桩基工程施工承包合同(按实结算)合同

桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。

3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。

5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。

6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。

7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。

二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。

三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。

2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。

四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。

2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。

3、做好详细施工记录，并交甲方存档。

4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。

五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。

六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。

2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。

3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。

桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。

总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。

八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

桩基工程合同模板甲方（委托方）：（以下简称甲方）法定代表人/负责人：【】地址：【】电话：【】传真：【】乙方（承包方）：（以下简称乙方）法定代表人/负责人：【】地址：【】电话：【】传真：【】为了保障双方利益，甲、乙双方经友好协商，遵照平等自愿、公平公正的原则，就甲方委托乙方进行桩基工程项目签订本合同。

本合同具体内容如下：第一条合同项目内容甲方委托乙方进行桩基工程项目，包括但不限于桩基施工、材料选购、技术服务等相关工作。

具体项目内容详见附件《桩基工程项目招标文件》。

第二条合同价款及支付方式1. 本合同总价款为【】，具体细项及支付方式详见附件《桩基工程项目招标文件》。

2. 甲方应在签订本合同后【】日内支付合同价款的【】%作为预付款，其余款项按照进度支付。

第三条工程质量及验收1. 乙方承诺按照相关规范和标准进行桩基工程施工，确保工程质量符合合同约定的要求。

2. 完工后，乙方应向甲方提供工程竣工验收报告，并协助甲方进行工程验收。

第四条违约责任1. 任何一方未履行合同约定责任的，应负相应的违约责任。

2. 乙方未按合同要求完成工程质量验收的，需承担工程质量问题引发的相关责任。

第五条保密义务1. 双方应保护对方的商业秘密和技术机密，未经许可不得擅自泄露或传播有关信息。

2. 乙方应对工程施工过程中涉及的技术和资料进行保密，不得向第三方透露。

第六条法律适用及争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，协商不成的，应提交至【】仲裁委员会进行仲裁。

第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。

2. 本合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/负责人：法定代表人/负责人：签订日期：签订日期：附件：《桩基工程项目招标文件》【具体项目内容详见附件】。

2024年打桩合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，双方本着公平、自愿的原则，就本工程桩基施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：二、施工桩型：工程量：图纸工程量(竣工时按实决算)。

三、价款：1、单价：2、总价(暂定)：(竣工验收合格后按项目经理或项目负责人签证单按实结算)。

四、付款：合同签订预付1~____万元预付款，桩打完付至____%，验收合格、资料齐全一个月后付至____%，余款积存至____万元后，以每台为基数，不在积存，采取余壹付壹的办法。

五、工程质量：合格。

由于乙方施工造成的桩偏位、断桩、渗水等质量事故而造成的损失费用由乙方承担，并在验收后十五日内办理完赔偿结算，否则按土建中报结果扣回。

六、工期：以甲方主合同为准。

奖罚与业主工期奖罚相同。

七、工程结算：工程验收合格乙方必须及时办理工程决算，乙方在施工期间的任何签证费用必须由甲方项目经理(或项目负责人)签字认可，否则不予决算。

由于业主原因造成的停滞台班，则由乙方直接向业主索赔，因索赔不成，乙方不得向甲方索赔，同时不得擅自放弃向业主索赔的权利。

八、甲方为乙方提供是施工放线、桩运输及卸车、现场施工管理、后期资料管理(整理、审核、装订成册)等服务甲方按现行规定代扣税金(____%)，水电费按实扣回，并按Φ400桩____元/米、Φ500桩____元/米收取服务费、九、安全：施工过程中乙方必须加强安全管理，发生一切安全责任事故由乙方承担。

十、施工结束后一周内将桩基资料送至施工科，超出一天按____元/天罚款。

竣工资料(含完整验收报告及竣工图)在验收结束两周内交回施工科，超出一天按____元/天罚款。

十一、施工过程中，未经甲方同意自相撤离工地的、造成甲方损失的，由乙方应承担相应的法律责任。

甲方：_____ 乙方：_____ ____年____月____日2024年打桩合同（二）合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方需要进行打桩工程，为明确双方的权利和义务，特制定本打桩合同。

桩基工程格式合同甲方（建设方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拟建设的工程项目需要开展桩基工程，甲乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，就本次桩基工程的施工达成如下协议：一、工程概况：1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于钻孔灌注桩、预制桩、钢板桩等桩基工程的施工及验收。

4. 工程质量标准：按照国家和地方相关规范及设计要求执行。

二、合同金额：总合同价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。

该价格包含了材料费、人工费、机械使用费、管理费以及合理利润等。

三、工期要求：1. 开工日期：自____年__月__日起2. 竣工日期：至____年__月__日止3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。

