深圳市建设工程施工合同标准文本

深圳市建设工程合同施工(单价)合同范本一：深圳市建设工程合同施工(单价)合同1. 甲方：1.1 甲方名称：1.2 法定代表人：1.3 注册地址：1.4 联系方式：2. 乙方：2.1 乙方名称：2.2 法定代表人：2.3 注册地址：2.4 联系方式：3. 项目概述：3.1 项目名称：3.2 建设地点：3.3 工程规模：3.4 工程内容：3.5 工期：3.6 工程造价：4. 合同总量及单价：4.1 工程总量：4.2 合同单价：4.3 合同总价：5. 工程款项及支付方式：5.1 工程款项划分：- 首付款：- 进度款：- 竣工结算款：5.2 支付方式：- 银行转账：- 现金支付：6. 工期：6.1 开工日期：6.2 竣工日期：6.3 工期延误：7. 质量要求：7.1 工程质量标准：7.2 质量验收标准：8. 违约责任：8.1 甲方违约责任：8.2 乙方违约责任：9. 法律适用及争议解决：9.1 法律适用：9.2 争议解决：- 协商解决：- 仲裁解决：附件：合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案等。

法律名词及注释：- 甲方：合同中承包工程项目的委托方，通常为业主或建设单位。

- 乙方：合同中承接工程项目的承包方，通常为施工单位或承包商。

- 工程总量：指合同中约定的工程项目的总工作量。

- 合同单价：指合同中约定的单位工程所需支付的单价。

- 工期延误：指工程施工延误超过合同约定的工期。

- 甲方违约责任：指甲方未履行合同约定的义务所需承担的法律责任。

- 乙方违约责任：指乙方未履行合同约定的义务所需承担的法律责任。

- 法律适用：指适用于合同解释和争议解决的法律条款。

- 争议解决：指合同各方在发生争议时的解决方法，可以选择协商解决或仲裁解决。

---范本二：深圳市建设工程合同施工(单价)合同1. 甲方：1.1 甲方名称：1.2 法定代表人：1.3 注册地址：1.4 联系方式：2. 乙方：2.1 乙方名称：2.2 法定代表人：2.3 注册地址：2.4 联系方式：3. 项目概述：3.1 项目名称：3.2 建设地点：3.3 工程规模：3.4 工程内容：3.5 工期：3.6 工程造价：4. 合同总量及单价：4.1 工程总量：4.2 合同单价：4.3 合同总价：5. 工程款项及支付方式：5.1 工程款项划分：- 首付款：- 进度款：- 竣工结算款：5.2 支付方式：- 银行转账：- 现金支付：6. 工期：6.1 开工日期：6.2 竣工日期：6.3 工期延误：7. 质量要求：7.1 工程质量标准：7.2 质量验收标准：8. 违约责任：8.1 甲方违约责任：8.2 乙方违约责任：9. 法律适用及争议解决：9.1 法律适用：9.2 争议解决：- 协商解决：- 仲裁解决：附件：合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案等。

深圳市基建工程项目施工合同范本6篇第1篇示例：深圳市基建工程项目施工合同范本甲方（甲方名称、法定代表人或授权代表名称、职务、联系地址、联系电话）乙方（乙方名称、法定代表人或授权代表名称、职务、联系地址、联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就深圳市基建工程项目的施工事宜，达成如下协议，以便双方共同遵守：一、项目名称及概况1.1 甲方委托乙方承揽的工程项目名称为（工程项目名称），项目地址为（项目地址），工程项目概况为（工程项目概况）。

1.2 工程项目的主要内容及范围为（工程项目主要内容及范围），工程工期为（工程工期）。

二、合同总价2.1 本合同的总价为（总价）（人民币），不含税。

2.2 甲乙双方约定，上述总价已包含了工程项目所需的一切费用，包括但不限于劳务费、材料费、机械设备使用费、运输费、管理费、安全保障费等。

三、付款方式3.1 甲方按以下方式支付乙方工程款：（1）工程款按工程进度支付，具体支付比例和时间安排如下：（2）工程款支付方式为（支付方式），甲方每次支付款项前应向乙方出示符合约定工程进度支付条件的证明材料。

