下载文档原格式
材料合同和安装合同范本合同编号：_______甲方（供方）：_______乙方（需方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就材料采购及安装事宜，达成如下协议：一、合同内容1.1 材料采购1.1.1 甲方应根据乙方的需求，向乙方提供符合国家质量标准的材料。
1.1.2 乙方应按照甲方提供的价格、数量及交货期限，及时支付材料款项。
1.2 安装服务1.2.1 甲方负责对乙方采购的材料进行安装。
1.2.2 乙方应保证甲方顺利进入安装现场，提供必要的安装条件。
二、合同金额2.1 材料款项：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 安装服务费：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
三、交付及验收3.1 甲方应按照双方约定的交货期限，将材料送达乙方指定地点。
3.2 乙方应按照甲方提供的安装进度，及时进行验收。
3.3 验收合格后，乙方应在验收单上签字确认，并按照约定支付相应款项。
四、售后服务4.1 甲方对所提供的材料及安装服务，自验收合格之日起，提供_______年的质保期。
4.2 质保期内，如材料或安装服务出现质量问题，甲方应免费进行维修或更换。
五、违约责任5.1 甲方未按约定时间、数量、质量提供材料的，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同。
5.2 乙方未按约定时间支付材料款项或安装服务费的，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权暂停履行合同。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
材料采购及安装合同范本
甲方：（购买方的全称）
地址：（购买方的地址）
乙方：（供应方的全称）
地址：（供应方的地址）
第一条合同的目的
甲方向乙方采购特定材料，并要求乙方进行安装工作。
乙方应根据甲方的要求进行材料供应并完成安装工作。
第二条材料采购
甲方向乙方提供详细的材料清单，并约定采购数量和质量标准。
第三条材料供应
乙方应按照合同约定，按时供应甲方要求的所有材料，并严格按照甲方提供的质量标准进行检验。
如有质量问题，乙方应负责更换并承担相应费用。
第四条安装工作
乙方应按照甲方的要求，对所采购的材料进行安装。
乙方应确保安装工程的质量和安全，并按时完成。
第五条费用支付
1.甲方应在合同签订后的（具体日期）内支付合同总金额的50%作为订金。
2.材料安装完毕后，甲方应支付剩余合同款项的50%。
3.如甲方未按时支付款项，应支付违约金。
第六条保证条款
1.乙方保证所供应材料的质量符合国家相关标准，并保证安装工程的质量。
2.乙方提供的材料应有一定的质保期，在质保期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
第七条合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，至安装工程完成并经甲方验收合格之日止。
第八条争议解决
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条其他事项
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：。
2024年安装采购合同范本7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人联系电话]乙方（供应安装方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人联系电话]鉴于甲方需要采购并安装相关设备，乙方具备供应及安装能力，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成以下合同条款，以资共同恪守：第一条合同标的1. 乙方应按照本合同约定向甲方提供符合要求的设备，并完成安装工作。
具体设备型号、规格、数量及安装要求详见附件一。
2. 设备采购及安装的总价格为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
该总价格包括设备采购费用及安装费用。
明细价格详见附件二。
第二条设备质量要求与技术标准1. 乙方提供的设备必须符合国家相关质量标准及安全标准。
设备须为全新、未使用过的正品。
2. 设备的包装应符合国家相关标准，确保设备在运输过程中不受损坏。
3. 乙方提供的设备应附带相应的技术资料，包括但不限于产品合格证、使用说明书等。
4. 安装过程应符合国家相关技术规范和安全操作要求。
安装完成后需进行调试，确保设备正常运行。
第三条交货与安装时间1. 乙方应在本合同签订后[具体天数]内完成设备的交货工作。
交货地点为甲方指定地点。
2. 乙方应在交货后[具体天数]内完成设备的安装工作。
如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商并取得甲方同意。
第四条付款方式及期限1. 甲方在合同签订后[具体天数]内支付乙方总金额的XX%作为预付款。
2. 设备交货完成后，甲方支付乙方总金额的XX%。
3. 设备安装完成并通过验收后XX日内，甲方支付乙方剩余款项。
如存在质量问题或未通过验收，则相应顺延付款时间。
第五条违约责任1. 若乙方未能在约定的时间内交货或完成安装工作，应支付逾期违约金，具体金额按每逾期一天支付总金额的XX%计算。
采购及安装合同范本采购及安装合同范本今天，合同网与大家一起了解“采购及安装合同”，希望在范例中找到适宜你的范本，仅供参考！采购及安装合同范本【范本一】：设备采购合同买方：（以下简称甲方）卖方：（以下简称乙方）经甲、乙双方充分友好协商，就购置工程特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量及数量二、合同价格设备总价为人民币（大写）：总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。
本合同总金额不得做任何变更与调整。
