下载文档原格式
千里之行，始于足下。
合同履约保证保险条款合同履约保证保险是一种保险形式，旨在保障合同双方在履行合同过程中的权益，确保合同的顺当履行。
以下是合同履约保证保险的一般条款，仅供参考：第一条保险范围1. 本保险适用于需要履约保证的合同，包括但不限于建筑工程合同、选购合同、服务合同等类型的合同。
2. 保险责任仅限于保证履约行为，不包括违约行为。
其次条保险金额1. 保险金额由投保人与保险公司协商确定，并在保险合同中明确。
2. 保险金额应与被保险合同的履约保证金额保持全都。
第三条保险期限1. 本保险的保险期限为被保险合同生效日起至履约完成日。
2. 履约完成日为被保险合同商定的履约期限届满或合同终止日。
第四条保险责任1. 在保险期限内，假如被保险方发生无法履约的状况，投保人可以向保险公司提出履约保证的索赔申请。
2. 保险公司在接到索赔申请后，应在规定的时间内进行理赔审核，并在审核通过后向投保人支付履约保证金。
第五条理赔申请1. 投保人在发生无法履约的状况后应马上向保险公司提出履约保证金的理赔申请，并供应相关证明文件，如合同、违约通知等。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
2. 保险公司在接到理赔申请后应准时进行理赔审核，并在审核通过后向投保人支付履约保证金。
第六条理赔额度1. 保险公司依据被保险合同的履约保证金额确定理赔额度。
2. 理赔额度应不超过被保险合同履约保证金额的百分之百。
第七条免赔额1. 保险公司可以在保险合同中商定免赔额。
2. 免赔额指在理赔时，超过免赔额的部分由投保人自行担当。
第八条保险费1. 保险费由投保人依据商定的比例支付。
2. 保险费不包括税费和其他附加费用。
第九条终止保险1. 本保险在下列状况下终止：a) 保险期限届满；b) 投保人提前解除保险合同；c) 合同履约完成。
2. 终止保险后，保险公司不再担当任何保险责任。
第十条争议解决1. 保险合同的争议应通过友好协商解决。
协商不成的，可提交有关行政机关或仲裁机构处理。
建筑施工合同履约保证保险介绍（二）建筑施工合同履约保证保险是一种为承包商和业主提供保障的保险产品。
在前文中，我们介绍了建筑施工合同履约保证保险的基本概念、作用以及申请和理赔流程。
在本文中，我们将继续探讨该保险的相关内容，包括保险费率、责任范围以及注意事项。
首先，让我们来了解一下建筑施工合同履约保证保险的保险费率。
保险费率是根据承包商的承包工程所在地、工程的规模、工期和工程类型等因素来确定的。
通常情况下，保险公司会将这些因素综合考虑，然后给出一个相应的保险费率。
对于承包商而言，他们需要根据保险费率来计算出需要缴纳的保险费用，并在投保时按照约定缴纳保费。
同时，保险费率一般会根据不同的工程类型有所不同，因此承包商在购买保险时需要注意选择适合自身工程类型的保险产品。
接下来，我们来了解一下建筑施工合同履约保证保险的责任范围。
建筑施工合同履约保证保险的责任范围主要包括两个方面：一是承包商在履行合同期间内因意外事故或合同约定的责任情况下导致的施工工程质量不合格；二是承包商在履行合同期间内无法完成合同工程造成的损失。
根据保险合同的约定，保险公司将承担相应的赔偿责任。
对于业主来说，这样的保险可以帮助他们在施工过程中因承包商的责任而导致的工程质量问题或资金损失得到补偿，减少潜在风险。
最后，我们要谈一下在购买建筑施工合同履约保证保险时需要注意的事项。
首先，承包商在购买保险时需要仔细阅读保险合同的条款，并确保自己对保险责任范围、理赔条件等内容有清晰的了解。
其次，承包商需要按照保险合同的约定履行相应的义务，包括在施工过程中保持合理的安全措施、按时缴纳保险费用等。
同时，承包商在购买保险前应当与保险公司充分沟通，了解保险条款和费率，选择适合自身情况的保险产品。
最后，承包商需要定期检查和更新保险合同，保证其与施工项目的变动相适应。
综上所述，建筑施工合同履约保证保险是一种为承包商和业主提供保障的重要保险产品。
通过购买该保险，承包商和业主可以减少在施工过程中可能遇到的风险和损失。
建筑施工履约保证保险方案建筑施工履约保证保险方案一、保险目的及保险范围：建筑施工履约保证保险是指施工承包人就其在建筑工程施工合同项下对业主承诺的履行义务的履约保证责任的保险。
其保险责任范围包括施工质量、工程期限和工程安全责任。
二、保险责任：1.施工质量责任：保险人承担施工承包人对建筑工程施工过程和施工结果所承担的质量责任，包括设计、施工和监理等环节。
2.工程期限责任：保险人承担施工承包人对建筑工程施工期限所承担的责任，确保工程按照约定时间进行，否则赔偿延误造成的损失。
3.工程安全责任：保险人承担施工承包人对建筑工程施工期间所承担的安全责任，包括人身伤害和财产损失等。
三、保险费率及费用根据具体情况确定保险费率，一般按照合同金额的一定比例收取，并收取一定的保险手续费用和保险费的管理费用。
四、保险期限及索赔条件保险期限以施工合同期限为基准确定，可根据实际情况进行调整延长，但不得超过施工工期的最大限度。
索赔条件包括但不限于施工过程中出现严重质量问题、工期延误等。
五、保险赔偿1.施工质量责任赔偿：保险人按照被保险人给付的合同金额的一定比例赔偿被保险人因质量问题所导致的经济损失。
2.工程期限责任赔偿：保险人按照被保险人给付的延期工程费用的一定比例进行赔偿。
3.工程安全责任赔偿：保险人按照被保险人给付的人身伤亡和财产损失的实际损失金额进行赔偿。
六、保险的终止与解除1.保险期限届满后，根据申请人意愿可以终止保险。
2.保险人可以根据合同约定解除保险合同，但需提前通知被保险人，并支付相应的保费和费用。
七、保险公司权利与义务1.保险人有权对建筑工程进行勘察和检查，提供风险控制建议。
2.保险人有权要求被保险人提供与保险有关的资料和证据。
3.保险人有义务及时处理索赔请求，并在合理的时间内进行赔付。
4.保险人有义务保守被保险人隐私信息，确保保险人的合法权益。
以上为建筑施工履约保证保险方案的大致内容，具体方案可根据实际情况进行调整和补充。
建设工程合同履约保证保险条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证、批单、与本保险合同有关的投保文件、有效合法的声明、批注以及其他投保人与保险人共同认可的书面或电子协议、特别约定共同组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条本保险合同的投保人是指依法向建设工程招标人投标、中标，与招标人签订《建设工程施工合同》的，具有相应工程施工承包资质的当事人，即建设工程投标人、建设工程中标人、《建设工程施工合同》承包人。