3.2 除非另有书面约定，乙方应在收到甲方通知并出示符合约定工程进度支付条件的证明材料后七日内通过甲方指定的账户接收工程款。

四、工程期限4.1 工程期限自双方签订本合同之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。

4.2 工程期限的延期与提前交工，甲乙双方应及时协商，并书面确认。

五、工程质量5.1 工程项目应符合国家建筑标准及相关建筑规范，保证其质量符合项目设计、标准和要求。

5.2 工程项目竣工后，在乙方提供的保修保险期内，如工程出现因乙方施工原因所致的质量问题，乙方应及时进行整改，确保工程质量符合合同约定。

六、工程变更及索赔6.1 在工程施工过程中，如发生需要变更的情况，甲乙双方应按照《建设工程变更管理办法》的规定进行变更协商，并达成书面变更协议。

6.2 如双方就工程项目的价款、工程款支付及工期等造成了纠纷，甲乙双方应友好协商解决。

深圳市建设工程合同范本7篇深圳市建设工程合同范本 (1) 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同经济合同法》、《电力建设安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况一、工程地址：二、工程内容：三、计划开工日期：计划竣工日期：四、质量标准：合同工程第二条本合同执行标准：依据国家、自治区及电力行业标准有关规程、规范。

第三条甲方工作一、甲方工程负责人：二、负责工程施工中的协调工作。

三、工程决算的审核。

四、其他需要甲方办理的工作。

第四条乙方工作一、乙方工程项目负责人：张新江二、组织施工、编制工程施工计划。

三、绘制施工图、编制工程决算。

四、负责工程质量管理。

五、负责工程施工中的劳动防护及安全施工、文明施工、综合治理。

六、乙方承办的其他工作。

第五条施工组织管理一、延期开工乙方应按合同要求按时开工，若不能按时开工，应以书面形式向甲方报告，并经甲方同意。

二、暂停施工有下情况之时，甲方可通知乙方暂停施工：(一)不按规范、标准进行施工;(二)工程质量达不到设计和规范要求;(三)施工组织、安全生产达不到要求。

三、工程延误(一)工程量变化和设计变更等原因;(二)因甲方原因引起的工程延误，由甲方承担责任。

第六条工程质量要求一、甲方要求本工程为合格工程二、乙方应按电力行业标准、规范和规程进行施工，达到甲方及设计质量要求。

三、达不到质量要求引起的整改、返修等经济损失由乙方承担。

四、质量达不到要求的，甲方有权从乙方金额中扣除工程费。

同时乙方承担违约责任，并向甲方支付违约金。

(合同造价5%)第七条工程安全管理乙方应做到文明施工、安全施工，并承担安全责任。

第八条合同借款与支付本工程合同总价为：伍万伍仟元，小写：(￥：5.5万元 )。

一、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价肆万元作为工程预付款。

工程竣工验收送电后支付剩余款项。

第九条违约责任一、如甲方逾期付款承担逾期部分的银行利息;二、合同签订后，甲乙任何一方造成本合同不能履行(出不可抗力)，均有权利向对方索赔合同违约金，合同违约金计算方法：按本合同总款项的10%计算。

深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本第一章总则第一条目的与依据1.1 目的本合同的目的是为了明确建设工程的基本条件、双方的权利和义务，维护双方的合法权益，保证建设工程的安全质量，推动合同的履行。

1.2 依据本合同依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规制定，并参照《深圳市建设工程施工合同管理办法》等文件执行。