三、合同生效本合同经双方签字后生效。
四、付款方式货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训完毕、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100％货款。
五、交货、包装与验收1．交货地点：按甲方指定的地点。
2．交货时间：合同生效后日内。
3．乙方将货物一次运至交货地点。
并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及本卷须知等，以书面形式通知甲方。
4．设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丧失，由乙方负责。
5．设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。
6．设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。
乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进展清点验收，并签字确认。
假设发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。
如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。
7．乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。
最终验收在此之后进展。
如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。
8．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
六、产品质量保证与售后效劳1．乙方应严格按照国家有关标准和规定进展制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。
以确保产品质量。
材料采购合同简易范本5篇篇1材料采购合同甲方（采购方）：名称：_________________ 法定代表人：_________________地址：_______________________________________________联系人：_________________ 联系电话：_________________乙方（供应方）：名称：_________________ 法定代表人：_________________地址：_______________________________________________联系人：_________________ 联系电话：_________________鉴于甲方需要采购一定数量的材料，经双方友好协商，达成以下采购合同：一、货物名称、规格及数量1. 货物名称：_________________2. 货物规格：_________________3. 采购数量：_______________二、价格及支付条件1. 单价：_______________2. 总价：_______________3. 付款方式：_________________4. 付款时间：_________________5. 预付款：_______________6. 款项支付方式：_______________三、交货时间及地点1. 交货时间：_______________2. 交货地点：_______________四、质量要求1. 货物质量必须符合国家标准，否则乙方需承担责任；2. 货物交付后，甲方有权对货物进行质量检验，如有质量问题，乙方需负责退换货并承担相关费用。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间交货或货物质量不符合要求，甲方有权解除合同并要求赔偿损失；2. 若甲方未按合同约定时间支付货款，乙方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
2024年建筑材料采购合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[公司名称]（以下简称“甲方”）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（供应方）：[公司名称]（以下简称“乙方”）地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要采购建筑材料，乙方有能力并愿意提供符合要求的材料，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，达成如下采购协议：一、采购范围及规格型号（详细说明要采购的建筑材料的种类、规格型号、数量等。
）二、价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的价格提供建筑材料，价格为固定价格或浮动价格（如有浮动，需明确浮动方式及幅度）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付材料款项（现金、银行转账等方式），并明确预付款、进度款和尾款的比例及支付时间。
三、交货期限及地点（详细规定交货的时间、地点、方式等。
）四、质量标准与验收方法1. 乙方提供的建筑材料应符合国家相关质量标准。
2. 验收方法：双方应按照合同约定的验收标准和方法进行验收，确保材料质量合格。
五、包装、运输及保险（明确材料的包装方式、运输方式和保险事宜。
）六、违约责任（明确如一方违反合同应承担的违约责任及违约赔偿方式。
）七、保密协议及知识产权约定（约定双方在合同履行过程中对于涉及商业秘密或知识产权的保密措施及相关约定。
）八、不可抗力条款（明确不可抗力事件的范围及事件发生后双方的责任和解决办法。
）九、合同的变更与解除（约定合同变更或解除的条件和程序。
）十、争议解决方式（明确在履行合同时发生的争议双方应如何解决，包括友好协商、仲裁或诉讼等方式。
）十一、其他约定事项（根据双方的具体需求，约定其他未尽事宜。