第三条本保险合同的被保险人是指依法向建设工程施工投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人，即建设工程招标人、《建设工程施工合同》发包人。
第四条投保人或被保险人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。
保险责任第五条本保险合同保险责任包含三个部分，投保人可以根据《建设工程施工合同》的要求以及工程进展的具体情况选择全部投保或部分投保，保险责任应当在保单或批单中载明：(一)投标保证(二)履约保证(三)支付保证第六条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，因下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在投标保证保险责任范围和保险金额内对被保险人的上述损失承担赔偿责任：(一)投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件；(二)投保人与其他投标人相互串通投标；(三)投保人弄虚作假行为；(四)中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》；(五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。
第七条履约保证根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，以及《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》，在保险期间内，投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中，因下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在履约保证保险责任范围和保险金额内对被保险人的上述损失承担赔偿责任：(一)投保人违反《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的；(二)投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；(三)投保人原因导致工程质量不符合《建设工程施工合同》要求的；(四)投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定，未经被保险人批准，私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场，挪作他用的；(五)投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作，造成工期延误的；(六)投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的；(七)投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的；(八)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的；(九)投保人未能按照《建设工程施工合同》约定履行其他有关履约实质性主要义务的。
第1篇一、施工工程履约责任保险的定义施工工程履约责任保险是指保险人根据保险合同的约定，对工程承包人在施工过程中因违约行为给他人造成损害，依法应承担的赔偿责任进行赔偿的一种保险。
二、施工工程履约责任保险的保障范围1. 违约责任：包括工程延期、质量不合格、工程变更、违反合同约定等违约行为。
2. 侵权责任：包括施工过程中因施工人员、施工机械、施工材料等导致的第三方人身伤害或财产损失。
3. 不可抗力：如自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致工程无法按期完成或质量受损。
4. 其他责任：如施工合同纠纷、合同解除、工程款纠纷等。
三、施工工程履约责任保险的优势1. 保障工程顺利进行：通过投保履约责任保险，工程承包人可以降低因违约行为而导致的赔偿风险，从而保障工程项目的顺利进行。
2. 降低企业风险：施工工程履约责任保险可以为企业提供风险保障，降低企业因违约行为而可能面临的经济损失。
3. 提高企业信誉：投保履约责任保险可以提升企业在行业内的信誉，有利于企业拓展业务。
4. 便于融资：保险公司可以为投保企业提供融资支持，解决企业资金周转难题。
四、施工工程履约责任保险的投保流程1. 确定投保需求：工程承包人根据工程项目的实际情况，确定是否需要投保施工工程履约责任保险。
2. 选择保险公司：根据工程承包人的需求，选择合适的保险公司。
3. 填写投保单：工程承包人根据保险公司要求，填写投保单，并提交相关资料。
4. 保险公司审核：保险公司对投保单及提交的资料进行审核。
5. 签订保险合同：审核通过后，工程承包人与保险公司签订保险合同。
6. 保险费缴纳：工程承包人按照合同约定缴纳保险费。
7. 保险保障：在保险期间内，如发生保险事故，保险公司将按照合同约定进行赔偿。
总之，施工工程履约责任保险是一种重要的风险保障措施，对于保障工程项目的顺利进行，降低企业风险具有重要意义。
工程承包人在施工过程中应充分认识其重要性，积极投保，以确保工程项目的顺利进行。
建设工程合同履约保证保险条款合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条保险责任范围1.1 履约保证保险的目的a. 甲方委托乙方进行建设工程项目，乙方须为履行该项目提供履约保证保险。
b. 保险旨在确保乙方按照合同约定完成项目，并履行合同义务。
c. 保险责任的范围包括但不限于乙方的履约违约责任及不可抗力情况下的义务履行。
d. 如乙方未能履行合同，甲方可启动保险赔偿程序。
1.2 保险责任起止时间a. 保险合同自双方签署之日起生效，持续至项目竣工验收合格并交付使用。
b. 保险责任的起始时间从乙方正式开始履行合同后计算。
c. 在保险期内，若乙方未能履约，甲方可向保险公司提出赔偿申请。