第二章合同签订第二条合同文件2.1 合同文件包括合同正文、附件一、附件二等。

2.2 合同文件的优先顺序如合同文件中的有关条款相互矛盾时，以合同正文为准，再以附件一、附件二等顺序逐次递减。

第三章工程范围与工程期限第三条工程范围3.1 工程位置本工程位于深圳市XXX区XXX街道。

3.2 工程概况本工程主要包括基础设施工程、建筑工程、装饰装修工程、设备安装工程等。

第四章工程款项与付款方式第四条工程款项的组成4.1 工程款项工程款项包括合同价款、变更价款、索赔款、奖励金等。

4.2 工程款项的支付工程款项按照约定的支付方式和时间进行支付。

第五章质量与验收第五条工程质量5.1 工程质量标准工程质量应符合国家有关强制性标准和本合同约定的质量标准。

5.2 质量验收工程竣工后，乙方应按照合同约定的程序和标准，对工程质量进行验收。

第六章合同变更与解除第六条合同变更6.1 变更范围合同变更包括工程范围的变更、工程款项的变更、工程工期的变更等。

6.2 变更手续任何一方变更合同，应经双方协商一致，并签订变更合同。

第七章违约责任第七条违约责任7.1 乙方行为违约乙方如违反合同约定，应承担违约责任，包括赔偿损失、承担违约金等。

7.2 乙方无故解除合同乙方无故解除合同的，应退还甲方已支付的款项，并承担相应违约责任。

附件一：工程施工进度计划附件二：工程质量验收标准本所涉及附件如下：附件一：工程施工进度计划附件二：工程质量验收标准本所涉及的法律名词及注释：中华人民共和国合同法：中华人民共和国国家立法机关制定的规范合同关系的法律规范。

深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本一、总则1.1 文本目的本文本的目的是规范深圳市建设工程施工合同的内容，确保合同的公平、合理、可执行，维护建设工程参与方的合法权益。

1.2 合同主体本合同的主体为甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）。

1.3 合同适用范围本合同适用于深圳市范围内的各类建设工程的施工合同。

二、合同的签订2.1 合同签订时间本合同的签订时间为双方当事人确认合同内容及签字、盖章之日起生效。

2.2 合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、交付标准等，附件内容与本合同具有同等法律效力。

2.3 不可抗力如因不可抗力因素导致合同项下的工程无法继续施工，双方应根据实际情况协商解决，并及时通知对方。

三、工程施工3.1 工期根据合同约定，承包商应按照工程计划和时间节点完成工程施工，并确保工程质量。

3.2 施工质量承包商应按照国家有关规定和合同约定的技术标准，保证施工质量符合相关标准和要求。

如出现质量问题，承包商应及时修复或更换。

3.3 竣工验收承包商完成工程施工后，应通知业主进行竣工验收。

验收合格后，承包商应向业主移交工程相关文件，并提供保修服务。

四、付款方式4.1 工程款项划分工程款项应按照工程进度划分为预付款、中期款和尾款，具体划分比例由双方协商确定，并在合同中明确。

4.2 付款期限业主应在承包商完成各阶段工程后的合理时间内支付相应款项，双方可通过书面协议对付款期限进行调整。

4.3 拖欠款项若业主拖欠应支付的款项超过合同约定的期限，承包商有权要求业主支付违约金或采取其他法律措施。

五、争议解决5.1 争议解决方式对于本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2 合同变更未经双方协商一致，不得擅自变更本合同，如确有需要变更合同内容，应及时书面通知对方，并经双方签字确认后生效。

六、合同终止6.1 合同解除合同双方可经协商一致，书面解除合同。

合同条款编制说明本合同示文本是根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及《经济特区建设工程施工招标投标条例》等相关法律、法规，在2008版《市建设工程施工合同(适用于招标工程固定单价)》示文本的基础上，结合《市建设工程计价规程》（2009）、《建设工程工程量清单计价规》（GB50500-2008）的相关规定，由市建设工程造价管理站修编制订。