四、付款方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后__天内支付合同总额的__%作为预付款。

2. 进度款：根据实际完成的工程量按月结算，并支付相应款项。

3. 竣工款：工程完工并通过验收后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。

五、质量保证：乙方必须保证工程质量符合国家标准和行业规范，对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复或重做。

六、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程延误，应按每日未完工程价值的千分之__向甲方支付违约金。

2. 如因甲方原因导致工程无法按时进行，甲方应按约定向乙方支付相应的滞工费。

七、争议解决：合同在履行过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

九、附件：1. 工程设计文件及相关技术资料。

2. 工程施工图纸及工程量清单。

3. 其他双方认为必要的附件资料。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。

桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。

2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。

根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。

包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。

三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。

四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。

五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。

工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。

六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。

七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。

八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。

希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。

篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。

二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

5、乙方必须对甲方提供的。

材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。

房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。

一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。

施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。

三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。

4、现场地质与地勘报告出入较大的。

四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。

整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。

〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。

〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。

施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。

〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。

桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。

那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

桩基工程简单版施工合同1发包方：施工方：为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。

工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。

第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。

工程工期为45天日历天数。

第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。

第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。

同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。

第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。

2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。

桩基础工程施工合同合同编号：桩基础工程施工合同工程名称：工程地点：发包方:承包方:签订日期：项目桩基础工程施工合同发包方(以下简称“甲方”）：承包方（以下简称“乙方”)：甲方委托乙方承建桩基础工程,为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款,共同执行.一、工程概况1。

工程名称：桩基础工程(以下称本工程）；2. 工程地点: ;3。

工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。

4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。

乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。

施工承包范围包括但不仅限于：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等.二、合同工期开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准）竣工日期：年月日1。

工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。

如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。

乙方未按合同工期完工,每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。

2. 技术要求：（1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。

（2）桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。

(3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。

孔望尚府项目桩基工程施工承包合同总承包单位（甲方）:阳升建设集团有限公司连云港分公司作业施工单位（乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。

一、工程概况:1、工程名称：孔望尚府项目管桩基础工程2、建设地点：连云港海州区果园路东、秦东门大街北3、工程内容： PHC—600（130）-AB—C80-10，10； PHC—500（110)—AB-C80-15管桩及开口钢桩尖4、工程数量：PHC-600（130）—AB—C80-10,10管桩约 214根约4280 米，PHC—500（110）-AB-C80-15管桩约 42根约630 米，以正式施工图纸为准。

二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程，包括但不限于管桩及桩尖等材料及机械进出场安拆、引孔、试桩、打桩、焊接、防腐处理、补桩、运输、二次搬运、桩基验收资料（含打桩记录）、施工水电等。

三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。

四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。

(以下工期为有效工期）（一)、工程施工阶段总工期为 30 日历天，开工预计日期： 2013 年 10 月 15 日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。

（二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后,工期方可顺延。

其余任何理由均不能作为工期顺延的条件.1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达8小时以上（含8小时）.2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误.3、因重大设计变更,造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。

4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。

5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。

桩基工程施工承包协议书5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]承包范围：本工程的桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。

二、工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日三、承包方式及造价承包方式：采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。

工程造价：[工程造价总额]元人民币。

此造价为固定造价，不因任何因素调整。

四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收标准按照国家和地方现行有关规范执行。

3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料供甲方审核。

甲方将组织验收，并出具验收报告。

如验收不合格，乙方需按要求进行整改。

五、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：[具体支付方式]。

工程款支付前，乙方需提交相应发票。

2. 工程竣工验收合格后，双方进行结算。

结算依据为合同约定的造价、变更签证及奖惩条款等。

结算完成后，甲方支付至结算价的XX%工程款；余款作为质保金，待工程保修期满后支付。

3. 质保金的支付条件为工程保修期内未发生工程质量问题或其他违约情形。

保修期限和条件按国家有关规定执行。

质保金的利率为同期银行存款利率。

六、工程保修及售后服务乙方在工程竣工后应按照国家规定提供保修服务。

保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。

保修期间，因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。

对于非乙方原因造成的损失，乙方可收取合理的维修费用。

对于紧急维修事项，乙方应在接到通知后XX小时内到达现场处理。

保修期满后，甲方根据工程情况决定是否退还质保金。

七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。

桩基础工程承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：桩基础工程，包括钻孔、混凝土浇筑等。

二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并完成施工。

2. 承包范围：包括施工图纸范围内的所有桩基础工程。

三、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：具体以甲方书面通知为准。

四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。

具体价格按照附件《工程量清单》执行。

2. 支付方式：甲方在工程竣工验收合格后，按照合同约定支付乙方工程款。

具体支付节点及比例为：（1）基础工程完成50%后，支付合同总价的30%；（2）工程竣工并经验收合格后，支付合同总价的65%；（3）工程结算审核完成后，支付至结算价的95%；（4）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。