）十二、合同的生效与有效期（明确合同的生效日期及有效期。
）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为______年。
建筑工程材料采购合同范本5篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购建筑工程材料事宜，达成以下协议：一、合同标的1. 采购材料种类与数量：具体采购材料种类、规格、数量详见附件《采购清单》。
2. 材料质量标准：材料应符合国家相关标准及行业规范，具体要求详见附件《材料质量技术标准》。
二、价格与支付方式1. 采购价格：具体采购价格根据附件《采购价格表》执行。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方材料款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方总货款XX%作为预付款；（2）材料验收合格后，甲方支付乙方实际供货款项的XX%；（3）余款在全部供货完成后XX个月内结清。
三、交货与验收1. 交货时间：乙方应按照甲方要求的时间进行交货。
具体交货时间以甲方发出的订单为准。
2. 交货方式：乙方负责将材料运送至甲方指定的地点。
运输费用由乙方承担。
3. 验收标准：按照附件《材料质量技术标准》进行验收。
4. 验收期限：甲方应在收到货物后XX日内进行验收，并书面通知乙方验收结果。
四、质量保证与售后服务1. 乙方保证所提供的材料符合附件《材料质量技术标准》的要求。
若因材料质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
2. 售后服务：乙方应提供至少XX年的售后服务，对甲方在使用材料过程中出现的问题提供免费咨询、维修等支持。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付货款，乙方有权顺延交货期限，并要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按约定时间交货，应按照逾期交货部分货款的XX%支付违约金。
若逾期交货给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
3. 若甲乙双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、不可抗力1. 不可抗力事件：指地震、台风、洪水等不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
材料采购合同经典范本5篇篇1材料采购合同经典范本甲方：（采购方名称）地址：（采购方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（联系人传真）邮箱：（联系人邮箱）乙方：（供应方名称）地址：（供应方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）传真：（联系人传真）邮箱：（联系人邮箱）鉴于甲方需要采购一定数量的材料，并经过协商后，双方就以下条款达成如下合同：第一条商品名称及规格：1. 商品名称：（商品名称）2. 商品规格：（商品规格）3. 数量：（数量）4. 单价：（单价）第二条交货期：1. 交货地点：（交货地点）2. 交货时间：（交货时间）3. 运输方式：（运输方式）4. 运费负担：（运费负担方）第三条付款方式：1. 付款方式：（付款方式）2. 付款期限：（付款期限）3. 开户行：（开户行）4. 账号：（账号）第四条质量及保证：1. 产品质量：（产品质量标准）2. 质保期限：（质保期限）第五条违约责任：若任何一方违约，则需承担相应违约责任。
第六条其他约定事项：1. 本合同一式两份，供双方签字盖章，自双方签字后生效。
2. 未尽事宜，双方可以根据实际情况协商解决。
甲方（盖章及签字）：______________ 日期：______________乙方（盖章及签字）：______________ 日期：______________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上仅为材料采购合同的经典范本，具体合同内容还需要根据双方具体情况进行协商和填写。
希望以上内容能够对您有所帮助，祝生意兴隆！篇2材料采购合同经典范本甲方（采购方）：_____________（全称）、住所：_____________（省市县区）、法定代表人/负责人：_____________、电话：_____________、传真：_____________。
乙方（供货方）：_____________（全称）、住所：_____________（省市县区）、法定代表人/负责人：_____________、电话：_____________、传真：_____________。
材料采购合同范本简单（合集10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!材料采购合同范本简单（合集10篇）材料采购合同范本简单第1篇需方（甲方）：_______供方（乙方）：_______经协商同意，根据中华人·民共·和国合同法规定。
材料采购合同范本(模板7篇)材料采购合同范本【篇1】买受人(甲方)：出卖人(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
标的物标的名称单位数量单价金额备注合计(大写)：￥：第一条质量要求、技术标准：按甲方提供的样品标准执行。
第二条交货时间：__以甲方给付定金及样品25日内。
_ 第三条运输方式和费用负担：甲方自提，运费由甲方承当。
第四条验收标准：以甲方提供样品和要求为标准，由甲方代表验收。
第五条结算方式及期限：甲方验收合格，乙方开据发票，货、款两清。
第六条违约责任：甲方中途退货、逾期付款，应向乙方偿付退货局部货款15%;乙方逾期交货的，向甲方偿付逾期交货货款的15%。
第七条合同争议的解决方式□(1)申请仲裁委员会仲裁。
□(2)向人民法院起诉。