本合同示文本适用于市行政区域采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，适用工程围为各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。

本合同示文本中所称招标工程，是指根据《经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。

本合同示文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。

建设工程发承包双方采用本合同示文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同容。

未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、印刷和销售本合同示文本或抄袭其中的任何条款容。

通用条款一、词语定义和解释1词语定义词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。

1.3发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。

1.4承包人：指本合同中指明承建本工程的、具有相应工程施工资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经发包人同意外)。

深圳建设施工合同范本第一篇范文：合同编号：SZJS2023-001合同名称：深圳建设施工合同一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程内容：__________二、合同工期1. 工程开工日期：__________2. 工程竣工日期：__________3. 工程延期条件：__________三、工程质量1. 工程质量标准：__________2. 质量保证措施：__________3. 质量验收程序：__________四、合同价款1. 合同总价：__________2. 付款方式：__________3. 付款进度：__________五、安全生产1. 安全生产责任：__________2. 安全生产措施：__________3. 安全事故处理：__________六、合同变更1. 变更条件：__________2. 变更程序：__________3. 变更费用：__________七、合同解除与终止1. 解除条件：__________2. 终止条件：__________3. 解除与终止后的处理：__________八、违约责任1. 违约情形：__________2. 违约责任：__________3. 违约赔偿：__________九、争议解决1. 争议解决方式：__________2. 争议解决机构：__________3. 争议解决费用：__________十、其他约定1. 保密义务：__________2. 合同效力：__________3. 合同备案：__________附件：1. 工程施工图纸2. 工程预算书3. 工程质量保修书4. 安全生产责任书5. 其他相关文件本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________签署地点：__________。

合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：深圳市[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程质量：按照国家相关质量标准和行业规范执行。

第二条合同工期2.1工程开工日期：[开工日期]2.2工程竣工日期：[竣工日期]第三条合同价款3.1工程合同价款为人民币[合同价款]元（大写：[合同价款大写]）。

3.2付款方式：按照工程进度分期支付。

第四条甲方权利和义务4.1提供施工图纸和技术资料，并负责解释和说明。

4.2提供施工所需的场地、水、电等条件。

4.3按照合同约定支付工程款项。

4.4配合乙方办理相关手续和验收工作。

第五条乙方权利和义务5.1严格按照施工图纸和技术资料进行施工。

5.2确保工程质量和安全，遵守相关法律法规和行业规范。

5.3按照合同约定完成工程进度，并接受甲方的监督和检查。

5.4配合甲方办理相关手续和验收工作。

第六条工程变更和违约责任6.1工程变更：如需变更工程内容、规模等，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

6.2违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

7.2如协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条合同附件8.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、工程量清单等。

8.2附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条其他约定9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：深圳市[甲方公司名称]乙方（盖章）：[乙方公司名称]甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：_________________=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高风险工程（如高层建筑、隧道工程等）增加条款：安全生产条款：明确乙方应遵守的安全规范和标准，以及事故责任和赔偿机制。

深圳市建设工程施工合同范本合同编号：________签订地点：深圳市签订日期：________年________月________日发包方（甲方）：单位名称：________法定代表人：________地址：________联系电话：________承包方（乙方）：单位名称：________法定代表人：________地址：________联系电话：________第一条工程概况工程名称： ________工程地点： ________工程范围及内容： ________（需明确工程的具体范围和主要内容）。

工程承包方式： ________（如总承包、分包等）。

工期：自________年________月________日起至________年________月________日止，总工期________天。

第二条合同价款合同总价：元（大写：）。

计价方式： ________（如固定总价、按实际工程量结算等）。

支付方式：开工前支付________%预付款，金额为________元；工程完成________%后支付________%，金额为________元；验收合格后支付________%，金额为________元；剩余________%作为质量保证金，于________年后支付。