五、工程质量及验收1. 乙方应按照相关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。

3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后，双方签署验收文件。

六、安全施工1. 乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施。

3. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。

2、打试桩结束时间月日。

3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。

4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。

(发包签证为准)。

5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。

四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。

不得出现三、四类桩。

五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。

六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。

2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。

3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。

4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。

5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。

6、有义务协调解决施工现场四邻关系。

(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。

2、提交承包方有效的资质文件。

3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。

4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。

桩基⼯程施⼯承包合同（完整版）合同编号：YT-FS-7329-48桩基⼯程施⼯承包合同(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity桩基⼯程施⼯承包合同(完整版)备注：该合同书⽂本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事⼈⼀致协商达成协议，同时也明确各⽅的权利和义务，对当事⼈具有法律约束⼒⽽制定。

⽂档可根据实际情况进⾏修改和使⽤。

建设单位：宁波xx房地产开发有限公司（以下简称甲⽅）分包单位：浙江xx建设有限公司（以下简称⼄⽅）依照《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》、《中华⼈民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，遵循平等、⾃愿、公平和诚信的原则，为明确双⽅的权利、义务和经济责任，经双⽅友好协商，特签订本协议书，希共同遵守。

⼀、⼯程名称：荣安府桩基⼯程⼆、承包范围：4#楼⼯程桩⼯程三、本⼯程实⾏固定单价包⼲（即包⼯包料、包⼯期、包⼯程质量、包安全⽂明施⼯）四、双⽅的权利和义务：⼀）甲⽅的权利和义务1、甲⽅有权对⼄⽅进⾏施⼯管理；2、甲⽅要求⼄⽅整改不符合相关规定的部分；3、甲⽅应按合同规定直接向⼄⽅⽀付⼯程款和结算款。

4、甲⽅有权对⼄⽅在⼯程施⼯中发⽣不良⾏为，以及对甲⽅信誉造成不良影响的进⾏适当的经济处罚。

⼆）⼄⽅的权利和义务1、⼄⽅必须服从总包⽅的总包管理；2、⼄⽅必须服从现场监理和甲⽅的施⼯管理；3、⼄⽅必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施⼯内容；4、⼄⽅必须严格按照相关规定和规范进⾏施⼯，确保安全⽂明施⼯，对质量安全负责。

桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。

1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。

1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。

第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。

本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。

3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。

该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。

若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。

3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。

3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。

第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。

第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。

乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。

第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。

桩基工程施工合同合同编号：发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将施工承包给乙方，为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关桩基工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况：工程名称：工程地点：二、工程承包方式、范围和内容：1、双方选定的工程承包方式为：包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工。

2、工程范围：3、工程承包内容：(1)钻孔灌注桩：（工程桩及围护桩）钻孔灌注桩全过程施工，桩位测量放样定位，混凝土浇灌，钢筋笼制作、焊接、泥浆池建造和拆除、管桩养护，成桩及桩孔防护。

(2)资料收集：桩基工程检测试件的制作、养护、送检，质量控制、施工记录、技术资料收集整理成册，办理施工技术资料签证等整个桩基施工全部内容。

(3)现场施工管理人员：配备现场负责人、技术员、资料员、生产、安全管理等人员，与甲方管理人员密切联系，共同控制工程质量、进度和安全。

4、机械进出场、安拆、日常维护和维修，临时便道建设、平整场地和三轴开挖沟槽的挖机等相关施工、及配合桩基检测人工、机械使用工作等一切内容。

5、其他：配合桩机施工总配电箱、分配电箱、所有电缆、临时用水的深井泵，50块路基板，灌注桩保护层垫块制作、钢筋原材料堆放，砼车出门清洗均由乙方负责。

三、工程工期：1、开工日期：本工程暂定于年月日开工，具体日期以试桩次日为准，工期为天。

2、本合同约定的工程试桩和工程桩必须按甲方指定的工期完成。

除甲方工程量增加及不可抗力原因引起的工期顺延外，乙方应根据甲方的工期进行施工，如延误工期的，则应赔偿由此给甲方造成的所有损失，并按20000元/天处罚。

当累计处罚超过 10天后，甲方有权单方解除合同，乙方承担甲方所有损失外（包括甲方内部的损失及来自业主方的全部罚款），并按合同总价的15%承担违约金。