第二章 新红皮书—《施工合同条件
- 格式:pptx
- 大小:349.79 KB
- 文档页数:31
F I D I C施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC施工合同条件(红皮书)引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式:1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
4、合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant andDesign-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC红皮书土木工程施工合同条件(中文版)简介FIDIC(国际公路工程咨询工程师协会)是一个国际性的工程技术组织,致力于促进土木工程的发展和标准化。
FIDIC红皮书是该组织所发布的一系列合同模板之一,主要针对土木工程施工合同条款进行规范。
本文档将对FIDIC红皮书土木工程施工合同条件(中文版)进行介绍和解读,帮助读者更好地理解其内容和应用。
第一章:概述本章概述了FIDIC红皮书土木工程施工合同条件的背景和目的。
它强调了合同的重要性和作用,以及合同双方的权利和责任。
此外,本章还对合同条款的解释和适用范围进行了说明。
第二章:定义和解释本章为读者提供了一些关键术语的定义和解释,以确保在合同中的使用具有一致的解释。
这些定义和解释对于读者在理解合同条款时至关重要,因为不同的术语可能具有不同的含义。
第三章:合同的组成部分本章详细说明了FIDIC红皮书土木工程施工合同条件的组成部分。
它列出了合同文件清单,并对每个文件的内容进行了简要的介绍。
这有助于确保合同文件齐全且完整。
第四章:合同文件之间的关系和优先级本章解释了不同合同文件之间的关系和优先级。
它明确了合同文件之间的约束力和适用范围,以帮助双方正确理解和遵守合同的规定。
第五章:合同的性质和风险分配本章详细介绍了合同的性质和各方之间的风险分配。
它明确了各方在合同中的权利和义务,以及承包商在工程实施过程中可能面临的风险和责任。
第六章:工程设计和规范本章重点介绍了工程设计和规范在合同中的作用和重要性。
它详细说明了工程设计文件和规范的提供方式和要求,并对设计变更和审查程序进行了解释。
第七章:合同价款和支付方式本章解释了合同价款的计算和支付方式。
它包括对价款的结构和付款条件的详细说明,以及变更工作和索赔的处理方式。
第八章:合同履行保证金和保险本章详细介绍了合同履行保证金和保险的要求。
它解释了保证金的缴纳和返还规定,以及保险责任和索赔的处理方式。
第九章:合同履行时间和延期本章重点解释了合同履行时间和延期的规定。
施工合同条件版红皮书前言施工合同是建筑工程项目管理中非常重要的一环,具有重大的法律意义。
为了保证建筑工程施工合同的稳定性和可行性,需要对其条款进行仔细的规定和约束。
因此,本文将介绍施工合同条件版红皮书的主要内容。
一、合同范围本合同协议适用于所有涉及规模较大的建筑工程项目。
二、合同期限该合同有效期为工程开工日起至工程竣工验收合格之日止。
三、合同价款合同的总价款约定为____________(具体数字请另逐一约定)。
建筑工程的设计变更、价格调整、电力、水、交通等费用的调整,均需按照相关协议履行。
四、工程质量工程施工应符合规划设计文件,严格按照施工技术标准和工艺流程进行施工。
所有工作必须符合国家环保、消防安全、人民群众健康、法律法规和董事会的要求,应注意工程质量和安全。
五、工程进度施工单位应按照工程计划书中所列时间进度,严格执行施工进度计划,如发生不可抗拒原因或承包方原因导致进度无法达到,需及时通知承包方,提出相对应方案,由双方协商解决。
六、奖惩条款如未按合同期限完成,建造方需按每日合同价款的0.3% 进行赔偿。
工程质量不符合国家技术和标准或难以达到设计要求以及非法工程均视为违约,建造方需对其承担相应的经济和法律责任。
七、保修质量自工程竣工验收合格的日期起,承包方有义务对工程实施质量保修。
其保修期间不少于一年,应免费维修和更换因材料和施工质量问题造成的损坏,应负责约定的保修期限内出现的故障和受损设备的维修、替换。
八、保险条款协议保险方案应由承包商按照国家建造标准并提交给业主和保险公司进行核对,承包商应购买结构工程、安装工程及可能引起第三方责任 arising 的保险,并全权负责保险文件事宜。
九、竣工验收验收小组应包括排水、水电、供热、空调、消防等专业人员。
若发现竣工验收不符合国家标准和质量评判要求,验收小组将不会签字。
十、违约责任任何一方违约责任均需承担损失。
其中,违约方需支付另一方因违约而遭受的损失,包括合理费用、包括律师费用和诉讼费等直接费用。
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明:因时间较紧,本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用。
请勿复印传播。
请勿正式引用。
引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
FIDIC施工合同条件(红皮书)引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式:1、施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
3、EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