第三条工程质量工程质量标准： ________（如国家或地方现行标准）。

质量验收：乙方按设计图纸和技术标准完成施工，甲方组织验收；质量责任：因乙方原因导致质量不合格的，由乙方负责返工，费用由乙方承担；第四条甲方责任与义务提供符合要求的施工场地和必要的施工条件；按约定支付工程款项；按时提供施工所需的图纸、资料，并对乙方提出的疑问给予答复；在施工过程中对工程质量、进度、安全进行监督检查。

第五条乙方责任与义务按合同约定的工期和质量要求完成施工任务；遵守深圳市相关建筑施工安全管理规定，确保施工安全；妥善保管甲方提供的材料、设备及其他设施；不得将工程转包或分包给其他单位或个人，除非甲方书面同意。

深圳工地施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：深圳市[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和工作内容]4. 工程规模：[如建筑面积、施工长度等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量和标准1. 工程质量标准：符合国家及深圳市相关工程质量验收标准，达到[具体质量等级]。

2. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。

2. 付款方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款，为工程总造价的[X]%；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程进度款，为工程总造价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程结算款，支付至工程总造价的[X]%；剩余工程总造价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息支付。

五、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。

2. 按时支付工程款项。

3. 协助乙方协调与周边居民、相关部门的关系。

4. 及时组织工程验收。

（二）乙方责任和义务1. 按照合同要求和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。

深圳市建设工程施工合同标准文本一、总则本合同依据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规以及深圳市相关政策规定，由甲方（简称“建设单位”）与乙方（简称“施工单位”）订立，双方共同遵守并履行。

二、工程内容1.乙方应按照甲方的要求，完成深圳市建设项目的施工任务，确保工程质量合格。

2.工程内容包括但不限于土建施工、钢结构安装、设备安装、装饰装修等工程。

具体工程范围详见附件一。

三、工期和奖罚1.工程工期为__天/月/年（注：根据具体工程而定），自合同生效之日起计算。

2.如乙方在约定的工期内完成工程并合格验收，甲方将按照合同金额的__%支付工程款项；如工期延误，乙方将按照约定的罚款标准承担相应的违约责任。

四、质量要求1.乙方承诺施工过程中严格遵守国家有关建设工程质量标准及深圳市的相关规范，确保工程质量达到设计要求。

2.乙方应按照甲方的要求，提供施工过程中的质量检验报告及相关证明文件，并接受甲方的监督检查。

五、付款方式和发票要求1.工程款项分期支付，具体支付时间和金额详见附件二。

2.乙方应按照合同约定，及时提供开票所需的相关材料和证明文件，并向甲方提供法定税务发票。

六、违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成工程任务或者工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