合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;第八条其他约定事项：甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：___ 代表人(签字)：___________年____月____日______年____月____日材料采购合同范本【篇2】需方：供方：双方本着平等互利、友好协商的原那么，经充分协商，订立本采购合同。
合同文件：《拟采产品报价表》是构本钱合同不可分割的局部。
一、质量保证1、乙方应按照规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供新产品。
2、在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。
不属于货物本身质量问题的故障及人为破损，乙方概不负责。
3、在使用过程中因质量问题出现的平安事故由乙方负责处理。
〔仅限于质保期内〕4、乙方提供的消防器材必须有检验报告。
二、货物包装、发货及运输1、乙方在货物运发前及到达甲方收货地点的`时间间隔内，应保证货物平安运输。
到达甲方接收地点给予签收后，一切防潮、防锈和破损装卸与乙方无关，乙方只负责安装，安装验收完毕后，甲方在合同注明验收完毕，乙方只在质保期内负责三包。
材料采购及安装合同
合同编号：
甲方（需方）:
乙方（供方）：
按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经过协商达成以下一致意见订立本合同，共同遵守执行。
一、工程概况：
（一）工程项目：
（二）工程地点：
二、1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）招标文件、投标文件及补遗函；
（3）合同条款；
（4）技术标准和要求（合同技术条款）；
（5）已标价的工程量清单；
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
三、合同价款（人民币）：
3.1 产品及价款
承包人采购，承包人向发包人供货并负责安装的货品是：，其品牌、单价、规格型号、数量、组成配件及安装要求和其他等要求见本合同附件一，各户型款式见图纸；经双方共同确定的单价中包含材料费、加工制作费、运输费、安装费、调试费、售后服务费及直至质保期结束因运输、装卸、等产生的承包人应当支付的所有费用。
备注：如果发包人需要产品的数量大于本合同约定的数量，承包人也应以本合同价格供给。
3.2 质量要求
承包人在发包人用货前需提供材料样品，由承包人提供产品合格证、检验报告等提供给发包人存档使用。
承包人必须保证原材料为合格产品，与发包人认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与承包人相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
承
包人所供产品包装标准按国家标准执行。
3.3 运输、交货及收货
1．交货时间：合同生效后收到甲方通知后日内货到现场，日内安装完毕。
交货方式：所有货物由承包人送往发包人指定的工地现场。
2．货物交与发包人之前，由承包人妥善保管。
货到现场，由发包人现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量，并由发包人接收保管。
四、交货地点：
供方负责将货物运至工程施工现场发包人指定位置。
五、支付方式：
1、发包人向承包人付款前，承包人必须向发包人开具等额有效的税务发票，如承包人不能提供有效税务发票，发包人有权拒付货款，但承包人仍应履行合同约定的供货及安装、维修等义务；
2、经发包人对货品进行初检和对货品及安装进行质量验收，承包人所供货品或安装工程不符合本合同规定，双方协商降价处理的，在让步接收协议签署之前，发包人不负有付款义务；
3、发包人有权从价款和质保金中扣除应当由承包人承担的赔偿金、罚款、违约金等，不足扣除的由承包人结算时向发包人支付。
4、货到现场后付 %，即￥元；
5、所有货品安装完毕验收合格后三日内，付至合同总价的 %，即￥元；
6、从竣工验收合格之日起质保期满后日内， %结清，即￥元。
六、验收方式：
货物运至施工现场并卸至指定地点后，乙方出具清单、产品检测报告，由甲方组织清点、查收并出具查收清单证明。
七、售后服务：
（一）保修内容范围：乙方承包施工范围；
（二）保修期：从竣工验收交工之日起，保修期；
（三）保修范围：。
八、违约责任：
承包人应承担的责任：
1、在本合同约定的供货完成前，承包人单方解除合同或中止供货，视为承包人违约，应赔偿本合同总金额 %给发包人作为违约金。
2、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由承包人负责包退、包换，并承担该批不
合格产品的退货费用。
由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，承包人应按逾期交货部分货款总值的____计算向发包人偿付逾期交货的违约金。
九、合同的调整
1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
2、如发包人须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前天与承包人协商解决。
3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。
十、不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
十一、争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同签订地点：
十二、合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到承包人将全部订货送齐经发包人验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
十三、其他约定事项
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。
发包人：承包人：
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日。