4、合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
施工合同条件红皮书什么是施工合同条件红皮书?施工合同条件红皮书是指在施工合同中规定的合同条件的汇总,通常会用一本红色或者红底白字的书来记录。
这里所说的施工合同条件包括了所有的约定、规则、规定、条款以及书面声明和公告,是承包商和业主之间重要的约束性文件。
施工合同条件红皮书的作用施工合同条件红皮书是承包商和业主之间签订合同的基础和重要内容,作为一种具有法律效应的文件,它对于双方承包商和业主在合作过程中的权利、义务和责任等都有着重要的指导作用,是双方依法履行合同的基础。
同时,施工合同条件红皮书也是监管单位、质检单位及承包商所具有的监管依据,可以避免由于合同履行过程中的权力、义务和责任等问题产生的任何不必要的争议,保障了工程建设的质量和合法性。
施工合同条件红皮书的撰写方法红皮书标题红皮书标题通常由工程项目名称和红皮书名称两部分组成,例如:“某某市某某道路改造工程施工合同条件红皮书”,需要清晰、简洁并表达明确。
具体条款施工合同条件红皮书必须包含在施工合同范围内的主要规则、约定和条款等重要内容,需要采用简练、明确、有条理的表述方式,可以根据实际需要进行分章节、分节规定。
需要保证合同中各个条款的一致性和准确性,避免存在与承包商和业主的实际约定不符或法律不允许的情况。
补充规定如果需要对合同中特别注意的事项进行编写,可以在合同附加说明中添加,且需要标注为“特别注意事项”。
并且在项目的施工时间、质量、进度、安全等方面的细节要求也需要在合同中明确规定,以保障工程项目在各个方面的合法性和合规性。
施工合同条件红皮书的审批与签署施工合同条件红皮书需要经过民主程序进行审批与签署。
签署人包括业主、承包商、监理单位和政府主管部门等相关单位,确保合同的订立符合法律规定,保障合同双方的权益。
施工合同条件红皮书的注意事项•需要兼顾业主和承包商利益,合同要公正、合理。
•合同中的条款要遵循法律法规,不得违反国家规定。
•合同最好采用文本统一格式,内容简明扼要,注重实用性,同时要注意统一标准术语。
红皮书土木工程施工合同条件1. 范围本文档是根据国际工程承包商协会(IFC)所制定并公布的《国际工程承包商联合会土木工程施工合同条件》(缩写为“FIDIC”或“红皮书”)进行解析和说明,主要涉及土木工程施工合同的各项条件和条款。
2. 相关定义本文档中使用的相关定义如下:•EPC:工程设计、采购和施工代表工程承包商负责所有方面的建设,并将客户的工程要求作为单个合同的一部分。
•质量工程师:合同期间,客户指派的工程师,负责执行所有需要评估的设计和施工方面的所有事项,包括分配验收测试点(WIT)。
•WIT:指派专业和资格有限的人员组成的验收测试小组,他们来自各自的领域,如沥青质量控制者、焊接检查员、混凝土质量控制者等。
他们的任务是对施工现场进行日常检查。
•客户:签订本合同的团体或个人。
3. 通用条款3.1 合同条款合同应满足以下条件:•合同必须以书面形式列出所有必需的工作要求,明确规定各方责任、权利和义务。
•客户有权更改要求和期限,必须以书面方式通知工程承包商。
•工程承包商必须在客户通知后尽快回复,并实际执行所有改动。
•工程承包商必须履行其义务,根据约定的质量、时间和成本要求进行工作。
•工程承包商应就工作作出保证,保证其结果符合设定标准和合同要求。
3.2 设计、材料和设备工程承包商必须按标准或在合同中规定的设备商、材料和构造要求进行施工。
工程承包商必须确认他们所采用的设计、材料和设备符合所有的规定及合同要求。
但如果客户批准了其不符合工程要求的方案、材料和设备,工程承包商则不需要对其质量问题承担责任。
3.3 工程质量和验收工程承包商必须在工艺、质量和设计等方面符合合同要求,确保其工作结果满足验收标准。
若出现问题,则应负责更正问题并重新进行验收。
客户有权派遣指定人员监督检查工程进程,并在合同期间对文档和工作质量进行抽查。
根据抽查结果,客户有权要求工程承包商进行必要的纠正措施。
3.4 保险工程承包商必须购买保险,以保证客户不会因为合同带来的任何发生在施工期间的事故和问题而遭受经济损失。
土木工程施工合同条件新红皮书1. 引言施工合同是指为施工工程而订立的合同,它是决定施工工程目标实现的重要因素之一。
作为土木工程建设过程的重要组成部分,施工合同的制定与执行对工程的质量、进度和成本等方面都具有重要影响。
因此,在土木工程建设中,施工合同的制定需要遵循一定的原则和标准,以确保工程的顺利进行。
新红皮书是国家发改委发布的关于土木工程施工合同的标准文本,旨在规范并优化施工合同的制定和执行。
本文将重点介绍新红皮书中的主要条款及其涵义,以便广大土木工程从业者更好地了解合同的内容和要求,避免不必要的纠纷和损失。
2. 合同条款2.1 总则•合同双方应签订书面合同。
合同应包括合同条款、附件和技术协议等内容;•合同的签订应符合法律法规的要求。
合同一经签订,即对双方均具有法律约束力;•标书、投标文件、技术协议等构成合同不可分割的组成部分。
双方应遵守合同内容并按照法律法规的要求履行自己的义务。
2.2 合同价款•合同价款应当采用固定总价、成本加酬金、内部控制价、市场调价和其他方式计算;•合同价款应当包括工程施工的全部费用。
如有变更,应在变更合同中做明确说明;•合同价款的支付方式应当明确,一般采用工程进度支付方式。
支付款项前,需对施工工程进行验收并出具相关证书。
2.3 工程保险•施工单位应当购买必要的工程保险。
保险的类型和金额应当根据工程的性质和风险情况制定;•工程保险应当在签订合同前开展工程风险评估,制定合理的保险方案;•工程保险应当在工程竣工后进行结算,结算方式应当符合法律法规的规定。