违约责任包括但不限于按照约定金额支付违约金、赔偿工程质量损失等。

2.若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期支付的违约金，并可以暂停工程。

七、争议解决本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方均有权向深圳市人民法院提起诉讼。

八、其他条款1.合同附件：附件一——工程范围说明；附件二——付款计划表。

2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。

是《深圳市建设工程施工合同标准文本》，经甲方和乙方共同确认无误后签字盖章生效。

甲方：_________ 日期：_________乙方：_________ 日期：_________。

深圳市建设工程合同书（精选3篇）深圳市建设工程书篇1合同编号：发包方：________________ 签约时间：承包方：________________ 签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：____________二、建筑面积(工程形式)：____________三、施工地点：________________四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：________六、工程质量标准：________七、工程价款：共计人民币元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本第一章总则第一条合同的订立1.1 合同双方的基本信息1.2 合同的目的和范围1.3 合同的性质和效力1.4 合同的签署和生效第二条合同的内容和变更2.1 合同的内容及构成要素2.2 合同价格和支付方式2.3 合同条款的变更和调整第三条工程的设计和勘察3.1 工程设计的要求和标准3.2 工程勘察的程序和方法3.3 设计文件和勘察报告的提交和审批第四条材料和设备的供应4.1 材料和设备的选用和验收标准4.2 材料和设备的供应商选择和合同订立4.3 材料和设备的交付和安装第五条施工组织和管理5.1 施工组织设计和方案5.2 施工日程和工期控制5.3 施工进度和质量的监督检查5.4 安全生产和环境保护第六条工程款项的支付6.1 工程款项的计算和支付方式6.2 工程款项的支付条件和期限6.3 工程款项的保证金和索赔处理第七条合同的履行和验收7.1 工程施工的合同履行7.2 工程竣工的验收程序7.3 工程质量问题的整改和保修第八条合同的变更和解除8.1 合同变更的条件和程序8.2 合同解除的情况和后果8.3 合同争议的解决方式第二章附则附件：附件一：工程设计文件范本附件二：施工组织设计方案范本附件三：工程款项支付申请表附件四：工程竣工验收报告范本附件五：合同解除协议范本法律名词及注释：1. 总则：合同的基本规定和解释。

2. 合同的订立：确定合同双方的身份和意愿，达成合同的过程。

3. 合同的内容和变更：合同涉及的具体事项和条款的变更和调整。

4. 工程的设计和勘察：工程设计和勘察的相关要求和程序。

5. 材料和设备的供应：材料和设备的选用、供应和验收相关事宜。

6. 施工组织和管理：工程施工的组织和管理措施。

7. 工程款项的支付：工程款项的计算、支付方式和保证金等事项。

8. 合同的履行和验收：合同的履行和工程竣工的验收程序。

9. 合同的变更和解除：合同条款的变更和合同解除的相关情况。

深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本第一章总则第一条目的与证明1.1 本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律、法规制定；1.2 本合同以确保承包人与发包人之间的权益，明确双方的责任和义务；1.3 本合同作为合同的凭证，具有法律效力。

第二条合同的约定2.1 发包人向承包人提供建设工程项目的详细信息，包括工程名称、地点、规模、工期、资金等；2.2 承包人确认并接受发包人提供的建设工程项目信息；2.3 双方共同商定工程造价，并签订本合同。

第二章发包人的权利与义务第三条发包人的权利3.1 发包人有权要求承包人按照合同约定进行施工；3.2 发包人有权对承包人的施工进行监督和检验；3.3 发包人有权验收承包人完成的工程，并支付工程款项。

第四条发包人的义务4.1 发包人应按时足额支付工程款项；4.2 发包人应为承包人提供设计文件和施工图纸；4.3 发包人应为承包人提供施工所需的场地和设备；4.4 发包人应配合承包人解决工程施工中的问题。

第三章承包人的权利与义务第五条承包人的权利5.1 承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款项；5.2 承包人有权就工程施工过程中的问题提出合理的建议并得到发包人的配合；5.3 承包人有权对建设工程项目进行管理和监督。

第六条承包人的义务6.1 承包人应按照合同约定进行工程施工，保证施工质量；6.2 承包人应独立承担工程质量问题，并及时解决；6.3 承包人应确保施工期限，并按时完成工程；6.4 承包人应按照合同约定报备施工计划和进度表。