d. 保险期满后，若合同仍未履行完毕，则保险责任自动解除，甲方可自行追索。
1.3 保险赔偿条件a. 甲方在乙方违约时有权依据履约保证保险要求赔偿。
b. 保险赔偿的金额不得超过合同金额的百分之百。
c. 赔偿金额的使用应按照项目实际履约情况及损失情况进行核算。
d. 赔偿申请需经过保险公司确认，并符合合同中约定的标准。
第二条保险费用及支付方式2.1 保险费用承担a. 乙方负责支付履约保证保险的全部费用。
b. 甲方可要求乙方提前支付保险费用，作为项目履约的条件之一。
施工合同履约保证保险范本甲方（投保人）：乙方（保险人）：鉴于甲方与丙方签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），为了保证丙方在施工合同项下的权益得到有效保障，甲方同意向乙方投保施工合同履约保证保险（以下简称“本保险”）。
双方经协商一致，特订立本保险合同，共同遵守。
第一条保险范围本保险的保险范围包括但不限于：1. 甲方违反施工合同约定，导致丙方遭受直接经济损失的赔偿责任。
2. 甲方未按照施工合同约定履行义务，包括但不限于工程延期、工程质量不达标等情况，应向丙方支付的违约金或赔偿金。
第二条保险金额本保险的保险金额为人民币 [填写保险金额] 元。
第三条保险期限本保险的保险期限自施工合同生效之日起至施工合同项下的工程竣工验收合格之日止。
第四条保险费率本保险的保险费率为 [填写费率]%。
第五条保险费支付甲方应在保险合同生效前一次性向乙方支付保险费。
第六条保险责任乙方在甲方支付保险费后，应当按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
如果甲方发生保险事故，乙方应当在接到甲方通知后及时进行核实，并按照本保险合同的约定支付赔偿金额。
第七条保险事故的通知甲方在发生保险事故后，应当立即通知乙方，并按照乙方要求提供相关证明材料。
第八条保险责任的免除乙方不承担以下情况的赔偿责任：1. 甲方故意或者重大过失导致的保险事故。
2. 甲方未按照施工合同约定履行义务，导致的保险事故。
3. 甲方因违法行为导致的保险事故。
4. 甲方在保险合同有效期内解除或者终止施工合同，导致的保险事故。
5. 甲方违反法律法规、施工合同约定或者乙方保险条款规定的其他情况。
第九条争议解决本保险合同项下的争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他约定1. 本保险合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 本保险合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本保险合同具有同等法律效力。
3. 本保险合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字或者盖章后生效。
诚泰财产保险股份有限公司
工程保险附加扩展责任保证期保险条款
（产品注册号：C00015830822019093003642）
(诚泰财险)(备-工程保险)【2020】(附)385号
本条款是诚泰财产保险股份有限公司所有工程保险产品（以下简称“主险”）的附加险条款，只有在投保了上述主险的基础上，方可投保本附加险。
经保险合同双方同意，本保险扩展承保以下在保险单列明的保证期内，因作为被保险人的承包人为履行工程合同在进行维修保养的过程中所造成的保险工程的损失，以及在完工证书签出前的建筑或安装期内，由于施工原因导致保证期内发生的保险工程的损失，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿。
保证期期限由投保人与保险人协商确定并在保险单中载明。
本附加险条款与主险条款相抵触之处，以本附加险条款为准；其他未尽事项（包括但不限于责任免除、保险金额/赔偿限额、免赔额等）以主险合同为准。
主险效力终止，本附加险效力亦同时终止；主险无效，本附加险亦无效。
建筑施工合同履约保证保险是一种新型的保险产品，旨在保障建筑施工合同的履行，降低合同履行风险。
本文将从保险定义、保险责任、保险优势和适用范围等方面进行详细解析。
一、保险定义建筑施工合同履约保证保险是指在建筑施工过程中，保险公司对施工合同双方的履约行为进行担保，确保施工合同能够按照约定顺利履行。
当合同一方发生违约行为，导致另一方遭受经济损失时，保险公司按照保险合同的约定承担赔偿责任。
二、保险责任建筑施工合同履约保证保险的主要责任包括：1. 承包商违约：承包商在施工过程中，违反合同约定，导致工程质量不达标、工期延误等问题，保险公司需承担相应的赔偿责任。
2. 材料和设备不合格：承包商使用的材料和设备不符合合同约定，导致工程质量问题，保险公司需承担相应的赔偿责任。
3. 转包或分包违规：承包商未经甲方同意，擅自转包或分包工程，保险公司需承担相应的赔偿责任。
4. 人员管理不善：承包商施工过程中，因人员管理不善导致安全事故，保险公司需承担相应的赔偿责任。
5. 安全管理规章制度违反：承包商违反施工安全管理规章制度，导致安全事故，保险公司需承担相应的赔偿责任。
6. 明确表示或不履行主要义务：承包商无正当理由明确表示或不履行合同主要义务，保险公司需承担相应的赔偿责任。
三、保险优势建筑施工合同履约保证保险具有以下优势：1. 降低合同履行风险：保险公司在合同履行过程中提供担保，有助于降低双方的风险担忧，确保工程顺利进行。
2. 提高资金使用效率：双方无需支付高额的履约保证金，可以将资金用于其他方面的工程投入，提高资金使用效率。
3. 简化合同履行过程：双方在签订合同时，无需繁琐的保证金缴纳、退还手续，简化合同履行过程。
4. 快速理赔：一旦发生违约行为，保险公司将按照合同约定快速理赔，减轻双方的经济损失。
四、适用范围建筑施工合同履约保证保险适用于各类建筑施工项目，包括房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。
无论是中国企业还是外资企业，只要在中华人民共和国境内进行建筑施工，均可适用该保险产品。
保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险条款一、保险标的及保险期限1. 本保险适用于保险股份有限公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）签订的建设工程施工合同（以下简称本合同）中约定的工程履约保证金。