2.4 质量保证和技术管理•施工单位应当按照法律法规的要求,保证施工工程的质量;•施工单位应当根据施工工程的性质和要求,制定合理的施工方案并组织实施;•监理单位应当对施工单位的施工过程进行监督和检验,并根据检验结果及时提出整改要求;•双方应当制定合理的技术管理措施,保证施工工程的技术符合法律法规的要求。
2.5 履约保证金•履约保证金一般为合同总价款的2-5%。
FIDIC施工合同条件(新红皮书)FIDIC施工合同条件(红皮书)引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式:1、施工合同条件(Co nditio ns of Con tract for Co nstructio n)推荐用于由雇主设计的、或由其代表一工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
2、永久设备和设计一建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
3、EPC/ 交钥匙项目合同条件(Co nditi ons of Con tract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
4、合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表一工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程,但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。
新红皮书施工合同条件一、新红皮书施工合同条件是什么呢?这新红皮书施工合同条件啊,就像是建筑工程领域里的一个大管家规则呢。
它把工程建设过程中甲方和乙方的各种事儿都给规定得明明白白的。
比如说工程怎么开始,中间要是出现了意外情况咋解决,最后工程结束了怎么验收,这些都在这个条件里有着详细的说法。
二、新红皮书施工合同条件里的甲方责任1. 甲方得提供必要的工程相关资料,像工程地点的地质情况啦,周围的环境情况之类的。
要是甲方提供的资料有错误或者不完整,那可不行哦,这可能会影响到整个工程的进展呢。
2. 甲方还要按照合同规定的时间和方式支付工程款。
要是拖着工程款不给,乙方可就有苦说不出啦,毕竟人家也要给工人发工资,买材料什么的。
三、新红皮书施工合同条件里的乙方责任1. 乙方要按照合同规定的工程质量标准来施工。
这质量可不能含糊,要是建出来的房子歪歪扭扭的,那可就是大问题啦。
2. 乙方得在规定的工期内完成工程。
如果因为自己的原因拖延了工期,那可能就得承担一定的违约责任了。
四、合同中的工程变更条款在工程进行过程中,难免会有一些变更。
新红皮书施工合同条件里就规定了工程变更的程序。
比如说甲方提出变更要求,得有书面的通知给乙方。
乙方收到通知后,要评估这个变更对工程成本、工期等方面的影响,然后再给甲方一个答复。
如果双方都同意变更了,那就要对合同的相关条款进行修改,像工程价款、工期等。
五、工程验收条款1. 工程竣工后,乙方要向甲方提交竣工报告,通知甲方来验收。
2. 甲方收到报告后,要在规定的时间内组织验收。
如果验收合格了,那就皆大欢喜,按照合同规定支付尾款就好啦。
如果验收不合格,乙方就得负责整改,直到验收合格为止。
六、争议解决条款要是甲方和乙方在合同执行过程中发生了争议,新红皮书施工合同条件也给了一些解决的办法。
比如说可以先协商,双方坐下来好好谈谈,看看能不能找到一个大家都能接受的解决方案。
如果协商不成呢,还可以通过仲裁或者诉讼的方式来解决。
FIDIC施工合同条件(1999年第一版)用于业主设计的房屋建筑或工程通用条件专用条件编制指南争端裁决协议书格式投标函、合同协议书格式周可荣刘雯万彩芸王健译说明:因时间较紧,本译稿未经仔细校对,仅供培训班使用。
请勿复印传播。
请勿正式引用。
引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)现于1999年出版下列四份新的合同标准格式的第一版:●施工合同条件(Conditions of Contract for Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(building or engineering works)。
在这种合同形式下,承包商一般都按照雇主提供的设计施工。
但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。
●永久设备和设计—建造合同条件(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供,以及房屋建筑或工程的设计和实施。
在这种合同形式下,一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。
●EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施,这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高,(ii)承包商完全负责项目的设计和施工,雇主基本不参与工作。
在交钥匙项目中,一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作:即在“交钥匙”时,提供一个配备完整、可以运行的设施。
●合同的简短格式(Short Form of Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。
根据工程的类型和具体条件的不同,此格式也适用于价值较高的工程,特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。