第四章保修责任第七条保修期限7.1 承包人应对工程质量承担保修责任期限为__年；7.2 在保修期限内，承包人应对工程出现的质量问题进行修复。

第八条保修责任范围8.1 承包人应对工程施工过程中出现的质量问题承担相应的修复责任；8.2 保修期限过后，如无重大质量问题，承包人不再承担保修责任。

深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本第一章总则第一条合同订立的基本原则第二条合同的定义和性质第三条合同的内容和形式第四条合同的履行和解除第五条合同的违约责任第六条合同的变更和补充第七条合同的保证和抵押第八条合同的解释和争议解决第二章合同的订立第九条合同的签署和盖章第十条合同的订立程序第十一条合同的生效和效力第十二条合同的保密条款第十三条合同的备案和登记第三章合同的履行和解除第十四条合同的履行义务第十五条合同的履行期限和方式第十六条合同的履行地点第十七条合同的解除和终止条件第十八条合同的不可抗力和豁免条款第十九条合同的保证金和履约情况第四章合同的变更和补充第二十条合同的变更和修订第二十一条合同的索赔和追偿第二十二条合同的补充和附带条件第五章合同的违约责任第二十三条合同的违约责任主体第二十四条合同的违约责任范围第二十五条合同的违约金和赔偿第二十六条合同的违约和解除第二十七条合同的维护和救济措施第六章合同的解释和争议解决第二十八条合同的解释和适用法律第二十九条合同的争议解决方式第三十条合同的仲裁和诉讼程序第三十一条合同的执行和履行监督第三十二条合同的强制执行附件：1、合同样本2、工程图纸和设计方案3、施工进度表和报告4、合同的附属文件和技术规范5、环境保护和安全管理规定法律名词及注释：1、合同：指双方当事人在平等、自愿的基础上，约定权利和义务的协议。

2、履行：指按照合同规定的条件和方式执行合同约定的义务。

3、解除：指在合同履行期间，根据合同约定或法律规定的情况下终止合同关系。

4、违约责任：指违反合同约定的当事人应承担的法律责任。

5、保证金：指施工方按照约定向业主支付的一定金额，作为履行合同义务的担保。

6、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，致使当事人无法履行合同义务。

7、追偿：指对方当事人要求返还已支付的款项或进行其他补偿的要求。

8、仲裁：指通过仲裁机构解决合同争议的方式。

深圳市建设工程施工合同甲方（发包方）：深圳市XX房地产开发有限公司乙方（承包方）：XX建筑集团有限公司二、工程概况1. 工程名称：深圳市XX住宅小区建设项目2. 工程地点：深圳市XX区XX街道3. 工程规模：总建筑面积约XX万平方米4. 工程内容：包括但不限于土建工程、装修工程、安装工程等三、合同价款1. 合同总价：人民币XX亿元2. 付款方式：按工程进度分期付款，具体付款节点和比例在合同附件中明确四、工程质量1. 工程质量标准：达到国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准2. 质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算，为期两年五、工程期限1. 开工日期：2024年5月1日2. 竣工日期：2026年5月1日3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并签订补充协议六、双方权利与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工现场条件，并按合同约定支付工程款2. 乙方负责按合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工，并承担相应的施工责任七、工程变更与索赔1. 工程变更：任何一方提出工程变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议2. 索赔：因对方违约造成的损失，受害方有权提出索赔，索赔程序和时效按合同约定执行八、工程验收与结算1. 工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后XX日内组织验收2. 工程结算：验收合格后，双方应根据实际完成的工程量进行结算，结算结果作为最终支付的依据九、违约责任1. 违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失2. 违约责任的具体计算方法和赔偿标准在合同附件中明确十、争议解决双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向深圳市仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十二、其他本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日注：本合同内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规的要求进行调整和完善。

深圳市建设工程施工合同标准文本篇一：深圳市建设工程施工合同标准文本合同条款编制说明本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等相关法律、法规，在2021版《深圳市建设工程施工合同(适用于招标工程固定单价)》示范文本的基础上，结合《深圳市建设工程计价规程》（2021）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2021）的相关规定，由深圳市建设工程造价管理站修编制订。

本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，适用工程范围为各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。

本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。

本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。

建设工程发承包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。

未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、印刷和销售本合同示范文本或抄袭其中的任何条款内容。

１通用条款一、词语定义和解释1词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。

发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人,或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人(除经承包人同意外)。

深圳市建设工程施工合同标准文本一、合同签订及效力1.1 合同主体以及签订方式1.2 合同约束力本合同经双方签字盖章后，对双方具有法律效力，合同的各项条款应严格遵守。