2. 保险期限为本合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
二、保险责任范围1. 本保险承保乙方按照本合同约定缴纳的工程履约保证金。
2. 工程履约保证金指为保证乙方按照本合同的约定履行工程建设责任而支付给甲方的一定金额的固定保证金，作为工程履约的保证和赔偿乙方违约行为的重要依据。
三、保险金额及费率1. 本保险的保险金额为工程履约保证金的百分之百。
2. 保险费率根据甲方与保险公司签订的保险合同中约定的费率计算，具体费率不在本条款范围内。
四、免赔额1. 本保险的免赔额为工程履约保证金的百分之二。
2. 发生保险责任范围内的损失，以超过免赔额的部分为保险公司承担赔偿责任。
五、保险事故通知和理赔处理1. 乙方发生违约行为或工程建设缺陷导致甲方要求支付保证金时，乙方应立即书面通知保险人，并提供甲方发出的要求支付保证金的相关证据材料。
2. 保险人收到乙方的通知后，将在五个工作日内核实相关证据，确认属于保险责任范围内的损失后，向乙方支付相应的赔偿金额。
3. 乙方应积极配合保险人进行理赔处理，并提供保险人要求的进一步证明材料和资料。
六、保险条款变更和解释1. 本保险条款的解释权归保险人所有，如有需要变更条款的情况，应经保险人与甲方双方协商一致，并以书面形式作出修改。
2. 本保险条款与保险合同中特别约定的条款相抵触的，以保险合同中特别约定的条款为准。
七、其他约定1. 甲方和乙方应按照本合同的约定履行各自的义务，并保证提供的信息、资料真实、准确、完整。
2. 涉及本保险的索赔事项，甲方和乙方应及时配合保险人的调查和处理，并提供所需的材料和证明。
3. 保险人、甲方和乙方三方应保持联系畅通，及时沟通和解决相关问题。
八、争议解决1. 本保险合同的履行、解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。
建筑施工履约保证保险方案建筑施工履约保证保险是指在建筑施工过程中，由建设单位或承建单位向保险公司支付保费，保险公司按照约定在保险期限内承担施工单位因未按合同约定交工、质量不合格等原因所需支付的违约金、赔偿金等损失的一种保险。
一、保险责任：1. 承保范围：建筑施工履约保证保险的承保范围包括承包人未按合同约定按期完工、未按合同约定的合理质量要求施工，且在投保前无任何致灾因素的预示或发现等风险。
2. 免除责任：建筑施工履约保证保险不承担因政府行为、自然灾害、战争、罢工等原因造成的经济损失。
二、保险金额：1. 保险金额应根据项目规模、承包人的信誉等因素确定，一般建筑施工履约保证保险的保险金额相当于承包工程合同价款的10%至20%。
2. 如果发生责任事故，保险公司按照保险金额的80%至90%进行赔付。
三、投保条件：1. 建筑施工履约保证保险适用于所有建筑施工项目，不限于国内外承包商。
2. 投保前需要提供项目的相关资料，如建设工程规划、设计图纸、承包合同、施工方案等。
3. 承包人的信誉和施工能力是评估是否能够承保的重要因素。
四、保险费用：1. 保险费用根据建筑项目的规模、施工周期、承包人的信誉等因素确定。
2. 保险费率一般为合同保险金额的0.5%至1.0%。
五、理赔程序：1. 在发生责任事故后，承包人应立即通知保险公司，并提供相关证明文件。
2. 保险公司将组织专业人员进行调查，确认损失的有效性和合理性。
3. 经过调查确认后，保险公司将按照保险金额的80%至90%进行赔付。
六、其他注意事项：1. 建筑施工履约保证保险在建筑施工项目中具有重要的保护作用，不仅能够保障建设单位的利益，也能够提高承包人的信誉和施工能力。
2. 承包人在施工过程中应严格按照合同要求进行施工，提高施工质量，降低发生责任事故的风险。
3. 建设单位在选择承包人时应注意考察其信誉和施工能力，选择有能力承担责任的承包人进行合作。
综上所述，建筑施工履约保证保险是一种重要的保险制度，能够保障建设单位的利益，提高承包人的信誉和施工能力，对于保证建筑工程的顺利进行具有重要意义。
建筑施工合同履约保证保险介绍合同文档示例：合同编号：_______合同名称：建筑施工合同履约保证保险甲方（投保人）：_______乙方（保险公司）：_______鉴于甲方为保障其在建筑施工合同中的履约责任，乙方同意为甲方提供履约保证保险。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保险法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以共同遵守。
第一章总则第一条本合同以下简称“合同”。
本合同由以下组成部分构成，包括但不限于：1.1 合同正文；1.2 合同附件，包括但不限于保险单、保险条款、投保单、保险费收据等。
第二条本合同的目的在于明确甲乙双方的权利、义务和责任，确保甲方在建筑施工合同中的履约责任得到保障。
第三条本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保险期间届满之日终止。
第二章保险条款第四条保险期间：本保险的保险期间为_______年，自保险单载明的保险期间开始之日起计算。
第五条保险金额：本保险的保险金额为人民币_______元（大写：_______元整）。
第六条保险费：甲方应按照乙方规定的费率和计费方式支付保险费。
保险费的计算公式为：保险金额×费率。
第七条保险责任：乙方在保险期间内，按照保险条款的约定，承担甲方在建筑施工合同中的履约责任。
第八条保险除外责任：乙方不承担以下责任：8.1 因甲方故意或者重大过失导致的损失；8.2 因战争、敌对行为、恐怖活动等不可抗力因素导致的损失；8.3 保险条款中约定的其他除外责任。
第三章保险理赔第九条保险事故发生后，甲方应立即通知乙方，并按照乙方的要求提供相关证明和资料。
第十条乙方收到甲方提供的证明和资料后，应在合同约定的时限内进行审核，并根据保险条款的约定进行理赔。
第十一条甲方在收到乙方的理赔款项后，应按照合同约定的方式予以确认。
第四章保险合同的解除和终止第十二条在保险期间内，甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
第十三条在保险期间内，甲方未按照合同约定的方式支付保险费的，乙方有权解除本合同。
建筑工程合同履约保险条款第一条保险合同构成本保险合同由保险条款、投保单、保险单、批单、批注及其它约定书构成。
