行政强制原因被吊销营业执照，乙方应立即通知甲方，并在接到甲方终止通知后的5个工作日内退还保函金额。

3. 在保函有效期内，若乙方被依法追究刑事责任，甲方有权解除合同，并要求乙方承担一切法律责任和经济损失。

五、解除保函手续1. 乙方于工程竣工并通过甲方验收后，应向甲方提交解除保函的申请，并提供乙方承诺书、保函解除手续等相关文件。

2. 甲方收到乙方的申请后，将在5个工作日内对申请进行审查，如甲方认可乙方已完成工程的要求，乙方已偿还所有费用，甲方将解除保函。

3. 如乙方在保函有效期内解除保函，并提出的申请受到甲方的审核不通过，甲方将要求乙方继续履行合同，并要求乙方支付相应的违约金。

六、其他事项1. 本保函适用于建筑工程项目，不适用于其他项目或业务。

XXX保险公司建设工程合同款支付保证保险保单保函凭证范本模板(一)
保险是一种金融业务，在各个领域都有广泛的应用。

保险公司作为保险业务的供应商之一，其在业务中的地位也越发突出。

近年来，许多保险公司建设工程合同款支付保证保险保单保函凭证范本模板已经得到了广泛的应用。

首先，建设工程保证保险是一种以保险合同形式为依据的，由建设单位与保险公司签订的保证性质的保险计划。

其目的就是为了保证工程建设期间所发生的工程质量事故所造成的费用，如造成工程生命财产损失等。

其次，建设工程保证保险保单应当包含的内容应该有建设工程名称、合同总价款、被保险人、承保责任等建设工程必需的信息。

其中，承保责任又应该包括工程设计、施工、监理等环节中可能发生的损失和责任范畴的详细说明。

再次，建设工程保证保险保函应当包括保证金的名称、金额、使用范围、保证金转移的条款等内容。

在支付保证金和办理保证金手续的时候，应当根据保证金使用范围的不同而选择不同的保证金账户。

最后，对于建设工程保证保险保函的凭证，应当包括保证金转入账户的通知书、还账通知书、保证金附属证、保证金付款凭证等。

此外，还应当对保证金的使用范围和使用条件进行详细的说明，以确保建设工程保证保险的有效性。

综上所述，建设工程保证保险的范本模板应当在保险合同中详细涵盖
建设工程的必要信息、保险单的承保责任内容、保函的种类和保证金的使用范围、以及保证金的财务凭证等信息。

这些保证能够确保建设工程的安全和进度，并对施工过程中的各方作出保障。

工程款支付银行保函、保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证、方资金共管协议范本模板-V1工程款支付银行保函1.工程款支付银行保函是指发出申请的单位向其所选定的银行发出申请，让银行在与承包商签订的合同中规定的情况下，以发票为依据向承包商支付工程款项的担保方式。

2.工程款支付银行保函的优点在于能够帮助发出申请的单位有效地管理资金，并避免在工程款项支付中出现一些风险和问题。

3.在选择工程款支付银行保函时，需要考虑所签订的合同中的具体要求和银行保函的条款，以保证合同的实际效应和工程项目的顺利进行。

保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证1.保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证是指保险公司为建设工程业主提供的一种担保方式，用于保证承包商能够按照合同规定的时间节点和付款方式完成工程。

2.保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证的优点在于可以提供有效的保障，避免在工程款项支付中出现一些风险和问题。

3.在选择保险公司建设工程同款支付保证保险保单保函凭证时，需要对合同的具体要求和相关的保险条款进行仔细的调查和审核，以保证保单、保函等文件的有效性和可靠性。

方资金共管协议范本模板1.方资金共管协议是指承包商在接受建设工程业主的委托和支付工程款项时，与业主签订的一种协议，用于规定工程款项的支付方式、金额、时间等具体细节以及资金管理的责任和义务。

2.方资金共管协议的优点在于能够在一定程度上避免工程款项支付中的一些风险和问题，并建立起良好的合作关系。

3.在签订方资金共管协议时，需要考虑合同的具体要求和各方面的保障和利益，以保证协议的实际效应和各方面的合理分配。

此外，应参考已有的范本模板进行制定。

工程建设合同履约保函【保函名称】《工程建设合同履约保函》【内容】甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方已就___________工程（以下简称“本工程”）达成建设合同，为确保合同的顺利履行，经双方协商一致，特订立本保函。

一、保函金额：本保函的金额为人民币_______元，该金额为本工程合同总价的_____%，用于确保乙方履行合同中的全部义务。

二、保函期限：本保函自____年____月____日起生效，至____年____月____日终止，除非根据合同约定提前解除或延长。

三、保函条件：1. 若乙方未能按照合同规定的要求和时间节点完成工程质量、进度等义务，甲方有权书面通知乙方，并从保函金额中扣除相应的违约金。

2. 若乙方违反合同规定，导致工程延期或质量问题，甲方可要求乙方赔偿相应损失，并可动用保函金额进行赔偿。

3. 若因乙方原因导致合同解除，甲方有权要求乙方承担违约责任，并可用保函金额抵扣应支付的违约金。

4. 在保函有效期内，若乙方完全履行了合同义务，未发生违约行为，保函金额应在保函到期后无息退还给乙方。

四、其他条款：1. 本保函一经签署，即构成合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

2. 本保函项下的任何争议，均应提交_____仲裁委员会按照提交仲裁时的仲裁规则进行仲裁解决。

3. 本保函的解释权及修改权属于甲乙双方共同协商确定。

任何一方不得擅自解释或修改保函条款。

五、签字盖章：本保函一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日【结束语】。

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版建筑工程施工合同履约保函本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 履约保函1.3 工程1.4 施工期1.5 违约2. 合同条款2.1 保函金额2.2 保函有效期2.3 保函提交2.4 保函撤销2.5 保函退还3. 施工方的义务3.1 工程质量3.2 工程进度3.3 安全生产3.4 材料与设备3.5 配合与协调4. 发包方的义务4.1 支付工程款4.2 提供施工条件4.3 办理相关手续4.4 工程变更4.5 保障施工安全5. 履约保函的启用与执行5.1 保函启用条件5.2 保函执行程序5.3 保函索赔条件5.4 保函索赔程序5.5 保函索赔金额计算6. 违约责任6.1 施工方违约6.2 发包方违约6.3 履约保函违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同变更程序8.3 合同解除条件8.4 合同解除程序9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 泄密责任10. 合同的生效、失效与续签10.1 合同生效条件10.2 合同失效条件10.3 合同续签条件11. 合同的附件11.1 附件列表11.2 附件的有效性12. 合同的签署与备案12.1 签署程序12.2 备案程序13. 合同的履行地点与履行方式13.1 履行地点13.2 履行方式14. 其他条款14.1 合同的解释权14.2 合同的适用法律14.3 合同的完整性与互斥性14.4 合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同各方甲方：_______（全称），地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。

乙方：_______（全称），地址：_______，法定代表人：_______，联系电话：_______。