1.3 其他补充文件相关补充文件包括但不限于：技术规范、工程图纸、书面变更通知等，上述补充文件应与本合同一起解释执行。

二、合同的性质和范围2.1 合同的性质本合同为承包方与业主之间的建设工程施工合同。

2.2 工程的范围本合同所承包的工程范围包括但不限于：工程设计、材料采购、施工及验收等工程建设全过程的相关工作。

2.3 工程规模和位置详细的工程规模和位置以合同附件中的相关文件为准。

三、工程进度与支付方式3.1 工程进度承包方应按合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合相关规范标准。

3.2 工程款支付按照承包方完成工程进度的情况，业主应按照合同约定的支付方式及时间支付工程款项。

四、质量和保修4.1 工程质量承包方应按照相关规范标准进行施工，保证工程质量符合要求。

4.2 保修期工程竣工后，业主享有一定的保修期，承包方在此期间内负责修补及保养工程，直至保修期满。

4.3 质量责任在保修期内，如发生工程质量问题，承包方应承担相应的维修责任。

五、合同变更和解除5.1 合同变更合同的变更应经双方协商一致，并以补充协议的形式进行书面确认。

5.2 合同解除合同的解除应符合法律法规的规定，双方应协商一致并签署解除合同的书面协议。

六、争议解决6.1 协商解决双方对于合同执行过程中出现的争议应以友好协商的方式解决。

6.2 仲裁解决若协商不能解决争议，双方同意将争议提交深圳仲裁委员会进行仲裁，仲裁结果具有法律效力。

6.3 法律诉讼若仲裁不能解决争议，双方有权向人民法院提起诉讼解决。

七、其他条款7.1 通知方式双方在履行合同过程中的通知，应以书面形式进行，并通过挂号邮寄或交付方式发送至对方指定的地质。

7.2 合同的传承本合同对双方具有法律效力，与各方的继承人和受让人具有同等效力。

深圳市建设工程施工合同标准文本1. 介绍本文档旨在规范深圳市建设工程施工合同的标准文本。

施工合同是建设工程项目中的重要合同，合同双方通过签署合同确立相互权益和义务，规范施工过程，保障工程质量和合同履行。

2. 合同主体2.1 建设单位建设单位是指委托施工的单位，具有法人资格，负责工程建设的组织、控制和管理。

2.2 承包商承包商是指接受建设单位委托，负责承接工程施工任务的单位，具有相应的资质和能力。

3. 合同内容3.1 工程范围工程范围包括建设单位要求的土建、设备安装、装饰等施工内容，详细列出工程的工作内容、施工进度和工程量清单等。

3.2 施工期限施工期限是指承包商完成工程施工的时间限制，根据工程的规模和复杂性进行合理确定，并约定罚款和奖励制度以激励承包商按时完成工程。

3.3 技术标准和质量要求根据国家相关标准和规范，明确工程的技术标准和质量要求，包括工程验收标准、材料和设备的使用标准、施工质量验收等。

3.4 工程款项和支付方式按照工程进度和完成情况，约定工程款项的支付方式和时间，以确保承包商的正常施工需要。

3.5 保修期约定工程的保修期，规定承包商在保修期内负责修理和维护工程质量问题。

4. 合同履行4.1 变更和索赔在施工过程中，如果因为工程变更、施工条件变化等不可抗力原因，承包商有权提出变更和索赔，合同双方应协商解决。

4.2 竣工验收施工完成后，建设单位进行竣工验收，验收合格后支付最后一笔款项。

4.3 违约责任对于违反合同约定的一方，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。

5. 其他条款5.1 争议解决合同争议应通过友好协商解决，如协商不成，可以提交仲裁部门处理。

5.2 合同解除根据合同约定，任何一方在一定条件下有权解除合同。

6. 结论本文档为深圳市建设工程施工合同的标准文本，旨在规范合同的内容和履行过程，保障工程的质量和建设单位的权益。

合同双方应根据实际情况进行合同订立，并在履行过程中严格按照合同要求执行。