前述投保单、保险单、批单、批注及其它约定书均为本保险合同的组成部分，且前述投保单为订立本保险合同的基础。
第二条保险责任在保险期间内，投保人因自身原因未按照与被保险人签订的建设工程施工合同履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，视为保险事故发生。
保险人按照本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任。
第三条责任免除下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：1）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动、谋反、政变；2）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；3）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；4）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；5）空中运行物体坠落，及火灾、爆炸等意外事故；6）行政行为或司法行为；7）被保险人及其代表的故意或犯罪行为。
第四条保险标的本保险合同的保险标的是投保人根据与被保险人签订的建设工程施工合同应履行的义务。
第五条保险金额和赔偿限额保险金额为投保人与被保险人签订的建设工程施工合同中约定的工程承包价。
赔偿限额为保险金额的80%。
第六条保险期限保险期限为投保人与被保险人签订的建设工程施工合同中约定的工期期限。
第七条保险费保险费根据投保人与被保险人签订的建设工程施工合同的工程承包价和保险费率计算。
第八条保险事故通知投保人在发生保险事故时，应立即通知保险人，并按照保险人的要求提供相关证明材料。
第九条保险赔偿在保险期间内，投保人因未按照与被保险人签订的建设工程施工合同履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成直接经济损失的，保险人按照本保险合同的约定，向被保险人承担赔偿责任。
第十条争议解决本保险合同项下发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程合同履约保证保险建设工程合同履约保证保险，是指保险公司根据承包商（被保险人）的要求，向发包人出具的一种保险承诺。
该保险承诺的核心是，如果承包商未能按照合同约定履行义务，导致发包人遭受经济损失，保险公司将在保险金额内对发包人进行赔偿。
在解读范本时，我们首先要关注的是保险责任的范围。
通常情况下，保险责任包括但不限于以下几个方面：一是承包商未能按照合同规定的时间、质量完成工程建设；二是承包商中途退场或无法继续履行合同；三是承包商破产或财务困难导致的合同无法履行。
我们需要了解的是保险期限。
保险期限通常与建设工程合同的工期相匹配，从工程开工之日起至竣工验收合格之日止。
在此期间，保险公司将持续承担保险责任。
保险金额的确定也是范本中的关键内容。
保险金额通常根据工程合同的总价值来确定，但不得超过保险公司规定的最高保险金额。
同时，保险金额应当足以覆盖发包人因承包商违约可能遭受的最大损失。
范本中还会明确保险费用的支付方式。
保险费用由承包商承担，并在保单生效前一次性支付给保险公司。
保险费用的多少通常取决于保险金额、工程风险等级以及承包商的信用状况等因素。
在实际操作中，范本还会包含一些具体的操作流程和注意事项。
例如，承包商在申请保险时需要提供哪些文件和资料，保险公司在接到赔偿请求后的处理程序等。
这些细节对于确保保险运行顺利至关重要。
值得注意的是，虽然保险公司承担了一定的风险，但这并不代表承包商可以放松对工程质量和进度的控制。
承包商仍需严格按照合同约定履行职责，否则除了可能面临保险公司的追偿外，还会影响到自身的市场信誉和未来的业务发展。
建设工程合同履约保证保险为工程建设的双方提供了一个风险分担的机制，有助于增强合同的执行力，保障工程项目的顺利完成。
通过上述对范本的解读，我们可以看到，保险责任范围、保险期限、保险金额以及保险费用等都是构建一个有效保险保障体系的关键要素。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L基于2024年度标准的工程承包合同履行保证保险业务条款本合同目录一览第一条保险合同主体1.1 投保人1.2 保险人1.3 被保险人第二条保险范围与责任2.1 保险范围2.2 保险责任2.3 除外责任第三条保险金额与保险费3.1 保险金额3.2 保险费3.3 保险费支付方式第四条保险期限4.1 保险起始日期4.2 保险终止日期第五条保险理赔5.1 理赔条件5.2 理赔程序5.3 理赔金额与支付第六条合同的变更与解除6.1 合同变更6.2 合同解除第七条保险合同的效力7.1 保险合同的成立7.2 保险合同的生效7.3 保险合同的终止第八条违约责任8.1 投保人违约8.2 保险人违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 适用法律第十条通知义务10.1 通知义务的内容10.2 通知义务的履行时间第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条合同的生效、变更与解除13.1 合同生效的条件13.2 合同变更的条件13.3 合同解除的条件第十四条其他条款14.1 合同的份数14.2 合同的修改与补充14.3 合同的终止后续事宜第一部分：合同如下：第一条保险合同主体第二条保险范围与责任2.1 保险范围是指保险合同中约定的保险标的范围，包括甲方因工程承包合同履行过程中可能发生的风险和损失。
2.2 保险责任是指保险人根据保险合同约定，对丙方在保险期间内因保险事故造成的损失承担的赔偿责任。
2.3 除外责任是指保险合同中约定的保险人不承担赔偿责任的范围，包括但不限于甲方故意造成的损失、甲方违反法律法规的行为导致的损失等。
第三条保险金额与保险费3.1 保险金额是指保险合同中约定的保险人承担赔偿责任的最高限额，甲方应根据工程承包合同的履行情况合理确定保险金额。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版建筑工程履约保证保险合同本合同目录一览1. 合同当事人信息1.1 合同甲方1.2 合同乙方1.3 合同丙方（如有）2. 保险条款2.1 保险标的2.2 保险金额2.3 保险期间2.4 保险责任2.5 免责条款2.6 保险费率2.7 保险费支付3. 保险合同生效条件3.1 保险合同成立条件3.2 保险合同生效条件4.1 保险合同解除条件4.2 保险合同解除程序5. 保险事故处理5.1 保险事故报告5.2 保险事故调查5.3 保险理赔5.4 保险赔偿5.5 保险纠纷处理6. 保险合同争议解决6.1 争议解决方式6.2 争议解决程序7. 合同履行与违约责任 7.1 合同履行7.2 违约责任7.3 违约金8. 保险合同变更与终止 8.1 保险合同变更8.3 保险合同续保9. 合同附件9.1 保险单9.2 保险条款9.3 其他附件10. 合同签订与生效日期 10.1 合同签订日期10.2 合同生效日期11. 合同签署地点11.1 合同签署地点12. 合同份数12.1 合同份数13. 合同附件份数13.1 合同附件份数14. 其他约定事项14.1 其他约定事项第一部分：合同如下：1. 合同当事人信息1.1 合同甲方1.1.1 甲方名称：_______1.1.2 甲方地址：_______1.1.3 甲方联系人：_______ 1.1.4 甲方联系电话：_______ 1.2 合同乙方1.2.1 乙方名称：_______1.2.2 乙方地址：_______1.2.3 乙方联系人：_______ 1.2.4 乙方联系电话：_______ 1.3 合同丙方（如有）1.3.1 丙方名称：_______1.3.2 丙方地址：_______1.3.3 丙方联系人：_______1.3.4 丙方联系电话：_______2. 保险条款2.1 保险标的2.1.1 保险标的描述：_______ 2.1.2 保险标的地点：_______ 2.2 保险金额2.2.1 保险金额：_______元2.3 保险期间2.3.1 保险起始日期：_______ 2.3.2 保险终止日期：_______ 2.4 保险责任2.4.1 保险责任范围：_______ 2.4.2 保险责任免除：_______ 2.5 免责条款2.5.1 免责事项：_______2.5.2 免责条件：_______2.6 保险费率2.6.1 保险费率：_______%2.7 保险费支付2.7.1 保险费支付方式：_______ 2.7.2 保险费支付时间：_______3. 保险合同生效条件3.1 保险合同成立条件3.1.1 合同各方主体资格合法3.1.2 保险条款完整、明确3.1.3 保险费已缴纳3.2 保险合同生效条件3.2.1 合同各方签字或盖章3.2.2 保险费缴纳完毕4. 保险合同解除条件4.1 保险合同解除条件4.1.1 保险合同约定解除条件4.1.2 保险事故发生导致合同解除 4.1.3 其他法定解除条件4.2 保险合同解除程序4.2.1 解除合同通知4.2.2 解除合同确认4.2.3 解除合同生效5. 保险事故处理5.1 保险事故报告5.1.1 保险事故发生及时报告 5.1.2 报告方式：_______5.2 保险事故调查5.2.1 保险公司调查权5.2.2 调查期限：_______5.3 保险理赔5.3.1 理赔申请5.3.2 理赔材料5.3.3 理赔审核5.4 保险赔偿5.4.1 赔偿金额5.4.2 赔偿方式5.4.3 赔偿期限5.5 保险纠纷处理5.5.1 纠纷解决途径5.5.2 纠纷处理期限8. 合同履行与违约责任8.1 合同履行8.1.1 甲方应按照合同约定履行工程建设和履约保证义务。
第1篇一、前言工程施工合同履约保险是指保险人根据被保险人的要求，在工程施工合同履行过程中，对被保险人因不可抗力、意外事故等原因导致合同不能履行或履行不能达到合同约定的质量、进度等要求，造成损失或责任，承担赔偿责任的保险。
本文将从工程施工合同履约保险的定义、特点、作用、投保流程、理赔流程等方面进行阐述。
二、工程施工合同履约保险的定义工程施工合同履约保险是指保险人根据被保险人的要求，在工程施工合同履行过程中，对被保险人因不可抗力、意外事故等原因导致合同不能履行或履行不能达到合同约定的质量、进度等要求，造成损失或责任，承担赔偿责任的保险。
三、工程施工合同履约保险的特点1. 保障范围广泛：工程施工合同履约保险涵盖了不可抗力、意外事故等多种原因导致的合同不能履行或履行不能达到合同约定的质量、进度等要求。
2. 责任范围明确：保险合同中明确规定了保险责任范围，便于被保险人了解保险保障内容。
3. 保险期限灵活：工程施工合同履约保险的保险期限可以根据工程施工合同的履行期限灵活设置。
4. 理赔速度快：保险公司设有专门的理赔团队，能够快速处理保险事故，确保被保险人及时获得赔偿。
5. 保费低廉：工程施工合同履约保险的保费相对较低，有利于降低被保险人的风险成本。
四、工程施工合同履约保险的作用1. 降低被保险人风险：工程施工合同履约保险能够降低被保险人在工程施工过程中因不可抗力、意外事故等原因导致的损失。
2. 保障合同履行：保险合同能够确保被保险人在工程施工过程中按照合同约定履行义务，维护合同双方的合法权益。
3. 提高工程质量：保险合同中的质量要求能够促使被保险人加强施工管理，提高工程质量。
4. 促进工程进度：保险合同中的进度要求能够促使被保险人合理安排施工进度，确保工程按时完成。
5. 维护社会稳定：工程施工合同履约保险能够降低工程风险，维护社会稳定。
五、工程施工合同履约保险的投保流程1. 确定投保需求：被保险人根据工程施工合同的要求，确定投保需求。
建设工程施工合同保证保险【标题】建设工程施工合同保证保险范本【】甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________保证保险公司：_________鉴于甲方与乙方就_________项目（以下简称“工程”）签订了建设工程施工合同，双方同意按照以下条款和条件，由保证保险公司提供施工合同保证保险服务：一、保险范围1. 本保险涵盖因乙方未能按照合同约定完成工程建设或存在工程质量问题，导致甲方遭受的直接经济损失。
2. 保险期限自保险合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
二、保险责任1. 若乙方未能履行合同约定的施工进度，导致工程延期，保证保险公司将按照保险合同的约定，向甲方支付违约金。
2. 若乙方提供的工程质量不符合合同约定的标准，保证保险公司将负责修复费用或赔偿相应的损失。
三、保险金额保险金额根据工程合同总价的一定比例确定，具体比例由甲乙双方协商确定，并在保险合同中明确。
四、保险费率及支付方式1. 保险费率根据工程风险评估结果确定，由保证保险公司提出，甲乙双方协商一致后确定。
2. 保险费由乙方一次性支付给保证保险公司，或按照双方约定的其他支付方式支付。
五、索赔程序1. 甲方在发现乙方未能履行合同义务时，应及时书面通知保证保险公司，并提供相关证据材料。
2. 保证保险公司收到索赔通知后，应在约定的时间内进行调查核实，并根据保险合同的约定进行赔付。
六、争议解决因本保险合同引起的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至保证保险公司所在地的人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本保险合同的任何修改和补充均需以书面形式进行，并由甲乙双方及保证保险公司共同签署。
2. 本保险合同的解释权归保证保险公司所有，相关法律法规有特殊规定的，从其规定。
甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________保证保险公司（盖章）：_________日期：_________【结语】。
诚泰财产保险股份有限公司建设工程施工合同承包人履约保证保险条款总则第一条保险合同由保险条款、投保单、保险单以及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条本保险合同的所指的《建设工程施工合同》是指发包人和承包人为完成商定的施工工程，按照招标文件和中标的投标文件订立的，明确相互权利、义务，且经过相关建设行政主管部门备案的协议。
第三条本保险合同的投保人是指依法与发包人签订《建设工程施工合同》的承包人，被保险人是指依法与承包人签订《建设工程施工合同》的发包人。
保险责任第四条在保险期间内，投保人未履行本保险单载明的《建设工程施工合同》所约定的义务的，对投保人应向被保险人承担但未承担的违约经济赔偿责任，保险人将按照本保险合同的约定，在保险单所载的保险金额以内赔偿被保险人。
本保险合同中的本保险单载明的《建设工程施工合同》所约定的义务不包括《建设工程施工合同》中列明的预付款条款和保修条款约定的义务。
责任免除第五条出现下列任一情形时，保险人不负责赔偿：（一）因被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行义务致使投保人不能履行义务的；（二）因不可抗力造成投保人不能履行义务的；（三）投保人与被保险人恶意串通损害保险人利益；（四）其它不可归责于投保人的情形。
第六条下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：（一）被保险人根据《建设工程施工合同》、《建设工程招标文件》应该承担的责任，以及为收集、确认、证明投保人违反《建设工程施工合同》、《建设工程招标文件》约定，造成损失所产生的任何费用；（二）被保险人与投保人就《建设工程施工合同》、《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等。
（三）因不可抗力导致《建设工程施工合同》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失；（四）工程材料供应合同中供应价超过实际供应时点上当地政府相关主管部门指导价（若无指导价，则参考一般市场价）的部分；（五）材料供应合同中约定的相关违约金、滞纳金、利息等；（六）按本保险合同中载明的免赔率（额）计算的免赔额；（七）被保险人以外的第三人的任何损失；（八）各类间接损失，包括但不限于延期竣工或延期交付建筑物导致被保险人对于建筑物使用的经济损失或被第三方索赔等；（九）被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行，提前超额支付的工程进度款；（十）罚款、罚金及惩罚性赔偿；（十一）精神损害赔偿；（十二）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。
保险金额与免赔额（率）第七条本保险合同的保险金额根据《建设工程招标文件》或者《建设工程施工合同》有关要求由投保人、保险人协商确定。
第八条每次事故免赔额（率）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。
保险期间及合同终止第九条保险期间由投保人和保险人双方约定并在保险单中载明，最长不超过1年。
第十条在发生下列任一情形时，本保险合同终止：（一）保险期间届满；（二）保险单所载的工程项目或其最后一期工程(若该工程分期竣工的)竣工并签发了竣工证书；（三）建设工程施工合同终止；（四）保险人根据本保险合同支付的赔偿金额达到保险单所载保险金额。
保险费第十一条本保险合同的保险费由保险人依照保险金额、保险期间及具体风险状况等确定并在保险单上载明。
保险人义务第十二条订立保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明保险合同的内容。
对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。
第十三条本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单。
第十四条保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。
第十五条保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时在法律规定的时限内作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，保险人将在确定是否属于保险责任的基本材料收集齐全后，尽快做出核定。
保险人应当将核定结果通知被保险人。
对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。
保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。
保险人依照前款的规定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。
第十六条保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。
投保人、被保险人义务第十七条订立保险合同时及在本保险期间内，投保人应承担以下义务，包含但不限于：（一）投保人对本保险合同订立过程中所提供材料的真实性、准确性、完整性负责；（二）自觉接受保险人对其它建设工程施工合同履行情况的调查、了解和监督；（三）变更住所、通讯地址、联系方式，工作单位等事项的，应在有关事项变更后七日内通知保险人。
投保人违反上述义务的，应按照本保险合同其他条款及保险法相关规定承担违约责任。
第十八条订立本保险合同，保险人就投保人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。
投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人对风险的判断的，保险人不承担赔偿责任，但可以根据被保险人的申请和保险责任的约定在保险金额内先行垫付，并有权在先行垫付后在垫付金额内向投保人追偿，且不退还保险费。
保险人在本保险合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿保险金的责任。
第十九条投保人、被保险人应严格遵守国家有关工程建设方面的规定和建设工程施工合同的约定，加强管理，采取合理的预防措施，尽力避免或减少保险责任事故的发生。
保险人可以对投保人、被保险人遵守前款约定的情况进行检查，可以向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议，投保人、被保险人应该认真付诸实施。
投保人、被保险人未按照约定履行上述安全义务的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。
第二十条除另有约定外，投保人应当在约定交费日支付保险费。
投保人未按约定交付保险费的，对于保险费交付前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。
第二十一条被保险人与投保人所涉及的建设工程施工合同内容如有变更，须事先征得保险人的书面同意。
未经保险人书面同意，如因内容变更导致加重投保人责任致使保险人保险责任加重的，本保险人不承担因此而加重部分的赔偿责任。
依照法律法规的规定或被保险人与投保人的另行约定，免除投保人部分或全部义务的，本保险人亦免除相应的赔偿责任。
第二十二条知道保险事故发生后：（一）被保险人应尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任；（二）投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过和损失情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿保险金的责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；（三）涉及违法、犯罪的，被保险人应立即向公安部门报案，否则，对因此扩大的损失，保险人不承担赔偿责任。
第二十三条保险期间届满后若建设工程项目未竣工，投保人未向保险人申请延长保险期间或未与保险人签订新的保险合同，投保人、被保险人应主动向保险人就已完成的工程量进行书面确认，并将已完工部分的相关资料进行独立完整保管。
若投保人和被保险人未对已经完成的工程量进行确认或未对已完工部分的相关资料进行独立完整保管，导致保险责任范围、性质、原因无法确定的，保险人对难以确定的部分，不承担赔偿责任。
第二十四条被保险人请求赔偿之前，应书面通知投保人，说明其违约情况，并提供投保人收到该通知的证明材料。
如果被保险人索赔的理由是工程质量问题，被保险人还需提供建筑工程质量检测机构出具的检测报告。
被保险人请求赔偿时，应向保险人提供下列证明和资料：（一）保险单正本；（二）索赔申请书；（三）工程施工合同副本及相关文件；（四）证明投保人违约的书面材料；涉及工程质量问题的还需提供建筑工程质量检测机构出具的检测报告；（五）被保险人向投保人发送的违约通知及投保人收到该通知的书面证明材料；(六)被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其它证明和资料；（七）被保险人获得保险赔偿后的权益转让书。
被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。
赔偿处理第二十五条被保险人与投保人就建设工程施工合同发生的争议需进行和解、调解的，应先行征得保险人的书面同意。
第二十六条保险事故发生时，如果存在重复保险，保险人按照本保险合同的相应保险金额与其他保险合同及本保险合同相应保险金额总和的比例承担赔偿责任。
其他保险人应承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。
若被保险人未如实告知导致保险人多支付赔偿金的，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。
第二十七条发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。
被保险人已经从投保人处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已从投保人处取得的赔偿金额。
保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。
第二十八条保险人受理报案、参与案件诉讼、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。
第二十九条被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。
争议处理和法律适用第三十条在履行本保险合同过程中所发生的争议，应先由当事人协商解决；协商不成的，则提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，依法向人民法院起诉。
第三十一条与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议，适用于中华人民共和国法律（不包括港澳台地区法律）。
